UMOWA NR /2021 (PROJEKT)
0110-KLL2.261.128.2021.1 Załącznik nr 4 do Zaproszenia
UMOWA NR /2021 (PROJEKT)
zawarta w dniu lutego 2021 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:
Skarbem Państwa – Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Xxxxxxx Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx-Xxxxx,
NIP 000-00-00-000, REGON 366063511
reprezentowaną przez:
…………………………
zwaną dalej Zamawiającym
a
NIP-................................., REGON ..............................
............................................. - ………........................................
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr 0110-KLL2.261.128.2021.1 na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Krajowej Informacji Skarbowej została zawarta umowa następującej treści.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Krajowej Informacji Skarbowej (zwanych dalej:
„materiałami eksploatacyjnymi”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ….. grudnia 2021 r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy musi być zgodny z parametrami zawartymi w załączonym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadają oryginalne fabryczne opakowania (hermetycznie zamknięte) nie noszące znamion otwierania, oraz są wolne od wad technicznych i prawnych. Za fabrycznie nowe Zamawiający uznaje materiały eksploatacyjne nierefabrykowane, nieregenerowane, do produkcji których zostały wykorzystane nowe części.
4. Na opakowaniach zewnętrznych materiałów eksploatacyjnych musi znajdować się logo producenta, nazwa (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, typ urządzenia, do którego jest przeznaczony materiał eksploatacyjny lub symbol materiału eksploatacyjnego zgodny z oznaczeniami producenta urządzenia.
5. Poprzez dostawę rozumie się także transport, wyładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
§ 2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Materiały eksploatacyjne zostaną dostarczone do Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Xxxxxxx Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx-Xxxxx, oraz Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
2. Dostawa zrealizowana będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 14:00. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dostawę w terminie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem zakończenia dostawy będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego (załącznik nr 4 do umowy).
4. Fakturę Wykonawca dostarcza do Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować o planowanej dostawie materiałów eksploatacyjnych z wyprzedzeniem 2 dni roboczych telefonicznie Zamawiającego poprzez Panią/a ……………………… na nr tel. lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
…………………
6. Odbioru końcowego materiałów eksploatacyjnych dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.
7. Wykonawca odpowiada za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wywiązania się
z niniejszej umowy, a poniesione przez osoby trzecie.
§ 3
XXXX I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena przedmiotu umowy wynosi łącznie brutto: …………………………………… zł (słownie:
…………………… zł), netto: ……………… zł (słownie: ………………… zł) zgodnie z formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do umowy).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT) jeśli jest należny.
3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w zaproszeniu do składania ofert oraz umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
4. Strony ustalają, że należność za materiały eksploatacyjne płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, ani dokonywać kompensaty.
8. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny w terminie uzgodnionym w ust. 4 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
9. Dane do faktury: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Xxxxxxx Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx-Xxxxx, NIP: 547 21 69 306, REGON: 366063511.
§ 4
WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI
1. Wykonawca oświadcza, że materiały eksploatacyjne oferowane Zamawiającemu są wolne
od wad i spełniają wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne nie powodowały utraty gwarancji na posiadane drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji i rękojmi na oferowane przez siebie materiały eksploatacyjne, licząc od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad fizycznych uniemożliwiających eksploatację materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją.
5. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone podczas dostawy Zamawiający reklamuje w ciągu 7 dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania.
6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad tonerów w tym niezgodności z wymogami jakościowymi i wydajnościowymi określonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail określony w § 4 ust. 14 umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad albo do dostarczenia nowego materiału eksploatacyjnego, wolnego od wad, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji o której mowa w zdaniu 1.
7. W przypadku awarii urządzenia, której przyczyną był wadliwy materiał eksploatacyjny dostarczony przez Wykonawcę, Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych naprawi je na swój koszt, a w przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu, zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż parametry urządzenia
uszkodzonego. W takim przypadku termin naprawy może być przedłużony do 15 dni roboczych.
8. O wystąpieniu awarii urządzenia, której przyczyną jest wadliwy materiał eksploatacyjny, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną w sposób określony w ust. 6 zdanie 1.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na urządzenie tej samej marki i tego samego modelu jak urządzenie uszkodzone, którego stan techniczno-eksploatacyjny nie będzie gorszy od urządzenia uszkodzonego. Wymiana winna nastąpić w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania ekspertyzy określającej niemożność dokonania naprawy.
10. W przypadku, gdy model uszkodzonego urządzenia jest niedostępny, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na inny model o nie gorszych parametrach od urządzenia uszkodzonego w terminie 7 dni roboczych.
11. Ekspertyzę o przyczynie powstania uszkodzenia oraz braku możliwości dokonania jego naprawy sporządzi podmiot, któremu Zamawiający zleci wykonanie ekspertyzy.
12. W przypadku ekspertyzy, która wykaże winę Wykonawcy, koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca oświadcza, że w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
14. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad materiałów eksploatacyjnych od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 na adres e-mail
………………………………………….
15. Gwarancja i rękojmia nie obejmują uszkodzeń lub nieprawidłowego działania materiałów eksploatacyjnych wynikającego z:
1) uszkodzeń mechanicznych spowodowanych oddziaływaniem zewnętrznym,
2) uszkodzeń wynikających z eksploatacji materiałów eksploatacyjnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
16. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się materiałami eksploatacyjnymi.
17. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w
systemie producenta, jeżeli jest to wymagane.
18. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania opakowań po materiałach eksploatacyjnych.
19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do rękojmi za wady stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (x.x. Xx. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
§ 5
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub w przypadku wykonania części umowy po terminie określonym w § 2 ust. 3 Wykonawca zapłaci 1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, nie więcej niż 20% ceny brutto,
3) w przypadku niedotrzymania terminów napraw lub wymiany materiałów eksploatacyjnych na wolne od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% ceny.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.
4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Uiszczanie powyższych kar umownych, za wyjątkiem kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1)
albo w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków umownych.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. W przypadku niezapłacenia kary umownej przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zawiadomieniu o obciążeniu karą umowną Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnej Wykonawcy ceny.
9. W przypadku braku możliwości lub prawnej dopuszczalności potrącenia kary z ceny należnej Wykonawcy, będą one dochodzone na zasadach ogólnych.
§ 6
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy:
1) jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe; jeżeli sąd odmówił ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości; jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
2) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
3) w przypadku braku realizacji dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 3;
4) po przekroczeniu wysokości kar umownych za opóźnienie o 20% ceny brutto w stosunku do którejkolwiek z kar o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) lub 3).
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności oraz pisemnego uzasadnienia, które stanowi jego integralną część oraz wskazania czy następuje ono ze skutkiem ex nunc czy ex tunc.
4. Umowne odstąpienie od umowy w przypadkach o których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach umowa może być rozwiązana w każdym czasie
za porozumieniem Stron.
§ 7
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści niniejszej umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym.
2. Zamawiający dopuszcza, za swoją zgodą, korzystne dla Zamawiającego zmiany w treści umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie w zakresie zmiany oferowanych materiałów eksploatacyjnych na inne o identycznych lub lepszych parametrach lub zaoferowania lepszych warunków gwarancji i rękojmi przy niepodwyższonej cenie ofertowej.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Adresy podane na wstępie umowy są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy będzie się uważać za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały pisemnie za pośrednictwem listu poleconego o ewentualnych zmianach swoich danych teleadresowych.
4. Zmiana osób wskazanych do kontaktu dla realizacji umowy nie stanowi zmiany umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony co najmniej w postaci przesłania wiadomości e-mail. W tym celu strony podają następujące adresy e-mail:
1) Zamawiającego: …………………………………………………………
2) Wykonawcy: ……………………………………………………………
5. Strony zastrzegają, że będą stosować przepisy – jakie ewentualnie wejdą w życie w trakcie trwania umowy – dotyczące przypadków wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpłyną lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz odpowiednio art. 15r ust. 1-9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.)
6. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Załączniki stanowią integralną część umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
................................................... .................................................
Zamawiający Wykonawca
Załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 – kopia formularza oferty Wykonawcy,
2) Załącznik nr 2 – kopia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 3 – kopia formularza cenowego,
4) Załącznik nr 4 – protokół odbioru końcowego,
5) Załącznik nr 5 – oświadczenie o ochronie informacji.
Załącznik nr 1 do umowy
KOPIA FORMULARZA OFERTY WYKONAWCY
Załącznik nr 2 do umowy
KOPIA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 3 do umowy
KOPIA FORMULARZA CENOWEGO
Załącznik nr 4 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
Nazwa i adres miejsca dostawy materiałów eksploatacyjnych: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Xxxxxxx Xxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx-Xxxxx.
W dniu ...................... dokonano odbioru ......................... zgodnie z ofertą z dnia - ..................
L.P. | Nazwa | Ilość | Oznaczenie fabryczne |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
Powyższe materiały eksploatacyjne są kompletne, nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych.
Uwagi
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Za Wykonawcę: Za Zamawiającego:
(imię, nazwisko i xxxxxx) (imię, nazwisko i podpis)
Załącznik nr 5 do umowy
………………………, dnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE INFORMACJI
W związku wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu ww. umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
− Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, informacji niejawnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
− Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy
oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.
− Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą, której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Krajowej Informacji Skarbowej.
− Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
− Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu ww. umowy.
− Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją ww. umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
− Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
− Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)
− Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);
− Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382).
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)
Wykonawca oświadcza też, że jest świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy.
Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy