UMOWA
Załącznik nr 3: Wzór umowy do Zapytania Ofertowego nr DAiI 12/07/2019
UMOWA
(wzór umowy)
zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy:
Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Xxxxxx, XXX 0000000000, REGON 351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, reprezentowaną przez:
1. –
2. –
zwaną dalej "Zamawiającym"
a
1. –
2. –
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku rozstrzygniętego dnia Zapytania ofertowego nr DAiI 12/07/2019 zawarto Umowę o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 2 sztuk fabrycznie nowych defibrylatorów AED (model, producent, nr katalogowy) z wyposażeniem, zwanych dalej urządzeniami wraz z ich montażem w gablotach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnieniem szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia , stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia są wolne od wad prawnych i fizycznych, sprawne i posiadają wszelkie właściwości określone w ofercie i w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia urządzeń wskazanych w ofercie, zgodnych ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną;
b) dostarczenia urządzeń do miejsc ich montażu, tj.
⎯ jedno urządzenie w budynku KPT przy ul. Podole 60 w Krakowie,
⎯ jedno urządzenie w budynku KPT przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14 w Krakowie;
c) rozładunku i zamontowania gablot z urządzeniami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
d) dostarczenia instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej wymaganej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej;
e) przeszkolenia pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi urządzeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca do wskazanego w ust. 1 terminu realizacji zobowiązuje się dostarczyć urządzenia wraz z wyposażeniem na własny koszt i ryzyko, zamontować gabloty z urządzeniami w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnić przeszkolenie pracowników Zamawiającego wyznaczonych do obsługi urządzeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED.
3. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, montażu i szkolenia, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron bez uwag.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe określone
w formularzu ofertowym Wykonawcy w wysokości: PLN brutto (słownie złotych:
), na które składa się:
a) kwota netto: zł (słownie: );
b) kwota VAT: zł. (słownie: ).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jako kwota brutto obejmuje podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne podatki, opłaty i koszty, które obciążają Wykonawcę, w tym: koszty dostawy urządzeń wraz z gablotami i wyposażeniem, koszty ewentualnego ubezpieczenia dostawy, koszty związane z montażem urządzeń, koszty szkolenia.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.
4. W treści faktury należy wskazać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, montażu i szkolenia, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron bez uwag.
§ 4
OKRES GWARANCJI
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia posiadają 8 letnią gwarancję jakości producenta i Wykonawcy, która
biegnie od daty podpisania protokołu odbioru, montażu i szkolenia.
2. Wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowe warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej są zgodne z ofertą oraz
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną.
4. W przypadku gwarancji Wykonawcy, niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji jakości, udzielonej przez Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
§ 5
SZKOLENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną.
2. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osobę/ osoby, które mogą prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 993).
3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podole 60 w Krakowie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po montażu urządzeń.
4. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 2 godziny.
5. Wykonawca zapewni sprzęt szkoleniowy i niezbędne materiały potrzebne do nauki obsługi defibrylatora AED.
§ 6
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
1) Ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy:
2. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez Strony dokonywane za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej.
3. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
§ 7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust.1 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) zwłokę w reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym, określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną od terminu określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej;
3) odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Naliczone kary umowne nie przekroczą 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy.
4. Odnośnie kar umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zachowuje bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.
§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za zrealizowaną część Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2.
§ 9
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Xxxxxx zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może dokonać zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu umawiających się Stron.
3. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia wraz z wypełnionym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.