OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

o roboty i prace budowlane

ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH

„Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.

Spis treści

1. Definicje – str. 3

2. Postanowienia wstępne – str. 5

3. Przedmiot umowy – str. 6

4. Dokumentacja – str. 7

5. Materiały i urządzenia str. 8

6. Termin i miejsce wykonania Umowy – str. 9

7. Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy – str. 10

8. Podwykonawcy – str. 13

9. Wstrzymanie wykonania robót – str. 13

10. Zobowiązania i obowiązki Zamawiającego – str. 13

11. Współpraca stron i powiadomienia – str. 14

12. Wynagrodzenie i zasady płatności – str. 16

13. Prawa autorskie – str. 17

14. Poufność – str. 19

15. Zasady rozliczania zakończonych robót – str. 20

16. Odbiór przedmiotu umowy – str. 21

17. Rękojmia i gwarancja – str. 22

18. Kary umowne – str. 24

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – str. 25

20. Ubezpieczenie – str. 26

21. Ochrona środowiska, normy BHP – str. 27

22. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i odstąpienie – str. 28

23. Ochrona danych osobowych – str. 30

24. Bezpieczeństwo – str. 31

25. Klauzule społeczne – str. 32

26. Właściwość sądu – str. 33

27. Siła wyższa – str. 33

28. Postanowienia końcowe – str. 34

§ 1

Definicje

O ile Strony w Umowie, nie postanowiły inaczej, następujące słowa i zwroty mają znaczenie zgodne

z poniższymi definicjami:

1. „ROBOTY BUDOWLANE” – roboty i prace w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, które zostały określone w Umowie lub niniejszym OWU.

2. „ZAMAWIAJĄCY” – oznacza ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Chemicznej 3, posiadającej numer KRS: 0000062697, NIP: 000-00-00-000, BDO 000020719 , w szczególności bez względu na użytą w tej Umowie, Zamówieniu lub dalszej części „OWU” nazwę, określającą Zamawiającego jako Zlecającego, Kupującego, Inwestora, Spółkę lub ZCh, które to terminy są równoznaczne.

3. „OWU” - oznacza niniejsze i obowiązujące, Ogólne Warunki Umowy o roboty budowlane Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx.

4. „PLATFORMA ZAKUPOWA” - oznacza system zakupu ZCh, zbudowany w oparciu

o internetową bazę danych zlokalizowaną pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/, który stanowi narzędzie organizowania i przeprowadzania przetargowego postępowania kwalifikacyjnego, Dostawców i Wykonawców usług, zgodnie z regulaminem tej platformy.

5. „WYKONAWCA” - oznacza wybranego po kwalifikacyjnym postępowaniu Oferenta, z którym ZCh, zawarła umowę na wykonanie prac, robót, usług, dzieł, dostaw lub innego rodzaju świadczonych usług lub Oferenta, który przyjął skierowane do niego Zamówienie w powyższym zakresie, w szczególności bez względu na użytą w tej Umowie, Zamówieniu lub dalszej części „OWU” nazwę, określającego Oferenta jako: Dostawcę, Wykonawcę, Sprzedawcę, Spedytora, Przyjmującego Zlecenie lub inną prawnie lub zwyczajowo przyjętą odpowiednią nazwę dla określenia Oferenta lub Wykonawcy.

6. „OFERTA” - oznacza ofertę Wykonawcy w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, złożoną ZCh, bezpośrednio w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub poprzez Platformę Zakupową.

7. „UMOWA” lub „ZAMÓWIENIE” lub „KONTRAKT” - oznacza każdą pisemną umowę cywilnoprawną zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą, której częścią są niniejsze OWU, a terminy te są równoznaczne.

8. „DATA UMOWY” lub „DATA ZAMÓWIENIA” - data umowy to dzień podpisania umowy przez ostatnią ze stron a data zamówienia oznacza dzień przyjęcia Zamówienie do realizacji.

9. „DOKUMENTY UMOWY” - oznacza Umowę lub Zamówienie wraz załącznikami oraz przekazaną Wykonawcy Dokumentacją Spółki i OWU, w formie papierowej, elektronicznie lub na nośnikach elektronicznych wraz z innymi uzgodnionymi dokumentami.

10. „PRZEDMIOT UMOWY” lub „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” oznacza łącznie wszystkie prace, budowy, usługi, dzieła, dostawy, dobra oraz prawa i zobowiązania, które zostały określone w Umowie lub Zamówieniu, w Opisie Przedmiotu Umowy lub Zamówienia,

OWU lub są wymagane przez prawo do świadczenia przez Wykonawcę, w celu należytej realizacji Zamówienia lub Umowy, a terminy te są równoznaczne.

11. „DOKUMENTACJA” - oznacza w szczególności wszelkie dokumenty techniczne, rysunki, obliczenia, dane techniczne, dokumenty, raporty realizacji, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji, deklarację zgodności WE (EC Declaration of Conformity), dokumentację wykonawczą, warsztatową, powykonawczą, jakościową, inne dokumentacje techniczne, jaką zgodnie z zakresem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma świadczyć na rzecz ZCh.

12. „DOKUMENTACJA SPÓŁKI” - oznacza w szczególności dokumentację wykonawczą, warsztatową lub inną dokumentację wyraźnie określoną przez Strony, jaką zgodnie z treścią Umowy, ZCh ma użyczyć Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

13. „DOSTAWY” - oznaczają wszelkie towary, dokumentację, prawa o charakterze materialnym i niematerialnym, które Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Spółce w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

14. „INCOTERMS” - oznaczać będzie warunki handlowe zamieszczone w publikacji Incoterms 2020® wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu w takim zakresie, w jakim rzeczone warunki Incoterms nie są zmodyfikowane postanowieniami Umowy lub OWU.

15. „USŁUGI” lub „PRACE” lub „DZIEŁO” lub „ROBOTY” - oznaczają wszelkie prace realizowane w celu właściwego wykonania przedmiotu Umowy określonego w Umowie.

16. „PODDOSTAWCA” lub „PODWYKONAWCA” - oznacza podmiot gospodarczy lub osobę trzecią, któremu Wykonawca zleca wykonanie określonej części przedmiotu Umowy, za zgodą Zamawiajacego.

17. „PROTOKÓŁ ODBIORU” - oznacza dokument podpisany przez Strony, potwierdzający zrealizowanie przez Wykonawcę, przedmiotu Umowy lub jego części, będący podstawą do wystawienia faktury VAT.

18. ,,PARAMETRY TECHNICZNE’’ - oznaczają dane techniczne i parametry techniczne przedmiotu Umowy w zakresie wykonanych prac, które zostały określone w treści Umowy i załącznikach, dokumentacji lub dokumentacji spółki oraz których dotrzymanie i spełnienie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub norm PN lub EN.

19. „KODEKS CYWILNY” – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.

20. „RAŻĄCE ZANIEDBANIE” - oznacza każde zachowanie Wykonawcy naruszające elementarne zasady należytej staranności przy realizacji Umowy a w szczególności niedotrzymanie parametrów technicznych oraz opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu Umowy i usunięcia wad w okresie gwarancji lub rękojmi.

21. „DOBRA PRAKTYKA” lub „NALEŻYTA STARANNOŚĆ” - oznacza w szczególności realizację prac na takim poziomie umiejętności, zaangażowania, ostrożności, przezorności, konstrukcji i praktyki działania, jakiego w sposób uzasadniony i zwyczajny można oczekiwać od fachowego i doświadczonego Wykonawcy, zaangażowanego w przedsięwzięciu takiego samego typu, jak Wykonawca lub dowolny Podwykonawca, w takich samych albo podobnych warunkach, w odpowiednim czasie.

22. „WADA” - bez względu na zakres, oznacza w szczególności jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub fizyczną przedmiotu Umowy, w szczególności nieosiągnięcie parametrów technicznych, brak świadczenia lub nienależyte świadczenie części lub całości przedmiotu

Umowy przez Wykonawcę, które zmniejsza użyteczność w części lub całości, lub uniemożliwia bądź w jakikolwiek utrudnia używanie przedmiotu Zamówienia przez ZCh.

23. „WADA UKRYTA” - oznaczać będzie wadę, która istniała w dacie odbioru przedmiotu Umowy, a nie mogła być wykryta za pomocą racjonalnych badań przeprowadzonych przed wygaśnięciem okresu gwarancyjnego.

24. „WADA ISTOTNA” – oznacza wadę, która powoduje niemożności używania, albo znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

25. „SPRZĘT WYKONAWCY” - oznacza wszystkie instalacje, urządzenia, maszyny, narzędzia, aparaturę, przyrządy lub innego rodzaju wyposażenie i przedmioty jakiejkolwiek natury służące do realizacji przedmiotu Umowy, które na swój koszt zapewnia Wykonawca.

26. „MIEJSCE PRZEZNACZENIA” - oznacza miejsce świadczenia Usługi oraz te miejsca, które zostały udostępnione Wykonawcy przez ZCh w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

27. „OSOBY TRZECIE” – oznacza osoby i podmioty nie będące stronami umowy.

28. ,,STRONA” - oznacza ZCh lub Wykonawcę, a łącznie nazywani są STRONAMI.

29. „FORMA PISEMNA”- forma czynności prawnej służącej do składania oświadczeń woli w ramach realizacji umowy, wyrażona poprzez podpisanie dokumentu w wersji papierowej i przekazanie go drugiej stronie, lub przesłanie listem poleconym albo przesyłką kurierską

30. „OKRES REALIZACJI” - oznacza okres liczony od dnia zawarcia Umowy do rozpoczęcia okresu gwarancji lub rękojmi.

31. „OKRES GWARANCJI” - oznacza okres udzielonej ZCh przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy, liczony od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia ustalonego w Umowie, OWU lub w oddzielnym dokumencie gwarancyjnym.

32. „OKRES RĘKOJMI” - oznacza 5 letni okres, liczony od dnia odbioru końcowego usług lub prac będących przedmiotem umowy do dnia upływu tego okresu

33. „PRAWO WŁAŚCIWE” – oznacza iż prawem właściwym dla wszystkich zobowiązań z niniejszej umowy będzie prawo polskie

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Ogólne Warunki Umowy o roboty budowlane Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. zwane dalej OWU, określają zasady, w oparciu o które ZCh, zleca Wykonawcy wykonanie konkretnych prac lub usług budowlanych i stanowią podstawową bazę reguł, kształtujących relacje pomiędzy Stronami umowy, które bezpośrednio odzwierciedlają politykę oraz zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH

„Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. według normy Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

2. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał przy realizacji przedmiotu Umowy, zasad Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001, a w razie wątpliwości co do treści tych zasad i ewentualnych obowiązków, niezwłocznie powiadomi Zamawiajacego, który zobowiązany jest udzielić Wykonawcy wszelkich koniecznych wyjaśnień i instrukcji.

3. Niniejsze OWU, mają bezpośrednie zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Stronami, a postanowienia OWU mogą być zmieniane, modyfikowane lub częściowo wyłączane od stosowania, tylko i wyłącznie w treści Umowy zawieranej przez Strony.

4. Wszelkie zmiany Umowy lub OWU wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa jest wiążąca tylko i wyłącznie wobec konkretnego przedmiotu umowy i w żadnym wypadku nie może być traktowana przez Wykonawcę jako wiążąca w stosunku do kolejnych zleceń czy umów zawieranych z Zamawiającym na inny przedmiot zamówienia.

6. Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron, chyba że, co innego wynika z postanowień Umowy.

7. OWU stanowią integralną część Umowy w formie jednego z załączników.

8. OWU wykluczają zastosowanie do Zamówienia i Umów, klauzuli sprzeczności praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

9. Obowiązująca treść OWU dostępna jest również pod adresem: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx lub na Platformie Zakupowej pod adresem: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/.

10. Złożenie Oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację przez Wykonawcę wszystkich, bez wyjątku postanowień OWU.

11. Umowa z Wykonawcą zawarta jest w jednej z poniższych form:

a) w formie Umowy pisemnej, podpisanej przez Xxxxxx

b) w formie jednostronnie podpisanego przez ZCh zamówienia złożonego Wykonawcy i przyjętego do realizacji przez Wykonawcę

12. Akceptując niniejsze OWU, Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi faktami, terminami, warunkami realizacji, danymi, dokumentami, okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami (jeżeli takowe występują) i uzgodnieniami, dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy oraz treścią OWU oraz, że wziął je pod uwagę przy ustalaniu ostatecznej treści Umowy i należnego mu wynagrodzenia.

13. Akceptując niniejsze OWU, Wykonawca oświadcza i potwierdza, że starannie rozważył sposób realizacji umowy, zapoznał się z wszystkimi zezwoleniami i innymi wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy i podejmie wszystkie niezbędne kroki przy prawidłowej realizacji umowy.

§ 3

Przedmiot Umowy

1. W niniejszych OWU określono ramowe warunki, zgodnie z którymi Wykonawca będzie wykonywał pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, mające charakter robót budowlanych polegające na wykonaniu obiektu (obiektów), lub ich przebudowie, rozbudowie, remoncie lub rozbiórce, niwelacji i oczyszczenia terenu a także roboty budowlano montażowe lub rozbiórkowe w zakresie instalacji oraz urządzeń technicznych budynku a które to wszystkie prace lub usługi, zostaną wykonane zgodnie z wymogami i terminami określonymi szczegółowo w Umowie podpisanej przez Strony, załącznikach do umowy, w tym w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia a także zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem warunków szczegółowych umowy zapoznał się z terenem budowy oraz, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć potencjalny wpływ na wystąpienie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3. Jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego, nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiajacego, w tym do żądania przesunięcia terminu zakończenia robót.

4. O ile warunki szczegółowe nie stanowią inaczej, uznaje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych umową i załącznikami do niej, w tym z dokumentacją projektową stanowiącą część składową zawartej pomiędzy Stronami Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że

a) zakres robót określonych w warunkach szczegółowych umowy nie budzi jakichkolwiek wątpliwości,

b) uwzględnił w wynagrodzeniu umownym wszystkie świadczenia (roboty) oraz dostawę materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji oraz sprawdził we własnym zakresie dobór materiału, a także teren budowy,

c) przejmuje całkowitą odpowiedzialność za uwzględnienie wszystkich trudności i kosztów ukończenia robót w stosunku do ustalonego zakresu robót, a także dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,

d) dokonał szczegółowego sprawdzenia terenu, wykonał lub zweryfikował przedmiar robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić swoje roboty w taki sposób, aby nie utrudniać i nie szkodzić innym potencjalnym uczestnikom procesu budowlanego znajdującym się na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkie konieczne uzgodnienia związane z technicznym i czasowym wykonaniem zleconych robót.

7. Wszelkie utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy związane z robotami prowadzonymi przez innych uczestników procesu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest, dla zachowania ewentualnych roszczeń wobec Inwestora, zgłaszać niezwłocznie Inwestorowi określając rodzaj utrudnień oraz wynikające z nich skutki. Powyższe zgłoszenie wymaga zachowania formy pisemnej.

8. Każda Strona wyznaczy przedstawiciela uprawnionego do działania w jej imieniu odnośnie realizacji umowy, który dostarczy informacje wymagane przez drugą Stronę najsprawniej jak to możliwe, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie prac nad każdym zadaniem. Zostaną również określone metody i procedury, które umożliwią pełne zrozumienie przez przedstawicieli i Strony wymogów Umowy, a także umożliwią im reakcję w uzgodnionym w danej Umowie czasie oraz nadzór nad pracami i ich kosztami.

§ 4

Dokumentacja

1. Jeżeli Umowa nie stanowi odmiennie, Zamawiający dostarczy Wykonawcy, dokumentację projektową i/lub specyfikację robót (w przypadku gdy nie są niezbędne dokumenty projektowe) w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca potwierdza, że otrzymał od Inwestora jeden egzemplarz dokumentacji projektowej lub specyfikacji robót a w przypadku rozbiórki – wykaz obiektów i urządzeń do rozbiórki.

3. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność przekazanej dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji robót.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i/lub specyfikacją robót, określonymi w niej standardami wykończenia oraz specyfikacją materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji bez zastrzeżeń, za umówione wynagrodzenie.

5. Wykonawca sporządzi na własny koszt wszelką dodatkową dokumentację projektową potrzebną do wykonania robót oraz dokumentację projektową, którą jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym i innymi przepisami prawa.

6. W okresie realizacji przedmiotu umowy Inwestor może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji robót w formie pisemnej.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji projektowej i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z zastosowania nieaktualnej dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji robót.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dostarczonych lub wykonanych przez siebie dokumentów. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez Inwestora nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej prawidłowość i kompletność.

9. Inwestor ma prawo używać dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy bez dodatkowych opłat.

10. Jeżeli okaże się, że do wykonania zakresu robót Wykonawcy, niezbędne są jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub odbiory, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je lub przeprowadzić na swój koszt, bez dodatkowej zapłaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te należy bez wezwania i w uzgodnionej liczbie dostarczyć Inwestorowi.

11. Wszelka dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy przez Xxxxxxxxx pozostaje wyłączną własnością Inwestora a jej wykorzystanie jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Inwestora, kopiowanie, powielanie, publikowanie lub udostępnianie części lub całości osobom trzecim.

§ 5

Materiały i urządzenia

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów i urządzeń.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji listę materiałów przeznaczonych do wbudowania wraz ze wskazaniem ich dostawców.

3. Wykonawca może zastosować tylko te materiały, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) lub właściwymi przepisami prawa unijnego.

4. Akceptacja Zamawiajacego w zakresie materiałów przeznaczonych do wbudowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających odpowiednich przepisów oraz norm.

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekazać Inwestorowi przed wbudowaniem wyrobów w terminie uzgodnionym z Inwestorem łącznie z atestami, certyfikatami oraz innymi niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów, zapobiegające uszkodzeniu lub utracie ich pierwotnych właściwości i parametrów technicznych.

§ 6

Termin i miejsce wykonywania Umowy

1. Termin wykonania umowy lub przekazania Wykonawcy terenu budowy określa każdorazowo Umowa.

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

3. W przypadku realizacji umowy etapami, lub konkretnymi pracami, termin realizacji poszczególnych etapów umowy może określać harmonogram o ile jest sporządzony.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy całkowicie, w części lub w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu umowy lub wykonywanie prac, niezwłocznie po jej wystąpieniu.

5. W przypadku wystąpienia zdarzenia opisanego w ustępie powyżej, Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych przeszkód lub ich bezpośrednich następstw.

6. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej wystąpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności zapłaty kar umownych, według zasad określonych w umowie, chyba że przyczyna ta wypełnia przesłanki zdarzenia objętego siłą wyższą.

7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Strony mają prawo dokonać zmian w Umowie, odnoszących się do zakresu, kosztów lub harmonogramu prac, w takim przypadku Strona wnioskująca o zmianę prześle drugiej Stronie pisemną informację wraz z właściwym uzasadnieniem o zaistniałej potrzebie zmiany zakresu pracy lub przedstawi jej propozycję zmian do Umowy.

8. W przypadku wystąpienia o zmiany opisane w puncie powyżej, druga Strona w ciągu 14 dni poinformuje Stronę wnioskującą o zmianę, o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zmian lub przedstawia jej własną propozycję zmian do Umowy.

9. Obie Strony przedsięwezmą w dobrej wierze wszelkie środki, aby porozumieć się w sprawie uzasadnionych zmian w zakresie prac. Przyjęta propozycja, podpisana przez obie Strony, będzie funkcjonować jako zatwierdzona zmiana Umowy.

10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający uprawniony jest w trakcie dyskutowania zmian, do zawieszeniu Prac, co skutkować będzie zawieszeniem terminów wykonania przedmiotu Umowy.

11. Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu wskutek:

a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej,

b) wstrzymania robót przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z winy Inwestora, w tym przekazania terenu budowy po upływie terminu określonego w umowie,

c) rozszerzenia zakresu Przedmiotu Umowy o prace dodatkowe nieobjęte pierwotnym zakresem robót,

przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają udokumentowania w dzienniku budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę

12. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonywania robót lub opóźnia się w stosunku do terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów robót o więcej niż 30 dni, Inwestor ma prawo powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a różnicą kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te roboty wynikającego z Umowy zawartej z Wykonawcą obciążyć Wykonawcę. Powyższa kwota może zostać potrącona przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy, ustanowionej gwarancji dobrego wykonania lub kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia.

§ 7

Zobowiązania i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością, terminowo, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących usługi i prace budowlane, zgodnie ze standardami inżynieryjnymi oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami w tym w szczególności prawa budowlanego oraz zachowaniem lojalności względem Zamawiajacego.

2. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji przedmiotu Umowy posłuży się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nadto gwarantuje, że posiada lub będzie posiadał, w razie konieczności, wszystkie środki techniczne, możliwości zarządzania projektem, itp. materiały, środki produkcji, urządzenia i środki finansowe niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

4. Obowiązkiem Wykonawcy, jest wyposażenie pracowników Wykonawcy w niezbędny sprzęt i urządzenia do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym posiadanie niezbędnych certyfikatów dla sprzętu używanego do wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, wszelkich postanowień Umowy i wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy.

6. W przypadku konieczności wykonania przedmiotu Umowy przez pracowników Wykonawcy, na terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego, gdzie istnieje konieczność wystawienia

„przepustek” przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia listy takich osób a po zakończeniu realizacji umowy do zwrotu wystawionych „przepustek”.

7. Wystawienia faktury VAT zgodnie z warunkami umowy i niniejszego OWU.

8. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, przy realizacji przedmiotu umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego, o którym mowa w ustępie powyżej, zostanie wprowadzony również do umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami.

10. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania Umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

11. Wykonawca nie może zlecić wykonywania przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

12. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany uwzględnić wskazówki Zamawiającego, a jeżeli miałoby to wpływ na koszty realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiajacego a strony wówczas mogą dokonać renegocjacji Umowy.

13. Wykonawca i jego podwykonawcy będą stosować się do wszelkich właściwych przepisów, regulacji, dyrektyw, wytycznych, zasad, zarządzeń, konwencji, rozporządzeń i norm państwa pochodzenia i przeznaczenia lub tych, związanych z produkcją, etykietowaniem, transportem, importem, eksportem, licencjonowaniem, zatwierdzeniem lub certyfikacją towarów lub usług, w tym, ale nie ograniczonych do, kwestii ochrony środowiska, ochrony danych i prywatności, zarobków, godzin i warunków zatrudnienia, wyboru podwykonawców, dyskryminacji, BHP i bezpieczeństwa na drogach.

14. Wykonawca oświadcza, że ani on ani żaden z jego podwykonawców nie będzie wykorzystywał i nie będzie brał udziału w niewłaściwym traktowaniu pracowników lub nieuczciwych praktykach w ramach dostawy towarów lub świadczenia usług przewidzianych Umową.

15. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy:

a) dbałość o celowość, należytość oraz bezpieczeństwo wszelkich działań podejmowanych na terenie budowy, użytych narzędzi i sprzętu oraz wszystkich robót, jak również ich należyte wykonanie niezależnie od zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Xxxxxxxxx. Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie porządku na terenie budowy i ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie powyższego zobowiązania.

b) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami bhp i p.poż., w tym planem BIOZ,

c) protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania Przedmiotu Umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych; przygotowania zaplecza budowy,

d) zapewnienie obsady stanowiska kierownika robót przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

e) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi robotami, w tym zezwoleń na pracę zatrudnionych przez niego pracowników;

f) niezwłoczne zawiadamianie Inwestora o wadach i brakach Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji robót;

g) zawiadamianie Inwestora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;

h) o ile zaistnieje taka potrzeba wykonanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych oznakowań i zabezpieczeń związanych z robotami prowadzonymi na terenie Inwestora,

i) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez projektanta projektu budowlanego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej, jak również kompletu dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do używania;

j) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie nie wykonania tego zobowiązania Inwestor może sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

k) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych Umową na nieruchomościach sąsiadujących; w razie nie wykonania tego zobowiązania, Inwestor na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót;

l) koordynacja robót z innymi wykonawcami wprowadzonymi przez Inwestora na teren budowy i/lub remontu,

m) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg wewnętrznych i chodników przylegających do terenu budowy oraz zabezpieczeń BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i podwykonawców Wykonawcy, za których Wykonawca odpowiada jak za siebie); Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed służbami wewnętrznymi Inwestora oraz służbami publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Inwestor może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

n) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów robót już wykonanych przez innego wykonawcę celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń; w przypadku powstania szkód Inwestor obciąży Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

o) bezwzględne przestrzeganie określonej projektem technologii robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca ma obowiązek przerwać roboty i zawiadomić Inwestora,

p) prowadzenie dziennika budowy, o ile wymagają tego przepisy prawa budowlanego;

q) powiadomienie Inwestora o wszelkich szkodach budowlanych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę w terminie Wykonawca ponosi wszystkie wynikające z tego koszty i konsekwencje,

r) wykonywanie prac sprzętem posiadającym wszelkie niezbędne wymagane przez przepisy prawa dopuszczenia i atesty.

s) zapewnienie odpowiednich ilości wapna i przeprowadzenie neutralizacji terenów przekwaszonych,

t) comiesięczne przekazywanie Inwestorowi zbiorczych danych o rodzaju i ilości wytworzonych i wywiezionych odpadów, powstałych w trakcie prac budowlanych, demontażowych lub likwidacyjnych

§ 8

Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora na zasadach przewidzianych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy (a także ewentualnie dalszych podwykonawców) przedstawić Inwestorowi dowód dokonania płatności dla podwykonawcy (oraz dalszych podwykonawców) w postaci kopii faktur lub innych dokumentów oraz oświadczenia podwykonawcy (a także dalszych podwykonawców) o otrzymaniu należności.

3. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Inwestor uprawniony jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom), zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy i/lub dalszych podwykonawców, które mogą być skierowane przeciwko Inwestorowi. W przypadku gdyby Xxxxxxxx dokonał w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i/lub dalszych podwykonawców to wówczas będzie on miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości Przedmiotu Umowy osobie trzeciej.

§ 9

Wstrzymanie wykonania robót budowlanych

1. Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania robót, jeżeli Inwestor uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót na ten czas.

2. Jeżeli wstrzymanie wykonania Przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Inwestor – koszty zabezpieczenia robót poniesie Inwestor na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Xxxxxxxxx,

b) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca,

c) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie.

3. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawcę robót, do których był zobowiązany na podstawie umowy lub OWU, jak również niezabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Inwestor może wykonać te roboty we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy

§ 10

Zobowiązania i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony materiały, dane i dokumentację, posiadane przez Zamawiającego, jak również wszelkie instrukcje procesów,

zarządzeń itp. obowiązujących u Zamawiajacego, uznane przez Xxxxxx za niezbędne do realizacji Umowy.

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i danych przekazywanych Wykonawcy.

3. Zamawiający będzie udzielał na bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne informacje, o ile Wykonawca wystąpi do niego z takim żądaniem.

4. Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający zapewni upoważnionym pracownikom Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca wykonywania prac na terenie Zamawiającego, w których będzie wykonywany przedmiot umowy, jak również o ile okaże się to niezbędne, udostępni Wykonawcy pomieszczenia, urządzenia i wyposażenie oraz inne składniki majątkowe w zakresie niezbędnym do bieżącego wykonywania przedmiotu umowy.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, wszelkich postanowień Umowy i wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy.

7. Do dalszych obowiązków Inwestora należy:

a) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji robót z aktualnymi uzgodnieniami,

b) udostępnienie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji (dziennika budowy),

c) protokolarne przekazanie terenu budowy, rozbiórki, bądź remontowanego obiektu,

d) poinformowanie odpowiednich organów administracyjnych o rozpoczęciu robót rozbiórkowych,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów robót – w tym robót zanikających i/lub ulegających zakryciu,

g) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Warunkach Szczegółowych,

h) umożliwienie Wykonawcy korzystania z energii elektrycznej, wody i kanalizacji,

i) ustalenie zasad współdziałania na terenie budowy wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy,

j) odcięcie mediów w przypadku obiektów przeznaczonych do całkowitej likwidacji.

8. Inwestor uprawniony jest do kontrolowania w każdym czasie prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów.

9. Inwestor może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdego podmiotu, w tym osoby, które zdaniem Inwestora nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Inwestora za niepożądaną

§ 11

Współpraca stron i powiadomienia

1. Xxxxxx zobowiązują się udzielać sobie na zasadzie wzajemności wszelkich informacji niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

2. W czasie realizacji umowy, każda Strona może w razie potrzeby poprosić drugą Stronę o dostarczenie informacji, ocenę materiałów, przetestowanie części prac, dzieła, przegląd dokładności materiałów testujących i certyfikacyjnych oraz zapewnienie dostępu do materiałów należących do drugiej Strony i personelu.

3. Zdolność każdej Strony do sprostania pracom objętym Umową będzie zależeć od terminowego otrzymania wszelkich potrzebnych informacji, dostępu do materiałów, pomocy, wyników ocen, o które zasadnie poprosiła druga Strona lub do dostarczenia których jedna ze Stron jest obowiązana na mocy obowiązującej umowy lub niniejszych OWU.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, Strony obowiązane są do dostarczania wszelkich wyżej wymienionych danych w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze. Termin ten może być jednak przedłużony na uzasadniony wniosek jednej ze Stron, który wymaga pisemnej zgody drugiej ze stron.

5. Strony uznają, że proces wykonywania prac będzie wymagał nieprzerwanej współpracy i konsultacji pomiędzy Stronami, w celu opracowania realnych wymogów, dotrzymania harmonogramu prac i pomyślnej realizacji przedmiotu umowy.

6. Odpowiedzialność za niewykonanie pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz za szkody z tym związane ponosi Strona, której działanie lub zaniechanie przyczyniło się do opóźnienia prac lub powstania szkody.

7. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca będzie się spotykał z przedstawicielem Zamawiającego, w celu przekazania sprawozdanie z postępów prac, a także omówienia bieżących problemów we współpracy Xxxxx.

8. Strony będą współpracować, zapewniając najwyższy standard dokładności, jakości, kompletności, terminowości, elastyczności oraz efektywności, zapewniany przez inne dobrze zarządzane firmy świadczące usługi podobne do wykonywanych Prac oraz zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami.

9. Jeśli Wykonawca, bez względu na przyczynę, nie spełni wymaganych standardów wykonawstwa prac lub ma uzasadnione powody zakładać, że ich nie spełni, ma obowiązek:

a) bezzwłocznie powiadomić Zamawiajacego o problemie,

b) dołożyć wszelkich starań aby problem niezwłocznie rozwiązać lub zmniejszyć jego wpływ i poprawić działanie w ramach swoich technicznych i organizacyjnych możliwość,

c) przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze, które są w zakresie kompetencji, możliwości i uprawnień wynikających z niniejszej umowy, aby problem nie wystąpił ponownie,

d) zbadać, zebrać i zatrzymać właściwe informacje dotyczące problemu oraz złożyć Zamawiającemu sprawozdanie z przyczyn zaistnienia problemu, w tym przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych,

e) poinformować Zamawiającego o postępie środków zaradczych przedsięwziętych w związku z problemem.

10. Wszelkie powiadomienia, zgłoszenia, prośby, żądania i inne komunikaty związane z Umową będą miały postać i formę pisemną i zostaną wysłane na wyznaczone adres podane w Umowie oraz będą uznane za doręczone z dniem ich odbioru przez drugą stronę lub z upływem ostatniego dnia okresu przechowania pisma przez operatora pocztowego (awizacja przesyłki), w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego przesyłką poleconą lub kurierską.

11. Strony dopuszczają również przesyłanie powiadomień, zgłoszeń, próśb, żądań i komunikatów związanych z bieżącą realizacją Umową i związanych z koniecznością bieżącej współpracy Stron w celu realizacji Umowy, również za pomocą faksu lub mailem na adresy wskazane w Umowie, które zostaną uznane za doręczone z dniem ich wysłania na adres mailowy lub numer faksu podany w umowie.

§ 12

Wynagrodzenie i zasady płatności

O ile umowa wyraźnie, nie stanowi odmiennie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i będzie każdorazowo określone w umowie, przy uwzględnieniu całości zakresu zleconych prac i stawek zaakceptowanych przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty odbiorów, atestów, prób, opłat urzędowych, zabezpieczenia robót, kosztów ewentualnych przestojów a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca, jak również koszty przeszkolenia personelu Inwestora w obsłudze i konserwacji urządzeń dostarczonych lub zamontowanych przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również każdorazowo wynagrodzenie za przejście praw autorskich majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz za prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.

4. Podane w umowie kwoty, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, są kwotami brutto, które zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

5. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

6. Wynagrodzenie będzie płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i pod warunkiem bezusterkowego odbioru prac przez Zamawiajacego, a Wykonawca potwierdza, że ww. termin płatności nie jest rażąco nieuczciwy względem niego i obiektywnie uzasadniony.

7. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas całkowite wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa powyżej, ulegnie obniżeniu o kwotę podatku od towarów i usług, którą Zamawiający obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

8. Jeżeli umowa nie dopuszcza rozliczenia etapowego, wystawienie przez Wykonawcę faktury za całość zleconych prac (100% wartości umowy) może nastąpić po dokonaniu ostatecznego i bezusterkowego odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

9. Jako datę płatności przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

10. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce, Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT".

12. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury lub braku wymaganych dokumentów płatność może zostać wstrzymana, a termin płatności liczony będzie od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury oraz przedłożenia kompletu dokumentów.

13. W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy i załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014

r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

14. Gdy Zamawiający i Wykonawca są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, Zamawiający może dokonać potrącenia umownego swojej wierzytelności z wierzytelnością Wykonawcy. Potrącenie umowne dotyczy istniejących lub przyszłych wierzytelności wymagalnych lub niewymagalnych. Do skorzystania z potrącenia umownego nie jest wymagane złożenie przez Zamawiajacego dodatkowego oświadczenia.

15. Wykonawca, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu przed pierwszym terminem płatności ważny certyfikat rezydencji w przypadkach określonych w polskich przepisach prawa podatkowego.

16. W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT okaże się nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych, czy rzeczowych, jest on zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organ skarbowy.

17. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy przez jedna ze stron wymaga każdorazowo pisemnej zgody drugiej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego na inną spółkę z Grupy Kapitałowej Siarkopol.

18. W przypadku gdy umowa przewiduje wykonanie przedmiotu umowy etapowo i płatności częściowe na podstawie harmonogramu, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

19. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru budowlanego do dziennika budowy – koszty tych robót zostaną ustalone wspólnie przez Xxxxxx.

20. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych bez wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora będzie odbywało się na wyłączny koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 13

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że jest lub będzie wyłącznie uprawniony do praw majątkowych autorskich i praw zależnych do wszystkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), które powstaną w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji projektowej a przedmiot Umowy lub jego część będzie wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Wykonawca w ramach Umowy do której mają zastosowanie niniejszej OWU, i przewidzianego w tejże umowie wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania

dokumentacją projektową w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu prawa do zezwalania na wykonywanie oraz wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą końcowego odbioru prac przez Zamawiajacego po wcześniejszym wydaniu egzemplarza wszelkiej dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

3. W ramach wykonywania majątkowych praw autorskich Zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, w tym w postaci cyfrowej,

b) publikowanie,

c) umieszczanie w Internecie, w szczególności celem dystrybucji (emisji) dokumentacji projektowej za pomocą tychże sieci w sposób pozwalający wszystkim na swobodny dostęp do nich w wybranym czasie i miejscu,

d) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną, cyfrową, na taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wprowadzanie kopii dokumentacji projektowej do obrotu;

e) prawo obrotu w kraju i za granicą,

f) wprowadzanie i zapisywanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, celem dystrybucji (emisji) dokumentacji projektowej za pomocą tychże sieci w sposób pozwalający wszystkim na swobodny dostęp do nich w wybranym czasie i miejscu;

g) wystawianie,

h) wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej której dokumentacja projektowa dotyczy oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju bądź powiększenia obiektu;

i) wprowadzanie zmian, w szczególności do części architektonicznej, dla celów realizacji planów inwestycyjnych Zamawiającego.

j) wypożyczanie oryginałów bądź kopii celem wykorzystania bądź dzierżawy,

k) wykorzystanie celem wykonania prac naprawczych obiektu, bądź utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym,

l) wykorzystanie dzieła dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego,

4. Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej na wymienionych powyżej polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

5. Strony potwierdzają, że Zamawiający może wykorzystywać dzieło objęte powyższym prawem autorskim dla celów związanych z adaptacją bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy dane prawo autorskie projektantowi nie przysługuje, zobowiązany on jest zapewnić przeniesienie takowego na Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca zapewni, aby żadna osoba fizyczna nie wykonywała przysługujących jej osobistych praw autorskich w sposób, który wstrzymywałby, przeszkadzał, opóźniał lub w inny sposób zagrażał terminowej realizacji zamierzeń Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie osobistych praw autorskich przez przywołane wyżej osoby fizyczne w sposób, który byłby szkodliwy dla realizacji zamierzeń Zamawiającego.

8. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez

Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

9. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiającemu wolno przenieść, po ich skutecznym nabyciu, wszelkie autorskie prawa majątkowe opisane w niniejszym paragrafie na wszelki inny podmiot, Wykonawca zaś potwierdza niniejszym, że przeniesienie takowe nie wymaga jego zgody.

11. W przypadku rozwiązania Umowy do której zastosowanie mają niniejsze OWU, bez względu na przyczynę Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte z mocy niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego bez ograniczeń zmian w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego Zamawiający.

§ 14

Poufność

1. Strony zgadzają się wspólnie zachować poufność zarówno informacji w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej lub słownej, które obejmują wszystkie dane techniczne, know-how, informacje finansowe, operacyjne i informacje o klientach, a także wszelkie raporty, rysunki, wymogi, propozycje, systemy komputerowe, formuły, procesy, oprogramowania (kody źródłowe lub obiektowe), diagramy przepływu, egzaminy i odpowiedzi z egzaminów, badania, techniki, kompilacje, prototypy, metody prowadzenia działalności, tajemnice handlowe lub szkice powyższych, które należą do jednej Strony i są ujawniane drugiej Stronie (zwane dalej "Informacjami Poufnymi"). Oprócz tego każda Strona może dodatkowo oznaczyć na piśmie jako Informacje Poufne, każde określone informacje lub kategorie informacji, których poufność mają zachować obie Strony.

2. Obie Strony zgadzają się, że żadne Informacje Poufne otrzymane przez jedną Stronę od drugiej Strony nie będą, bez pisemnej zgody, używane lub ujawniane bezpośrednio lub pośrednio przez Stronę otrzymującą Informacje Poufne w żadnym innym celu niż dla celów konkretnej Umowy.

3. Żadne postanowienie Umowy lub OWU nie będzie rozumiane jako przyznanie Wykonawcy prawa lub licencji, w sposób wyraźny lub dorozumiany, wobec jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej ZCh „Siarkopol” lub jakiegokolwiek prawa do używania Informacji Poufnych wyłączając używanie dla celów niniejszej Umowy.

4. W momencie wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy, Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie używać własności intelektualnej Zamawiającego lub Informacji Poufnych. Wszystkie kopie Informacji Poufnych Zamawiającego zostaną bezzwłocznie zwrócone przez Wykonawcę lub zniszczone na życzenie ZCh „Siarkopol”.

5. Niniejsze OWU ma zastosowanie do wszelkich Informacji Poufnych ujawnionych jednej Stronie przez drugą Stronę, oprócz informacji, które w momencie ujawnienia są ogólnodostępne, po opracowaniu przez jedną ze Stron staną się ogólnodostępne poprzez ich publikację lub zgodnie z prawem powinny zostać ujawnione i jawne.

6. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.

7. Zamawiający ma również prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub gdy jest to potrzebne dla właściwej eksploatacji, remontu lub modernizacji urządzeń Zamawiającego.

8. Z przyjęciem lub wykonywaniem Umowy, nie będzie pochodzących od Stron informacji dla prasy, powiadomień publicznych, materiałów marketingowych ani innych form publicznego rozgłaszania dotyczących współpracy Stron.

§ 15

Zasady rozliczania wykonanych robót

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

2. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, roboty będą rozliczane zgodnie ze wspólnie uzgodnionym obmiarem robót. Wykonawca każdorazowo przedłoży sprawdzalne obmiary i rachunki w dwóch egzemplarzach, w których będą uwidocznione wykonane roboty i otrzymane od Inwestora płatności częściowe.

3. Jeżeli Warunki Szczegółowe Umowy nie stanowią inaczej, rozliczenie między stronami dokonane będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej. Za datę spełnienia świadczenia uważa się faktyczną datę zakończenia Robót objętych umową wraz z uporządkowaniem terenu Robót i terenów przyległych, potwierdzoną ustaleniami bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Robót podpisanego przez Inwestora oraz Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Do czasu podpisania protokołu końcowego.

4. O ile ustalono tak w Warunkach Szczegółowych Umowy, Wykonawcy mogą być wypłacane zaliczki na poczet wynagrodzenia, albo częściowo rozliczane wynagrodzenie po realizacji etapów określonych Umową. Zaliczki / faktury częściowe płatne będą na podstawie przejściowych faktur VAT, wystawianych w okresach miesięcznych i/lub innych okresach zgodnych z Warunkami Szczegółowymi Umowy oraz sporządzanymi przez Wykonawcę protokołami zaawansowania robót sporządzanymi narastająco. Do każdej faktury przejściowej Wykonawca dołączy protokół stanu zaawansowania robót lub protokół odbioru danego etapu robót, zaś do faktury końcowej protokół odbioru końcowego wykonanych robót, podpisane przez przedstawiciela Inwestora oraz przedstawiciela Wykonawcy pod rygorem nie przyjęcia faktury.

5. Zapłata należności za fakturę przejściową lub fakturę końcową nie oznacza akceptacji Inwestora tak co do jakości, jak i ilości wykonanych robót. W razie wystąpienia nadpłaty Wykonawca

zobowiązuje się do zwrotu nadpłaconych kwot, powiększonych o odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia przelewu.

6. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Inwestora na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

7. Wykonawca nie może dokonywać potrącania swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Xxxxxxxxx.

8. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Inwestora. Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (po odliczeniu kwot wypłaconych zaliczek za wykonanie całości robót objętych Umową w terminie 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT do siedziby Inwestora, chyba, że Warunki Szczegółowe Umowy ustalają inny termin.

9. Wynagrodzenie płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w Warunkach Szczegółowych Umowy. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

§ 16

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie zakończenie całości swoich prac lub wykonanego danego etapu.

2. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić prace, będące rezultatem wykonania przedmiotu umowy przed odbiorem pod względem ich jakości i kompletności.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania odbioru, a w szczególności wszelkich zgód, zezwoleń, protokołów technicznych, świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót, instrukcji obsługi, planów powykonawczych.

4. Odbiór przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy o ile Wykonawca złoży pisemny wniosek o uczestnictwo w czynnościach odbioru i na te czynności się stawi.

5. Protokół zawiera ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego w razie stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z Umową, zostanie określony w protokole powód nie odebrania Prac i termin ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru.

7. Częściowy odbiór przedmiotu umowy, na podstawie protokołów zaawansowania lub protokołów odbiorów częściowych lub protokołów dostaw, nie stanowi wyrazu akceptacji Zamawiającego, jak również nie stanowi o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem prace objęte Umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości prac, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

8. W przypadku warunkowego przyjęcia robót (które zależy od uznania Inwestora w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych), protokół będzie zawierał wynik dokonanego

sprawdzenia jakości robót, listę wad oraz ustalony przez Inwestora termin ich usunięcia. Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Strony w protokole odbioru warunkowego; w takim przypadku za datę zakończenia realizacji robót uważana będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę, wpisem do dziennika budowy, usunięcia wad, potwierdzona przez przedstawiciela Inwestora.

9. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Inwestor naliczy kary umowne od dnia określonego w Umowie jako dzień zakończenia danej części lub całości robót objętych Przedmiotem Umowy, co nie wyłącza jednak uprawnienia Inwestora do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w przypadku terminowego usunięcia wad, ale z przekroczeniem terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Warunkach Szczegółowych.

10. Inwestor będzie dokonywał następujących odbiorów:

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę,

b) odbiór częściowy - według stanu zaawansowania robót, na podstawie protokołu zaawansowania lub protokołu odbioru częściowego – w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru protokołem podpisanym przez kierownika budowy Inwestora (po odbiorze przez inspektora nadzoru) oraz kierownika robót Wykonawcy, stanowiącym podstawę do wystawiania faktur przejściowych na podstawie protokołów zaawansowania,

c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – odbiór Przedmiotu Umowy od Wykonawcy przez Inwestora. Przystąpienie Inwestora do czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisanym przez Inwestora, Wykonawcę, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,

d) odbiór pogwarancyjny – dokonywany w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

11. Datę gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ustala Wykonawca zawiadamiając o tym Inwestora.

12. Inwestor jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru.

13. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przekaże Inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań oraz inwentaryzacją geodezyjną.

§ 17

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli wykonane prace, będące realizacją przedmiot umowy, mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane niezgodnie z Umową.

2. Rękojmią i gwarancją jakości objęte są prace objęte przedmiotem Umowy wraz z materiałami i urządzeniami użytymi przez Wykonawcę.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem odbioru prac będących przedmiotem umowy i wygasają po upływie 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego.

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie ww. terminu, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

5. Wyłącza się stosowanie art. 563 § 1 kodeksu cywilnego.

6. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku stwierdzenia istotnych wad odstąpić od Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości prac stanowiących przedmiot Umowy na okres rozpoczynający się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i kończący się po upływie 5 lat licząc od ww. dnia.

8. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac objętych Przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane pisemnie, faxem lub mailem. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia.

11. Wady prac nadające się do usunięcia stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych oraz do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez ZCh

„Siarkopol”. Postanowienia powyższe dotyczą uprawnień Zamawiającego zarówno w ramach rękojmi, jak i gwarancji. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

13. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanego Dzieła, Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania, albo znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części Dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem.

14. W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi obniżyć wynagrodzenie – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Dzieła bez wad pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył wynagrodzenie.

15. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez ZCh „Siarkopol”.

16. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez ZCh

„Siarkopol” uprawnień wynikających z rękojmi. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez siebie.

§ 18

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, naliczane będą kary umowne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

2. Zamawiający uprawniony jest do potrącania z wynagrodzenia umownego Wykonawcy lub wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia, kar umownych a same kary umowne stają się wymagalne z chwilą podstawy ich naliczania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia prac objętych przedmiotem umowy lub terminu wykonania poszczególnych etapów objętych przedmiotem umowy

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo uzgodnionego przez Xxxxxx na usunięcie wad,

c) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

d) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, przy realizacji przedmiotu umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek,

e) w przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizację przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrażonej na piśmie – w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek,

f) za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy lub niniejszych OWU, albo przepisów obowiązującego prawa – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązków zgodnie z umowę i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiajacego, co najmniej 7 dniowego terminu.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:

a) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za niewykonanie przez Xxxxxxxxxxxxx innych obowiązków wynikających z umowy lub niniejszych OWU, albo przepisów obowiązującego prawa – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, za każde stwierdzone przez Wykonawcę naruszenie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania

obowiązków zgodnie z umowę i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Wykonawcę, co najmniej 7 dniowego terminu.

5. Kary umowne bez względu na podstawę i przyczynę jej wymierzenia podlegają kumulacji i mogą być dochodzone łącznie, w tym w szczególności kary umowne za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy jak również kary za odstąpienie od umowy z przyczyn związanych z opóźnieniem realizacji przedmiotu umowy, kary umowne za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy i kary za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji, jednakże łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

§ 19

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca ustanowi gwarancję dobrego wykonania Umowy w sposób określony w Umowie, a w przypadku braku takiego ustalenie w jeden z poniższych sposobów:

a) wpłatę gotówkową na konto Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania Umowy, na kwotę wskazaną w Umowie,

b) ustanowienie bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego (dalej:

„Gwarancja”), zaakceptowana uprzednio przez Xxxxxxxxxxxxx, na kwotę wskazaną w Umowie, z terminem ważności do 30 dni po dacie upływu okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu Umowy.

2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności Gwarancji o analogiczny okres, o który przedłużony został termin zakończenia prac z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi i zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej gwarancji Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia Prac. Powyższa zasada będzie miała także zastosowanie do przypadku rozszerzenia Przedmiotu Umowy o Prace ponad zakres pierwotnej Umowy. W takiej sytuacji konieczne będzie podwyższenie kwoty udzielonej Gwarancji w ten sposób, aby obejmowała ona 10% wartości dodatkowego wynagrodzenia brutto za prace dodatkowe, o które podwyższone zostało wynagrodzenie umowne Wykonawcy. Termin na dostarczenie tak rozszerzonej Gwarancji wynosić będzie 14 dni od podpisania stosownego aneksu rozszerzającego zakres Przedmiotu Umowy o Prace dodatkowe.

3. W przypadku niedostarczenia Gwarancji lub braku wpłaty kwoty zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie, według własnego wyboru, do wykonania uprawnień związanych z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej z tego tytułu, lub do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości nie dostarczonej gwarancji oraz nałożenia kary umownej za niewykonanie obowiązków z postanowień umowy

4. Zatrzymana kwota, jak również kara umowna będą potrącone z płatności na rzecz Wykonawcy. Zatrzymana kwota będzie zwrócona po przedłożeniu przez Wykonawcę wymaganej gwarancji

bądź po upływie okresu, na jaki miała być wystawiona gwarancja, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń.

5. Zatrzymane kwoty zabezpieczenia lub gwarancja mogą być użyte na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, o ile nie zostaną zaspokojone na pierwsze żądanie Zamawiającego.

6. Okres ważności zabezpieczenia:

a) 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmuje okres od dnia wniesienia zabezpieczenia do upływu 30-ego dnia od daty uznania przedmiotu Umowy za wykonany należycie, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy od dnia upływu terminu określonego w punkcie „a” powyżej, do 30–ego dnia od daty upływu okresu rękojmi za wady lub upływu okresu gwarancji, przy czym decyduje termin późniejszy.

7. O ile umowa nie stanowi odmiennie, Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy (o ile uprzednio Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń) w następujących terminach i wysokościach:

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru,

b) 30% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie,

8. Zwrot kwoty zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający: pełną nazwę oraz aktualny adres siedziby Wykonawcy, numer NIP, aktualny numer rachunku bankowego, na który ma być przelana zatrzymana kwota, oznaczenie przedmiotu Umowy której zabezpieczenie dotyczy, oraz wykaz faktur i wartości kwot zabezpieczenia potrąconych z tych faktur.

9. Do wniosku o zwrot zabezpieczenia, Wykonawca ma obowiązek dołączyć odpowiednio, w przypadku zwrotu zabezpieczenia o którym mowa w ust. 7 pkt „a”, kopię protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancji jakości na wykonane roboty, natomiast w przypadku o którym mowa w ust. 7 pkt „b”, kopię protokołu stwierdzającego usunięcie wad po okresie rękojmi i gwarancji.

10. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dokumentów, a zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci bez odsetek.

11. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy nie zostanie dotrzymany Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość zabezpieczenia, wydłużając jego okres ważności nie krócej niż do upływu 30 - ego dnia po przewidywanym terminie wykonania Umowy

§ 20

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Inwestora i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót, stanowiących przedmiot umowy.

2. O ile umowa, nie stanowi odmiennie, w okresie od zawarcia Umowy do zakończenia wszelkich prac objętych Umową oraz upływu okresu rękojmi i gwarancji, na warunkach zaakceptowanych

przez Inwestora, Wykonawca będzie posiadać i utrzymywać w mocy przynajmniej następujący zakres ubezpieczenia oraz udostępni informacje o takim ubezpieczeniu na żądanie Zamawiającego:

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, obejmującej zakresem ubezpieczenia swoich pracowników i osoby trzecie, za które Wykonawca odpowiada lub przy pomocy których realizuje przedmiot umowy w zakresie między innymi wypadków przy pracy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

b) Ubezpieczenie swojego mienia oraz mienia osób wymienionych w ustępie powyżej „a” powyżej, znajdującego się na terenie budowy, w tym sprzęt, urządzenia i maszyny budowlane.

c) Ubezpieczenie pojazdów od odpowiedzialności cywilnej, pokrywające używanie wszelkich posiadanych i wynajętych pojazdów w przypadku odpowiedzialności za obrażenia fizyczne, lub uszkodzenia mienia, z sumą gwarancyjną każdego z nich nie mniejszą niż określoną w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

d) Ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej, w tym w szczególności za błędy, zaniechania i zaniedbania mogące powstać w trakcie realizacji prac objętych umową lub związanych z niepoprawnym funkcjonowaniem urządzeń Wykonawcy, pokrywające straty i szkody wyrządzone z wykonywaną działalnością, z limitem sumy ubezpieczenia nie mniejszym niż 1 000 000 złotych.

3. Wykonawca nie może przerwać lub zmienić zakresu ubezpieczenia bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia nowego równorzędnego ubezpieczenia, pod rygorem wypowiedzenia lub odstąpienia od zawartej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Ubezpieczenie w wyżej wymienionych sytuacjach nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego.

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii polisy umów ubezpieczeniowych wraz z ich ogólnymi warunkami i potwierdzeniem uiszczenia składki ubezpieczeniowej.

§ 21

Ochrona środowiska, normy BHP

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną środowiska, a także prowadzić Prace w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie ZCh „Siarkopol” i terenie przyległym, zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, ochrony drzew i krzewów oraz emisji hałasu, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi w całości Wykonawca.

3. Dla wszystkich materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę przy Pracach należy przestrzegać właściwych przepisów o postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi. Na żądanie

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić świadectwa producenta stosowanych materiałów ewentualnie opis ich składu.

4. Wykonawca jest zobowiązany, odpowiednio do zakresu Prac, zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności zobowiązany jest do

a) przestrzegania przekazanych przez Zamawiającego wytycznych zawartych w procedurach i instrukcjach ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony majątku, które obowiązują u Zamawiającego lub wymaganych przez Systemy Zarządzania,

b) informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, jakie działalność Wykonawcy może powodować na obszarze działania objętym umową,

c) poddawania się kontroli właściwych służb Zamawiającego w zakresie przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony majątku, które obowiązują u Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę i niezbędny wykwalifikowany i uprawniony personel oraz sprzęt do realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się nie pozostawiać na terenie Zamawiającego żadnych, powstających w związku z wykonywaną usługą lub poza nią, odpadów.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie Zamawiającego obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza miejscami wydzielonymi i oznaczonymi), także, że nieprzestrzeganie zakazu palenia stanowić będzie ciężkie naruszenie Umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

a) zabezpieczenia ppoż. własnych stanowisk pracy,

b) utrzymywania w należytym ładzie i porządku swoich stanowisk pracy,

c) przekazania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, które będą stosowane podczas wykonywania usługi u Zamawiającego.

§ 22

Okres obowiązywania, wypowiedzenie i odstąpienie

1. Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta z dniem podpisania Umowy i obowiązuje do dnia całkowitego zakończenia i rozliczenia Umowy, albo do chwili gdy jedna ze Stron złoży wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami OWU.

2. Umowa zawarta pomiędzy Stronami, może zostać rozwiązania w każdym czasie, na zasadzie wspólnego i zgodnego porozumienia Stron.

3. W przypadku zawinionego niedotrzymania przez jedną ze Stron warunków Umowy, druga Strona, może wypowiedzieć Umowę nie naruszając żadnego innego prawa lub sposobów naprawienia szkody, które ta Strona może posiadać, wysyłając pisemne powiadomienie do drugiej Strony oraz uprzedzające, że jeśli Strona, która nie dotrzymała warunków, nie dotrzyma zobowiązań materialnych lub obowiązków przewidzianych Umową lub OWU, albo nie zaradzi przypadkowi niedotrzymaniu lub naruszeniu zapisów Umowy lub OWU w terminie co najmniej 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, dokona wypowiedzenia zawartej Umowy. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 14 dni od upływu terminu na usunięcie naruszenia wskazanego w powiadomieniu.

4. Zamawiający może, w okresie obowiązywania Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub części, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń lub

wykonania umowy zgodnie z jej warunkami i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu, w terminie 12 miesięcy od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiajacego o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

a) Wykonawca nie dokonał terminowego lub właściwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności nie wpłacił lub nie uzupełnił kwoty zabezpieczenia, nie dostarczył gwarancji bankowej lub towarzystwa ubezpieczeniowego lub jej nie przedłużył i nie zachował ciągłości,

b) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem całości lub części (etapu) prac objętych przedmiotem umowy ponad 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie lub harmonogramie,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął realizacji przedmiotu umowy lub jej części,

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania,

e) Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych przewidzianych w umowie lub OWU,

f) Wykonawca wprowadził podwykonawcę na teren ZCh „Siarkopol” bez wiedzy i zgody Zamawiającego,

g) Wykonawca lub ktokolwiek z jego personelu lub jego podwykonawców lub innych osób, za pomocą których wykonuje Umowę daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie korzyść majątkową w zamian za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania w związku z realizowaną Umową, stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną wobec jakiejkolwiek osoby w celu zmuszenia jej do określonego działania lub wstrzymania się od określonego działania w związku z realizowaną Umową,

h) Wykonawca opóźnia się z realizacją prac tak dalece, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie,

i) w razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanych prac przez Wykonawcę,

j) wystąpiły inne okoliczności, które na gruncie polskiego prawa cywilnego uzasadniają odstąpienie od Umowy.

5. Zamawiający może, w okresie obowiązywania Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub w części bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, w terminie 12 miesięcy od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiajacego o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa,

b) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

6. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.

7. Wykonawca może, w okresie obowiązywania Umowy, odstąpić od Umowy w całości lub w części, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zaprzestania naruszeń lub wykonania umowy zgodnie z jej warunkami i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu, w terminie 12 miesięcy od daty powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

a) Zamawiający ogłosi likwidację przedsiębiorstwa,

b) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Zamawiajacego,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiajacego,

d) Xxxxxxxxxxx nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z umowy.

8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji Prac w toku według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń),

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych Prac nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od Umowy i to, kto od Umowy odstąpił ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, których nie wykorzystał do realizacji Prac. Zamawiający może jednak do dalszej realizacji Prac wykorzystać materiały, urządzenia, sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy za uzgodnioną opłatą,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Prac przerwanych oraz Prac zabezpieczających. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu ZCh „Siarkopol” i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego,

9. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

§ 23

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO, zebranych w związku z realizacją Umowy jest ich Administratorem.

2. Dane mogą być powierzane do przetwarzania firmom doradczym, audytorskim oraz kancelariom prawnym na podstawie zawartych pomiędzy Administratorem, a powyższymi podmiotami umów powierzenia danych.

3. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może warunkować realizację Umowy.

5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji niniejszej Umowy lub innych celach uzgodnionych przez Strony.

6. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów (Klauzula), której treść zawiera informację wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO, i która pozostaje dostępna na stronie internetowej xxx.xxxxxxxxxxxx.xx w zakładce – Polityka Prywatności Danych Osobowych xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/x-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx- osobowych/

8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną i akceptuje jej treść.

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 6 powyżej, a w ramach realizacji obowiązku informacyjnego w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom wskaże Zamawiającego jako możliwego odbiorcę ich danych osobowych. Jeśli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie wykonywał w imieniu Zamawiającego czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych innych osób niż dotychczas wymienione, których administratorem będzie Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w imieniu Xxxxxxxxxxxxx obowiązku informacyjnego także względem tych osób

§ 24

Bezpieczeństwo

1. Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem obowiązujących na tym terenie, ochroną środowiska, jak również do przestrzegania regulacji wewnętrznych.

2. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy wykonaniu niniejszej Umowy osobami trzecimi, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania tych osób z przepisami i postanowieniami, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz do zapewnienia ich przestrzegania przez te osoby.

3. Jeżeli działanie lub zaniechanie Wykonawcy, jego pracowników lub podwykonawców, w jakikolwiek sposób uchybia obowiązującym na terenie ZCh zasadom związanym z zachowaniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, w tym przepisom przeciwpożarowym lub innym przepisom, Zleceniodawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Umowy w całości lub w części do czasu usunięcia naruszenia, które to wstrzymanie nie wpływa na termin realizacji Umowy i traktowane jest jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Osobami uprawnionymi do dokonywania kontroli wymagań w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, jak również wstrzymania realizacji Umowy w całości lub w części, są pracownicy Zlecającego nadzorujący spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1.

5. Wykonawca przekazując produkty niebezpieczne Zlecającemu zobowiązany jest do spełniania wymogów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (REACH) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008

r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin [...] (CLP]), w szczególności do dostarczania aktualnych Kart Charakterystyki (SDS) sprzedawanych towarów w przypadku pierwszej dostawy oraz każdorazowo, jeżeli Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany w tych dokumentach. Karta powinna potwierdzać wypełnienie obowiązków rejestracyjnych rozporządzenia REACH. Opakowania produktów powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP.

6. Wykonawca oraz dostawcy produktów, zobowiązani są do stosowania wymogów umów międzynarodowych dot. przewozu materiałów niebezpiecznych; ADR, RID i IMDG, w tym wymogów dot. opakowań, środków transportu, oznakowania, wyszkolenia kierowców i dokumentacji przewozowej.

§ 25

Klauzule społeczne

1. Strony Umowy oświadczają, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegają praw człowieka, środowiska, a także przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska, ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.

2. ZCh prowadzi działalność z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosuje jednolite standardy w ocenach etycznego postępowania pracowników i osób trzecich, poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego.

3. ZCh dba o poszanowanie praw człowieka w ramach całego łańcucha wartości prezentowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. W duchu społecznej odpowiedzialności za całość życia zbiorowego oraz w trosce o wspólne dobro.

4. ZCh podejmuje działania związane z dbałością o przestrzeganie praw i przepisów w prowadzonej działalności, w tym między innymi w kierunku realizacji międzynarodowych zasad uwzględniających koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

5. ZCh podejmuje działania związane z kształtowaniem właściwych relacji gospodarczych oraz społecznych a w swoich działaniach dąży do stworzenia środowiska pracy opartego o wzajemny szacunek oraz tolerancję.

6. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność.

7. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania sprzeczności interesów.

8. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa powyżej, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór Xxxxxxxxxxxxx w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami.

11. Wykonawca oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności regulacje prawne dotyczące prawa pracy

§ 26

Właściwość sądu

1. Strony dołożą starań, aby wszelkie pojawiające się spory zostały rozstrzygnięte na drodze polubownej, w wyniku negocjacji.

2. O ile umowa nie stanowi odmiennie, w przypadku nieuzgodnienia kompromisu, wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia, wykonania i skuteczności zawartej między Stronami Umowy, rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa oraz OWU podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

4. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.

5. W przypadku, gdy dokumenty wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 27

Siła wyższa

1. Wyłączając przypadki wskazane w OWU, żadna Strona nie będzie odpowiadać za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub za opóźnienia z tym związane, w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą, na potrzeby zawartej Umowy, rozumie się następujące zewnętrze, nagłe i niemożliwe do przewidzenia zdarzenia, negatywnie oddziaływujące na wywiązanie się przez Zamawiajacego lub Wykonawcę z przyjętych zobowiązań w postaci: wojny, rewolucji, rozruchów i zamieszek, konfliktów zbrojnych, aktów terroryzmu, zarazy lub epidemii, embarga, kataklizmów o charakterze co najmniej lokalnym takie jak powódź, trzęsienie ziemi, huragan, lub pożary.

3. Jeśli jakiekolwiek zdarzenie będące siłą wyższą, wskazaną powyżej nie pozwala lub nie pozwoli Wykonawcy spełnić zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający będzie miał prawo, bez zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Wykonawcy, zlecenia prac objętych daną Umową innemu Wykonawcy, do czasu aż Wykonawca będzie w stanie wznowić wypełnianie swoich obowiązków wynikłych z niniejszej Umowy.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego siłą wyższą, które ma wpływ lub może mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy w tym w szczególności jej terminowość, zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia do poinformowania Zamawiającego o jego wystąpieniu i skutkach, pod rygorem uznania iż zdarzenie takie nie miało wpływu na prawidłową realizację umowy.

5. W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej będą trwały dłużej niż 3 miesiące, Strony podejmą decyzję co do możliwości kontynuacji prac bądź ich zakończenie, ewentualnie podejmą próby negocjacji warunków Umowy w celu uniknięcia przeszkód w dalszej uch realizacji.

§ 28

Postanowienia końcowe

1. Stosunek Wykonawcy do Zamawiającego będzie zawsze stosunkiem niezależnego kontrahenta, a żadna Strona nie będzie pracownikiem, pośrednikiem, przedstawicielem, partnerem lub spółką typu „joint venture” drugiej Strony lub nie będzie się przedstawiać jako taki, ani żadna ze Stron nie będzie miała prawa lub upoważnienia, aby przyjąć lub stworzyć zobowiązanie w imieniu drugiej Strony lub działać w imieniu drugiej Strony.

2. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie korzyści, podatki, zobowiązania ustawowe, wynagrodzenia pracowników oraz inne zobowiązania wobec pracowników Wykonawcy.

3. Wykonawca nie może podzlecać swoich zobowiązań wynikających z Umowy podwykonawcom bez wcześniejszej pisemnej zgody ZCh. Jeśli Zamawiający wyda taką zgodę, Wykonawca będzie nadal odpowiadać za wypełnienie przez każdego podwykonawcę (lub niewypełnienie) zobowiązań, usług lub funkcji w tym samym zakresie, jak gdyby takie zobowiązania, usługi i funkcje wypełniał Wykonawca.

4. Umowa, OWU oraz załączniki do Umowy stanowią pełną UMOWĘ zawartą pomiędzy Stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze lub bieżące negocjacje, porozumienia i propozycje jednej ze Stron lub obu w związku z Umową.

5. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

6. O ile umowa nie stanowi odmiennie, w przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, OWU lub poszczególnymi dokumentami (załącznikami) do Umowy, winny być one rozstrzygane według następującej hierarchii dokumentów:

a) Umowa [Zamówienie]

b) OWU

c) Opis przedmiotu zamówienia,

d) Oferta Wykonawcy.