ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta dnia: w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy:
Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Spółką z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xx XXX 0000000000; NIP: 000-00-00-000, Regon: 276057813, Nr BDO 000000985, kapitał zakładowy
w kwocie: 712 304 000,00 zł, reprezentowaną przez:
1) ………………..……… - ………………………………
2) ……………………….. - ……………………………… zwaną dalej „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1) ………………..……… - ………………………………
2) ……………………….. - ……………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie protokołu nr ................. z dnia ,
zatwierdzonego przez Zarząd JZR Spółka z o.o. w dniu ………….., z przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o. o.” obowiązującego od dnia 01.01.2012r.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz oraz projektów dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i zwałów węgla ZPMW KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wymagań Ofertowych (Specyfikacja Techniczna).
§ 2. Cena i warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
wartość netto PLN
(słownie )
Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich opisanych w § 9.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanej dokumentacji, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, KWK Knurów – Szczygłowice (Użytkownika) i Zamawiającego.
4. Wartość umowy nie będzie indeksowana w czasie jej trwania.
5. Fakturę za realizację przedmiotu umowy wraz z protokołem odbioru należy wystawić na adres:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx, xx. Xxxxxxx 0.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy wraz z protokołem odbioru na adres:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx, xx. Xxxxxxx 0.
7. Dopuszcza się możliwość elektronicznego przesłania faktury po uprzednim podpisaniu przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. stosownego, pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na odbiór faktur drogą elektroniczną zgodnie z Procedurą dotyczącą otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. (załącznik do Zarządzenia nr 295/2013 z dnia 09.01.2013 r.).
8. Faktura wystawiona musi zawierać numer umowy, pod którym została ona wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego.
9. Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru, jednak nie później niż do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym podpisano protokół odbioru.
10. Termin płatności faktury dokumentującej zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wynosi
60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (EU) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy społecznej za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE.L187 z 26.06.2014, str.1, z xxxx.xx).
11. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
12. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
14. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.
15. Wykonawca nie będzie zlecać wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej.
16. Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) ani przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, pełnomocnictwa do dochodzenia należności w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu JZR Sp. z o.o.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania: do …………………………..
§ 4. Gwarancja
1) Na wykonaną dokumentację projektową Wykonawca udziela gwarancji na okres
……….. miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru wykonanej dokumentacji, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika (KWK „Knurów-Szczygłowice”) oraz Wykonawcy.
2) Wykonawca zapewnia, iż opracowana dokumentacja jest kompletna oraz zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wszelkie braki w dokumentacji stwierdzone tak w toku zatwierdzania lub kontroli dokumentacji przez odpowiednie organy jak i podczas wykonywania zadania na podstawie niniejszej dokumentacji.
3) Wszystkie dodatkowe opracowania projektowe lub wnoszenie korekt w dokumentacji, które są wynikiem wady projektu Wykonawca będzie realizował nieodpłatnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż do 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady.
4) Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zlecenia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
5) Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady, powstałe lub ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
6) Jeżeli, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełnimy obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający może bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu dokonać koniecznych zmian we własnym zakresie lub zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi (bez utraty gwarancji). Wszelkimi kosztami tych zmian Zamawiający może nas obciążyć, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z WO, umowy jak i rękojmi.
7) Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
8) Zamawiający oświadcza, że po podpisaniu protokołu odbioru prawa i obowiązki z tytułu gwarancji zostaną przeniesione na użytkownika - Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań określonych w gwarancji na rzecz użytkownika. Zgłoszenia reklamacyjne użytkownik będzie przesyłał bezpośrednio do Wykonawcy oraz do wiadomości Zamawiającego.
§ 5. Nadzór autorski
1. Wykonawca zapewnia pełnienie czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Przewidywany okres realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot umowy: lata 2021 i 2022.
3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:
a) kontrolę w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń oraz ich równoważność,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w projekcie / dokumentacji,
c) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
d) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
e) uczestnictwa w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.
4. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na każde wezwanie Xxxxxxxxxxxxx w terminie przez niego wskazanym.
5. Nadzór autorski będzie wykonywany od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia będzie pełnił nadzór autorski nad opracowaniem rozwiązań zamiennych i uzupełniających projektów podstawowych, wynikających z błędów, pomyłek lub braków dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego.
8. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia.
§ 6. Nadzór i koordynacja
1. Strony ustalają, że odpowiedzialnym za całość robót ze strony Zamawiającego będą:
a) Koordynator robót - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – tel ,
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony KWK Knurów - Szczygłowice jest:
………………………………………………………..…., tel. ………………………………….....
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy oraz kontaktowania się z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy jest:
…………………………………………….……….. tel. …………………………………..…
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga formy aneksu lecz pisemnego powiadomienia Stron.
5. Nadzór inwestorski nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Inżynier Kontraktu (IK, tj. firma ECM Group Polska S.A.).
6. IK wykonuje swoje obowiązki na mocy umowy zawartej z Zamawiającym, a w szczególności jest zobowiązany do:
a) wyznaczenia osób do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynacji prac Zespołu Inspektorów nadzoru w rozumieniu i zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
b) zapewnienia obecności na placu budowy odpowiednich Inspektorów nadzoru inwestorskiego (potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy) w branżach, w których wykonywane będą prace w ramach realizacji umowy,
c) wydawania Wykonawcy wiążących poleceń dotyczących w szczególności rozwiązań technicznych i Dokumentacji Projektowej, realizacji robót budowlanych, wykonania prób – w celu realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy,
d) dokonywania odbiorów,
e) zwoływania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym,
f) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) opiniowania ewentualnych zmian umowy,
h) inwentaryzacji robót Wykonawcy,
i) informowania Xxxxxxxxxxxxx o istotnych okolicznościach wpływających na realizację umowy.
7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie podmiotu pełniącego funkcję IK oraz zakresu działań określonych w ust. 6.
8. W przypadkach, dla których wymagane jest dla działania IK uzyskanie zgody Zamawiającego przyjmuje się, że IK podejmując takie działania uzyskał zgodę Zamawiającego.
§ 7. Nadzór wynikający z Zarządzania Środowiskowego
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą i posiadaczem są JZR Sp. z o.o. i KWK „Knurów-Szczygłowice”.
§ 8. Kary umowne
1. Wykonawca zostanie obciążony karą za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% ceny brutto niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie realizacji umowy, określonym w § 3 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
3. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.
4. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu umowy:
− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania powstałych utworów - tj. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
− w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – tj. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy;
− w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej.
2. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania opracowanej dokumentacji.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie opracowanej dokumentacji osobom trzecim, także na wykonywanie praw zależnych w stosunku do powstałych opracowań ww. utworze tj. przede wszystkim na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotowych opracowań.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostanie przekazana opracowana dokumentacja.
§ 10. Siła wyższa
Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona Umowy nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, w szczególności takich jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, wypadek środka transportu, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. W przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego tygodnia od chwili, gdy dokonanie takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas opóźnienia.
§ 11. Zmiany postanowień umowy i rozwiązanie umowy
1. Zmiany umowy dopuszczalne są tylko za zgodą Zarządu JZR Sp. z o.o. Wystąpienie o zmianę umowy winno zawierać uzasadnienie.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Stron, może nastąpić, w szczególności:
− zmiana terminu realizacji zawartej umowy, bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego,
− obniżenie wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy oraz odpowiednio zakresu finansowego umowy.
4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonany zakres.
5. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności:
5.1. Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu).
5.2. Zmiana osób wskazanych w § 5 niniejszej umowy.
6. O zmianach określonych w ust. 5 Strony powiadomią się pisemnie.
7. Zmiany opisane w ustępach 1, 2 i 3 dla swej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez Strony w postaci aneksu.
8. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem Stron.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę, przepisów BHP zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego.
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 12. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy xx. Xxxxxxxx 0 wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, jako:
„Spółka”).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, realizacji umowy głównej oraz zapewnienia kontaktu. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., xx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx lub w formie elektronicznej pod adresem xxx@xxx.xx.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Spółki (xxx.xxx.xx).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 osobom, których dane udostępnił Zamawiającemu.
§ 13. Tajemnica przedsiębiorstwa
1. W przypadku konieczności dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej Strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem Umowy, a które nie są powszechnie znane.
§ 14. Xxxxxxxx etyki
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Grupie Kapitałowej JSW
„Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxx/ i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Wykonawca zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie drugiej strony niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
§ 15. Klauzule antykorupcyjne
1. Odrzucenie korupcji
Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w GK JSW
„Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”, których treść została udostępniona na stronie xxx.xxx.xx/x- nas/compliance/ i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych
przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich.
2. Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych
Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia wejścia w życie umowy, członkowie jego kadry kierowniczej wyższego szczebla, członkowie zarządu i pracownicy nie będą stosować i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą (bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści finansowych lub innych korzyści jakiegokolwiek rodzaju (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany z umową oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jego kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności.
3. Zobowiązanie do udzielenia informacji
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji i dokumentów oraz poddania kontroli ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej w zakresie niezbędnym do wykazania, że Wykonawca wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.
4. Procedura naprawcza
Jeżeli Spółka w wyniku wykonania przewidzianego w umowie prawa do kontroli ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej lub w inny sposób uprawdopodobni, że Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, JZR Spółka z o.o. powiadomi o tym Wykonawcę i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze Spółka/Strona żądająca może, według własnego uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Odpowiedzialność
Za szkodę poniesioną przez Spółkę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w umowie.
§ 16. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca będzie realizował umowę bez współudziału podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji, dotyczących prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji, dotyczących drugiej Strony umowy oraz jej
działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami
/zawarciem/wykonaniem umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji, przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów, przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.