PĂRŢILE CONTRACTANTE COMUNA TIRGSORU VECHI cu sediul in sat Xxxxxxxxx , xxx. Xxxxxxxxxx, xx. 000, telefon/fax 0244/482 291 , 0244/ 482 555 cod fiscal 2845230 cont trezorerie RO89TREZ53921A300530XXX deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni , reprezentată prin Xxxxxx Xxxxxxx primar , în calitate de proprietar, de LOCATOR, pe de o parte şi ............................................, persoană fizică (domiciliul,buletinul/cartea de identitate)/ persoană juridică (Cod Fiscal, Nr. de ordine in Registrul Comerţului, cu sediul social in, str.............. , nr........... , jud............., reprezentata prin, .........................(avand funcţia de)..............................., în calitate de LOCATAR, pe de altă parte, la data de ,1a sediul LOCATORULUI (loc, adresă etc.). , In temeiul Hotărârii Consiliului Local Tirgsoru Vechi de aprobare a inchirierii nr. ,si a procesului verbal nr............./................. , încheiat cu ocazia întrunirii comisiei de evaluare privind închirierea spatiilor medicale, proprietate publica, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.
PARTILE CONTRACTANTE 1.1.S.C. …………..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in …………………………. str ............... nr. ......, bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ......., judetul/sectorul ........................, avand cod unic de inregistrare ..............................., atribut fiscal ......................., numar de ordine in registrul comertului ...../...../........, contul nr. ........., deschis la ...................., telefon...................,fax .........................., reprezentata prin .................................................................., cu functia de ........................., in calitate de comodant si sau
1.1. cu domiciliul in ...................................., str. ........................... nr. .............., bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ................................................ la data de...................., codul numeric personal.................., in calitate de comodant si si 1.2.Organizația Națională Cercetașii României - Filiala ……………………………….... cu sediul in ........................................., str ............... nr. ......, bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ......., judetul/sectorul ........................, avand cod unic de inregistrare ..............................., numar de ordine in registrul asociațiilor și fundațiilor ...../...../........, contul nr. ........., deschis la ...................., telefon...................,fax .........................., reprezentata prin .................................................................., cu functia de ........................., in calitate de comodatar sau au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze:
PĂRȚILE CONTRACTANTE 1.1. Societatea CONPET SA, cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon 0244/401330, fax 0244/516451, 402386, email xxxxxx@xxxxxx.xx , înregistrată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat: 28.569.842,4 lei, cod IBAN XX00 XXXX 0000 0000 0000 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Ploiești, reprezentată legal, prin dl. xxx. Xxxxx Xxxxxx – Director General, în calitate de ACHIZITOR şi
1.2. Societatea , cu sediul în , str. , nr. , jud. , telefon , fax , email..................., cod de înregistrare fiscală RO , înregistrată la Registrul Comertului sub numărul , având cod IBAN deschis la , reprezentată prin în calitate de FURNIZOR.
Părţile contractului Universitatea din Bucureşti, denumită în continuare “Universitatea” reprezentată de: Rector, prof.univ.xx. Xxxxxx XXXXX şi de ….........................................……..................................…....................…... în calitate de conducător de doctorat
ANEXELE CONTRACTULUI 6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini– Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico- economica – Anexa nr. 2
c) Convenţia SSM-SU-PM-Managementul Energiei - Anexa nr. 3;
d) Dovada constituirii garanției de buna executie – Anexa nr. 4;
e) Acte aditionale, daca există.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.
Părțile contractului În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1166 și urm. din Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de studii universitare de master între părțile:
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „XXXXXX XXXXX” DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Xxxxxxx Xxxxx nr. 2, cont (lei) XX00XXXX00000X000000XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara, cont (euro) XX00XXXX00000000X0000000, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal 4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. xx. Xxxxxxxx Xxxxxx Crețu, în calitate de instituție de învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE și
2.2. Dl/Dna , cu domiciliul în , str. , nr. , ap. _, județul _, născut(ă) la data de , țara , localitatea _, identificat(ă) cu actul de identitate _ seria nr. , CNP , telefon , e-mail , în calitate de student(ă) al(a) Universității de Medicină și Farmacie „Xxxxxx Xxxxx” din Timișoara, înmatriculat la programul de studii universitare de master
TERMENELE CONTRACTULUI 4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.
(1). Termenul de execuție al contractului este de 60 zile de la semnarea Procesului Verbal de predare-primire a amplasamentului.
(2). Predarea-primirea amplasamentului se va realiza în termen de 5 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.
(1). În cazul în care autoritățile publice competente solicită revizuirea și/sau completarea, după caz, a documentațiilor depuse, Executantul are obligația de a le revizui/completa și redepune, pe cheltuiala sa, în termen de 7 zile de la data cand i se comunică observațiile. Depășirea termenului de revizuire și/sau completare, de către Executant, conduce la obligarea acestuia la plata de penalități, calculate conform art. 17 din prezentul contract.
(2). În cazul în care Achizitorul formulează observații prin care solicită revizuirea și/sau completarea, după caz, a documentațiilor depuse, Executantul are obligația de a le revizui/completa, pe cheltuiala sa, în termen de 7 zile de la data comunicării observațiilor. Depășirea termenului de revizuire și/sau completare, de către Executant, conduce la obligarea acestuia la plata de penalități, calculate conform art. 17 din prezentul contract.
4.4. Următoarele perioade din executarea contractului nu se consideră întârzieri și se vor adăuga la termenul de execuție al contractului și nu sunt penalizabile:
4.5. La împlinirea termenelor prevăzute la art. 4.2. si 4.3., Executantul este de drept în întârziere.
4.6. Executarea obiectului contractului se consideră îndeplinită prin semnarea fără obiecțiuni a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si punere in functiune aferente obiectivului ce face obiectul prezentului contract.
4.7. Îndeplinirea obligațiilor Executantului nu se consideră a fi încheiate înainte de aprobarea Recepției Finale, dupa expirarea perioadei de garantie, pentru obiectivul ce face obiectul prezentului contract.
Cum pot să reziliez contractul? Prin transmiterea unei notificări de denunțare unilaterală către Asigurător, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către acesta. Notificarea se poate transmite prin poștă sau curier la adresa Xxxxxxx Xxxxxxxx nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1, București, sau scanată pe e-mail la xxxx@xxxxx.xx.
Rezilierea contractului 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: • Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru; • Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; • Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; • Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
Documentele contractului 8.1 Prestatorul va presta serviciile in conditiile stabilite prin prezentul contract, care include in ordinea enumerarii, urmatoarele: Anexa 1 - Caietul de sarcini, completat de răspunsurile la solicitările de clarificare transmise până la data limită de depunere a ofertelor (dacă este cazul); Anexa 2 - Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară a Prestatorului, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini; Acordul de asociere/subcontractare, daca este cazul. Anexele, actele adiţionale pe care părţile vor conveni să le încheie pe perioada derulării contractului, dacă este cazul.
