CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE

CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE

NR. …/……..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract se încheie între:

S.C. .............………………………., cu sediul în ........................., nr. Tel. ...................., fax ,

e-mail: .................... înregistrată la Registrul Comerţului al judeţului .................... cu nr ,

cod fiscal (CUI) ............................., având contul curent nr deschis la Banca

.........................................................................................................................., prin reprezentaţii săi legali

..........................................................................................................................,

în calitate de Beneficiar sau

D-na/Dl .............………………………. domiciliat în ......................... str .................................... Nr. .........

nr. Tel ...................., BI (CI) seria şi numărul .................................. CNP ,

în calitate de Beneficiar

şi,

S.C. .............………………………., cu sediul în ........................., nr. Tel. ...................., fax ,

e-mail: .................... înregistrată la Registrul Comerţului al judeţului .................... cu nr ,

cod fiscal (CUI) ............................., având contul curent nr deschis la Banca

.........................................................................................................................., prin reprezentanţii săi legali

..........................................................................................................................,

în calitate de Antreprenor (Executant)

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract este ,

în conformitate cu:

- Scrisoarea de oferta

- Devizul oferta

- Documentaţia de execuţie (P.T. + D.D.E.)

- Normativele referitoare la execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia de execuţie

- Legislaţia în vigoare

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea prezentului contract este de RON (inclusiv TVA). Preţul este ferm pe toată durata

derulării contractului.

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va face eşalonat, pe baza documentelor justificative lunare (situaţii de lucrări verificate şi confirmate de beneficiar, co-finanţator şi proiectant) pentru cantităţile de lucrări real executate cu preţuri conform devizului oferta iniţial.

Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum şi eventualele depăşiri cantitative se vor deconta în acelaşi mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară pe baza unei dispoziţii de şantier care să justifice necesitatea suplimentării lucrărilor şi cauzele apariţiei acestora, un aviz scris din partea beneficiarului şi a co-finanţatorului, şi un act adiţional la prezentul contract în care să se specifice valoarea şi

termenul de execuţie al lucrărilor suplimentare (eventual noul termen de finalizare al prezentului contract, dacă este cazul).

Plata se va face in termen de 14 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului şi co-finanţatorului privind verificarea cantităţilor de lucrări real executate, calitatea materialelor puse în opera si calitatea lucrărilor cuprinse in situaţiile de lucrări emise de antreprenor.

V. TERMENUL DE EXECUŢIE

Termenul de execuţie al lucrărilor cuprinse în prezentul contract este de zile/luni de la

data semnării contractului.

Termenul de execuţie poate fi modificat numai în baza unui act adiţional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condiţiilor meteo nefavorabile antreprenorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuţie.

VI. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI (EXECUTANTULUI)

Antreprenorul confirmă că a vizitat şantierul şi a verificat situaţia de lucrări. El va verifica de asemenea dacă lucrările de execuţie şi toate lucrările de detaliu care le corespund acestora au fost prevăzute în contract.

Antreprenorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei si Inspectoratului in Construcţii data începerii efective a lucrărilor

- Să execute toate lucrările prevăzute în contract şi să predea beneficiarului lucrările cantitativ şi calitativ la termenul stabilit

- Să execute lucrările conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare

- Să respecte întocmai proiectul de execuţie al lucrărilor

- Să remedieze deficienţele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor

- Să solicite din timp documentaţia necesară fazelor de lucru

- Să semnaleze beneficiarul în timp util asupra posibilelor neconcordanţe apărute în proiect

- Să respecte întocmai programul de urmărire a calităţii şi să anunţe din timp beneficiarul şi proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse

- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuţie al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric … etc

- Să respecte pe toata perioada lucrărilor normele de protecţie a muncii precum şi cele PSI

- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie

- Să asigure forţa de muncă calificată, materiale, instalaţii şi echipamente de calitate şi să supravegheze lucrările cu personal calificat

- Să păstreze curăţenia în şantier pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi să elibereze amplasamentul la terminarea lor.

- Să întocmească şi să predea beneficiarului înainte de începerea lucrărilor graficul de execuţie al lucrărilor şi să actualizeze acest grafic ori de cate ori este necesar (întârzieri, lucrări suplimentare …etc)

- Să întocmească lunar situaţiile de lucrări însoţite de documente justificative (ataşamente) şi certificate de calitate pentru materialele puse în operă

- Să notifice beneficiarul şi co-finanţatorul dacă sunt îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi să solicite convocarea comisiei de recepţie

VII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI Beneficiarul se obligă:

- Să pună la dispoziţie executantului înainte de începerea lucrărilor a documentelor de execuţie, amplasamentului liber de orice sarcini, acces la surse de apa şi energie electrică

- Să asigure controlul calităţii lucrărilor prin personal atestat (inspector de şantier)

- Să verifice şi să confirme împreună cu co-finanţatorul si proiectantul cantităţile de lucrări lunare (situaţii de plată) în termen de maximum 5 zile de la data emiterii lor de către executant

- Să efectueze plăţile la termenele stabilite

- Să respecte programul de urmărire a calităţii

- Să asigure, la cererea executantului prezenţa proiectantului în vederea asistenţei tehnice

VIII. GARANŢIE

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx (0, 0 sau 5 ani). Perioada de

garanţie începe din data recepţiei la terminarea lucrărilor până la data recepţiei finale.

Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanţie vor fi executate exclusiv pe cheltuiala antreprenorului. În cazul în care deficienţele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remedierile vor fi suportate de către beneficiar.

IX. PENALITĂŢI

La depăşirea termenelor prevăzute în prezentul contract se vor aplica penalităţile legale in vigoare.

X. FORŢĂ MAJORĂ

Forţa majora, aşa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabile în 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi în baza certificatului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, calamităţi naturale, caz de război, întreruperi pe anumite perioade la nivel naţional, decrete, acte guvernamentale, etc), lucrările vor fi sistate, beneficiarul având obligaţia de a achita integral lucrările executate şi de a conserva aceste lucrări împreună cu constructorul.

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Dacă pe timpul realizării lucrărilor se constata că una din părţi nu respectă prevederile contractuale se va solicita în scris celeilalte părţi luarea măsurilor pentru soluţionare.

În cazul în care prin conciliere directă partea în culpă nu răspunde favorabil, partea păgubita are dreptul să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Antreprenorul (executantul) poate cere rezilierea contractului dacă:

- Beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în contract

- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni

- Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată)

- Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă:

- Antreprenorul (executantul) a fost declarat în stare de faliment

- Antreprenorul a abandonat contractul

- Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziţiei de reîncepere a lucrărilor

- Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit

- Antreprenorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale

- Antreprenorul a subcontractat lucrări fără acordul beneficiarului

XII. LITIGII

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru este imposibil, litigiul va fi soluţionat de instanţa în a cărei rază teritorială se află imobilul care face obiectul acestui contract.

XIII. ALTE CLAUZE

Orice comunicare intre părţi se va face în scris. Orice schimbare de adresa va fi comunicată celeilalte părţi Prezentul contract conţinând .............. file şi .............. anexe a fost încheiat astăzi, ............. în. exemplare

originale.

Devizul oferta anexat prezentului contract face parte integrantă a acestuia.

BENEFICIAR ANTREPRENOR

................................. .................................

................................. .................................

................................. .................................