Contract de antrepriză
“___” ___________ 2009
mun. Chişinău
________________________________,
numită în continuare „Client ", în persoana
________________
____________________________________________________
activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte,
şi________________________________________________, numită în
continuare „Antreprenor", în persoana
_______________________________________________ activînd în
baza
(statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în
continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre
următoarele:
1.
Obiectul contractului
1.1. Clientul încredinţează, iar
Antreprenorul se obligă să efectueze din cont propriu, în
conformitate cu condiţiile prezentului contract, o lucrare, iar
Clientul se obligă să recepţioneze lucrarea şi să o achite.
2.
Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor
______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________.
(tipul şi caracterul lucrării)
3. Cerinţele Clientului faţă
de obiectul de antrepriză
3.1 Obiectul de antrepriză
(rezultatul lucrărilor îndeplinite conform prezentului contract)
constituie:
3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului
antreprizei:
_______________________________________
__________________________________________________________________________________
3.3
Calitatea obiectului de antrepriză trebuie să corespundă
următoarelor
condiţii:_________________
____________________________________________.
3.4
Antreprenorul este obligat să respecte cerinţele Clientului în
vederea realizării lucrării.
3.5. Antreprenorul este obligat
să-l informeze imediat pe Client în cazul în care îndeplinirea
cerinţelor Clientului ameninţă utilitatea lucrării.
4.
Utilajul, materialele şi condiţiile realizării lucrărilor
4.1
Lucrările se execută din materialele Clientului, cu excepţia celor
materiale care, conform condiţiilor prezentului contract, au fost
oferite de către Antreprenor.
4.2 Lucrarea se execută din
următoarele materiale ale
Antreprenorului:
4.2.1._________________________________________________
(cantitatea şi preţul)
4.2.2.
_________________________________________________ (cantitatea şi
preţul)
4.3 Calitatea materialelor Antreprenorului trebuie să
corespundă ________________ (sau) să permită realizarea cerinţelor
Clientului la capitolul calitate.
4.4 Riscul pierderii sau
deteriorării fortuite a materialelor Antreprenorului din momentul
transmiterii îl suportă Clientul/Antreprenorul.
4.5.
Antreprenorul se asigură din cont propriu cu utilaj necesar pentru
realizarea obiectului antreprizei.
4.6. În termen de _________
din momentul semnării prezentului contract, Clientul îi prezintă
Antreprenorului documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele,
precum şi alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.
5.
Costul lucrărilor
5.1 Costul şi cheltuielile în vederea
îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizului estimativ
(Anexa nr.1 la prezentul contract) care se acoperă din contul
Clientului.
5.2 În cazul necesităţii majorării devizului
estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în scris despre
aceasta pe Client în termen de ___________ zile. La înştiinţare
trebuie să fie anexate documentele ce confirmă majorarea
devizului.
5.3. Clientul este obligat în termen de ________
zile după primirea înştiinţării, să-i acorde Antreprenorului
răspunsul cuvenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea
contractului.
5.4 Costul lucrărilor la prezentul contract se
indică fără TVA (inclusiv TVA).
6. Remuneraţia
Antreprenorului
6.1. pentru realizarea antreprizei Antreprenorul
primeşte de la Client o remuneraţie în sumă de
___________________________________.
6.2. Pentru îndeplinirea
lucrărilor, cu _________ zile înainte, Clientul achită
Antreprenorului o plată suplimentară
în mărime de___________.
7. Modul şi termenele de
achitare
7.1. Termenele de achitare:
7.1.1 în termen de
_________ din momentul semnării prezentului contract un avans în
mărime de _____________ ;
7.1.2 în termen de _____________ din
momentul semnării actului de primire-predare a lucrărilor asigură
achitarea deplină.
7.2. Modul de plată: în numerar/prin
transfer/mixt.
7.3. Forma achitării: (dispoziţie de plată,
cec, acreditiv etc)
7.4.
Clientul este obligat să-l înştiinţeze pe Antreprenor despre
efectuarea plăţii, în termen de _____________ din momentul
_____________ prin___________ email/fax/etc.
7.5. Plata
suplimentară, conform p.6.2 al prezentului contract, se achită în
condiţiile
7.1-7.4
8. Termenele de executare
lucrărilor
8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă
executarea lucrărilor în termen de______________ din momentul
acordării materialelor, documentelor necesare.
8.2.
Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de
__________ cu dreptul executării anticipate.
8.3. Termene
intermediare: ________________________
8.4. La finisarea
executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înştiinţeze
înscris pe Client despre pregătirea obiectului spre recepţionare
în termen de ____________________
9. Controlul
de către Client a procesului îndeplinirii lucrărilor
9.1
Antreprenorul se obligă în termen de __________ să informeze
despre procesul îndeplinirii lucrărilor.
9.2 Clientul are
dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a
controla mersul şi calitatea lucrărilor efectuate.
10. Ordinea
predării-primirii obiectului antreprizei
10.1. Predarea-primirea
lucrărilor îndeplinite se efectuează de către părţi în baza
unui act, în termen de ________ din momentul înştiinţării
Clientului despre pregătirea obiectului antreprizei spre
recepţionare.
10.2 Locul predării-primirii:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10.3
Obiectul antreprizei trebuie să fie prezentat Clientului sub formă
de
________________________
______________________________________________________________.
10.4
Furnizarea obiectului antreprizei se efectuează de Client
(Antreprenor) din contul ___________ în ordinea următoare
_______________________ în termen de _______________ după semnarea
actului de predare-primire.
10.5 Antreprenorul este obligat să-i
prezinte Clientului materialele restante, darea de seamă cu privire
la utilizarea materialelor, precum şi să transmită ultimului toată
documentaţia şi desenele tehnice, acordate conform p.4.6. al
prezentului contract, precum şi alte documente pertinente obiectului
de antrepriză ci semnate pe parcursul sau în legătură cu
executarea acesteia.
11. Termenele de garanţie
11.1
Termenul de garanţie conform prezentului contract constituie
________________ din momentul transmiterii obiectului
antreprizei.
12. Termenul de valabilitate al prezentului
contract
12.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul
semnării lui de către părţi şi este valabil pînă la momentul
executării lui depline pînă la „___” ________________
2009.
12.2 Prezentul contract poate fi prelungit cu
consimţărnîntul expres al părţilor.
13. Responsabilităţile
Părţilor
13.1 Pentru încălcarea condiţiilor prezentului
contract Partea vinovată recuperează prejudiciul adus astfel,
inclusiv venitul ratat, în ordinea prevăzută de prezentul
contract.
13.2 Conform prezentului contract, Antreprenorul este
responsabil de:
_________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________.
13.3
Conform prezentului contract, Clientul este responsabil de:
______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________
13.4
Pentru refuzul neîntemeiat unilateral de la executarea obligaţiilor
sale în perioada de valabilitate a prezentului contract, partea
vinovata va achita o penalitate în mărime de
_______________________ _____________________________ (cu cifre şi
litere).
13.5 Pentru încălcarea altor condiţii a prezentului
contract partea vinovată
_______________________
____________________________________________________________.
14.
Asigurarea (garantarea) obligaţiilor prezentului contract:
gaj/ipoteca/asigurare/cauţiune etc.
15. Modul de soluţionare a
eventualelor litigii
15.1. Toate litigiile dintre Părţi, la
care nu s-a ajuns la un compromis, se soluţionează în conformitate
cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova judecătoria
economică (judecătoria arbitrară, cu indicarea concretă a
instanţei sau ordinea formării componenţei ei).
15.2. Părţile
stabilesc că toate pretenţiile (reclamaţiile) posibile la
prezentul contract trebuie să fie soluţionate de către părţi în
termen de _____________ zile din momentul primirii pretenţiilor
(reclamaţiilor).
16. Modificarea
condiţiilor (clauzelor) prezentului contract
16.1 Condiţiile
prezentului contract au aceeaşi putere obligatorie pentru părţi şi
pot fi modificate cu acordul reciproc cu întocmirea obligatorie a
înscrisului.
16.2 Nici una dintre părţi nu este în drept să
transmită drepturile sale la prezentul contract unei persoane terţe
fără acordul în scris al celeilalte Părţi.
16.3 Prezentul
contract este întocmit în două exemplare originale, fiind
distribuite cîte unul fiecărei părţi. După semnarea prezentului
contract toate negocierile prealabile, scrisorile, acordurile
prealabile şi procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau
mai puţin la prezentul contract, îşi pierd puterea juridică.
16.4
Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică
numai în cazul autentificării reciproce a lor de către
reprezentanţii părţilor în fiecare caz aparte.
17.
Anexe la prezentul contract
17.1. La prezentul contract se
anexează - Anexa nr.1 „Devizul estimativ" pe __________
pagini.
17.2 Anexele la prezentul contract constituie părţi
integrante a lui.
Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.