CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8
privind achiziţia prin Licitație Deschisă
„10” ianuarie 2024 mun. Chișinău
(municipiu, oraş)
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică prin Licitație Deschisă nr. 21120485/ID ocds-b3wdp1-MD-1700555339761 din 21 nov 2023, 10:48, între Direcţia educaţie, tineret şi sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chișinău
(denumirea autorităţii contractante)
xxx.Xxxxx Xxxxx 00, telefon: 000 00 00 00,
localitatea) autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Șef interimar al DETS sec. Ciocana Xxxxxxxx XXXXXXXXXX,
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere Limitată ,,Anreal Cons’’,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chişinău , xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00. telefon: 000000000,
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 519603
din “11” aprilie 2023, autorizat pentru activitatea în construcţii,
reprezentat prin Xxxxxx Xxxxx, în calitate Administrator şi de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente în instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2024 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este pe parcursul anului până la 31.12.2024 după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul
contract și conform demersurilor parvenite din instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
0.0.Xx indică termenul de garanție a lucrărilor pentru reparații curente nu mai puțin de 2 ani.
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de:
Total: 1 096 000,00 MDL (Un milion nouă zeci și șase mii lei,00 bani).
(suma cu cifre şi litere)
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza E-Factura, după primirea proceselor – verbale
de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile
lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.
7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep la necesitatea Direcției şi primirea ordinului de execuţie.
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţie pentru reparații curente este de nu mai puțin de 2 ani.
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor
contractuale.
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Garanția de bună execuție.
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 și recepția finală a lucrărilor.
Antreprenor: SRL ,,Anreal Cons’’ | Beneficiar: DETS Ciocana |
Adresa poştală: Mun. Chişinău, str. Nicolae Costin, 49. | Adresa poştală: Xxx.Xxxxxxxx, xxx.Xxxxx Xxxxx,00 |
Telefon: 068044994 | Telefon:000 00 00 00, 000 00 00 00 |
IBAN: XX00XX000000000000000000 | IBAN: XX00XXXXXX00000000000000 |
Banca: BC,,Moldinconbank’’ S. A. | Banca: MF- Trezoreria de Stat |
Adresa poştală a băncii: Sucursala ”Dacia” bul. Dacia 35 | Adresa poştală a băncii: str. Pușkin 44, |
Cod: XXXXXX0X000 | Cod: TREZMD2X |
Cod fiscal: 1016600000879 | Cod fiscal:1007601009565 |
Semnăturile părţilor
Antreprenor: SRL”Anreal Cons” | Beneficiar: DETS sectorul Ciocana |
Administrator Xxxxxx Xxxxx Digitally signed by Xxxxx Xxxxxx Date: 2024.01.17 10:09:02 XXX | Xxx interimar Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Digitally signed by Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova | Date: 2024.01.18 09:48:30 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova |
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxxx Date: 2024.01.22 09:54:46 EET
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
8
Anexa nr. 1 la Contractul nr. 8
Din „10” ianuarie 2024
SPECIFICAŢII TEHNICE
N r. | Denumirea lucrărilor | Cod CP V | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Co d eco |
Servicii de lichidare a | 71300000-1 | Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite pe unitate de măsură conform caietului de sarcini. Operatorul | Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite pe unitate de măsură conform caietului de sarcini. Operatorul | 222500 | |
avarierilor la rețelele | Economic va oferi preţul pe unitate de măsură şi va respecta preţul și costul materialelor | Economic va oferi preţul pe unitate de măsură şi va respecta preţul și costul materialelor prevăzute în | |||
1 | ingenerești | prevăzute în devizul ofertelor, contractu va fi încheiat cu suma | devizul ofertelor, contractu va fi încheiat cu suma totală pentru anul | ||
totală pentru anul 2024. | 2024. | ||||
Reparații curente | 71300000-1 | Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite pe unitate de măsură conform caietului de sarcini. Operatorul | Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite pe unitate de măsură conform caietului de sarcini. Operatorul | 222500 | |
Economic va oferi preţul pe | Economic va oferi preţul pe unitate | ||||
unitate de măsură şi va respecta | de măsură şi va respecta preţul și | ||||
preţul și costul materialelor | costul materialelor prevăzute în | ||||
prevăzute în devizul ofertelor, | devizul ofertelor, contractu va fi | ||||
contractu va fi încheiat cu suma | încheiat cu suma totală pentru anul | ||||
totală pentru anul 2024. | 2024. |
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Antreprenor: SRL”Anreal Cons” | Beneficiar: DETS sectorul Ciocana |
Administrator Xxxxxx Xxxxx | Xxx interimar Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Specificații de preț
Anexa nr. 2 la Contractul nr.8
din “10” ianuarie 2024
Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură și cantitatea | Preţul unitar fără TVA | Preţul unitar Inclusiv TVA | Suma totală lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
1 | Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente în instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2024 | ||||||
1.1 | Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești | 71300000- 1 | Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite pe unitate de măsură conform caietului de sarcini. Operatorul Economic a oferit preţul pe unitate de | 94 494,34 lei conform deviz. 3/5/7 | 113 393,21 lei conform deviz. 3/5/7 | 481 000,00 lei | 31.12.2024 |
măsură şi va | |||||||
respecta preţul și | |||||||
costul materialelor | |||||||
prevăzute în | |||||||
1.2 | Reparații curente | 71300000- 1 | devizul ofertelor, contractu va fi încheiat cu suma totală pentru anul 2024. | 193 743,71 lei conform deviz. 3/5/7 | 232 492,45 lei conform deviz. 3/5/7 | 615 000,00 lei | 31.12.2024 |
TOTAL: 1 069 000,00 MDL | |||||||
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR | |
Antreprenor: SRL”Anreal Cons” | Beneficiar: DETS sectorul Ciocana |
Administrator Xxxxxx Xxxxx | Xxx interimar Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Denumirea instituţiei | IBAN | ANREAL CONS S.R.L. Servicii a lichidărilor avarierilor la reţel.ingenereş ti și servicii de reparație curente |
Grădiniţa nr.30 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.32 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.67 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 29000,00 |
Grădiniţa nr.128 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 29000,00 |
Grădiniţa nr.130 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.135 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 32000,00 |
Grădiniţa nr.138 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.149 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.155 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.161 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.177 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.179 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.184 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.188 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.197 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.211 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.212 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Grădiniţa nr.225 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 100000,00 |
Gimn.-grădin.75 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 30000,00 |
Total 0911 | 710000,00 | |
Şcoala primară nr.19 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Şcoala primară nr.82 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 33000,00 |
Şcoala primară nr.83 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 39000,00 |
Şcoala primară nr.95 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 35000,00 |
Total 0912 | 142000,00 | |
Gimn.Stel.Gramma | XX00XXXXXX000000X00000XX | 36000,00 |
Gimnnaz.nr.74 | XX00XXXXXX000000X00000XX | |
Total 0921 | 36000,00 | |
Liceul "Dacia" | XX00XXXXXX000000X00000XX | 40000,00 |
Liceul “X.Xxxxxxxx” | XX00XXXXXX000000X00000XX | 40000,00 |
Liceul "Gh.Ghimpu" | XX00XXXXXX000000X00000XX | 38000,00 |
Liceul "Xxxxxx Xxxx" | XX00XXXXXX000000X00000XX | 40000,00 |
Total 0922 | 158000,00 | |
Casa de cretie 0950 | XX00XXXXXX000000X00000XX | 30000,00 |
Contabilitatea | XX00XXXXXX000000X00000XX | 20000,00 |
TOTAL | 1096000,00 | |
Digitally signed | by Xxxxxx Emilia 9 13:37:14 EET Xxxxxx Xxxxxx | |
Contabil sefDaatde:ju20n2c4t.01.1 |
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxxx Date: 2024.01.22 09:54:10 EET
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova