CONTRACT DE ASOCIERE
ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 33 din 31.03.2021
JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI
Nr. din 2021 Nr. din 2021
CONTRACT DE ASOCIERE
Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:
1. JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Mărășești, nr.4, având Cod fiscal nr.5057580, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, reprezentat prin Directorul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău – xxx. Xxxxxx XXXXXXXXX, în calitate de ASOCIAT
și
2. MUNICIPIUL MOINEȘTI, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local Moinești, cu sediul în Municipiul Moinești, str. Xxxxxx Xxxxxxxxxx nr.14, județul Bacău, având cod de înregistrare fiscală 605400, reprezentat prin Primar – , în calitate de ASOCIAT,
au convenit, în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) și e), alin.(9) lit. a) și c), al art. 173 alin. (1) lit.
b) și e), alin.(3) lit. a) și d), și alin. (7) lit. a) și c) din Codul administrativ, ale art.1166, art. 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr........ din .........2021 precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești nr.......... din ..........2021, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:
Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. (1). Părțile convin să se asocieze în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor
„Covor bituminos și executare acostamente pe sectorul de drum județean DJ 117, de la km 31+735 la km 32+425”.
(2). Cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de execuție covor bituminos sunt în sarcina Județului Bacău, iar cheltuielile pentru lucrările de execuție acostamente cad în sarcina Municipiului Moinești.
(3). Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma încheierii contractelor de execuție a lucrărilor.
Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al fiecărui asociat în limita contribuției proprii.
Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.
Cap. III DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți până la data recepției finale a lucrărilor „Covor bituminos și executare acostamente pe sectorul de drum județean DJ 117, de la km 31+735 la km 32+425”.
Cap.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.5. Județul Bacău:
1. Se obligă să finanțeze lucrările de execuție covor bituminos pe sectorul de drum județean DJ 117, de la km 31+735 până la km 32+425, în conformitate cu valoarea rezultată in urma contractării efective a lucrărilor de execuție.
2. Asigură finanțarea obiectivului conform prevederilor de la Art. 1;
3. Asigură finanțarea și întocmirea documentațiilor necesare realizării obiectului asocierii;
4. Va desemna, prin dispoziție a Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, persoanele responsabile pentru realizarea obiectului asocierii, manageri de proiect si responsabili cu realizarea obiectivului;
5. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;
6. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu celălalt asociat care pot rezulta din executarea prezentului contract.
7. Îndeplinește prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău calitatea de autoritate contractantă coordonatoare pentru lucrările prevăzute la alin. (1) și calitatea de autoritate contractantă asociată pentru lucrările prevăzute la art. 6 alin. (1);
8. Organizează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău procedurile de contractare necesare realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1)
9. Semnează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău contractele de execuție cu ofertanții declarații câștigători;
10. Va transfera sumele necesare plăților pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) în contul Municipiului Moinești deschis la Trezoreria , cont special, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din Municipiului Moinești si din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către Municipiul Moinești (C.F.P. și Bun de plată) și cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”.
Art.6. Municipiul Moinești:
1. Se obligă să finanțeze lucrările de execuție acostamente pe sectorul de drum județean DJ 117, de la km 31+735 până la km 32+425, în conformitate cu valoarea rezultată in urma contractării efective a lucrărilor de execuție.
2. Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;
3. Îndeplinește calitatea de autoritate contractantă coordonatoare pentru lucrările prevăzute la alin.
(1) și calitatea de autoritate contractantă asociată pentru lucrările prevăzute la art. 5 alin. (1);
4. Organizează procedurile de contractare necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1)
5. Semnează contractele de execuție cu ofertanții declarații câștigători;
6. Deschide cont special la Trezoreria pentru realizarea obiectului asocierii;
7. Contabilizează sumele primite de la Județul Bacău și contribuția Municipiul Moinești pentru realizarea lucrărilor, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;
8. Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice;
9. Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău toate informațiile necesare legate de derularea lucrărilor;
10. Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;
11. Pentru efectuarea plăților pentru lucrările prevăzute la art.5 alin. (1) Municipiul Moinești va transmite către Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău situațiile de lucrări, verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul Municipiului Moinești. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de centralizatorul acestora. După avizarea situațiilor de lucrări de către Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău se vor transmite și facturile - verificate și însușite de către Municipiul Moinești (C.F.P. și Bun de plată) și cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”;
12. Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria - special pentru aceste contracte;
13. Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și transmite acestuia o copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate;
14. Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, Județul Bacău neavând nici o responsabilitate în acest sens;
15. Organizează recepțiile la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, organizează recepțiile finale la sfârșitul perioadei de garanție acordată lucrărilor și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău documentele aferente recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale;
16. Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepțiile finale;
17. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu Județul Bacău, care pot rezulta din executarea acestui contract;
18. Își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, cât și terților care participă la realizarea lucrărilor.
Cap. V ALTE CLAUZE
Art. 7. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale .
Xxx.XX RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
Art.8. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință.
Art.9. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.
Art.10. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.
Art.11. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.
Cap.VII REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.12. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.
Art.13. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.
Cap. VIII INCETAREA CONTRACTULUI
Art.14. Prezentul contract încetează:
a) prin ajungerea la termen a contractului;
b) prin acordul parților;
Art.15. Județul Xxxxx își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.
Cap. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
Art.16. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.
Art.17. (1) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.
(2) Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:
a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;
b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;
c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;
(3) Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.
Art.18. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.
Cap.X LITIGII
Art.19. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
Art.20. Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competente.
Cap.XI COMUNICĂRI
Art.21 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
Art.22 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
Art.23 In situațiile în care :
a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință; și
b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.
Art.24 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte părți. Când o parte transmite sau primește o înștiințare către sau de la un terț, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți.
Prezentul contract a fost încheiat, astăzi în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
PREȘEDINTE,
Xxxxxxxx XXXXXXX
Contrasemnează, SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI