ACORD CADRU

	S.C. …………………….
Nr. ………….din …………	Nr………… din ………..

ACORD CADRU

În temeiul Legii 98/2016 și HG 395/2016 privind achizițiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru, între:

COMUNA SAUCESTI, cu sediul in Loc. Saucesti, str. 1 Decembrie, nr. ...., Comuna Saucesti, judetul Bacau, Telefon: x00 000000000, Fax: x00 000000000, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, cod fiscal ........... cont trezorerie RO................................ deschis la Trezoreria Municipiului .................... reprezentată prin xx. XXXXX Xxxxxxxx - Xxxxxx, ................. - Contabil, .......................- Secretar, in calitate de Promitent Achizitor, pe de o parte,

şi

S.C. …………………, cu sediul în ……………, str……………, nr……………,cod poştal

………………., telefon/fax: +40 …………………, număr de înmatriculare J ………………., cod unic de înregistrare RO ……………….., cont trezorerie …………………, Trezoreria ,

reprezentată prin ………………………. – …………………...

în calitate de Promitent executant pe de altă parte, a intervenit prezentul acord cadru de execuţie lucrări.

1. Scopul acordului - cadru

– Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente de lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord pentru „AMENAJARE , MODERNIZARE ȘI SISTEMATIZARE ZONĂ CENTRALĂ IN LOCALITATEA SĂUCEȘTI , SAT SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘT” in perioada 2022 – 2025.

1. – Obiectul acordului cadru îl reprezintă executia lucrarilor pentru „AMENAJARE , MODERNIZARE ȘI SISTEMATIZARE ZONĂ CENTRALĂ IN LOCALITATEA SĂUCEȘTI , SAT SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘT

2. – Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect executarea lucrărilor privind „AMENAJARE , MODERNIZARE ȘI SISTEMATIZARE ZONĂ CENTRALĂ IN LOCALITATEA SĂUCEȘTI , SAT SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘT” in perioada 2022 -2025.

3. Durata acordului- cadru

3.1. Durata prezentului acord – cadru este de 36 luni incepand de la data semnarii acestuia de catre toate partile contractante, la care se adauga termenele prevazute de lege pentru plata facturilor finale, perioada de garantie acordata lucrarilor si termenul legal pentru eliberarea garantiei de buna executie acordata lucrarilor.

2. Durata contractelor subsecvente încheiate în baza prezentului Acord –cadru, în perioada de valabilitate a acestuia, poate depășii durata de valabilitate a Acordului – cadru.

3. Prezentul Acord-cadru inceteaza sa produca efecte la data expirarii termenelor mentioante la punctul 3.1. sau la data realizarii obiectului acordului – cadru, respectiv executarea in toatalitate a cantitatilor maxime previzionate pentru fiecare categorie de lucrari.

2. Valoarea acordului cadru

   1. - Valoarea convenită pentru îndeplinirea acordului cadru, plătibilă promitentului executant de către promitentul achizitor este de ........................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de

.................................... lei.

2. - Preturile unitare ale lucrarilor sunt cele incluse de promitentul executant în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru.

3. Ajustarea preţului

   1. - Preţurile unitare ofertate în propunerea financiară la acordul cadru sunt ferme şi nu se ajustează 12 luni de la încheierea acestuia.

Ajustarea preţurilor unitare ofertate în Propunerea financiară la acordul cadru se va efectua la expirarea fiecărei perioade de 12 luni, începând cu luna următoare datei încheierii acordului cadru (......................... - luna de referinţă), conform formulei de ajustare şi se va concretiza prin act adiţional la acordul cadru.

Contractele subsecvente încheiate în perioada de valabilitate a actelor adiţionale la acordul cadru, vor respecta preţurile unitare stabilite prin acestea. Ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face conform indicilor statistici ( IPC- total ) comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Formula de ajustare este:

V = V(0) x C(A), în care:

V – reprezintă valoarea ajustată a preţului unitar ofertat;

V(0)- reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea financiară

C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare calculat prin înmulţirea indicilor statistici lunari ( IPC-total) elaboraţi de Institutul Naţional de Statistică de la data încheierii acordului cadru ( .. - luna de

referinţă), până la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la încheierea acordului cadru.

5.2. Preturile unitare, prevăzute în oferta promitentului executant rămân neschimbate pe durata derulării Acordului cadru. Preţurile unitare pot fi modificate numai dacă, în timpul derulării Acordului cadru, se modifică tarifele unitare ofertate în baza prevederilor legislative.

4. Modul de atribuire al contractelor subsecvente:

   1. – Atribuirea contractelor se va face fara reluarea competitiei.

   2. Contractele subsecvente se vor atribui operatorului economic a carui oferta s-a clasat pe locul 1.

   3. In cazul in care operatorul economic a carui oferta s-a clasat pe locul 1 declara ca nu mai are capacitatea de a realiza lucrarile, achizitorul va incheia contracte subsecvente ramase cu ofertantul ce s-a clasat pe locul II.

   4. Prevederile alineatului anterior sunt valabile si in cazul in care ofertantul clasat pe locul 2 declara ca nu mai poate/refuza sa mai realizeze lucrarile. In acest caz contractul subsecvent/ contractele subsecvente se va/vor incheia cu operatorul economic a carui oferta s-a clasat pe locul III.

   5. In cazul in care niciun operator economic semnatar al prezentului acord – cadrul nu mai are capacitatea de a raspunde solicitarii autoritatii contractante/ refuza sa mai incheie unul sau mai multe contracte subsecvente ramase, autoritatea contractanta va avea dreptul de a initia o noua procedura de atribuire.

   6. Daca refuzul de a semna contractul/ contractele subsecvente se datoreaza culpei operatorului economic semnatar al acordului cadru, iar acest refuz genereaza cheltuieli suplimentare sau alte prejudicii achizitorului acestea vor fi suportate de catre operatorul economic din culpa caruia au aparut aceste cheltuieli suplimentare.

   7. in cazul in care operatorul economic declarat castigator al procedurii de atribuire nu mai poate sa realizeze lucrarile/ refuza sa semneze contractul subsecvent se vor folosi preturile unitare si totale din ofertele operatorului economic clasat pe locul 2 sau, dup caz, locul 3 (daca si operatorul economic clasat pe locul 2 nu mai poate realiza lucrarile/ refuza semnarea contractului subsecvent).

5. Obligaţiile promitentului-executant

   1. (1) –Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să execute în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru şi în contractele subsecvente.

(2) Promitentul executant are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările privind siguranța circulației precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contractele subsecvente după primirea în scris a ordinului de începere din partea promitentului achizitor.

3. Promitentul executant se obligă să execute lucrările astfel cum au fost prevăzute în prezentul Acord-cadru, ori de câte ori Promitentul-achizitor solicită acest lucru.

4. În situația în care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul executant nu va primi solicitări din partea Promitentului achizitor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Acord-cadru, Promitentul executant nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, Promitentul achizitor nu va avea nicio obligație față de Promitentul executant, prezentul Acord-cadru fiind încetat de drept la expirarea duratei de valabilitate a acestuia, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată.

7.2. - Promitentul-executant se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru decât cu acordul promitentului achizitor.

3. - Promitentul-executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

4. - Promitentul-executant se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru ca personalul său să nu îndepărteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, va înştiinţa promitentul-achizitor despre această descoperire.

7.5- Promitentul-executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

7.6- Promitentul-executant are obligaţia de a pune la dispoziţia Promitentului achizitor, la termenele precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor, proiectele şi orice alte documente pe care promitentul-executant trebuie să le întocmească.

7.7- (1) Promitentul-executant are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul fiecărui contract subsecvent încheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

2. Promitentul executant se obligă să respecte întocmai prevederile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor, prevăzute în contractele subsecvente.

3. Promitentul executant poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor caietului de sarcini și/sau dispozițiilor contractelor subsecvente.

8. - (1) Promitentul-executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de promitentul-achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Promitentul executant are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către Promitentului achizitor.

8. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, promitentul-executant are obligaţia:

   1. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

   2. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către promitentul achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

   3. de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9. - Promitentul-executant este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10. - Promitentul-executant are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

11. - Promitentul-executant răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval stabilit conform anexei 4 din caietul de sarcini, de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă.

7.13- Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi descrise în anexele la contractele subsecvente.

7.14- Promitentul-executant are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin promitentului-executant.

7.15 - Promitentul-executant are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Promitentului achizitor, promitentul-executant având obligaţia de a notifica promitentul- achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

6. Obligaţiile promitentului-achizitor

   1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-executant, să achiziţioneze lucrările ce fac obiectul prezentului acord, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.

   2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul-executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa.

8.3- Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.

8.4 – În cazul în care Promitentul achizitor îi transmite o solicitare Promitentului executant pentru încheierea unui contract subsecvent şi el nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea cantităţilor maxime prevăzute în caietul de sarcini, atunci Promitentul achizitor are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită.

8.5- În cazul în care Promitentul achizitor îi transmite o solicitare Promitentului executant pentru încheierea unui contract subsecvent şi el nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, Promitentul achizitor are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare prevăzute în caietul de sarcini.

7. Modalităţi de plată

   1. – Promitentul achizitor are obligaţia de a efectua plata către promitentul executant în 30 zile de la comunicarea facturii de către acesta pe baza situaţiilor de lucrări întocmite conform prevederilor contractelor subsecvente de promitentul executant, verificate şi acceptate de promitentul achizitor. Situaţiile de lucrări vor fi transmise către promitentul achizitor cu adresă de înaintare de către Promitentul executant.

   2. - Dacă promitentul achizitor nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 9.1, atunci promitentul executant are dreptul de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce promitentul achizitor îşi onorează restanţa, promitentul executant va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil la ritmul anterior.

   3. (1) Plata facturilor se va efectua conform reglementărilor în vigoare si este conditionata de xxxxxx xxxxxxxxxx asumata prin documentatia de atribuire.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face în baza următoarelor documente:

• ordin scris de începere a lucrărilor;

• proces verbal de predare amplasament;

• procese verbale care să dovedească calitatea şi cantitatea lucrărilor executate: procese verbale de lucrări ascunse, recepţii calitative, documente cere atestă calitatea materialelor etc.

• în situaţia de lucrări transportul va fi decontat la distanţa reală de transport la preţurile unitare cuprinse în oferta financiară;

• situaţia de lucrări semnată de promitentul executant, responsabil tehnic cu execuţia şi însuşită de promitentul achizitor prin dirigintele de şantier ce răspunde de zona respectivă;

• proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe capitole de lucrări;

• Centralizatorul situaţiilor de lucrări pe capitole, cumulat an şi luna de decontare, semnat de promitentul executant şi promitentul achizitor prin dirigintele de şantier ce răspunde de zona respectivă;

1. - Promitentul achizitor nu va acorda promitentului executant avans .

2. – Promitentul executant este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de lucrări, plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

3. – Sumele încasate în plus prin situaţii de lucrări, cât şi foloasele necuvenite -majorări, penalități, dobânzi - aferente acestora (pe perioada de încasare până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:

1. Prin compensare, din facturile neachitate pe acelaşi contract sau din facturile neachitate de Promitentul achizitor din alte contracte încheiate cu Promitentul executant, în derulare la data constatării şi comunicării;

2. În imposibilitatea compensării, Promitentul executant se obligă să restituie sumele datorate în termen de 3 zile de la data constatării şi înştiinţării lui, achitarea făcându-se prin mijloace de plată obişnuite în contul Promitentului achizitor;

3. Prin reţineri din contravaloarea garanţiei de bună execuţie;

1. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea promitentului executant la valoarea lucrărilor executate conform contractelor subsecvente. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări promitentul achizitor va putea face scăzăminte pentru servicii făcute promitentului executant. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

2. Situaţiile de lucrări se confirmă în termenul de 10 zile de la depunere prin întocmirea unui proces verbal de recepţie a lucrărilor. Factura se va emite în 5 zile de la recepţia lucrărilor.

3. Plăţile se efectuează conform reglementărilor legale .

8. - Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări de către promitentului achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

9. - În situația în care Promitentul executant este o Asociere, plata facturilor admise spre decontare pe baza situaţiilor de lucrări se va efectua în contul liderului de Asociere.

10. Garanţia de bună execuţie

    1. – (1) Promitentul executant are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a lucrărilor în condiţiile prevăzute în acordul cadru, pentru fiecare contract subsecvent ce se va încheia.

2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea lucrărilor (fără TVA) pentru fiecare contract subsecvent şi este în vigoare pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului subsecvent, începând cu data semnării contractului și până la la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate (conform anexei 4 din Caietul de sarcini),

(3) Garanţia de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent se va constitui în conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii (art.40 alin.1);

- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (art. 40 alin.3) până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție prin contract. În acest caz, executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Contul astfel constituit este deschis pentru promitentul achizitor şi închis pentru promitentul executant, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului subsecvent. Suma inițială care se depune de către Promitentul executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului subsecvent, fără TVA.

2. în cazul prevăzut la articolul 10.1. alin. (3), lit.a, garanția trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a promitentului achizitor, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

3. În cazul prevăzut la articolul 10.1. alin. (3) lit.b, pe parcursul îndeplinirii contractului, Promitentul achizitor urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Promitentului executant până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Promitentului executant.

10.2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 Promitentul executant are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.

3. - Promitentul achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă promitentul executant nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contractul subsecvent. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, promitentul achizitor are obligaţia de a notifica acest lucru promitentului executant, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, promitentul executant are obligația de a reîntregii garanția în cauză, raportat la procentul prevăzut la art.10.1 alin.2. În situația în care Promitentul executantul nu reîntregește cuantumul garanţiei în termen de 10 zile de la data utilizării, achizitorul va percepe penalităţi în cuantum de 0,10% pe zi de întârziere asupra valorii garanţiei neconstituite.

4. - Promitentul achizitor are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează :

1. 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim ;

2. restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate (conform Caietului de sarcini)

3. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

10. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

    1. - Perioada de garanţie a lucrărilor va fi cea prevăzută în Caietul de sarcini şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pe ansamblu şi până la recepţia finală.

    2. - În perioada de garanţie, promitentul executant are obligaţia, în urma dispoziţiei date de promitentul achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Promitentul executant are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

1. utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

2. unui viciu de concepţie, acolo unde Promitentul executant este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor;

3. neglijenţei sau neîndeplinirii de către Promitentul executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

3. - în cazul în care promitentul executant nu execută lucrările prevazute la clauza 11.2, promitentul achizitor este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Promitentul achizitor de la Promitentul executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

10. Comunicări

    1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.

2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

3. – Contractele subsecvente vor fi semnate de promitentului executant.

10. Documentele acordului cadru:

1. caietul de sarcini,

2. propunerea tehnică,

3. propunerea financiară

4. acordul de asociere legalizat( dacă este cazul),

5. răspunsul Promitentului executant la clarificările solicitate,

6. angajament ferm de susţinere din partea unui terţ ( dacă este cazul),

i) anexele acordului cadru.

10. Cesiunea

14.1- În prezentul Acord cadru, cesiunea este permisă doar în ceea ce priveşte creanţele şi nu afectează obligaţiile născute din prezentul Acord Cadru care vor rămâne în sarcina părţilor contractante, aşa cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

10. Încetarea și rezilierea acordului cadru

    1. - (1) Prezentul Acord cadru încetează de drept:

1. prin ajungerea la termen;

2. prin îndeplinirea obiectului Acordului-cadru

3. prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice.

(2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

1. prin acordul de voinţă al părţilor;

2. prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul Acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă;

3. prin denunțare unilaterală de către Promitentul-achizitor, în condițiile prevăzute de lege;

4. orice alte cauze prevăzute de lege.

2. (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce în următoarele cazuri:

1. neconstituirea de către Promitentul executant a garanției de bună execuție a unui contract subsecvent, conform prevederilor acestuia;

2. constatarea de către Promitentul achizitor, a executării unor lucrări, în mod necorespunzător sau defectuos de către Promitentul executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului Acord-cadru, deși a fost notificat în vederea remedierii acestora;

3. refuzul Promitentului-executant de a începe execuția lucrărilor în termenul prevăzut în ordinul de începere a lucrărilor emis de către Promitentul-achizitor;

2. Rezilierea prezentului Acord cadru nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Acordului-cadru.

3. Rezilierea din motivele menționate la art.15.2. alin.(1) va opera de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și /sau arbitrare, Promitentul executant nefiind îndreptățit să pretindă nici o sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii Acordului-cadru/contract subsecvent.

4. Punerea în întârziere rezultă din simplu fapt al neîndeplinirii obligațiilor contractuale.

(1) – Promitentul achizitor își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Acord- cadru în cel mult 30 de zile, printr-o notificare adresată Promitentului-executant, fără nici o compensație pentru acesta din urmă, în următoarele cazuri:

în cazul în care Promitentul-executant refuză încheierea/semnarea contractului subsecvent;

dacă Promitentul executant intră în faliment;

la apariția unor circumstanțe care conduc la modificarea clauzelor în așa măsură încât îndeplinirea Acordului-cadru ar fi contrară interesului public și prevederilor legale în vigoare.(2) În cazurile prevăzute la art.15.3. alin.(1) Promitentul executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea de Acord cadru îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor de către Promitentul executant

16.1. În cazul în care Promitentul executant căruia Promitentul achizitor îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent refuză încheierea/semnarea acestuia, Promitentul executant are obligația de a plăti Promitentului achizitor o sumă egală cu 30% din valoarea contractului subsecvent pe care acesta refuză să-l încheie/semneze.

10. Amendamente.

1. – Părțile acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia și a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite în baza prezentului Acord-cadru de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru și a contractelor subsecvente prin act adițional, numai în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

2. – Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

3. – Actele Adiționale încheiate nu trebuie să conducă în nici un caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

4. – Orice modificare a Acordului-cadru care nu respectă prevederile prezentului Acord-cadru, documentației de atribuire și ale legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.

5. – Modificările Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016.

6. – (1) Orice modificare a acordului-cadru/contractelor subsecvente în cursul perioadei de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), Promitentul – Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru.

10. Litigii

1. Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.

2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul achizitor şi Promitentul executant nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti de la sediul Promitentului Achizitor.

10. Limba care guvernează Acordul cadru

    1. - Limba care guvernează Acordul cadru este limba română.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

20.1.- Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. - Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s- a perfectat prezentul contract.

3. - Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.

4. - Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016.

5. - Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate în contract este limitată de perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

6. - Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod.

10. Dispoziții finale

1. Dacă Promitentul Executant este o Asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar în îndeplinirea obligațiilor Acordului cadru. Promitentul executant, reprezentat de liderul de asociere, va acționa în numele acesteia în cadrul Acordului cadru și va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocierea și va răspunde pentru aceasta.

2. Prezentul Acord cadru este interpretat conform legislației în vigoare din România.

Părţile au convenit să încheie azi ..................... prezentul acord cadru, în.................exemplare,

câte unul pentru fiecare parte semnatară.

PROMITENT ACHIZITOR,
COMUNA SAUCESTI Primar XXXXX Xxxxxxxx




CONTABIL ......................


Intocmit,
.......................... PROMITENT


EXECUTANT, S.C. ..........................

9 | Page