CONTRACT DE LUCRARI
CONTRACT DE LUCRARI
nr. L-CA din
În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale Societății CONPET S.A. Ploiești (revizia 3), s- a încheiat prezentul contract de lucrari, intre:
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
CONPET S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, email…………, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX 0000000, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 XXXX 0000 0000 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin Xxx. Xxxxx Xxxxxx - Director General și Ec.
Xxxxx Xxxxxx - Director Economic, în calitate de ACHIZITOR
și
……………………….cu sediul în ……………….., Str. ………………., nr. …………, jud/sector ….., telefon
…………….., fax …………….., email…………, cod de înregistrare fiscală ………………….., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul …………………., având cod IBAN ………………………………………
deschis la ………………., reprezentată legal prin , în calitate
de EXECUTANT.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. (1) Executantul se obliga sa execute serviciile de proiectare si lucrari de modernizare a Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini - Proiectul nr. B-031007 pentru Stația Ochiuri elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. – Anexa nr. 1, propunerea tehnico-economica – Anexa nr. 2, graficul de executie pentru acest obiectiv – Anexa nr. 3, si conform obligatiilor asumate prin prezentul contract.
2.2. Obiectul contractului stabilit la art. 2.1. cuprinde următoarele etape:
Proiectare:
a) ETAPA I: Elaborarea documentatiei pentru obtinere Aviz Tehnic de Racordare, Certificat de urbanism, studii de referinta (topo, geotehnic, dupa caz); documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin Certificatul de Urbanism;
b) ETAPA II: Elaborarea Documentatiei Tehnice pentru autorizarea lucrãrilor de construire (D.T.A.C);
c) ETAPA III: Elaborarea Documentatiei tehnico-economica de executie. Etapa a IV-a: Execuție lucrări, astfel:
d) Execuția lucrărilor, respectiv punerea în operă a proiectului elaborat în cadrul etapei de proiectare menționată anterior;
e) Execuția lucrărilor aferente proiectului nr. B-031007 pentru Stația Ochiuri elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
2.3. Executia lucrarilor aferente proiectului nr. B-031007 pentru Stația Ochiuri elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. se pot executa concomitent cu serviciile de proiectare.
3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul contractului este de ........................... lei, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Prețurile unitare din ofertă sunt ferme, pe toata durata de execuție a acestuia.
3.2. Prețul contractului mentionat la art. 3.1. se compune din:
a) prețul serviciilor de proiectare a lucrarilor pe tarif de racordare Stație pompare țiței Ochiuri
lei fără TVA;
b) pretul execuției lucrărilor de Modernizare a Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri conform proiect nr. B-031007, judetul Dambovita: lei fără TVA.
Preturile unitare din oferta sunt ferme, pe toata durata de executie a Contractului.
3.3. (1) Conform prevederilor Legii nr. 227/2015, art. 476 alin. (1), lit. d), Societatea CONPET S.A. este scutită de plata taxelor privind emiterea Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire.
(2) Toate taxele pentru emiterea sau obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor se vor achita de către Executant în numele Achizitorului. Achizitorul va îndemniza pe Executant cu sumele plătite de acesta pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor respective, pe baza documentelor justificative. Cuantumul taxelor nu se include în prețul contractului.
(3) În eventualitatea solicitării de către emitenții de avize a altor studii/expertize decât cele precizate în Certificatul de Urbanism, care nu pot fi elaborate de către Executant, la solicitarea Achizitorului, acesta are
obligația prezentării unui studiu de piață (minimum două oferte) cu propuneri de contractare a studiilor/expertizelor respective. Achizitorul va comunica Executantului decizia privind elaborarea studiului, acesta urmând a fi decontat în baza facturii emise de Executant, ce va fi însoțită de dovada elaborării studiilor și nu intră în prețul contractului.
4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.1.2. Predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare si executie se va realiza în termen de maximum 10 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.
4.2. Executantul se obliga sa execute serviciile de proiectare si lucrari de modernizare a Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita astfel:
4.2.1. ETAPA I: Elaborarea documentatiei pentru obtinere Aviz Tehnic de Racordare, Certificat de urbanism, studii de referinta (topo, geotehnic, dupa caz); documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii solicitate prin Certificatul de Urbanism in termen de 50 zile de la data predarii amplasamentului.
Obligația Executantului se consideră îndeplinită la data depunerii la autoritatile competente a tuturor documentațiilor complete în vederea obținerii Avizului Tehnic de racordare.
Etapa I se consideră finalizată la data obținerii tuturor documentelor menționate anterior.
4.2.2 Etapa II: Termenul de elaborare a proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire (D.T.A.C) este de 5 zile de la finalizarea etapei I.
Obligația Executantului se consideră îndeplinită la data depunerii la autoritatea competentă a Documentației complete în vederea obținerii Autorizației de Construire.
Etapa a II-a se consideră finalizată la data obținerii Autorizației de Construire necesară execuției lucrărilor.
4.2.3. ETAPA III: Termenul de elaborare a Documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrarii propuse (proiect tehnic) este de 5 zile de la data finalizarii etapei II.
Obligația Executantului se consideră îndeplinită cand Documentatia Tehnico-economica a obținut avizul favorabil CTE al SDEE.
4.3. Etapa IV : Termenul total pentru executia lucrarilor de modernizare ce fac obiectul prezentului contract este de 000 xx xxxx xx xx data predarii amplasamentului, in conditiile art. 4.1.2.
Termenul de executie total se considera implinit la data semnarii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, de catre Comisia de receptie.
4.4. Următoarele perioade din executarea contractului nu se consideră întârzieri, se vor adăuga la termenul de execuție al contractului și nu sunt penalizabile:
- perioada cuprinsă între data depunerii, la autorități, a documentațiilor pentru obținerea sau prelungirea avizelor/acordurilor/autorizațiilor și data obținerii acestora;
- perioada necesară contractării și elaborării de studii/expertize, altele decât cele precizate prin Caietul de Sarcini;
- perioada cuprinsa intre data depunerii la SDEE a documentațiilor complete si data obtinerii avizului favorabil al C.T.E. SDEE;
- perioada cuprinsă între data comunicării, de către Executant, a finalizării lucrărilor și data întrunirii Comisiei în vederea recepției la terminarea lucrărilor.
4.5. La împlinirea termenului total al contractului Executantul este de drept în întârziere.
4.6. Îndeplinirea obligațiilor Executantului nu se consideră a fi încheiată înainte de aprobarea Recepției Finale.
5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii, santier - inseamna locurile puse la dispozitie de catre Achizitor unde urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti componente ale Santierului;
e. utilajele executantului - inseamna toate, aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
f. materiale - inseamna produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
g. echipamente - inseamna masinile si aparatele utilizate de catre executant la executia lucrarilor;
h. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului.
i. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din Codul de procedura civila.
j. proiectant – firma de proiectare care a elaborat proiectul pe baza caruia se executa lucrarile, nu constituie parte semnatara in contract.
6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx - Xxxxxxxxx xx. X-000000 xxxxxx Ochiuri elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. - Anexa nr. 1;
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 3;
d) Convenție privind Sănătatea și Securitatea în munca - Situații de Urgență – Protecția Mediului
- Managementul Energiei – Anexa nr. 4;
e) Documentul care atesta constituirea garantiei de bună execuție – Anexa nr. 5;
f) Contract de asociere, dacă există;
g) Contract de subcontractare, dacă există;
h) Acte aditionale, daca există.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.
7. CONFIDENTIALITATE
7.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decât acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
8.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini - Proiectul
8.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate si puse in opera pentru contract, compilate ori elaborate de catre executant sau de catre personalul sau salariat ori contractat, pentru executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusiva a achizitorului. Dupa incetarea contractului, executantul va remite toate aceste documente si date achizitorului. Executantul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care nu au legatura cu contractul de xxxxxxx xxxx acordul scris prealabil al achizitorului.
8.3. Executantul nu va publica articole referitoare la lucrarile care fac obiectul prezentului contract si nu va face referire la aceste lucrari in cursul executarii altor lucrari pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.
8.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobândite in executarea contractului vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ)
9.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare și în perioada convenită a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție bancară, agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului. Scrisoarea de garantare a bunei execuții este în cuantum de 10% din prețul fără TVA, al contractului, respectiv, în cuantum de lei. In cazul în care prețul contractului se modifică, Executantul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul contractului.
(3) Scrisoarea de garanție bancară de bună execuție se va prezenta de către Executant Achizitorului, în original, în termen de 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel puțin 00 xx xxxx xx xx data emiterii. Din Scrisoarea de garantie trebuie să reiasă, fără echivoc, că instituția bancară va plăti Achizitorului, suma solicitată, la prima și simpla cerere a Achizitorului, în care se menționează obligațiile nerespectate de Executant. Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Executantul ca, inainte cu minimum 30 de zile de data expirarii garantiei de buna executie, sa prelungeasca valabilitatea garantiei bancare prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Executant, Achizitorul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute Garanția de Bună Execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție , fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.3. Achizitorul datorează dobânda la vedere practicată de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție.
(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a prezentat scrisoarea de garanție bancară, emisă conform prevederilor prezentului capitol.
(5) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
9.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Executantului, cât și emitentului Scrisorii de garanție, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.
9.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor, Executantului, astfel:
a) 70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie, fără obiectiuni, la terminarea lucrării, dacă Achizitorul nu a ridicat pretenții asupra ei iar riscul pentru viciile lucrarilor este minim;
b) Restul de 30% din valoarea garanției se elibereaza la expirarea duratei de garantie (60 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.
SAU
9. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN REȚINERI SUCCESIVE DIN SUMELE DATORATE PENTRU FACTURI PARȚIALE)
9.1. (1) Garanția de buna execuție a contractului se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea corespunzătoare si în perioada convenita a contractului, si este în cuantum de 10% din prețul fără TVA al contractului, respectiv suma de lei.
Cuantumul garanției de bună execuție se actualizează automat în funcție de prețul real al contractului.
(2) Garanția se constituie prin rețineri succesive (9%) din valoarea fără TVA a facturilor acceptate pentru plata, astfel incat valoarea totala a garanției de buna execuție reținute să reprezinte 10% din prețul real, fără TVA, al contractului.
9.2. La întocmirea facturii, Executantul va scrie pe factura, în mod distinct:
- lucrările efectuate si valoarea acestora;
- obiectivul pentru care s-au efectuat;
- valoarea garanției de buna execuție, calculata după specificația de la alineatul precedent;
- numărul contului de garanții de bună execuție si banca la care acesta este deschis.
9.3. Executantul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți ce va avea o valabilitate de cel puțin 00 xx xxxx xx xx data constituirii. În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Executantul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare
din partea băncii, prin care aceasta ii comunica Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumelor reținute drept garanție de buna execuție si dovada virarii sumei reprezentând 1% din prețul contractului. Suma inițială care se depune de către Executant în contul astfel deschis este de 1% din prețul contractului, respectiv suma de lei. Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Executantul ca, inainte cu minimum 30 de zile de data expirarii garantiei de buna executie, sa prelungeasca valabilitatea garantiei de bună execuție prezentată inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Executant, Achizitorul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute Garanția de Bună Execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție , fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.5. Achizitorul datorează dobânda la vedere practicată de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție.
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garanție de bună execuție menționată la art. 9.1, respectiv raportata la prețul real al contractului. Achizitorul va înștiința Executantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Executantului.
(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a prezentat garanția de bună-execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol.
9.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție pentru acoperirea daunelor interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție. Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Executantului precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modalitatea de calcul a daunelor interese.
(2) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregi garanția, în termen de 10 zile de la data tragerii.
9.5. Garantia de buna execuție se va restitui de catre Achizitor catre Executant, dupa cum urmeaza:
-70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie, fără obiecțiuni, la terminarea lucrării, dacă Achizitorul nu a ridicat pretenții asupra ei iar riscul pentru viciile lucrărilor este minim;
-restul de 30% din valoarea garanției se elibereaza la expirarea duratei de garanție de 00 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx baza procesului verbal de receptie finala.
SAU
9. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN VIRAMENT BANCAR)
9.1. (1) Garantia de buna execuție a contractului se constituie de către Executant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, și este în cuantum de 10% din prețul fără TVA, a contractului respectiv suma de lei.
Cuantumul garanției de buna execuție se actualizează în funcție de prețul contractului.
(2) Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția Achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți ce va avea o valabilitate de cel puțin 00 xx xxxx xx xx data constituirii. În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Executantul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, prin care aceasta ii comunica Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumei reținute drept garanție de buna execuție, dovada virării în acest cont a sumei reprezentând contravaloarea garantiei de bună execuție, perioada de valabilitate a contului și extrasul de cont. Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Executantul ca, inainte cu minimum 30 de zile de data expirarii garantiei de buna executie, sa prelungească valabilitatea garantiei de bună execuție prezentată inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Executant, Achizitorul, în vederea menținerii calității de garantat, are dreptul să execute Garanția de Bună Execuție. Suma executată își va păstra regimul juridic al Garanției de bună execuție, fiind depusă într-un cont special deschis de Achizitor la Trezorerie, urmând a fi restituită în condițiile prevăzute la art. 9.3. Achizitorul datorează dobânda la vedere practicată de Trezorerie, din care va deduce costurile cu deschiderea și administrarea contului antementionat, precum și comisionul aferent executării Garanției de Bună Execuție.
9.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție pentru acoperirea daunelor interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție. Achizitorul are obligatia de a notifica pretenția sa
Executantului precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum si modalitatea de calcul al daunelor interese.
(2) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Executantul a prezentat garanția de bună execuție, emisă conform prevederilor prezentului capitol.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Executantul are obligația de a reîntregi garanția, în termen de 10 zile de la data tragerii.
9.3. Garantia de buna execuție se va restitui de catre Achizitor catre Executant, după cum urmează:
-70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie, fără obiectiuni, la terminarea lucrării, dacă Achizitorul nu a ridicat pretenții asupra ei iar riscul pentru viciile lucrarilor este minim;
-restul de 30% din valoarea garanției se elibereaza la expirarea duratei de garantie (60 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.
10. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
10.1. (1) Executantul este pe deplin responsabil față de Achizitor pentru îndeplinirea obiectului contractului prevăzut la art. 2, în termenele prevăzute la art. 4.2. si 4.3., conform prevederilor prezentului contract, ale Caietului de sarcini - Proiectului Tehnic B-031007 și ale propunerii tehnico-economice.
(2) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract si in stricta concordanta cu prevederile caietului de sarcini - Proiectului Tehnic B-031007.
(3) Executantul va face toate demersurile pentru obtinere ATR, CU, avize, acorduri (va depune si va sustine, dupa caz, documentatiile intocmite, la autoritatile emitente).
(4) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de / pentru contract.
(5) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in caietul de sarcini - proiect pe durata indeplinirii contractului.
(6) Executantul are obligația de a notifica achizitorul cu privire la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigură condițiile necesare efectuării acestora.
Executantul se obliga sa execute serviciile de proiectare si lucrari de modernizare a Sistemului de pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) Inainte de inceperea lucrarilor de executie se va incheia conventia privind Sănătatea și Securitatea în muncă - Situații de Urgență – Protecția Mediului - Managementul Energiei cu Achizitorul.
b) La executia lucrarilor executantul va respecta toate conditiile mentionate in Proiectul nr. B-031007 elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING X.X.X.xx in cadrul avizelor /acordurilor/ Autorizatiei de construire.
c) Sa detina si sa utilizeze personalul muncitor si de executie, utilajele si laboratoarele necesare pentru executia lucrarilor (conform listelor cu consumurile de materiale, echipamente si utilaje si transport rezultate din devizul general – norme de deviz), in conformitate cu Proiectul nr. B-031007 elaborat de Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL Ploiesti – anexa 3 la contract.
d) Executantul este obligat sa prezinte si sa foloseasca proceduri tehnice de lucru aprobate, conform sistemului propriu de management al calitatii implementat (ISO 9001:2015);
e) Executantul va elabora Planul propriu de sanatate si securitate conform art. 24÷35 din HG 300/2006.
f) Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995 si este rezultatul totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
g) Punerea in functiune si verificarea functionarii instalatiilor electrice conform Proiectul nr. B-031007 Societatea RIA ENGINEERING & CONSULTING SRL Ploiesti
(7) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(8) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Executantul are obligatia de a instiinta Achizitorul, in scris, identitatea reprezentantilor sai si anume: a responsabilului tehnic cu executia atestat in domeniu, a responsabilului cu calitatea si a Sefului de xxxxxxx/responsabil cu urmarirea derularii contractului.
(9) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
(10) Executantul, prin seful de santier, are obligatia, pe parcursul derularii lucrarilor, de a transmite regulat (prin e-mail) rapoarte de progres al lucrarilor, Coordonatorului de Contract nominalizat de Conpet.
(11) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea Achizitorului.
(12) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
(13) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
(14) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.
(15) Executantul are obligatia, inainte de inceperea lucrarilor, de a comunica in scris Achizitorului identitatea responsabilului tehnic cu executia, atestat in domeniu, conform legislatiei in vigoare si de a asigura urmarirea executiei lucrarilor prin acesta.
(16) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru: procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții (Legea 10/1995) și legislației în vigoare privind protecția mediului (O.U.G. nr. 195/22.12.2005) și regimul xxxxxxxxxx (Xxxxx 000/0000, xxxxxxxxxxx).
(17) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(18) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuratori precum si certificatele de calitate ale tuturor materialelor puse in opera, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.
(19) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la executia lucrarilor, dar numai cu viza proiectantului; de asemenea, are obligatia de a respecta dispozitiile Achizitorului referitoare inclusiv la suspendarea executiei tuturor lucrarilor sau a unei parti a acestora. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(20) Executantul este responsabil pentru trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date in proiect, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
(21) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant Executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
(22) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor acestora Executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atâta timp cât acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atâta timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c) sa suporte costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat.
d) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
(23) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii amplasamentului pâna la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.
(24) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor acestora Executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(20) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau in legatura cu obligatia prevazuta la paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
(25) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incât traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incât sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(26) În cazul în care Antreprenorul deteriorează sau distruge drumurile și/sau podurile utilizate la transportul materialelor, acesta are obligaţia de a le reface pe cheltuiala sa și de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(27) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
(28) Pe parcursul executiei lucrarii Executantul are obligatia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe xxxxxxx;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si de a indeparta de pe santier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(29) Executantul are dreptul de a retine pe santier pâna la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
(30) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor legale care ii revin, pentru toate viciile constructiei, ivite intr-un interval de 60 luni de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui termen, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(31) Executantul raspunde in mod unilateral in cazul depasirii limitelor terenului pus la dispozitie de Achizitor, in cazul neaducerii terenului la starea initiala atât pe amplasamentul lucrarii cât si in zona organizarii proprii de santier si a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrarilor. La finalizarea lucrarilor, Executantul va prezenta Achizitorului Proces verbal de redare a terenului la starea initiala, semnat cu proprietarii terenurilor afectate de lucrarea contractata, inclusiv pentru drum de acces, etc.
(32) Xxxxx aprobare, consimtamânt sau absenta unor observatii ale achizitorului sau ale reprezentatilor achizitorului nu vor exonera executantul de obligatiile sale, asumate prin prezentul contract.
(33) Executantul va respecta prevederile Legii nr.10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(34) Executantul are obligatia de a-si asigura pe propria cheltuiala toate mijloacele tehnice de interventie si stingere a incendiilor pe parcursul derularii lucrarilor.
(35) Executantul, la finalizarea lucrarii, se obliga sa elaboreze si sa predea Cartea tehnica a constructiei pentru aceasta lucrare, in limitele competentelor prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
10.3. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
10.4. Obligatii de buna conduita ale Executantului
(1) Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.
(2) In cazul in care Executantul sau oricare din subcontractantii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata si sa pretinda plata de daune interese.
(3). Platile catre Executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, si atât Executantul cât si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din Contract, sub sanctiunea platii catre Achizitor de daune interese.
(4) Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului, sub sanctiunea platii catre Achizitor de daune interese.
(5) Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa incetarea Contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului, sub sanctiunea platii catre Achizitor de daune interese
(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata. In acest caz Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data rezilierii contractului.
Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
i. comisioanele care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime,
iii. comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
iv. comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoana interpusa.
(7) Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strângerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
11.1. La data începerii lucrărilor, Achizitorul va pune la dispoziție intreaga documentație necesară execuției: Proiect tehnic si toate avizele, acordurile si autorizatiile emise in acest sens.
11.2. La data începerii lucrărilor, Achizitorul va comunica executantului reprezentantul/reprezentantii desemnati pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor precum si autoritatea si indatoririle delegate acestora
11.3. Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor la termenul scadent, prevazut in prezentul contract, pe baza documentelor justificative puse la dispozitie de executant si aprobate de achizitor, in conditiile prevazute de art. 16.1.2. al contractului.
12. INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
12.1. Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract la data semnării procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului pentru proiectare.
Predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare se va realiza în termen de maximum 10 zile de la data constituirii garanției de bună execuție.
12.2. Data semnării procesului verbal predare – primire amplasament pentru acest obiectiv este data de referinta pentru termenul de executie a lucrarilor mentionat la art. 4 din contract.
12.3. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie de detaliu, astfel încât lucrările să poată fi supuse recepției xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
00.0. Obligațiile executantului se consideră a fi îndeplinite după aprobarea Recepției Finale la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor
13. PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUȚIE
13.1. In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin incalcarea contractului de catre executant indreptatesc executantul sa solicite, după caz, fie prelungirea perioadei de executie a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora fie suspendarea contractului pe o perioada determinata de motivul legal invocat, ocazie cu care părțile vor încheia act aditional cu privire la perioada de execuție.În cazul suspendării, contractul se va prelungi corespunzător duratei de suspendare.
c1) In cazul in care motivul legal invocat nu mai este actual, executantul are obligatia sa notifice imediat achizitorul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate sau
c2) In cazul in care achizitorul constata disparitia motivului pentru care a fost suspendat contractul, poate sa notifice executantul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate.
13.2. Decalarea termenului de executie nu da dreptul executantului de a solicita actualizarea valorii contractului.
14. FINALIZAREA LUCRARILOR. RECEPTIA
14.1. La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.
14.2. Executantul va preda achizitorului, la finalizarea lucrarii si inaintea efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor, Cartea tehnica a constructiei, elaborata si actualizata in limitele competentelor prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii privind calitatea în construcții si a HG nr. 343/2017 care modifică HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, in lipsa cărții tehnice recepția neputând avea loc.
14.3. Recepția la terminarea lucrărilor se va efectua conform prevederilor HG nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare, de către o comisie constituită potrivit legii. La terminarea examinării lucrărilor, comisia va consemna observațiile și concluziile în procesul verbal de recepție pe care îl va înainta Achizitorului împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Ulterior acesteia, părțile au obligația de a efectua recepția punerii în funcțiune, conform HG nr. 51/1996, cu modificările și completările ulterioare
14.4. Obligația Executantului de a executa lucrările se consideră îndeplinită prin aprobarea de către Achizitor a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
14.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
15. GARANȚIA LUCRARILOR
15.1. Executantul acorda lucrărilor o garantie de 00 xx xxxx xx xx data incheierii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat fara obiectiuni din partea achizitorului. La expirarea termenului de 60 luni se va efectua receptia finala, constatata prin proces verbal.
15.2. (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, în urma notificării transmise de Achizitor și în termenul specificat prin aceasta, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, deteriorarilor, constructiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea proiectului si/sau a clauzelor contractuale. Notificarea va indica motivele pentru care Executantul este responsabil de viciu sau deteriorare și termenul de remediere.
(2) Executantul raspunde pentru toate viciile constructiei, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1) pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(4) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
(5) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 15.2. alin. (1), achizitorul are dreptul de a executa lucrările de remediere pe cheltuiala Executantului.
16. MODALITATI DE PLATA. FACTURARE. EVALUAREA LUCRARILOR
16.1. (1) Achizitorul va efectua plata pentru serviciile si lucrările executate astfel:
a) pentru serviciile de proiectare plata se face dupa avizarea favorabila in C.T.E. SDEE a proiectului;
b) pentru executia lucrarilor aferente proiectului nr. B-031007 plata se va face în baza stadiului fizic și a situațiilor de lucrări acceptate de Achizitor.
(2) După acceptarea, de către Achizitor, a situațiilor de lucrări, Executantul va emite factura conform art. 319 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și o va transmite pe adresa de email xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx, în ziua emiterii.
(3) Termenul de plată a facturilor de către Achizitor este de maximum 30 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.
16.2. Situații lunare de lucrări
(1) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptăţit la plata valorii lucrărilor executate.
(2) Din situatiile de lucrări interimare/parțiale, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului și convenite cu acesta. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de copii ale certificatelor de calitate ale materialelor, echipamentelor, confecțiilor, subansamblelor puse în operă, de copii ale Proceselor Xxxxxxx pentru lucrările ce devin ascunse și a Procesului verbal de stadiu fizic al cantităților de lucrări, semnat de reprezentanții părților. Situațiile de lucrări vor reflecta stadiul fizic din teren și vor fi conforme cu devizul ofertă.
16.3. Plăți partiale
(1) Plățile parțiale/interimare se vor face, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, în termenul scadent prevăzut în prezentul contract. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor.
(2) Plățile parțiale/interimare se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în baza facturii emise de Executant corespunzător valorii lucrărilor executate în baza contractului, însoțită de situațiile lunare întocmite conform art. 16.2; plățile parțiale/interimare nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a Executantului; ele nu se consideră de către Achizitor ca recepție a lucrărilor executate. Executantul va depune factura în maximum 3 (trei) zile de la acceptarea la plată a situației de lucrări.
(3) Pentru eventualele lucrări suplimentare, în baza devizului de lucrări însoțit de antemăsurătoare semnată de proiectant și a documentelor constatatoare (dispoziții/note de șantier, proces verbal de constatare încheiat între părți etc.) acestea vor încheia act adițional, la aceleași prețuri unitare din ofertă, în urma unei negocieri.
(4) Materialele care nu se regăsesc în ofertă vor fi susținute cu oferte de preț de la producători/distribuitori, iar la decontare cu facturi de achiziție pentru justificarea prețului.
(5) Cheltuielile cu manopera, utilajul, transportul, cheltuieli indirecte, profit, se vor deconta la preturile/coeficienții din ofertă.
16.4. Pentru orice suplimentare/renunțare la cantități de lucrări din obiectul contractului, în baza devizului de lucrări și a procesului verbal de constatare încheiat între părți/nota de renunțare, părțile vor încheia act adițional, la aceleași prețuri unitare din ofertă și numai după după avizarea în C.T.E. a noului memoriu tehnic justificativ și a devizului general actualizat.
17. PENALITĂȚI
17.1. În cazul în care Executantul nu-şi îndeplinește obligaţiile contractuale în termenele stabilite prin art. 4.2 si 4.3 din contract, acesta are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,5% pe zi din prețul contractului aferent etapei corespunzătoare serviciului neexecutat sau executat necorespunzător, respectiv 0,5% pe zi din valoarea lucrărilor neexecutate, ori a lucrărilor executate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, fără necesitatea transmiterii vreunei notificari sau formalitati prealabile de punere în întârziere
17.2. Penalitățile calculate vor fi notificate Executantului. Executantul are obligația de a achita penalitățile notificate, în termen de 5 zile de la data primirii notificării. După încasarea penalităților, Achizitorul va transmite factura Executantului. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 zile de către Executant
dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica penalitățile Executantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
17.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului scadent al platii prevazut la art. 16.1.(3), acesta are obligaţia de a plăti Executantului penalități în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.
17.4. Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Executant. Penalitățile calculate vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Rezilierea unilaterală. Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele situații:
a) Executantul nu a constituit si nu a prezentat în termen documentul privind constituirea garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute în contract.
b) Executantul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul achizitorului.
c) Executantul întârzie începerea lucrărilor cu mai mult de 20 de zile, depășește oricare din termenele prevăzute la art. 4.2. si 4.3. cu mai mult de 20 de zile, sau nu reia lucrările suspendate în termen de 20 de zile de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor.
d) Autorizațiile, licențele Executantului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului.
e) Executantul nu prezintă graficul de execuție detaliat pe faze și timpi de execuție, conform art.10.2
(2) din contract.
f) Executantul nu respectă obligațiile prevăzute la art. 10.4 din contact. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisa de reziliere a fost comunicata Executantului.
18.1.1. În cazurile prevăzute la art. 18.1. lit. a)-e) Achizitorul va emite o notificare prin care va specifica obligațiile neîndeplinite și termenul pentru executarea acestora, fără ca acest fapt să excludă dreptul Achizitorului de a percepe penalități de întârziere conform prevederilor art. 17. În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 18.1 lit. a)-e) în termenul acordat de Achizitor dă dreptul acestuia de a rezilia unilateral contractul. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Executantului.
18.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18.1. din contract se sancționează cu obligarea Executantului la plata de daune-interese compensatorii catre Achizitor în procent de 20% din prețul contractului, la care se adauga contravaloarea daunelor interese moratorii prevăzute la art.17.1.
18.3. (1) Creanțele menționate la art. art. 18.2. din contract vor fi notificate de către Achizitor Executantului, precizand în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor-interese și modalitatea de calcul.
(2) Executantul are obligația de a achita daunele–interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării.
(3) Neachitarea de către Executant, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul Achizitorului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.
18.4. Contractul poate înceta si prin acordul parților sau declararea falimentului oricăreia dintre părti.
19. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FAȚĂ DE LUCRĂRI
19.1. Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data încheierii, fără obiecțiuni, a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va remedia pe cheltuiala sa aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului. În perioada de garanție a lucrărilor, Executantului îi revin obligațiile prevăzute la art. 15 din contract.
19.2. Executantii, conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcții republicată, sunt operatorii economici care execută lucrări de construcţii, asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.
20. FORTA MAJORA
20.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în conditiile stabilite de
lege.
21. ASIGURARI
21.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea prestării serviciilor și execuției lucrărilor, care va fi prelungită în cazul prelungirii duratei contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate/lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii săi împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
Pe perioada execuției care fac obiectul prezentului contract, precum şi pentru eventuala perioadă de prelungire a contractului, personalul utilizat pentru îndeplinirea contractului va fi asigurat pentru acoperirea următoarelor riscuri:
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de servicii;
c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori achizitorului, ori salariaţilor săi, ca urmare a executării contractului de servicii;
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenţă ca urmare a unei accidentari fizice în legătură cu contractul de lucrări.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
21.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
22. LITIGII
22.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
22.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente, de la sediul Achizitorului.
23. COMUNICĂRI
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondență între părți, vor fi elaborate în limba română.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face și prin e-mail, fax, poștă, sau curierat, cu condiţia confirmării primirii comunicării.
24. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
24.1. În prezentul contract de achiziție este permisă doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile născute rămanând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
24.2. (1) Executantul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică sau numai după obținerea acordului scris al achizitorului.
(2) Executantul răspunde în mod direct față de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în execuția lucrării și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.
24.3. (1) Executantul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
(2) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
24.4. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
24.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. CLAUZE FINALE
26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
26.2. Dacă se constată că pe parcursul executării acestui contract, între prezentul contract, caietul de sarcini pe de o parte și propunerea financiară si tehnică, precum și orice alte documente există contradicții, prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și ale caietului de sarcini.
26.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
26.4. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
27. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.1. Acest contract este unul de tip achiziție bunuri/servicii/lucrări și nu presupune prelucrarea de date cu caracter personal în numele achizitorului (CONPET).
27.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate in baza acestui contract sunt doar cele necesare pentru buna intocmire si executie a acestuia (si pentru respectarea unor cerinte legale)
27.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.
27.4. Seturile de date cu caracter personal primite de partile contractante nu vor fi folosite in alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.
27.5. Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III, GDPR.
27.6. Părțile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploiești, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.