CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
S-CA-CD din
1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Societatea CONPET S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, Înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 XXXX 0000 0000 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin ing. Xxxxx-Xxxxxx Xxxx - Director General şi d-na ec. Xxxxx Xxxxxx - Director Economic, în calitate de ACHIZITOR
și,
1.1. Societatea ........................ cu sediul in .................., str. ................ nr............, jud , telefon
.................., fax ........................, cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului
sub numarul ....................... având cod IBAN ..................................... deschis la Banca ,
reprezentata prin Director General, in calitate de PRESTATOR
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea, de către Prestator, a serviciilor de mentenanță și service a subsistemului de detecție, alertare în caz de incendiu, scurgeri de gaz metan și/sau concentrații ridicate de monoxid de carbon din cadrul cladire dispecerat central CONPET S.A. Xxxxxxxx, xxx. Xxxx 0000, xx. 0-0, xx conformitate cu propunerea tehnico-economică, ce constituie Anexa nr.2 la prezentul contract şi Caietul de Sarcini - Anexa nr. 1, si cu Graficul fizic de execuție contract – Anexa nr. 3. în termenul convenit şi în conformitate cu obligaţiile asumate în prezentul contract.
3. PREȚUL CONTRACTULUI
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea în totalitate a obiectului contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor, este de lei, fără TVA/an din care:
- ....................... lei, fără TVA/an/revizie pentru Servicii de Mentenanta
- 10.000 lei fara TVA/an (din care 7.000 lei piese schimb si 3.000 lei prestari servicii) pentru Reparatii Accidentale ce includ preț manopera pentru servicii reparații, preț transport până la locație (lei/km), valabile pe toata perioada contractului.
3.2. In baza devizului prezentat de prestator si acceptat de achizitor pentru lucrarile de reparatii accidentale, indiferent de tipul acestora Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului pentru manopera preţurile unitare prezentate în Anexa nr. 2 la contract ( lei/reparatie) și prețul mediu cu transportul până la
locație este de ........... lei/km, iar pentru materiale costurile componentelor înlocuite justificate in baza copiei facturilor de achiziţie, pe care se va menționa "conform cu originalul", in conditiile mentionate la art. 12.4.
3.3. Prețul este ferm, pe toată durata de execuție a contractului
3.4. În cazul în care Achizitorul nu va cheltui întreaga suma estimată la art. 3.1. (suma alocată pentru reparații accidentale), prestatorul nu va putea emite pretenții financiare pentru suma rămasă necheltuită.
4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1.Prezentul contract intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi xxxxxxxxxxxx.xx are o durata de 12 luni.
4.2. Termenele de execuție pentru lucrările de intervenții și reparații accidentale sunt:
- 24 ore de la primirea comenzii pentru lucrările de reparații cu piese din stocul de siguranță;
- 48 ore de la primirea comenzii pentru lucrările de interventii și reparații cu piese aduse din import.
- 4.3. Termenul de prestare se considera îndeplinit la data semnării fără obiecțiuni a unui proces verbal de receptie încheiat între Prestator și Achizitor.
- 4.4. Contractul încetează să producă efecte la data expirării duratei de garanției acordată serviciului prestat, conform art. 16.
- 4.5. La împlinirea termenelor prevăzute la art. 4.2 Prestatorul este de drept în întârziere cu privire la obligațiile care devin scadente.
5. DEFINIȚII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;
b. Achizitor și Prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. prețul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
d. servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;
e. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului.
x. xxx, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculează astfel conform art. 181-184 din noul Cod de procedură civilă.
6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
6.1. Executarea contractului începe de la semnarea contractului de ambele parti contractante.
7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
a. Caietul de sarcini – Anexa nr. 1
b. Propunerea tehnico- economică– Anexa nr. 2;
c. Graficul fizic de execuție contract – Anexa nr. 3.
d. Convenție privind Sănătatea și Securitatea în munca - Situații de Urgență – Protecția Mediului - Managementul Energiei– Anexa nr. 4,
e. Document privind constituirea garanției de bună execuție – Anexa nr. 5
8. STANDARDE
8.1. Serviciile prestate cat si bunurile achizitionate in baza contractului vor respecta standardele.
9. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI
9.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a- şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
9.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau,
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia
10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
10.1. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate şi la lucrările executate, nu va face referire la aceste servicii şi lucrări în cursul executării altor servicii şi lucrări pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.
11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN INSTRUMENT DE GARANTARE)
11.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioadă convenită a contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări, agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului, în condițiile prevăzute la art. 11.1.(3). Instrumentul de garantare a bunei execuții este în cuantum de 10% din preţul total, fără TVA a contractului, respectiv, în cuantum de lei. În cazul în care preţul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de preţul total al contractului.
(3) Instrumentul de garantare a bunei execuții se va prezenta de către Prestator Achizitorului, în original, în termen de 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel putin 24 luni de la data emiterii. Din Instrumentul de garantare de bună execuție trebuie să reiasă, fără echivoc, că instituția de credit sau societatea de asigurări va plăti Achizitorului, suma solicitată, la prima și simplă cerere a Achizitorului în care se
menționează obligațiile nerespectate de Prestator. Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanţiei de bună execuţie, să prelungească valabilitatea instrumentului de garantare prezentat inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii de către Prestator, Achizitorul are dreptul să execute garanția de bună execuţie.
(4) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză, cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție pentru acoperirea daunelor interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul a daunelor interese.
11.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor Prestatorului, in 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea dată pretenții asupra ei.
11.4. Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.
Sau
11. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITA PRIN VIRAMENT
BANCAR)
11.1. (1) Garantia de buna execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului, și este în cuantum de 10% din valoarea totală, fără TVA, a contractului respectiv suma de lei.
In cazul in care pretul contractului se modifica Prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de pretul total al contractului.
(2) Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția Achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți ce va avea o valabilitate de cel puțin 00 xx xxxx xx xx data constituirii. În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, prin care aceasta ii comunica Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumei reținute drept garanție de buna execuție, precum si dovada virarii in cont a 10% din valoarea contractului.
Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Prestatorul ca, inainte cu minimum 30 de zile de data expirarii garantiei de buna executie, sa prelungeasca valabilitatea contului de disponibil prezentat inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neindeplinirii acestei obligatii de catre Prestator, Achizitorul are dreptul sa execute garantia de buna executie.
11.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție pentru acoperirea daunelor interese moratorii si compensatorii la care este indreptatit in temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum si modalitatea de calcul al daunelor interese.
(2) În cazul în care Achizitorul face trageri din Instrumentul de garantare a bunei execuții, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
11.3. Garanția de bună execuție se restituie de către Achizitor Prestatorului, in 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pâna la acea dată pretenții asupra ei.
11.4. Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului
12.OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
12.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică, coroborate cu solicitările din Caietul de Sarcini (Anexa nr.1) si la termenele convenite la art. 4.2..
(2) Prestatorul are obligația de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit, conform anexa nr. 3. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
12.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu standardele şi procedurile internaţionale în domeniu;
12.4. Intervenția la solicitare în cazul defecțiunilor constatate la subsistemul de detecție, alertare în caz de incendiu, scurgeri de gaz metan și/sau concentrații ridicate de monoxid de carbon din cadrul cladirii dispecerat central CONPET S.A., se va face la solicitarea Achizitorului ori de câte ori acesta consideră că este necesar. Contravaloarea pieselor defecte ce urmează a fi înlocuite este aprobată de beneficiar, în urma întocmirii unui raport de service și a unui deviz estimativ întocmit de către prestator, care asigură livrarea acestora la cel mai mic preț al pieței. Achizitorul verifică nivelul prețului și aprobă oferta, în cazul în care prețul se încadrează în prețul pieței. Prestatorul primește o comandă din partea Achizitorului pentru componentele respective. Echipamentele achiziționate vor fi de același tip sau de un tip cu caracteristici echivalente cu cele înlocuite. În cazul în care Achizitorul nu consideră contravaloarea pieselor defecte ca fiind la cel mai mic preț al pieței și nu aprobă oferta, poate achiziționa direct de la un terț piesele defecte.
12.5. Prestatorul nu va utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Prestatorul nu va permite accesul terţilor la informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului şi va păstra confidenţialitatea acestora.
12.6. Serviciile vor fi prestate sub supravegherea permanentă a reprezentanților Achizitorului care exercită pe parcursul executării contractului un drept de control.
12.7. Obligații de bună conduită ale Prestatorului
(1) Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al activitatii sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.
(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată.
(3) Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract.
(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea Contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Xxxxxxxxxxx şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului.
(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
i. comisioanele care nu sunt menţionate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.
13. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI
13.1. Achizitorului are obligația de a pune la dispoziție prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, dacă le deține și pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
13.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor la scadenta.
14. RECEPȚIA
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-economică și din Caietul de sarcini.
14.2. Serviciile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract și din Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), doar în prezența unui reprezentant al Achizitorului și vor fi concretizate prin încheierea unui Proces Verbal de recepție, în prezența părților contractante.
14.3 În cazul în care în urma întocmirii procesului verbal de recepție se constată existența unor piese defecte, care necesită înlocuire, acestea se vor înlocui numai cu acordul Achizitorului. Piesele înlocuite se vor factura ulterior și vor fi însotite de certificate de garanție, in conditiile art.12.4.
14.4. Verificarea calității serviciilor prestate se va face în prezența Achizitorului și se va încheia un proces verbal de recepție. Prestatorul trebuie să detalieze starea sistemului la momentul efectuării reviziei, operațiunii executate, precum și recomandări, dacă este cazul.
15. GARANȚIA SERVICIILOR
15.1.Perioada de garanție a serviciilor executate în cadrul reviziilor programate va fi de minim 6 luni, iar pentru serviciile și pieselor de schimb utilizate cu ocazia reparațiilor accidentale va fi de minim 12 luni, de la data semnării procesului verbal de recepție fără obiecțiuni de către comisia de recepție.
15.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate serviciile executate necorespunzător și care nu au avut rezultatul pentru care se realizează serviciile ce fac obiectul prezentului contract.
(2) Prestatorul are obligaţia de a efectua toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
15.3. În cazul în care prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 15.2 alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de către beneficiar de la prestator sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
16.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului, de către ambele părți.
16.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută sa fie terminată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini și în oferta prezentată trebuie finalizată în termenul convenit de părti, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere care nu se datorează Prestatorului sau ;
b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului
de către Xxxxxxxxx, îndreptățesc Prestatorul să solicite după caz, fie prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, fie suspendarea contractului pe o perioadă determinată de motivul legal invocat, ocazie cu care părțile vor încheia act adițional cu privire la perioada de execuție. În cazul suspendării, contractul se va prelungi corespunzător duratei de suspendare.
b1) în cazul în care motivul legal invocat nu mai este actual, Prestatorul are obligația să notifice imediat Achizitorul asupra datei la care prestarea serviciilor vor fi reluate sau
b2) în cazul în care Achizitorul constată dispariția motivului pentru care a fost suspendat contractul, poate să notifice Prestatorul asupra datei la care prestarile serviciilor vor fi reluate.
(3) Decalarea termenului de prestare a serviciilor nu dă dreptul Prestatorului de a solicita actualizarea valorii contractului.
16.3. (1) Cu excepția prevederilor art. 21 și în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire conform art. 16.2.(2), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 18.
(2) La finalizare Prestatorul va înștiința Achizitorul că au fost îndeplinite obligațiile contractuale.
17. MODALITĂȚI DE PLATĂ
17.1. Prestatorul va emite factură conform art. 319 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, în baza procesului verbal de recepție a serviciilor si a devizului prezentat de prestator si acceptat de achizitor dupa indeplinirea conditiilor mentionate la art. 12.4.
Factura se va transmite pe adresa de email xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx in ziua emiterii.
Termenul de plată a facturi este de maximum 00 xx xxxx xx xx data înregistrării facturii la Achizitor.
18. PENALITĂŢI
18.1. În cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplinește, în termenele prevăzute la art. 4.2 al prezentului contract, obligaţiile asumate, Prestatorul are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.
18.2. Penalitățile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligația de a achita în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, suma calculată drept penalități. Achizitorul va emite factura către Xxxxxxxx după încasarea sumei reprezentând penalități. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 zile lucratoare de către Xxxxxxxx dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica penalitățile Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
18.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de maximum 00 xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx art. 17, acesta are obligaţia de a plăti Prestatorului penalități în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.
18.4. Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Xxxxxxxx. Penalitățile calculate vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
18.5. Părțile convin că sunt de drept în întârziere prin simpla ajungere la scadență a oricărei obligații neexecutate instituite prin contract.
situații:
19. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Rezilierea unilaterală. Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele
a) Autorizațiile, licențele Prestatorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului. În această situație Prestatorul este de drept în întarziere de la data la care autorizațiile/licențele și-au pierdut valabilitatea. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
b) Prestatorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul achizitorului. În această situație Prestatorul este de drept în întârziere de la data cesiunii sau a subcontractării. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
c) Prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termenul convenit prin prezentul contract. Data la care rezilierea unilaterala produce efecte este data la care notificarea scrisa de reziliere a fost comunicată Prestatorului. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
d) Prestatorul nu respecta obligațiile de bună conduită prevazute la art.12.7 din contract. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului
e) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, în termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract sau în termenele stabilite de Achizitor. În această situație, Achizitorul are obligația să îl pună în întârziere pe Prestator pentru neîndeplinirea obligației și să stabilesca prin notificarea scrisă de punere în întârziere un termen în care Prestatorul urmează să-și îndeplineasca obligația. Neexecutarea obligatiei, în termenul fixat de Achizitor prin punerea în întârziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului de la data comunicării notificării de reziliere.
19.2. Rezilierea unilaterală prevazută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19.1. din contract se sancționeaza cu obligarea Prestatorului la plata de daune interese compensatorii către Achizitor în procent de 20% din valoarea contractului la care se adaugă contravaloarea daunelor moratorii înregistrate de Achizitor.
19.3. (1) Creanțele reprezentând daunele interese stipulate la art. 19.2. din contract, vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese și modalitatea de calcul.
(2) Creanțele menționate la art. 19.3. (1) din contract vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese și modalitatea de calcul.
(3) Prestatorul are obligația de a achita daunele interese notificate, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. După încasarea daunelor interese, Achizitorul va transmite factura Prestatorului.
(4) Neachitarea de către Prestator, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul achizitorului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.
19.4. Contractul înceteaza si prin acordul parților, declararea falimentului oricăreia dintre părti.
19.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la data apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului nu ar fi posibilă.
20. ASIGURĂRI
20.1. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.
21. COMUNICĂRI
21.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondenţa între părti, vor fi elaborate în limba română.
21.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii comunicării.
22. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA
22.1. În prezentul contract de achiziție este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanților declarați în propunerea sa tehnică sau după obținerea acordului scris din partea Achizitorului.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct față de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în prestarea serviciilor și care se datorează unui subcontractant precum și pentru orice pretenție ridicată de un terț ca urmare a unei acțiuni sau inacțiuni a unui subcontractant.
22.3. (1) Prestatorul are obligația, în cazul în care a subcontractat părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
(2) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.
(3) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.
22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.
22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificat Xxxxxxxxxxx.
00. XXXXX MAJORĂ
23.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în conditiile stabilite de lege.
24. LITIGII
24.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
24.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente de la sediul Achizitorului.
25. CLAUZE FINALE
25.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
25.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
25.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
25.4. Dacă se constată că pe parcursul executării acestui contract există contradicții între prezentul contract și/sau caietul de sarcini, pe de o parte, și propunerea tehnico-economică precum și orice alte documente, prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și/sau ale caietului de sarcini.
25.5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Acest contract este unul de tip achiziție serviciile de proiectare și nu presupune prelucrarea de date cu caracter personal în numele achizitorului (CONPET).
(2) Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în baza acestui contract sunt doar cele necesare pentru bună întocmire și execuție a acestuia (și pentru respectarea unor cerințe legale)
(3) În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.
(4) Seturile de date cu caracter personal primite de părțile contractante nu vor fi folosite în alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.
(5) Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III, GDPR.
(6) Partile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.
23. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploiești, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.