CONTRACT DE LUCRĂRI

Achizitor, Contractant (Executant),

CONTRACT DE LUCRĂRI

„Proiectare şi excutare gard Cometului ( 2 laturi )’’ la sediul Centrului de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru

copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti, str. Cometului, nr.16.

Cod CPV : 45342000-6 Montare de garduri (Rev.2)

Art.1 Părţile contractante

În temeiul dispozitiilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări

între:

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI cu sediul în Ploieşti,

Şos. Vestului, nr. 14 – 16, cod poştal 100298, tel./ fax. 0244 – 586.100, 511.400, cod fiscal 9770267, cont nr. RO 81 TREZ 5215010 XXX 009263 deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti, prin Director Executiv– Xxxxx Xxxxxx, în calitate de achizitor, pentru Centrului de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti, str. Cometului, nr.16, reprezentat prin Xxxxxxx Xxxxx– Sef centru, în calitate de beneficiar – unitate plătitoare, pe de o parte

şi

S.C. ............................ cu sediul în........................................telefon/fax .................................................număr de

înmatriculare ................................................................. cod fiscal........................ cont nr. deschis la

............................................ prin , în calitate de executant, pe de altă parte.

2. DEFINIŢII

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului ; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4 Obiectul şi preţul contractului

Art.4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să intretina „Proiectare şi excutare gard Cometului ( 2 laturi )’’ la sediul Centrului de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti (unitate beneficiara) în perioada convenită, în conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Art.4.2- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către

achizitor, este de lei, la care se adauga TVA (19%) lei, conform propunerii financiare.

Art.5 Durata contractului

Art.5.1 - Durata prezentului contract este de 45 zile lucratoare, termen care se calculează de la data semnării procesului- verbal de predare a amplasamentului.

Art.5.2- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de restituirii integrale a garantiei de buna executie constituita in baza prezentului contract.

Art.6 Documentele contractului

6.1.Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) caietul de sarcini - anexa nr. 1

c) propunerea financiară - anexa nr. 2

d) documentul privind constituirea garanţia de bună execuţie - anexa nr. 3

e) alte anexe la contract, dupa caz

Art.7 Standarde

Art.7.1 - Executantul garantează că la data recepţiei, lucrarea executată va avea xxxxxxxxxx declarate de către acesta în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii ascunse sau de alte defecte care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire.

Art.7.2 - La lucrările la care potrivit legii, se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

Art.8 Protecţia patrimoniului cultural naţional

Art.8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe

amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

Art.8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la art. 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

Art.8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

Art.9 Obligaţiile executantului

Art.9.1 - Executantul se obligă să execute si să finalizeze „Proiectare şi excutare gard Cometului ( 2 laturi )’’ la sediul Centrului de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti (unitate beneficiara) în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Art.9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, în termenele, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Art.9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legale.

(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.

(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele solicitate de acesta, caietele de măsurători (ataşamentele) şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

Art.9.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează

costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

Art.9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris.

Art.9.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:

i. de a lua toate măsurile legate de securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;

ii. de a asigura instructajul privind Normele de SSM şi echipamentele de protecţia muncii necesare;

iii. de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol;

iv. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

v. de a lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

Art.9.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

Art.9.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de

respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

i. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; sau

ii. căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier.

(2) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si căilor de acces.

(3) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din, sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) si (2), pentru care responsabilitatea revine executantului.

Art.9.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe, şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu, sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

Art.9.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:

i. de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii. de a depozita sau, după caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale în surplus;

iii. de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la finalizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, numai acele materiale,

echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale.

Art.9.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite într-un interval de minim 4 ani de la recepţia la terminarea lucrării

Art.9.12 - Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru, ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea,

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente încălcărilor prevăzute la lit. i), cu excepţia situaţiei

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Art.9.13 - Sănătatea şi Securitatea Muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier, in conformitate cu legislatia in vigoare. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor,

conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.

Art.10 Obligaţiile achizitorului

Art.10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru executarea si finalizarea „Proiectare şi excutare gard Cometului ( 2 laturi )’’ la sediul Centrului de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti (unitate beneficiara)

Art.10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel,

următoarele:

i. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

ii. suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

iii. racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de

către executant.

Art.10.3 - Achizitorul are obligaţia, de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile de la notificarea executantului.

Art.10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale.

Art.11 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

Art.11.1- În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Penalităţile de întârziere se calculează pe zile calendaristice, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor asumate.

Art.11.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la art.17.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din valoarea facturii neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Penalităţile de întârziere se calculează pe zile calendaristice, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor asumate.

Art.11.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese în limita prejudiciului produs.

Art.11.4 -Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Art.11.5- În cazul rezilierii contractului de către una din părţi, executantul va preda amplasamentul achizitorului, în termen de

maximum 5 zile de la data primirii notificării.

Art.12. Garanţia de bună execuţie a contractului

Clauze specifice

Art.12.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de ................ lei, reprezintă 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui în termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016 și oricum până la data intrării în efectivitate a contractului .

De regula , garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ,care devine anexa la contract, D.G.A.S.P.C.Prahova, cod fiscal 9770267,cont nr deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti .

In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la caserie a unor sume in numerar.

Art.12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Art.12.3 - Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în baza unei solicitări scrise din partea executantului după semnarea procesului verbal de recepţie, după cum urmează:

i. 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie constituită, se va elibera la 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă riscul pentru vicii este înlăturat prin grija executantului. În cazul în care procesul verbal conţine anexă cu privire la remedierile constatate de comisia de recepţie, garanţia se va elibera numai după terminarea acestora.

ii. restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-

verbal de recepţie finală. (fără obiecţiuni).

Art.13 Începerea şi execuţia lucrărilor

Art.13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de max. 5 zile de la primirea ordinului în acest sens din

partea achizitorului după semnarea procesului-verbal de predare a amplasamentului.

(2) Executantul are obligaţia de a delimita perimetrul şi de a monta panouri de identificare la intrarea în şantier.

(3) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

Art.13.2 - În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art.9.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

Art.13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi responsabilul tehnic din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

Art.13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Xxxxxxx neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

Art.13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant

Art.14 Întârzierea şi sistarea lucrărilor

Art.14.1 - În cazul în care:

i. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora.

Art.14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.3 – (1), acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

Art.15 Finalizarea lucrărilor

Art.15.1 - Ansamblul lucrărilor prevăzut a fi finalizat în termenul stabilit de 45 zile lucratoare, termen care se calculează de

la data semnării procesului-verbal de predare a amplasamentului.

Art.15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiei de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenul pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

Art.15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu cerințele Caietului de sarcini şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

Art.16 Perioada de garanţie acordată lucrărilor

Art.16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală şi este de 10 ani. Art.16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i. utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii. neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în

baza contractului.

Art.16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art. 16.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Art.17 Modalităţi de plată

Art.17.1 – (1) Achizitorul, prin unitatea beneficiară: Centrul de Intervenţie, Consiliere şi Sprijin pentru copilul aflat în situatie de risc- Ploieşti are obligaţia de a efectua plata către executant după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni .

(2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Situaţiile de plată se verifică de către responsabilul tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.

Art.17.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, fără obiecţiuni, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

Art.18 Ajustarea preţului contractului

Art.18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

Art.18.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Art.19 Asigurări

Art.19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice până la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Pentru personalul implicat în lucrare, asigurările vor fi nominale.

Art.19.2 - Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare acreditată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

Art.19.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi

recipisele pentru plata primelor de asigurare curente (actualizate).

Art.19.4 - Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări nominale pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Art.19.5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau

ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

Art.20 Subcontractanţi

Art.20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte numai cu subcontractanţii declaraţi în cadrul ofertei, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

Art.20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

Art.20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

Art.21 Amendamente

Art.21.1 - Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el, pe durata indeplinirii contractului.

Art.21.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data întocmirii contractului.

Art.22 Cesiunea

21.1 - În contractul de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

Art.24. Forţa majoră

Art.24.1 - Forţa majoră exonerează de răspundere parţile contractante în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi.

Art.24.2 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în termen de cel mult 15 zile de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 zile de la încetare.

Art.24.3. – Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei

majore.

Art.24.4 - Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

Art.24.5 – Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a

acesteia.

Art.25. Soluţionarea litigiilor

Art.25.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art.25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil

o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

Art.26. Limba care guvernează contractul

Art.26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.27. Comunicări

Art.27.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art.27.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Art.27.3 -Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.28. Legea aplicabilă contractului

Art.28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, , în 2 (două) exemplare de valoare juridică egală, câte unul pentru

fiecare parte.

Părţile

Achizitor, Contractant (Executant),