Nr._______

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr._______

mun. Chișinău, RM ___________ 2024

1. Î.S. ,,MOLDELECTRICA”, cu sediul în mun. Chișinău, str. X. Xxxxxxxxxx, nr. 78, IDNO 1002600004580, cod TVA __________, IBAN ______________, deschis la „___________”, SWIFT _________, reprezentată de Directorul general interimar Xxxxxx Xxxxxxx, care acționează în baza Statutului, numită în continuare ,,Beneficiar”, pe de o parte, și

2. _____________, cu sediul în _____________, IDNO __________________, cod TVA ____________, ____________, IBAN:________________ reprezentat de __________, care activează în baza Statutului, numit în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, iar ambele numite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de furnizare, în continuare „Contract” conform procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Î.S. ,,Moldelectrica” nr. _______ din data de ___________, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute pe riscul cât și din contul său, lucrări,____________________________________ în continuare “Lucrări”, conform Anexei Nr. 1 la prezentul Contract, iar Beneficiarul să recepționeze Lucrările și costul acestora, conform Anexei/Deviz.

2. Actele permisive: Antreprenorul declară că activează legal sa și că dispune de toate actele privind SSM, licențele, autorizațiile, permisele, calificările muncitorilor, etc, în continuare „acte permise”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele cu actualizările necesare pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: Antreprenorul va executa Lucrările în decurs de __ zile de la data semnării Contractului ținând cont de perioada de mobilizare și instruirea angajaților Antreprenorului. Termenul de executare a lucrărilor va fi stabilit conform PE(proiectului de execuție) sau în lipsa proiectului, conform Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor.

2. Materialul: Lucrările obiectului prezentului Contract se vor executa cu materiale procurate de către Antreprenor, sau cu materialele Beneficiarului stabilite prin caietul de sarcini. Antreprenorul va utiliza doar materiale certificate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Calitatea materialelor preparate în șantier va fi dovedită prin încercări de laborator la care se vor emite certificate de conformitate, calitate, ș.a. Totodată în cazul în care se vor folosi materialele Beneficiarului, costul lor nu vor fi specificate în contract, însă în același timp vor fi incluse la Procesul verbal de executarea lucrărilor de reparației utilajului.

3. Verificare și control: În scopul asigurării calității Beneficiarul, prin personalul propriu sau serviciile unei întreprinderi contractate, va putea verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cantitativ cât și sub aspectul realizării exigențelor esențiale, la orice etapă de execuție a acestora.

4. Responsabilii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Reprezentant atestat pentru coordonarea și executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.

5. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor. Executând Lucrările, Antreprenorul va respecta toate cerințele NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, NAIE, PUE, cât și alte norme tehnice obligatorii și în domeniul securității și sănătății în muncă.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

   1. Beneficiarul se obligă:

3.1.1. să achite costul Lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

3.1.2. să semneze Xxxxxxxx verbal de executarea a lucrărilor în condițiile art. 6 al prezentului Contract;

3.1.3. să transmită Antreprenorului documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține;

3.1.4. să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

2. Beneficiarul este în drept:

3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;

3.2.2. să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;

3.2.3. să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

1. Antreprenorul se obligă:

4.1.1. să demareze şi să finalizeze executarea lucrărilor conform pct. 2.1 specificat în Contract, în conformitate cu legea sau cu alte norme obligatorii aplicabile lucrării în cauză;

4.1.2. să respecte cerințele tehnice, cerinţele NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, securitate industrială, a mediului ambiant și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, alte norme obligatorii stabilite de actele normative şi legislative în procesul de executare a lucrărilor;

4.1.3. să respecte, iar la finalizare – să asigure curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente, la sfârșitul fiecărei zi’;

4.1.4. să notifice prin scrisoare sau e-mail imediat ,,Beneficiarul” despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea serviciilor;

4.1.5. efectuând Lucrările cu material propriu, să utilizeze doar materiale care corespund standardelor naționale de calitate și securitate acceptate de Benefeciar;

4.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;

4.1.7. să înștiințeze, în scris, Beneficiarul despre finalizarea prezența circumstanțelor sau factorilor ce produc impact asupra calității și/sau termenului de executare a lucrărilor cît și Lucrărilor;

4.1.8. să predea Beneficiarului Lucrările executate Prin verificarea calității și cantității lucrărilor și semnarea proceselor verbale de execuție a lucrărilor de către persoane atestate conform legislației în vigoare, iar la finalizarea lucrărilor, în baza Procesului verbal de executarea lucrărilor;

4.1.9. să poarte răspundere conform legislației în vigoare de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;

4.1.10. Să respecte alte obligații stabilite de prezentul contract.

2. Antreprenorul este în drept:

   1. Să solicite documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține Beneficiarul ;

   2. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

5. PREŢUL ŞI MODUL DE ACHITARE

1. Prețul lucrărilor: Costul total a lucrărilor în baza prezentului Contract constituie suma de _____________, fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în valoare de _________lei

2. Termenul de plată: Toate plățile, în baza prezentului Contract, se efectuează prin transfer  bancar, pe contul de decontare al Beneficiarului, indicat în prezentul Contract,  în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Benefeciar” și procesului verbal de execuție a lucrărilor. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului cu suma respectivă, transferată Antreprenorului.

3. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a procesului verbal de execuție a lucrărilor.

4. Imposibilitatea majorării prețului: Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în Anexa prezentului Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă majorarea prețului în dependență de regimul, condițiile și timpul de executare a Lucrărilor (zile de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).

5. În cazul în care, la ziua plății, Antreprenorul va datora careva plăți sub formă de penalități, despăgubiri sau altele, Beneficiarului i se vor compensa respectivele creanțe cu plata datorată pentru lucrările executate, transferând doar soldul rezultat din operațiunea de compensare.

6. RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR

6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Responsabilul Beneficiarului în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor executate, punerii în funcțiune a instalațiilor. Procesul verbal de executarea lucrărilor executate se va încheia în scris, în 2 (două) exemplare şi va fi semnat de Responsabilii pârților contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor. Pârțile cad de acord că recepționarea lucrărilor nu scutește pe Antreprenor de răspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate ulterior recepționării. Viciile şi abaterile sînt înlăturate pe contul antreprenorului.

2. Procesul verbal de executarea a lucrărilor: Procesul verbal de executarea lucrărilor trebuie să conțină următoarea informație:

1. denumirea obiectului;

2. lucrările executate;

3. materialul folosit;

4. termenul de executare;

5. valoarea totală a lucrărilor;

6. obiecții;

7. vicii şi abateri constatate, modul, condițiile şi termenele de înlăturare a acestora.

7. RESURSE

1. În scopul executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, la data executării Lucrărilor, de resursele:

2. Materiale: Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, până la data începerii Lucrărilor, de materialul necesar executării acestora. Beneficiarul va fi în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Antreprenorul în cazurile în care acestea nu asigură calitatea Lucrărilor, conform indicelor de calitate stabiliți în prezentul Contract. Cheltuieli de transportarea a materialului și a persoanelor la locul executării Lucrărilor se pun în sarcina Antreprenorului, și sunt incluse în prețul Contractului.

3. Tehnice: Antreprenorul declară că și dispune de mecanisme (macara, turn e.t.c.) dacă ele sunt prevăzute în deviz de tehnologia necesară executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute de prezentul Contract. Antreprenorul declară că dispune sau va dispune până la data începerii Lucrărilor de instrumente, utilaj mecanisme, echipament și alte materiale necesare executării acestora. Antreprenorul se obligă să folosească tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, evitând, astfel, pericolele și riscurile și asigurând totodată calitatea corespunzătoare a Lucrărilor executate.

4. Umane: Antreprenorul declară că dispune de resursele umane calificate pentru executarea Lucrărilor în mod corespunzător, asigurând Beneficiarul că personalul său are pregătirea și instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și actele permisive necesare executării calitative a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract, precum și asigurării securității executării acestora.

5. Mijloacele și materialele folosite pentru executarea lucrării sânt conforme cu anexele specificate în contractul cât și Caietul de sarcini în urma căreia sunt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin contract

8. CONDIŢII SPECIALE

1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, securitate industrială, securităţii antiincendiarâ şi mediului ambiant, a altor norme care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.

2. Subantrepriza: Antreprenorul se obligă să execute personal Lucrările prevăzute în prezentul Contract. Antreprenorul atrage subantreprenorul la executarea lucrărilor stipulat în prezentul Contract numai cu acordul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către Antreprenorul/Subantreprenor. Antreprenorul va trebui să prezinte Beneficiarului, la cererea acestuia, acte și documente relevante referitor la executarea contractul dat.

3. Garanții: Antreprenorul garantează calitatea tuturor Lucrărilor executate. Toate deficiențele, viciile apărute în pe parcursul termenului de garanție vor fi remediate de către Antreprenor imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la momentul notificării. Termenele de garanție a Lucrărilor sunt indicate în Anexa/Caiet de sarcini.

4. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerata confidențiala și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

9. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Antreprenorul va purta răspundere și pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a Beneficiarului.

2. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților, Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.

3. În cazul executării cu întârziere și pentru neexecutare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, Partea în culpă achită celeilalte Părți o penalitate zilnică în mărime de 0,1% din angajamentului neexecutat. Sancțiunile suportate de către părți nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

4. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor Contractuale: Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

5. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe

6. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului. Cu toate acestea, impedimentul nu eliberează partea contractuală de a-și îndeplini obligațiunile contractuale în acea parte, în care aceasta este posibil în circumstanțele menționate.

7. În cazul în care există circumstanțe care justifică neexecutarea contractului, acesta poate fi modificat prin acordul adițional, inclusiv prin modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.9.6. și pct. 9.7. părțile modifică contractul prin acord-adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. În cazul în care impedimentul durează mai mult de 90 (nouăzeci) de zile, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

10. DISPOZIŢII FINALE

1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părțile contractante și va fi valabil până la 28.02.2025.

2. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

3. Rezelierea unilaterală: Beneficiarul va fi în drept să denunțe unilateral prezentul Contract, cu un preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile. În acest caz Beneficiarul va achita lucrările executate de Antreprenor până la data notificării rezoluțiunii. În cazul încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.

4. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de prestare stabilite;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

5. Antreprenorul are obligația de a garanta și despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de serviciile prestate, folosite pentru sau în legătură cu executarea obiectului prezentului Contract. În toate cazurile, Antreprenorul va lua locul Beneficiarului în eventualele litigii, pretenții sau oricare alte dispute.

6. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte Părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

7. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poșta electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Reprezentantului Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.

9. Pe parcursul executării prezentului Contract, Părțile vor respecta Politica Î.S. ,,Moldelectrica” privind prevenirea și combaterea violenței pe bază de gen (VBG) și hărțuirii sexuale la locul de muncă, publicată pe pagina web oficială a Întreprinderii.

Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.

PENTRU CONFIRMAREA CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

Cumpărătorul	Vânzătorul
Denumirea:	Denumirea:
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cod fiscal:	Cod fiscal:
Banca:	Banca:
Cod:	Cod:
IBAN	IBAN
__________________ L.Ş.______________________	____________________ L.Ş.______________________