CONTRACT DE SERVICII
CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD din
Între
1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea CONPET S.A. PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Str. Anul 1848 nr. 1 – 3, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/516451, e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN XX00 XXXX 0000 0000 0000 0000, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Ploiești, reprezentată prin dl. dr. ing. Xxxxx-Xxxxxx Xxxx –
Director General și d-na ec. Xxxxx Xxxxxx – Director Economic, in calitate de Achizitor
și
Societatea , cu sediul în , str. , nr. , jud. , telefon , fax , e-mail , cod de înregistrare fiscală RO , înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
, având cod IBAN deschis la , reprezentată prin - Director și – Director Economic, în calitate de Prestator, s-a încheiat prezentul contract.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze “Servicii de verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale din cadrul CONPET SA Ploieşti”, prevăzute în Anexa nr. 1 Caietul de sarcini, în perioadă convenită, în conformitate cu solicitările Achizitorului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu legislaţia în vigoare în domeniu.
3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Prețul total al serviciilor de verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale din cadrul CONPET SA Ploieşti, este de lei fără TVA, contravaloarea serviciilor urmând a se plăti eşalonat, pentru fiecare instalaţie în parte.
3.2. În cazul în care Achizitorul nu va cheltui întreaga suma prevăzută la art. 3.1., Prestatorul nu va putea emite pretenţii financiare pentru suma rămasă necheltuită.
3.3. Preţul unitar pentru fiecare locaţie este ferm pe toată durata contractului.
3.4. (1) În cazul în care probele din cadrul reviziei tehnice periodice sau probele efectuate după remedieri ale instalaţiei de utilizare gaze naturale se fac cu participarea delegatului din partea operatorului SD, achitarea taxei către operatorul SD revine CONPET S.A.
(2) În cazul modificării instalaţiei de utilizare gaze naturale, toate taxele către operatorul SD, care revin consumatorului, vor fi achitate de CONPET S.A.
4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi contractante.
4.2. Durata de execuţie a contractului este de 15 luni de la data intrării în vigoare.
4.3. Termenul de prestare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract, menţionat la art. 2.1, este de 5 de zile/instalatie în baza comenzii, în termenul scadent precizat în Caietul de sarcini pentru fiecare instalație în parte.
4.4. Contractul încetează să producă efecte la data restituirii integrale a garanţiei de bună execuţie, de către Achizitor, Prestatorului.
5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Achizitor și Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. prețul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e. specificaţii tehnice - specificaţiile , cerinţele tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului;
h. operatorul SD – operatorul sistemului de distributie;
i. ora, zi, luna, an – termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul Cod de procedură civilă.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnica – Anexa nr.2;
c) Propunerea financiară – Anexa nr.3;
d) Grafic de prestare - Anexa nr. 4
e) Garanția de Bună Execuție – Anexa nr. 5;
f) Convenție privind Sănătatea și Securitatea în Muncă - Situații de Urgență – Protecția Mediului - Managementul Energiei - Anexa nr. 5;
g) Contractul de asociere – Anexa nr. 6;
h) Contractul de subcontractare, dacă există – Anexa nr. 7;
i) Acte adiționale, dacă există;
j) Alte anexe la contract.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.
7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Xxxxxxxxx în propunerea să tehnică.
7.2. (1) Prestatorul garantează că la data recepţiei serviciului prestat va avea calităţile declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
(2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul său orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
10. GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită prin INSTRUMENT DE GARANTARE EMIS DE O INSTITUŢIE DE CREDIT SAU DE O SOCIETATE DE ASIGURĂRI)
10.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări agreată de ambele părți, în favoarea Achizitorului. Instrumentul de garantare a bunei execuții este în cuantum de 10% din prețul total, fără TVA a contractului, respectiv, în cuantum de lei. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul total al contractului.
(3) Instrumentul de garantare a bunei execuții se va prezenta de către Prestator Achizitorului, în original, în termen de 15 zile de la data semnării contractului și va avea o valabilitate de cel puțin 40 de luni de la data emiterii. Din Instrumentul de garantare a bunei execuții trebuie să reiasă, fără echivoc, că societatea bancară/societatea de asigurări va plăti Achizitorului, suma solicitată, la prima și simpla cerere a Achizitorului în care se menționează obligațiile nerespectate de Prestator.
(4) Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea Instrumentului de garantare a bunei execuții prezentat inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul are dreptul să execute Instrumentul de garantare de bună execuție.
10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.
(2) În cazul în care Achizitorul face trageri din Instrumentul de garantare a bunei execuții, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate la repararea instalațiilor de gaze sau, dacă nu au fost executate lucrări, în termen de 14 zile de la data indeplinirii obligatiilor contractuale, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
10.4. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
sau
10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită PRIN VIRAMENT BANCAR)
10.1. (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenită a contractului.
Garanția de bună execuție este de 10% din prețul total, fără TVA a contractului, respectiv, în cuantum de lei. În cazul în care prețul contractului se modifică, Prestatorul are obligația de a actualiza cuantumul garanției de bună execuție în funcție de prețul total al contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la dispoziția Achizitorului, valabil pentru o perioada de minim 40 de luni de la data deschiderii la o bancă agreată de ambele părți. În termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, în original, prin care aceasta îi comunică Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumei reținute drept garanție de bună execuție, perioada de valabilitate a contului și extrasul de cont.
(3) Prelungirea termenului contractului obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea garanției bancare prezentate inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul are dreptul sa execute garantia bancară de buna executie.
10.2(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica
pretenția sa Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.
(2) În cazul în care Achizitorul face trageri din Garanția de bună execuție, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate la repararea instalațiilor de gaze sau, dacă nu au fost executate lucrări, în termen de 14 zile de la data indeplinirii obligatiilor contractuale, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
10.4. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Sau
10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (constituită prin REȚINERI SUCCESIVE DIN SUMELE DATORATE PENTRU FACTURI PARȚIALE)
10.1. (1) Garanția de buna execuție a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativa, calitativa și în perioada convenita a contractului, si este în cuantum de 10% din prețul total, fără TVA, a contractului respectiv suma de lei.
Cuantumul garanției de bună execuție se actualizează automat în funcție de prețul total real a contractului.
(2) Garanția se constituie prin rețineri succesive (9%) din valoarea fără TVA a facturilor acceptate pentru plata, astfel încât valoarea totală a garanției de bună execuție reținute să reprezinte 10% din prețul real total fără TVA a contractului.
10.2. La întocmirea facturii, Prestatorul va scrie pe factură, în mod distinct:
- serviciile prestate și valoarea acestora;
- obiectivul pentru care s-au efectuat;
- valoarea garanției de bună execuție, calculată după specificația de la alineatul precedent;
- numărul contului de garanții de bună execuție și banca.
10.3. Prestatorul are obligația de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția Achizitorului, la o bancă agreată de ambele părți, valabil pentru o perioada de minim 40 de luni de la data deschiderii. În termen de 15 zile de la data semnării contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea băncii, prin care aceasta ii comunica Achizitorului codul IBAN al contului deschis în vederea virării sumelor reținute drept garanție de buna execuție. Suma inițială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis este de 1% din prețul total al contractului, respectiv suma de lei.
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție menționată la art. 10.1, respectiv raportata la prețul total real al contractului. Achizitorul va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.
(3) Prelungirea termenului contractului prevăzut obligă Prestatorul ca, înainte cu minimum 30 de zile de data expirării garanției de bună execuție, să prelungească valabilitatea contului de garanție de bună execuție prezentat inițial cu cel puțin perioada prelungirii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către Prestator, Achizitorul are dreptul să execute garanția de bună execuție.
10.4. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru acoperirea daunelor-interese moratorii și compensatorii la care este îndreptățit în temeiul contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția sa Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al daunelor-interese.
(2) În cazul în care Achizitorul face trageri din Garanția de bună execuție, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție cu sumele trase în termen de 10 zile de la data tragerii.
10.5. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate la repararea instalațiilor de gaze sau, dacă nu au fost executate lucrări, în termen de 14 zile de la data indeplinirii obligatiilor contractuale, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
10.6. Garanția tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
11. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului în conformitate cu normele în vigoare. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(2) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile de verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea să tehnica.
(3) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(4) Prestatorul trebuie să aibă Autorizaţie ANRE destinată execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI, valabilă pe toată durata contractului. În cazul în care, pe perioada de derulare a contractului, valabilitatea autorizaţiei expira, prestatorul are obligaţia să obţină (în cel mai scurt timp) o nouă autorizaţie.
11.2. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Prestatorul are obligaţia de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop
11.3. Verificarea tehnică/periodica/revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale se va executa în conformitate cu prevederile NTPEE-2008.
11.4. În cadrul verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice se va verifica, inclusiv funcţionarea electroventilelor şi a detectoarelor automate de gaze naturale.
11.5. La predarea fiselor de evidentă (exemplar original) la Achizitor, operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică trebuie să prezinte şi dovada transmiterii acestor fise de evidentă (exemplar original) la operatorul SD.
11.6. (1) În cazul în care la verificarea tehnică periodică/revizia tehnică periodică se constată defecţiuni la instalaţia de utilizare gaze, din locaţia respectivă, se întocmeşte un proces verbal de constatare, semnat de reprezentanţii operatorului economic care efectuează verificarea sau revizia tehnică şi şeful locaţiei sau înlocuitorul acestuia, în care se menţionează defecţiunile (inclusiv piesele defecte cu caracteristici tehnice) constatate. Pe baza procesului verbal de constatare, semnat de ambele părţi, operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică întocmeşte un deviz oferta (de reparaţii) pe care îl prezintă spre aprobare Achizitorului. După aprobarea devizului ofertă, Achizitorul emite o comandă de reparaţii către operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică. Lucrările de reparaţii ale defecţiunilor constatate, în urma verificării tehnice/reviziei tehnice la instalaţiile de utilizare gaze naturale, se vor executa de către operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică numai după ce a primit comanda de la Achizitor.
(2) Remedierile şi probele (după remediere) instalaţiei de utilizare gaze naturale se vor face în conformitate cu prevederile art. 14.44 din NTPEE-2008.
11.7. (1) În cazul în care apar defecţiuni ale instalaţiei de utilizare gaze, dintr-o locaţie, în intervalul dintre două verificări tehnice periodice sau dintre o verificare tehnică periodică şi revizia tehnică periodică, Achizitorul va solicita, în scris, operatorului economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică remedierea acestor defecţiuni. Defecţiunile constatate la instalaţia de utilizare gaze naturale vor fi remediate urmând procedura de la art. 11.6.
(2) În situaţia în care este necesară modificarea instalaţiei de utilizare gaze, dintr-o locaţie, Achizitorul va solicita, în scris, operatorului economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică executarea modificărilor. Operatorul economic va prezenta un deviz ofertă pentru întocmirea documentaţiei tehnice pentru executarea modificărilor, pe care îl prezintă Achizitorului. După aprobarea devizului ofertă, Achizitorul emite o comandă, pentru întocmirea documentaţiei tehnice, către operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică. După avizarea documentaţiei tehnice de către operatorul SD (conform art. 14.45 din NTPEE-2008), executarea modificării instalaţiei de utilizare se va face urmând procedura de la art. 11.6. Conform prevederilor art. 14.46 din NTPEE-2008: Repunerea în funcţiune a instalaţiilor modificate/înlocuite conf. Art. 14.45 se face în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile noi.
11.8. Prestatorul are obligația de a-și asigura pe propria cheltuială toate mijloacele tehnice de intervenție şi stingere a incendiilor pe parcursul derulării lucrărilor.
11.9. Obligațiile de bună conduită ale Prestatorului
(1) Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al activității sale, precum și cu discreţia necesară. Se va abține
să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta.
(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractanții săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fără îndeplinirea vreunei formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și să pretindă plata de daune interese.
(3) Plățile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contract, și atât Prestatorul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din Contract.
(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
(5) Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Xxxxxxxxxxx și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării Contractului.
(6) Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfel de cheltuieli, Achizitorul poate decide rezilierea Contractului fără îndeplinirea vreunei formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată și dă dreptul Achizitorului de a pretinde plata de daune interese. în acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale:
i. comisioanele care nu sunt menționate în contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la prezentul contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate și legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparențelor este o persoană interpusă.
(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condițiile în care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.
12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
12.2. Achizitorul se obliga să plătească preţul serviciilor la scadenţă.
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.
13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
13.3. (1) Predarea - primirea instalaţiilor de gaze naturale se va face pe bază de proces verbal de predare, înainte de intrarea în verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică, în prezenţa şefului sectorului (sau înlocuitorul acestuia) din locaţia respectivă.
(2) În cazul în care apar piese degradate sau necorespunzătoare, care necesită înlocuire, acestea se vor înlocui numai cu acordul scris al Achizitorului, pe bază de nota de constatare, situaţie de lucrări avizata de Achizitor şi comanda emisă de acesta.
(3) În cazul în care nu este de acord cu devizul oferta (valori, articole de deviz, etc.) prezentat, pentru întocmire documentaţie, reparaţii, modificare instalaţie de utilizare gaze, de către operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia tehnică, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a executa lucrările, sus-menţionate, cu alţi operatori economici.
(4) Recepţia operaţiilor de verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică, executate conform caietului de sarcini şi NTPEE-2008, se face în prezenţa şefului sectorului de mentenanţa (sau înlocuitorul acestuia) din locaţia respectivă, ocazie cu care se încheie un proces verbal de recepţie.
13.4. Recepţia cantitativă şi calitativa se face în prezenţa reprezentanţilor părţilor prezentului contract, ocazie cu care se încheie proces verbal de recepţie .
13.5. Pe instalaţiile de gaze naturale reparate se vor monta piese, subansamble şi materiale care respectă normele în vigoare, numai cu acordul prealabil al Achizitorului.
13.6.. Sistemele de detecţie automată pentru gaze naturale vor fi însoţite de schema de montaj, certifiat de calitate, agrement tehnic pentru România şi certificat de garanţie.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe a prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizata în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator şi care îl îndreptăţesc pe acesta să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei etapelor de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4. Cu excepţia prevederilor clauzei 19 şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 14.2 (2), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 17.
15. MODALITĂŢI DE PLATĂ
15.1. Pentru prestarea serviciilor de verificare tehnică periodică/revizie tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale din cadrul CONPET SĂ Ploieşti, Prestatorul va emite, pentru fiecare verificare în parte, factura conform art. 319 alin. 1 din Legea 227/2015, pe baza documentelor justificative prezentate de prestator şi acceptate de Achizitor, documente care să ateste că prestarea serviciilor s-a efectuat în condiţii tehnice de calitate.
15.2 Termenul de plată: maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.
16. GARANŢIA SERVICIILOR
16.1. În cazul remedierii defecţiunilor sau a modificării instalaţiei de utilizare gaze natural de către Prestator, garanţia pentru execuţie şi materiale va fi de 24 luni.
16.2. (1) În perioada de garanţie Prestatorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate serviciile de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Prestatorul are obligaţia de a efectua toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina Prestatorului, serviciile fiind efectuate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca reparaţii suplimentare.
16.3. În cazul în care Prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 16.2 alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor reparaţii vor fi recuperate de către Achizitor de la Prestator.
16.4 Pe instalațiile supuse reparaţiei se vor monta piese, subansamble, instalaţii şi materiale însoţite obligatoriu de documente de calitate şi garanţie.
17. PENALITĂȚI
17.1. (1) În cazul în care Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate în termenele stabilite prin contract, Prestatorul are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalități, o sumă în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea lucrărilor sau serviciilor neexecutate, ori a lucrărilor sau serviciilor executate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
(2) Penalitățile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligația de a achita în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, suma calculată drept penalități. Achizitorul va emite factura către Prestator după încasarea sumei reprezentând penalități. Neplata penalităților de întârziere în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare de către Xxxxxxxxx dă dreptul Achizitorului de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, pentru recuperarea penalităților de întârziere conform prevederilor art. 10 datorate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligația de a notifica penalitățile Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 16.1.(2) acesta are obligația de a plăti Prestatorului penalități în cuantum de 0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadență.
(4) Achizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Xxxxxxxxx. Penalitățile calculate vor fi notificate și facturate către Achizitor. Achizitorul are obligația de a achita factura de penalități în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
(5) Părțile convin că sunt de drept în întârziere prin simpla ajungere la scadență a oricărei obligații neexecutate instituite prin contract.
18. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Rezilierea unilaterală. Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul în oricare dintre următoarele situații:
a) Prestatorul nu a constituit si nu a prezentat în termen documentul privind constituirea garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute în contract. Data la care rezilierea unilaterala produce efecte este data la care notificarea scrisa de reziliere a fost comunicata Prestatorului.
b) Prestatorul a cesionat obligațiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fără acceptul Achizitorului. Data la care rezilierea unilaterala produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
c) Prestatorul depaseste cu cel putin 10 zile termenul prevazut la art. 4.3. din contract. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
d) Prestatorul nu respectă obligațiile prevăzute la art. 11.9 din contact. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisa de reziliere a fost comunicata Prestatorului.
e) Autorizațiile, licențele Prestatorului expiră iar acesta nu depune diligențele pentru reautorizare sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului. În această situație Prestatorul este de drept în întârziere de la data la care autorizațiile/licențele și-au pierdut valabilitatea. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
18.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 18.1. din contract se sancționează cu obligarea Prestatorului la plata de daune-interese compensatorii către Achizitor în procent de 20% din prețul contractului, la care se adaugă contravaloarea daunelor interese moratorii înregistrate de Achizitor.
18.3 (1). Creanțele reprezentând daunele–interese stipulate la art 18.2 din contract, devin certe, lichide si exigibile începând cu data la care notificarea scrisa de reziliere a fost comunicată Prestatorului.
(2) Creanțele menționate la art. art. 18.3 (1) din contract vor fi notificate de către Achizitor Prestatorului, precizând în notificare obligațiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor-interese și modalitatea de calcul.
(3) Prestatorul are obligația de a achita daunele–interese notificate, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării.
(4) Neachitarea de către Prestator, în termenul stabilit, a creanțelor notificate, dă dreptul Achizitorului de a reține sumele respective din garanția de bună execuție.
18.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv nu ar fi posibilă.
18.5. Contractul încetează și prin acordul părților sau declararea falimentului oricăreia dintre părți.
lege.
19. FORTA MAJORA
19.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în termenele și în conditiile stabilite de
20. ASIGURARI
20.1. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
21. LITIGII
21.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
21.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor de judecată, competente material de la sediul Achizitorului.
22. COMUNICĂRI
22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv corespondenţa între părţi, vor fi elaborate în limba romană.
22.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii comunicării.
23. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA
23.1. Prestatorul nu poate cesiona obligaţiile asumate prin prezentul contract.
23.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractantilor declaraţi în propunerea să tehnică sau numai după obţinerea acordului scris din partea Achizitorului.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct fata de Achizitor pentru orice neconformitate apărută în prestarea serviciului şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicată de un terţ ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a unui subcontractant.
23.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.
(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
23.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
23.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului.
24. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
24.1. Acest contract este unul de tip achiziție bunuri/servicii/lucrări și nu presupune prelucrarea de date cu caracter personal în numele Achizitorului (CONPET).
24.2. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în baza acestui contract sunt doar cele necesare pentru bună întocmire şi execuţie a acestuia (şi pentru respectarea unor cerinţe legale)
24.3. În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor GDPR.
24.4. Seturile de date cu caracter personal primite de părţile contractante nu vor fi folosite în alte scopuri decât pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
24.5. Părțile contractante răspund cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III, GDPR.
24.6. Părțile contractante sunt responsabile de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.
25. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. CLAUZE FINALE
26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
26.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
26.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
26.4. Dacă se constată că pe parcursul derulării acestui contract există contradicții între prezentul contract și/sau caietul de sarcini, pe de o parte, și propunerea tehnico-economică precum și orice alte documente emise de Prestator, pe de altă parte, prevalează prevederile clauzelor prezentului contract și/sau ale caietului de sarcini.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploiești, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
ACHIZITOR | PRESTATOR |
CONPET S.A Ploiesti |