ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Departamentul Trupelor de Carabinieri

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Xxxxxx, 65a tel: 73-93-00, 73-93-09, fax: 73-93-03


ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie a lucrărilor prin cererea ofertelor de preţuri cu publicare (repetat) nr. 16/02529 din 06.10.2016


nr. 1/2 - 1536 din 21.09.2016_


Stimate Doamnule Director,


Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI Vă informează că se organizează procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri cu publicare privind achiziţionarea lucrărilor de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx, 7 şi str. Tighina 34, mun. Chişinău.

Luînd în considerare experienţa şi competenţa întreprinderii Dvs. în domeniu, solicităm participarea la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri cu publicare, privitor la executarea lucrărilor descrise mai jos.


1. Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne;

2. IDNO: 1006601000473;

3. Tipul procedurii de achiziţie: cererea ofertelor de preţuri cu publicare nr. 16/02529 din

_06.10.2016, ora 14:00.

4. Obiectul achiziţiei: lucrări de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx, 7 şi str. Tighina 34, mun. Chişinău.

5. Cod CPV: 45000000-7.

6. Data publicării anunţului de intenţie: în luna septembrie 2016.

Acest(ă) anunţ/invitaţie de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx, 7 şi str. Tighina 34, mun. Chişinău, conform necesităţilor Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2016.


7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul de stat.

8. Modalităţi de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri cu publicare privind executarea următoarelor lucrări:


Nr. d/o


Cod CPV


Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură


Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referinţă


1


45000000-7

Lot. 1 Lucrări de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului

Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx 7, mun. Chişinău.


Proiect


1


Conform caietului de sarcini anexat


2


45000000-7

Lot. 2 Lucrări de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din

str. Tighina 34, mun. Chişinău.


Proiect


1


Conform caietului de sarcini anexat


9. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.


10. Tipul contractului: de antrepriză.


11. Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului): termen de executare a lucrărilor maxim 2 (două) luni calendaristice


12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2016


13. Locul executării lucrărilor: unitatea militară 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx, 7 şi str. Tighina 34, mun. Chişinău.


14. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe fiecare lor în parte (Lot. 1 şi Lot. 2).


15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cea mai mică sumă fără TVA în corespundere cu cerinţele tehnice solicitate la fiecare lot în parte.


16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se

aplică.


17. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:


Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1

Oferta şi anexa la ofertă.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Anexa 1.

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificaţia parametrilor tehnici solicitaţi în caietul de sarcini.

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

3

Certificat/Decizie de inregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor

juridice

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

4

Licenţa de activitate şi anexa

Copie. Confirmată prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

5

Informaţii generale despre ofertant

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Anexa 2.

Da

6

Declaraţie privind personalul de

specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Anexa 3.

Da

7

Declaraţie privind dotările

specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Anexa 4.

Da


îndeplinirea corespunzătoare a

contractului



8

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

9

Certificat de atribuire a contului

bancar

Copie. Confirmată prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

10

Raport financiar pe baza datelor

din ultimul bilanţ

Copie. Confirmată prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei participantului.

Da

11

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii

Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului.

Anexa 5.

Da


18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne;

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Xxxxxx, 65a

Tel: 0 00 00-00-00, 0 00 00-00-00,

Fax: 0 00 00-00-00

E-mail: xxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx

Numele şi funcţia persoanei responsabile:

Xxxxxxx Xxxxx, Şef al Serviciului construcţii capitale, cazare şi exploatare al Direcţiei logistică al Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Xxxxx Xxxxx, Şef adjunct Direcţie, Şef al Serviciului planificare şi achiziţii al Direcţiei logistică al Departamentului Trupelor de Carabinieri.


Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, fila

,,Achiziţii publice”.

În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.


19. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, şi urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la ora 14:00;

- pe data de 06.10.2016:


b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chişinău, str. Gh. Xxxxxx, 65a, etajul 3, biroul 304, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.


20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.


21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat


23. Garanţia pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _1_%, în formă de:

- Garanţie bancară emisă de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în Republica Moldova, sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI, cu nota ,,Garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție nr. 16/02244 din 05.09.2016”, conform următoarelor detalii:

MF - Trezoreria de Stat, Depart.trup.carabinieri. IBAN: XX00XXXXXX000000X00000XX

C/f 1006601000473

Ministerul Finanţelor – Trezorăria de Stat TREZMD2X

(relaţii la tel: 000-00-00-00)


24. Garanţia de bună execuţie a contractului: în cuantum de 5 %, în formă de:

- Garanţie bancară emisă de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în Republica Moldova;

- Transfer bancar la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

MF - Trezoreria de Stat, Depart.trup.carabinieri. IBAN: XX00XXXXXX000000X00000XX

C/f 1006601000473

Ministerul Finanţelor – Trezorăria de Stat TREZMD2X

cu nota “Pentru garanţia de bună execuţie 5%” (relaţii la tel: 000-00-00-00)

- prin reţineri succesive potrivit pct. 160 al Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016.


25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere


26. Contractul se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare, cu respectarea termenelor de aşteptare reglementate de art. 31 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.


27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de soluţionare a contestaţiilor.


28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.


29. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 1 057 450,00 lei.


Preşedintele Grupului de lucru

pentru achiziţii /semnat/ Xxxxx XXXXX

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ


1. Denumerea beneficiarului de stat: Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Departamentul Trupelor de Carabiniri al MAI.

3. Obiectul achiziţiilor: Lot. 1: Racordarea la reţelele termice a unitaţii militare 1002 din str. Xxxxxxxxx,7 mun.Chisinau


Solutii termomecanice


crt.

Simbol norme şi Cod resurse


Denumire lucrărilor

Unitatea de masura

Volum



2

3

4

5



1. Valoarea utilajului



1

Pret din Piata

Теплообменник пластинчатый разборный

XGC-L013-H-5-P-40D, количество пластин - 40, фирмы "Danfoss"


buc


1,000

2

Pret din Piata

Теплообменник пластинчатый разборный

XGC-L013-H-5-P-20D, количество пластин - 20, фирмы "Danfoss"


buc


1,000

3

Kamstrup

Счетчик тепловой энергии Multical 602 с ультразвуковым расходомером д50мм,

датчиками и тепловычислителем


buc


1,000

4

Pret din Piata

Циркуляционный насос BPH 120/280.50T

DAB

buc

2,000

5

Pret din Piata

Циркуляционный насос Wilo-Star-Z 20/7-3

buc

2,000

6

Danfoss

Клапан 2-х ход, VВ-2 д25мм

buc

2,000

7

Danfoss

Эл. привод AMV-30

buc

1,000

8

Danfoss

Регулятор перепада давления AVP d50mm

buc

1,000

9

Danfoss

Регулятор давления ''после себя'' AVD d15mm

buc

1,000

10

Varem

Бак расширит, V=300 л

buc

1,000

11

Danfoss

Клапан предохранит. d32mm

buc

2,000

12

Danfoss

Клапан балансировочный MSV-F2 d50mm

buc

1,000

13


Ультразвуковой счётчик воды DN15; Qn=1,5

м3/ч PN 16 (GSD5 B Meters)

buc

1,000

14


Счетчик промышленный для холодной воды B METERS GMDX DN-25 х/в Qmax=7 м3/ч PN

16 (GMDX B Meters)


buc


1,000

15

Danfoss

Импульсная трубка

buc

2,000

16

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d65mm

buc

2,000

17

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d50mm

buc

1,000

18

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d40mm

buc

1,000

19

Danfoss

Фильтр сетчатый фланцевый FVF д80мм

buc

1,000

20

Danfoss

Фильтр сетчатый фланцевый FVF д65мм

buc

1,000


2

3

4

5






21

Danfoss

Фильтр сетчатый муфтовый FVF д40мм

buc

1,000

22

Россия

Грязевик абон. вертик. д65мм

buc

3,000

23


Кран шаровый фланц. д65мм

buc

10,000



2. Xxxxxxx xx xxxxxxx



24

IA11B

Schimbator de caldura in contracurent cu placi,

Теплообменник

buc

2,000

25

IA44A

Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h.

Счетчик тепловой энергии

buc

1,000

26

IA38A

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de

pina la 2" (50 mm), inclusiv,


buc


4,000

27

AcC03A

Montarea pe postament existent a motoarelor

electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw


buc


4,000

28

ID05A

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,

Клапан 2-х ход, VВ-2 д25мм


buc


2,000

29

AcB09A

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a

vanelor,

buc

3,000

30

IA42A

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регуляторы давл. AVP.

AVD


buc


2,000

31

IA28A

Vas de expansiune, montat pe postament avind

capacitatea de 300 l

buc

1,000

32

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de

80.65.40mm


buc


3,000

33

ID04C

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru

instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный MSV-F2 d50mm


buc


1,000

34

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d65mm


buc


2,000

35

ID05A

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d40 mm


buc


1,000

36

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

50mm


buc


1,000

37

IA23A

Filtru Грязевик д65мм

buc

3,000

38

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,

Кран шаровый фланц. д65мм


buc


10,000



3. Lucrari sanitare



39

IC17C

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x

3,0 mm


m


20,000


2

3

4

5

40

IC17A

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de m ... 57

x 3,5 mm


m


20,000

41

SA03E

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in

coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"


m


20,000

42

SA03D

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale,

avind diametrul de 1 1/4"


m


20,000

43

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de

plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"


m


55,000

44

IE03C

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5

mm


m


10,000

45

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de

legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д76 mm

buc

10,000

46

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de

legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д57 mm

buc

5,000

47

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de

legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д76х38 mm


buc


2,000

48

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д76х57 mm


buc


2,000

49

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д57х38

mm


buc


2,000

50

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm


buc


36,000

51

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,

avind diametrul de 50 mm


buc


14,000

52

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm


buc


16,000

53

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,

avind diametrul de 32 mm


buc


4,000

54

ID05A

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,

Кран шаровый фланц. д32мм


buc


4,000

55

ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru

instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфт. д40мм


buc


7,000

56

ID06A

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич.

воздухоотводчик д15мм


buc


2,000

57

CL18A

Confectii metalice diverse din profile laminate,

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


kg


720,000

58

IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a

t

0,720


2

3

4

5



confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu

grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv



59

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie

speciala, introduse pe conducte, Тубы теплоизоляц. толщ. 10мм д76мм Armaflex


m


20,000

60

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Тубы теплоизоляц. толщ. 10мм д57мм Armaflex


m


20,000

61

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Тубы

теплоизоляц. толщ. 10мм д40мм Armaflex


m


20,000

62

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie

speciala, introduse pe conducte, Тубы теплоизоляц. толщ. 10мм д32мм Armaflex


m


20,000

63

RpIC19C1

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de

distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"


m


10,000

64

RpIC19D

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a

coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"


m


15,000

65

RpID23A

Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta,

cu flanse sau din otel, cu diametrul 25 mm

buc

10,000


Automatizarea AIT (Centrala termica)

№

crt.

Simbol norme

şi Cod resurse


Lucrări şi cheltuieli


U.M.

Cantitate conform

datelor din proiect







1

2

3

4

5



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

IA18A

Termometru 0...160*C

buc

14,00

2

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx0.6

buc

10,00

3

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx0.25

buc

17,00

4

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx0.4

buc

3,00

5


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica,

masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 310


buc


1,00

6


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica,

masa, kg, pina la: 10 ,ESМT


buc


1,00

7


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe

rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU


buc


4,00

8

11-03-011-01

Releu RT262A

set

2,00

9

10-04-066-07

Priza

buc

1,00

10


ID03A

Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm

( кран 14М 1-16 )


buc


37,00

11

08-02-407-1

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti,

fixare cu scoabe, diametru pina la 8*1,2 mm

100 m

0,15

12

08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu

instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,

100 m

1,01



sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-

4*1,0



13


08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-

5*1,0


100 m


0,33

14

10-06-034-14

Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi

metalice, pe pereti

m

15,00

15

10-01-038-08

Mini-canal TMK1020

m

20,00

16

10-01-038-08

Mini-canal TMK1720

m

11,00

17

10-06-037-08

Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:

Cutie KC

buc

1,00

18

08-01-087-3

Constructii metalice

t

0,01

19

11-06-001-02

Panou ЩУС 650х500х220 ЩМП-3 1P54

buc

1,00

20

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, BA47-29M

buc

1,00

21

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ALCLR

buc

4,00

22

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, SB-7

buc

8,00

23

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ПЭ37

buc

5,00

24

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS

buc

4,00

25

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ЗД-47

buc

1,00

26

11-08-001-04

Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire

100 buc

0,54

27


08-02-403-1

Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in

invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu


100 m


0,50

28


Стоимость материалов, неучтенных ценником

buc

0,00

29

080261

Кран 14М1-16

buc

37,00

30

080263

Труба стальная Д8*1.2 мм

m

19,00

31

080263

Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм

m

15,00

32

080264

Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2

m

101,00

33

080265

Cablu KBBГнг-LS-5*1.0 mm2

m

33,00

34

080268

Провод ПВ1*1,5 мм2

m

30,00

35

080269

Провод ПВ3*1,5 мм2

m

20,00

36

080270

Mini-canal TMK 1020

m

20,00

37

080271

Mini-canal TMK 1720

m

11,00

38

080277

Коробка соединительная ТМК-АД70

buc

1,00



2. Utilaj



39

Pretul firmei

Termometru 0...160C

buc

14,00

40

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...0.25

buc

17,00

41

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...0.6

buc

10,00

42

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...0.4

buc

3,00

43

Pret de piata

Regulator ECL Comfort 310M

buc

1,00

44

Pret de piata

Датчик температуры ESMU

buc

4,00

45

Pret de piata

Датчик температуры ESMT

buc

1,00

46

Pret de piata

Releu PT262A

buc

2,00

47

Pretul firmei

Dulap ЩУС ЩМП-3 650х500х220

buc

1,00

48

Pretul firmei

Аutomat BA47-29M/1/С1A

buc

1,00

49

Pretul firmei

Comutator ALCLR-22

buc

4,00

50

Цена

поставщика

Post SB-7 зеленый

buc

4,00

51

Цена

поставщика

Post SB-7 красный

buc

4,00

52

Pretul firmei

Releu ПЭ37-44У3

buc

5,00

53

Pretul firmei

Indicator. AD-22DS зеленый

buc

4,00

54

Pretul firmei

Sonerie ЗД-47

buc

1,00

55

Pretul firmei

Блок зажимов БЗ24-4П16

buc

4,00


Lucrări electrotehnice

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Denumire lucrărilor

Unitatea de masura

Volum



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,

КМПн2/26

buc

1,00

2

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe

constructii pe perete sau coloana, ПП-3P/20A

buc

1,00

3


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-

29/3/C4A


buc


2,00

4


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe

constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/С4А


buc


1,00

5


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe

constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/B4A


buc


1,00

6


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/С2А


buc


3,00

7


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-

29/1/B2A


buc


1,00

8


08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe

constructii pe perete sau coloana, BA47- 29/1/С1А


buc


1,00

9

504201

Sina YNS20-3-063

buc

2,00

10

504201

Sina YNN10-14-100

buc

4,00

11

10-02-016-06

Вloc de alimentare ИБП-3-20

buc

1,00

12

08-03-524-4

Cutie K654

buc

1,00

13


08-03-525-2

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau

coloana, ВН32-3/20А


buc


1,00

14

08-03-525-6

Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe

constructii pe perete sau coloana, Evrostandart

set

1,00

15


08-03-530-4

Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau

coloana


buc


4,00

16

08-03-603-1

Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25

buc

1,00

17


08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de

iluminat, 2


100 buc


0,03

18

08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat

separat pe pivoti, CD218

100 buc

0,01

19


Фонарь с аккумулятором СГВ-2

buc

1,00

00

000-0000

Lampa LB-36

buc

6,00

00

000-0000

Lampa LB-1x18 компактная

buc

2,00

22

08-03-591-2

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie

inchisa

100 buc

0,02

23


08-02-472-7

Conductor de legare la pamint, deschis, pe

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2


100 m


0,50

24


08-02-472-9

Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm


100 m


0,30

25

08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii

pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

100 m

0,04

26


08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,

sectiunea firului pina la 16 mm2


100 m


1,32

00

000-000

Cablu VVGng-3*1.5

m

90,00

00

000-000

Cablu VVGng-4x1.5

m

26,00

00

000-000

Cablu VVGng-5x1.5

m

13,00

00

000-000

Cablu VVGng-5x4.0

m

7,00

31

08-02-396-5

Jgheab metalic 40x20 pe pereti si tavane

100 m

0,04



2. Lucrari de constructie



32


RpCU05G

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50

cm grosime


buc


2,00



Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu





3. Utilaj




33

Pretul firmei

Вloc de alimentare ИБП-3-2 90мин

buc

1,00

34

Pretul firmei

Demaror ПМА0247

buc

4,00

      


Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.3.0 кВт GEKO

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse


Lucrări şi cheltuieli


U.M.

Cantitate

conform datelor din proiect







1

2

3

4

5



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

08-01-062-2

Reactor uleios, masa pina la 3 t

buc

1,00



2. Utilaje



2

Pretul firmei

Дизельная электростанция 3.0 кВт GEKO

buc

1,00


Şef al Serviciului construcţii capitale, cazare şi exploatare

al Direcţiei logistică al Departamentului Trupelor de Carabinieri,


Xxxxxxx XXXXX              

Tel. 000 00-00-00

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ


1. Denumerea beneficiarului de stat Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Departamentul Trupelor de Carabiniri al MAI.

3. Obiectul achiziţiilor: Lot. 2: Racordarea la retelele termice a unitatii militare 1002 din str.Tighina, 34 mun.Chisinau.


Soluţii termomecanice

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse


Denumire lucrărilor

Unitate

a de masura

Volum

1

2

3

4

5



1. Valoarea utilajului



1

Pret din Piata

Теплообменник пластинчатый разборный XGC- L013-H-5-P-100D (количество пластин - 100, фирмы "Danfoss")


buc


1,000

2

Pret din Piata

Теплообменник пластинчатый разборный XGC- L013-H-5-P-30D (количество пластин - 30,

фирмы "Danfoss")


buc


1,000

3

Kamstrup

Счетчик тепловой энергии Multical 602 с

ультразвуковым расходомером д65мм, датчиками и тепловычислителем


buc


1,000

4

Pret din Piata

Циркуляционный насос BPH 150/360.80T DAB

buc

2,000

5

Pret din Piata

Циркуляционный насос Wilo-Star-Z 20/7-3

buc

2,000

6

Danfoss

Клапан 2-х ход, VВ-2 д40мм

buc

2,000

7

Danfoss

Эл. привод AMV-30

buc

1,000

8

Danfoss

Регулятор перепада давления AVP d50mm

buc

1,000

9

Danfoss

Регулятор давления ''после себя'' AVD d15mm

buc

1,000

10

Varem

Бак расширит, V=500 л

buc

1,000

11

Danfoss

Клапан предохранит. d40mm

buc

2,000

12

Danfoss

Клапан балансировочный MSV-F2 d65mm

buc

1,000

13


Ультразвуковой счётчик воды DN15; Qn=1,5

м3/ч PN 16 (GSD5 B Meters)

buc

1,000

14


Счетчик промышленный для холодной воды B METERS GMDX DN-25 х/в Qmax=7 м3/ч PN 16

(GMDX B Meters)


buc


1,000

15

Danfoss

Импульсная трубка

buc

2,000

16

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d80mm

buc

2,000

17

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d65mm

buc

1,000

18

Danfoss

Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d50mm

buc

4,000

19

Danfoss

Фильтр сетчатый фланцевый FVF д80мм

buc

1,000

20

Danfoss

Фильтр сетчатый фланцевый FVF д65мм

buc

1,000

21

Danfoss

Фильтр сетчатый муфтовый FVF д40мм

buc

1,000

22

Россия

Грязевик абон. вертик. д80мм

buc

3,000

23


Кран шаровый фланц. д80мм

buc

10,000

24


Кран шаровый фланц. д65мм

buc

10,000

25


Кран шаровый фланц. д50мм

buc

4,000

26


Кран шаровый фланц. д40мм

buc

7,000




2. Xxxxxxx xx xxxxxxx



27

IA11B

Schimbator de caldura in contracurent cu placi,

Теплообменник

buc

2,000

28

IA44A

Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h.

Счетчик тепловой энергии

buc

1,000

29

IA38A

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de

pina la 2" (50 mm), inclusiv,


buc


4,000

30

AcC03A

Montarea pe postament existent a motoarelor

electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw


buc


4,000

31

ID05A

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,

Клапан 2-х ход, VВ-2 д32мм


buc


2,000

32

AcB09A

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a

vanelor,

buc

3,000

33

IA42A

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu

presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регуляторы давл. AVP AVD


buc


2,000

34

IA28A

Vas de expansiune, montat pe postament avind

capacitatea de 500 l

buc

1,000

35

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm

buc

3,000

36

ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит. d40mm


buc


2,000

37

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 mm (Клапан

балансировочный MSV-F2 d65mm)


buc


1,000

38

ID05C

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d80mm


buc


2,000

39

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

d65mm


buc


1,000

40

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный межфланцевый тип 882(802)

50mm


buc


4,000

41

IA23A

Filtru Грязевик д80мм

buc

3,000

42

ID05C

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран

шаровый фланц. д80мм


buc


10,000

43

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран

шаровый фланц. д65мм


buc


10,000

44

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu

flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый фланц. д50мм


buc


4,000

45

ID05A

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind

diametrul nominal de 40 mm Кран шаровый фланц. д40мм


buc


7,000



3. Lucrari sanitare



46

IC17D

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal,

pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de


m


25,000



incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm



47

IC17C

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm


m


10,000

48

IC17A

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si

grosimea peretelui de m ... 57 x 3,5 mm


m


15,000

49

SA03E

Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind

diametrul de 1 1/2"


m


15,000

50

IE03B

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,

etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"


m


30,000

51

IE03C

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,

etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm


m


35,000

52

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Отвод ст. д89 mm

buc

20,000

53

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Отвод ст. д76 mm

buc

10,000

54

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Отвод ст. д57 mm

buc

5,000

55

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Переход ст. д89х76 mm

buc

2,000

56

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Переход ст. д76х38 mm

buc

2,000

57

AcA25A

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura,

din otel, la pozitie, Переход ст. д57х38 mm

buc

2,000

58

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,

avind diametrul de 80 mm


buc


36,000

59

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau

pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm


buc


14,000

60

AcA31A

Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,

avind diametrul de 50 mm


buc


16,000

61

ID05B

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu

flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый фланц. д50мм


buc


4,000

62

ID04B

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru

instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфт. д40мм


buc


7,000

63

CL18A

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri

sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


kg


720,000

64

IzD10A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si

constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv


t


0,720

65

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie

m

25,000



speciala, introduse pe conducte, Тубы

теплоизоляц. толщ. 10мм д89мм Armaflex



66

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Тубы теплоизоляц. толщ. 10мм д76мм Armaflex


m


10,000

67

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Тубы

теплоизоляц. толщ. 10мм д57мм Armaflex


m


15,000

68

RpIF09C

Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie

speciala, introduse pe conducte, Тубы теплоизоляц. толщ. 10мм д40мм Armaflex


m


15,000

69

RpIC19D

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a

coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76mm


m


10,000

70

RpIC19C1

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de

distributie etc. avind diametrul de 57mm


m


15,000

71

RpID24B

Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu

flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1"

buc

6,000


Automatizarea AIT (Centrala termica)

№

crt.

Simbol norme şi

Cod resurse


Denumire lucrărilor

Unitatea de

masura

Volum






1

2

3

4

5



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

IA18A

Termometru 0...160*C

buc

11,00

2

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx1.6

buc

10,00

3

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx0.6

buc

12,00

4

11-02-002-01

Dispozitiv МП4-Уx0.4

buc

8,00

5


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica,

masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 310


buc


1,00

6


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica,

masa, kg, pina la: 10 ,ESМT


buc


1,00

7


11-02-032-01

Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe

rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU


buc


4,00

8

11-03-011-01

Releu RT262A

set

2,00

9

10-04-066-07

Priza

buc

1,00

10


ID03A

Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm

( кран 14М 1-16 )


buc


37,00

11

08-02-407-1

Teava din otel pe constructii instalate pe pereti,

fixare cu scoabe, diametru pina la 8*1,2 mm

100 m

0,19

12


08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-

4*1,0


100 m


0,89

13


08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LS-

5*1,0


100 m


0,33

14

10-01-038-08

Mini-canal TMK1020

m

32,00

15

10-01-038-08

Mini-canal TMK1720

m

11,00

16

10-06-037-08

Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:

Cutie KC

buc

2,00

17

08-01-087-3

Constructii metalice

t

0,01

18

11-06-001-02

Panou ЩУС 650х500х220 ЩМП-3 1P54

buc

1,00

19

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, BA47-29M

buc

1,00

20

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ALCLR

buc

4,00

21

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, SB-7

buc

8,00

22

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ПЭ37

buc

5,00

23

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, AD-22DS

buc

4,00

24

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de

transportare, ЗД-47

buc

1,00

25

11-08-001-04

Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire

100 buc

0,54

26


08-02-403-1

Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in

invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu


100 m


0,50

27


Стоимость материалов, неучтенных ценником

buc

0,00

28

080261

Кран 14М1-16

buc

37,00

29

080263

Труба стальная Д8*1.2 мм

m

19,00

30

080264

Cablu KBBГнг-LS-4*1.0 mm2

m

89,00

31

080265

Cablu KBBГнг-LS-5*1.0 mm2

m

33,00

32

080268

Провод ПВ1*1,5 мм2

m

30,00

33

080269

Провод ПВ3*1,5 мм2

m

20,00

34

080270

Mini-canal TMK 1020

m

32,00

35

080271

Mini-canal TMK 1720

m

11,00

36

080277

Коробка соединительная ТМК-АД70

buc

2,00



2. Utilaj



37

Pretul firmei

Termometru 0...160C

buc

14,00

38

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...1.6

buc

10,00

39

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...0.6

buc

12,00

40

Pretul firmei

Manometru МП4-У-0...0.4

buc

8,00

41

Pret de piata

Regulator ECL Comfort 310M

buc

1,00

42

Pret de piata

Датчик температуры ESMU

buc

4,00

43

Pret de piata

Датчик температуры ESMT

buc

1,00

44

Pret de piata

Releu PT262A

buc

2,00

45

Pretul firmei

Dulap ЩУС ЩМП-3 650х500х220

buc

1,00

46

Pretul firmei

Аutomat BA47-29M/1/С1A

buc

1,00

47

Pretul firmei

Comutator ALCLR-22

buc

4,00

48

Цена

поставщика

Post SB-7 зеленый

buc

4,00

49

Цена

поставщика

Post SB-7 красный

buc

4,00

50

Pretul firmei

Releu ПЭ37-44У3

buc

5,00

51

Pretul firmei

Indicator. AD-22DS зеленый

buc

4,00

52

Pretul firmei

Sonerie ЗД-47

buc

1,00

53

Pretul firmei

Блок зажимов БЗ24-4П16

buc

4,00


Lucrări electrotehnice

№ crt.

Simbol norme şi Cod resurse


Denumire lucrărilor

Unitatea de masura

Volum

1

2

3

4

5



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,

КМПн2/26

buc

1,00

2

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ПП-3P/20A

buc

1,00

3

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C10A

buc

2,00

4

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, BA47-29/1/С4А

buc

1,00

5

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A

buc

1,00

6

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, BA47-29/1/С2А

buc

3,00

7

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A

buc

1,00

8

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii

pe perete sau coloana, BA47-29/1/С1А

buc

1,00

9

504201

Sina YNS20-3-063

buc

2,00

10

504201

Sina YNN10-14-100

buc

4,00

11

10-02-016-06

Вloc de alimentare ИБП-3-20

buc

1,00

12

08-03-524-4

Cutie K654

buc

1,00

13


08-03-525-2

Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau

coloana, ВН32-3/20А


buc


1,00

14

08-03-525-6

Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe

constructii pe perete sau coloana, Evrostandart

set

1,00

15

08-03-530-4

Demaror magnetic de destinatie comuna, separat,

montat pe constructie pe perete sau coloana

buc

4,00

16

08-03-603-1

Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25

buc

1,00

17


08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2


100 buc


0,03

18

08-03-594-2

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat

separat pe pivoti, CD218

100 buc

0,01

19


Фонарь с аккумулятором СГВ-2

buc

1,00

00

000-0000

Lampa LB-18

buc

6,00

00

000-0000

Lampa LB-1x18 компактная

buc

2,00

22

08-03-591-2

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie

inchisa

100 buc

0,02

23


08-02-472-7

Conductor de legare la pamint, deschis, pe

suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2


100 m


0,50

24


08-02-472-9

Conductor de legare la pamint, deschis, pe

suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm


100 m


0,30

25

08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,

masa 1 m pina la: 1 kg

100 m

0,04

26


08-02-401-1

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea

cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2


100 m


1,15

00

000-000

Cablu VVGng-3*1.5

m

77,00

00

000-000

Cablu VVGng-4x2.5

m

26,00

00

000-000

Cablu VVGng-5x2.5

m

13,00

00

000-000

Cablu VVGng-5x4.0

m

7,00

31

08-02-396-5

Jgheab metalic 40x20 pe pereti si tavane

100 m

0,04



2. Lucrari de constructie



32


RpCU05G

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50

cm grosime


buc


2,00



3. Utilaj



33

Pretul firmei

Вloc de alimentare ИБП-3-2 90мин

buc

1,00

34

Pretul firmei

Demaror ПМА0247

buc

4,00

     

Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.6.0 кВт GEKO


№

crt.

Simbol norme şi

Cod resurse


Denumire lucrărilor

Unitatea de

masura

Volum







1

2

3

4

5



1. Xxxxxxx xx xxxxxxx



1

08-01-062-2

Reactor uleios, masa pina la 3 t

buc

1,00



2. Utilaje



2

Pretul firmei

Дизельная электростанция 6.0 кВт GEKO

buc

1,00


Şef al Serviciului construcţii capitale, cazare şi exploatare

al Direcţiei logistică al Departamentului Trupelor de Carabinieri,


Xxxxxxx XXXXX           

Tel. 000 00-00-00

Anexa 1


OFERTĂ

Către                                                   (dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)



Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,                                                 reprezentanţi ai ofertantului                          

(denumirea, numele ofertantului)


ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm                           

(denumirea lucrării)


pentru suma fără TVA de                                         lei, (suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de               

                                 lei. (suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în                                      luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

                       zile, respectiv pînă la data de               (durata în litere şi în cifre)

                         , şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ ] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.


Data        /       /     

                         , în calitate de

                       , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


(denumirea/numele ofertantului)


ANEXĂ LA OFERTĂ


1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor      (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă



în cuantum de    % (din preţul total ofertat) și constituie

                  mii lei.

3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate              

calendaristice.


luni

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)                      zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

                      zile calendaristice Ofertant,

(semnătura autorizată)

Anexa 2


FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT


1. Denumirea/numele                            

2. Codul fiscal                              

3. Adresa sediului central                          

4. Telefon                                                Fax                                                    E-mail                                 

5. Certificatul de înregistrare                        

(numărul, data înregistrării)


(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:                     


(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat)                                         (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)


8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:              


(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri:                         

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


Nr. d/o


Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei

Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA

1.




2




3




Media anuală:


Data completării:               Semnat:                     Nume:              

Funcţia în cadrul firmei:             

Denumirea firmei şi sigiliu: _          

Anexa 3


DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului



r.


/o


Funcţ

ia


Studii de specialitate


Vechimea în munca în specialitate

(ani)


Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în

calitate de conducător

Numărul certificatului de

atestare

Data eliberării


1

2

3

4



Dirigi

nţi de şantier






Maişt

ri






Speci





alişti

……

………

……

………

……

……….



Semnat:                          Nume:              

Funcţia în cadrul firmei:             

Denumirea firmei şi sigiliu: _          

Anexa 4


DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a

contractului



r.


/o

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de

producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte


Uni tatea de măsură

(bu căţi şi seturi)


Asi gurate din

dotare


Asigur ate de la terţi sau din alte

surse


1

2

3

4


.






.






.






















Semnat:                          Nume:              

Funcţia în cadrul firmei:             

Denumirea firmei şi sigiliu: _          

Anexa 5



INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII


Nr.            din         


A V I Z


Ca urmare a solicitării                         (denumirea solicitantului),

nr.    din           privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie                                        (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat mai sus, comunicăm următoarele:



r.


/o

Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii


a


u


2




Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:

- cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor;

- cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă;

- cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor;

- cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare;

………………………………………………….

………………………………………………….




Şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii       


NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în ultimii 3 ani.

Anexa 6



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.      

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preţuri cu publicare

“ ”     2016

(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 16/     din data 2016,

între Departamentul trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în mun.Chişinău, str Gh.Asachi, 65 A, telefon: 0 00 000000, fax: 0 00 000000, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9537 din 20.04.2016, reprezentat prin Viceministrul afacerilor interne, comandantul Trupelor de Carabinieri Xxx XXXXXX, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi                                 ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în                   , (localitatea)str.       ,telefon:           , e-mail:             , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .           din “ ”         _20 , autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.       din “ ”         _20 , eliberată de                               , pe un termen de    ani, pentru genurile de activitate                    , reprezentat prin                                     , în calitate (numele şi funcţia conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de racordare la reţelele termice orăşeneşti a unităţii militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Xxxxxxxxx, 7

/str. Tighina 34, mun. Chişinău,Cod CPV: 45000000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de                           lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;

b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la şantier, iar

c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este

în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma

de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forţa de muncă

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;

b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului şantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de minim 3 (trei) ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depăşeşte 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;

b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;

c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2016.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “ ”          2016.

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ BENEFICIAR”:

“ ANTREPRENOR”:

Adr esa:

Adr esa:

Tel

./Fax:

Tel

./Fax:

De

numirea Băncii:

De

numirea Băncii:

Adr

esa Băncii:

Adr

esa Băncii:

Co

d Bancar:

Co

d Bancar:

Co nt de

decontare:

Co nt de

decontare:

Co d fiscal:

Co d fiscal:

16. Semnăturile părţilor

“ BENEFICIAR”:

X.X.

“ ANTREPRENOR”:

X.X.

Document Metadata

Filed: September 22nd, 2016