REGULAMENT privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a comunei Vințu de Jos, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau...
REGULAMENT
privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a comunei Vințu de Jos, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Dispoziții generale
Art. 1
(1) Prezentul regulament are drept scop stabilirea unui cadru unitar în vederea soluționării, în conformitate cu prevederile legale, cererilor depuse de furnizorii de rețele de comunicații electronice care solicită acces pe proprietatea publică sau privată a comunie Vințu de Jos în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora .
(2) Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice cu completările ulterioare, O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile oricăror acte normative care sunt incidente în materie.
Art.2
Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, precum și persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, au drept de acces pe domeniul public sau privat a comunei Vințu de Jos în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului regulament.
Art. 3
Dreptul de acces pe proprietăți prevăzut la art. 4 asigură folosința asupra unor imobile proprietate publică sau privată a comunei Vințu de Jos și se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății .
Exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Vințu de Jos
Art. 4
Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți
pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică a comunei Vințu de Jos, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi, piloni și terenuri agricole, în condițiile prezentei legi, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
a) exercițiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză ;
Art. 5
(1) În termen de 30 de zile de la data primirii pentru prima dată a unei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică a comunei Vințu de Jos, compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriei comunei Vințu de Jos va publica pe pagina de internet a comunei Vințu de Jos (xxxxxxxxxx@xx.x-xxx.xx ) sau în cazul în care aceasta nu este funcțională , prin afișare la avizierul primăriei comunei Vințu de Jos, amplasat în incinta sediului primăriei comunei Vințu de Jos, condițiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte .
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puțin:
Datele de contact ale UAT comuna Vințu de Jos și modalitățile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăți ;
caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces și zonele în care se poate realiza dreptul de acces ;
tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces ;
orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces,
procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiții legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta ;
toate informațiile relevante privind condițiile și procedura aplicabilă autorizării construirii rețelelor de comunicații și a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora
(3) O copie a documentului cuprinzând condițiile de acces precum si a oricăror modificări sau completări ale acestor condiții va fi transmisă , în termen de 10 zile de la publicare , ANCOM de către compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul primăriei comunei Vințu de Jos.
Art.6
(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Vințu de Jos, solicitantul va transmite o cerere comunei Vințu de Jos, ce va fi depusă la primăria comunei Vințu de Jos, însoțită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condițiilor de acces.
(2) Comuna Vințu de Jos va reține cererea spre soluționare, când se prevede această posibilitate prin actele prin care i s-a acordat dreptul de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, ori, după caz, o va transmite în termen de 5 zile de la primire, însoțită de o propunere motivată, titularului dreptului de administrare, stabilit conform legii.
Art.7
Cererea de acces va conține informații cu privire la :
datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publică;
zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces conform condițiilor de acces stabilite de Primăria comunei Vințu de Jos ;
lucrările ce urmează a fi efectuate ;
scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă ;
durata estimativă a realizării lucrărilor.
Art.8
(1) Responsabilitatea acordării dreptului de acces revine primarului com. Vințu de Jos prin compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, care , atunci când este competent să soluționeze cererea, va analiza îndeplinirea condițiilor de acces și va comunica solicitantului soluția motivată, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces.
(2) Prima cerere transmisă comunei Vințu de Jos, în vederea exercitării accesului pe proprietatea publică se analizează în termen de 30 de zile de la data publicării condițiilor de acces, fără a depăși 60 de zile de la data primirii cererii.
(3) În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, sau, în cazul primei cereri de la publicarea condițiilor de acces, termenul prevăzut la alin.(1) sau (2) se prelungește în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
(4) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective și temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului.
(5) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanța competentă.
Exercitarea dreptului de acces pe proprietatea privată a comunei Vințu de Xxx
Art.9
(1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea privată a comunei Vințu de Jos, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări ori dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză , dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări, conform normativelor tehnice prevăzute la art.29 alin.(2) din Legea nr. 159/2016 .
exercițiul acestui drept sau efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de natură să contravină unor norme legale imperative ori cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice sau securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză ;
să existe un contract încheiat în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare, cu UAT comuna Vințu de Jos, prin care să se stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată, sau să existe o hotărâre judecătorească definitivă, care să țină loc de contract între părți ;
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea rețelelor de comunicații electronice sau a unor elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art.10
(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a comunei Vintu de Jos, solicitantul va transmite comunei Vințu de Jos, o solicitare privind încheierea unui contract de acces. Solicitarea se va trimite prin utilizarea serviciului poștal cu confirmare de primire și va fi trimisă pe adresa primăriei comunei Vințu de Jos .
(2) Solicitarea va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:
datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți ;
elementele de rețea și de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate și în zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ;
durata estimativă a realizării lucrărilor;
condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate .
(3) Atunci când sunt îndeplinite condițiile la art.9 alin. (1), U.A.T. comuna Vințu de Jos nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenție contrară.
(4) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată , prețul datorat de furnizorul de rețele publice de comunicații electronice reprezintă contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică instalate.
(5) În situația în care exercitarea dreptului de acces se realizează în vederea conectării unui imobil la o rețea publică fixă de comunicații electronice, accesul este gratuit pe proprietatea privată a comunei Vințu de Jos, atunci când imobilul ce urmează a fi conectat ori în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe sunt tot proprietate privată a comunei Vințu de Jos.
Exercitarea dreptului de acces
Art.11
(1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 4 sau art. 9 își pot exercita dreptul de acces numai după încheierea unui contract, cu U.A.T. comuna Vințu de Jos, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept.
(2) Condițiile stabilite prin contractul încheiat potrivit prevederilor alin.(1) trebuie să fie nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații electronice.
(3) Dacă în urma negocierii într-un contract se stabilesc condiții, inclusiv în ceea ce privește prețul sau tariful accesului, mai avantajoase față de cele publicate sau prevăzute în contractele încheiate cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice,aceste condiții vor fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze nediscriminatorii.
Art.12
(6) Contractul se va încheia având în vedere forma contractului-cadru stipulat în Anexa nr. 1 la prezentul regulament și trebuie să prevadă cel puțin::
zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate și condițiile efective, inclusiv termenul în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură , inclusiv lucrări de reparații cu caracter de urgență.
condițiile în care U.A.T. comuna Vințu de Jos poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele de comunicații electronice ori la elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor.
modalitățile și termenele de informare între părți cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care se exercită dreptul de acces.
tariful sau, după caz, prețul datorat pentru exercitarea dreptului de acces ,
condițiile, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces va readuce în starea initială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți.
Art.13
(1) Pentru exercitarea dreptului de acces, pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a comunei Vințu de Jos, furnizorii de rețele de comunicații electronice vor achita comunei Vințu de Jos, tarifele prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament , sume ce se fac venit la bugetul propriu al comunei Vințu de Jos.
(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se actualizează în conformitate cu prevederile Deciziilor emise de președintele ANCOM în acest sens.
(3) Tarifele maxime stabilite prin decizia președintelui ANCOM au caracter orientativ în negocierea prețurilor pentru accesul pe, deasupra, în sau sub imobile proprietate privată a comunei Vințu de Jos.
Art.14
În termen de maximum 15 zile de la data încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, U.A.T. comuna Vințu de Jos, prin compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului va publica, cu respectarea legislației privind protecția secretului comercial, acest contract pe pagina sa de internet.
Art.15
(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul Primarului comunei Vințu de Jos, și fără a aduce atingere dreptului de folosință asupra părții din imobil care nu face obiectul exercitării dreptului de acces.
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin.(1) se poate realiza,în condițiile legii, numai după transmiterea unei notificări cu cel puțin două zile lucrătoare în avans, primarului comunei Vințu de Jos, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență.
(3) Primarul comunei Vințu de Jos, nu are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin.(1) în cazul în care acesta se realizează în condițiile stabilite prin contractul de acces sau prin hotărârea judecătorească.
(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgență, instanța poate dispune accesul pe cale de ordonanță președințială.
Art.16
(1) Dreptul de acces pe proprietăți nu va afecta existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii fizice care face obiectul dreptului de acces sau asupra rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului de acces pe proprietăți nu va cauza schimbarea destinației imobilului decât în limitele necesare, cu respectarea legislației în vigoare, urmând a afecta cât mai puțin imobilul asupra căruia se constituie dreptul de acces.
(3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părților, poate plăti comunei Vințu de Jos, contravaloarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a proprietății afectate.
Art.17
(1) Titularul dreptului de acces pe proprietăți poate solicita primarului comunei Vințu de Jos, în situația în care nu există nici o altă soluție, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți .Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta lege.
(2) Dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, primarul comunei Vințu de Jos, nu efectuează operațiunile prevăzute la alin.(1), furnizorul de rețele de comunicații electronice poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unor notificări , cu cel puțin două zile lucrătoare în avans.
(3) Operațiunile prevăzute la alin.(1) se vor realiza cu respectarea legislației privind protecția mediului înconjurător și într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății.
Art.18
Titularul dreptului de acces pe proprietăți are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiași proprietăți, când această reașezare este necesară pentru construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condițiile, inclusiv referitoare la termen, convenite prin contractul încheiat cu U.A.T. comuna Vințu de Jos sau prin hotărârea judecătorească.
Art.19
După efectuarea lucrărilor impuse de exercitarea dreptului de acces pe,deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publică a comunei Vințu de Jos ori după încetarea exercitării dreptului de acces, furnizorii de rețele au obligația de a repune în stare inițială respectivul imobil proprietate publică, în condițiile, inclusiv termenele stabilite prin contractul de acces.
Anexa nr.1 la Regulament
Contract-cadru
de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a comunei Vințu de Jos, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
1. Părţile contractante
Între:
Unitatea administrativ-teritorială comuna Vințu de Jos, cu sediul în localitatea Vintu de Jos, str. Xxxxxx Xxxxx, nr.47, judetul Alba, telefon 0258/739101, cod fiscal 4562443, reprezentată legal de Primarul comunei Vințu de Jos, dl._________________________________________________, in calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului _____________________________________________ înscris în Cartea Funciară nr_______________________ a comunei Vințu de Jos,cu nr. cadastral_______________ denumită în continuare „PROPRIETAR ”
și
________________________________________________________________________________, cu sediul social/domiciliul în (localitatea)………………….,str………….….….., nr….., bloc….,scara……..,etaj………, apartament…………, județ/sector……., stat……, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul federațiilor sub nr…….din……., cod fiscal nr…… din……. reprezentată de …………., cu funcția de ……., în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare “OPERATOR”,
Având în vedere că:
OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice nr…….. din data de……., ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora .
- PROPRIETARUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului prin următoarele documente doveditoare:
………..
………..
- părțile sunt de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art.3.1., convenind de comun acord asupra termenilor și condițiilor prezentului contract.
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016, ale O.U.G. nr. 111/2011, ale Codului Civil, precum și ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.
2. – Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea publică sau privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub terenurile aflate în proprietate publică, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe proprietate publică/privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau pilonii.
2.3. Reţea de comunicaţii electronice: reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.
2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice: reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.
2.6. Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală.
3. – Obiectul Contractului
3.1. PROPRIETARUL constituie cu titlu oneros/gratuit dreptul de acces asupra imobilului aflat în proprietatea sa, situat în…………………. înscris în Cartea Funciară nr……… a comunei Vintu de Jos, cu nr. cadastral........., în favoarea OPERATORULUI în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de rețea publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acesteia:
.......
.......
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de acces, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de ……….pe toată durata Contractului.
3.4. Suprafețele de teren/construcție asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele :
…….;
…….;
……..
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la facilităţile terenului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere şi/sau dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6. Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza după cum urmează:
…….;
…….;
……..
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va fi de……….., de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6 .
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condiţiile efective, precum şi utilajele folosite sunt :
…….;
…….;
……..
3.9. În vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI,aprobată de către PROPRIETAR, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora:
…….;
…….;
……..
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora :
…….;
…….;
……..
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă :
…….;
…….;
……..
3.10. In cazul în care PROPRIETARUL dorește să realizeze o investiție într-o zonă în care există rețele de comunicații electronice, acestea vor fi planificate din timp și pot impune o deviere a rețelei tehnice în condiții tehnice identice.
4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi:
a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR a dreptului de acces , sumă care include atât contravaloarea folosinței, cât și, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă ;
b) să beneficieze de repunerea în starea inițială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea inițială a respectivului imobil;
c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra terenului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau pentru desfăşurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra terenului sau, în lipsa acesteia, personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiaşi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor construcţii;
g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract şi care conduc la creşterea calităţii agricole şi/sau la consolidarea terenului.
h) poate solicita OPERATORULUI efectuarea de verificări cu privire la rețeaua amplasată și efectua inspecții în teren în vederea urmării respectării condițiilor de acordare a dreptului de acces.
4.2. PROPRIETARUL are următoarele obligaţii:
să asigure accesul la termenele convenite de Părţi şi în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiţii, astfel:
să garanteze liberul acces la teren, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
să garanteze liberul acces, la imobilele descrise la art. 3.1 în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, utilajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea există.
să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI şi cu acordarea unei despăgubiri conform art. 6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului;
să semneze Xxxxxxxx verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal se vor menţiona starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;
să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;
să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia;
să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;
să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecţiuni tehnice din culpa PROPRIETARULUI;
să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
să acorde şi OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de PROPRIETAR în favoarea unor terţi furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice prin contractele încheiate cu aceştia;
să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului și pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris, OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin…….. zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
să asigure exercitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări, solicită reaşezarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL;
să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei OPERATORULUI să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii nr. 159/2016 şi ale prezentului contract;
să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgenţă, sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea OPERATORULUI şi cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, cu acordul PROPRIEATRULUI, exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9;
să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans,operaţiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea OPERATORULUI, PROPRIETARUL nu efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător.
să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi;
să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
să fie notificat despre intenţia PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puţin…… zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;
să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
să semneze Xxxxxxxx verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin prezentul Contract, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât şi, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;
să reaşeze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această reaşezare este solicitată de PROPRIETAR pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reaşezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât PROPRIETARUL cheltuielile vor fi suportate de acestea;
să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice;
să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub terenul ce face obiectul prezentului Contract;
să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză prin efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de acces asupra aceluiaşi teren de către un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;
prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului;
de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul Părţilor, de a compensa PROPRIETARULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de acces în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul Contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți.
5.2. Lucrările prevăzute la art.3.9 se execută de la data semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de acces care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioada de _____ani sau pe toată durata de existență a rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură prevăzute la art.3.1 .
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adiţional la prezentul Contract.
5.5. Contractul încetează:
prin acordul de voinţă al Părţilor
prin dispariţia imobilului
la expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3.
ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6. ori la art. 8.3.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei notificări cu cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile următoare:
utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
5.7. Contractul poate fi reziliat unilateral de către PROPRIETAR, fără a fi necesară punerea în întârziere a OPERATORULUI, prin simpla notiifcare a acestuia, fără trecerea vreunui termen și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care operatorul nu începe edificarea rețelelor de comunicații în termenul prevăzut de autorizația de construire.
6. Tarifare
6.1. Părțile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de __________, reprezentând contravaloarea dreptului de acces stabilit conform art.3.1.
6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale PROPRIETARUL, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în vedere următoarele criterii:
categoria de folosinţă şi suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii inginereşti) şi suprafaţa construită afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art.6.1 se datorează de la momentul semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul PROPRIETARULUI nr______________________ deschis la ___________________________________________
6.5. În cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contract la termenele prevăzute la art.6.4., acesta datorează PROPRIETARULUI penalități în valoare de ……% din suma datorată pe zi de întârziere.
6.6. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului contract.
7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, doar cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
obținerea acordului scris al UAT comuna Vințu de Jos, emis de primarul comunei Vințu de Jos;
îndeplinirea de către cesionar a acelorași condiții îndeplinite de către OPERATOR la data semnării contractului;
efectuării înscrierii în cartea funciară/
7.2. OPERATORUL rămâne dator faţă de PROPRIETAR numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de PROPRIETAR.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de…… de zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de……… de zile lucrătoare, fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
9. Notificări
9.1. În accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare de primire.
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii, Partea în cauză este obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.
Pentru Pentru
PROPRIETAR OPERATOR
Persoană de contact:Xxxxx Xxxx XXXXX Persoană de contact:__________
Telefon:0000000000 Telefon:____________________
Fax:0000000000 Fax:_______________________
E-mail:xxxxxxxxxx@xx.x-xxx.xx E-mail:_____________________
10. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente .
11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces și este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deținătorului cu orice titlu, precum și dobânditorilor imobilului.
11.2. În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său,reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.
Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de…….. exemplare originale, unul pentru fiecare parte, astăzi……….
PROPRIETAR OPERATOR
Anexe la Contract
Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR asupra imobilului
Anexa 2 - Certificatul-Tip nr. ____________________________________al OPERATORULUI
Anexa 3 – Schita de amplasare a elementelor de rețea de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora, după caz.
Anexa 4 – Certificat de atestare fiscală și Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
Anexa 5- Model Proces-verbal de predare-primire a imobilului;
Anexa 6 – Model Proces-verbal de predare-primire a imobilului la incetarea Contractului
Anexa 7 – Planul cadastral al imobilului
Anexa 8 –Extrasul de carte Funciară eliberat de O.C.P.I. ALBA .
Anexa nr.2 la Regulament
TARIFE
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică a comunei Vintu de Jos
U.A.T. comuna Vințu de Jos percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică terifele maxime prevăzute în prezenta anexă .
Pentru elementele de rețea de comunicații electronice și elementele de infrastructură fizică care nu sunt incluse în anexă, respectiv antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte,stații de bază, stâlpi, piloni,turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decât cel prevăzut în anexă, tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publică nu poate depăși valoarea de zero lei, în conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui ANCOM nr. 997/2018 .
LISTA
tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică a comunei Vințu de Jos
Nr. crt. |
Tip de acces |
Tarife maxime anuale |
|
Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu |
Clădiri cu valoare de patrimoniu |
||
1. |
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale – utilizare discontinuă |
0 |
0,58 lei/ml |
2. |
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale – utilizare continuă |
1,31 lei/ml |
2,41 lei/ml |
3. |
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale – utilizare discontinuă |
1,16 lei/ml |
2,22 lei/ml |
4. |
Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă |
3,38 lei/ml |
5,55 lei/ml |
5. |
Cabluri instalate în subteran (pe/în galerii edilitare ) |
9,09 lei/mp |
- |
6. |
Cutii instalate pe/în turn |
35,57 lei/mp |
- |
7. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă |
21,53 lei/mp |
45,93 lei/mp |
8. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă |
70,32 lei/mp |
106,91 lei/mp |
9. |
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă |
65,44 lei/mp |
100,81 lei/mp |
10. |
Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă |
136,18 lei/mp |
189,24 lei/mp |
11. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare discontinuă |
0 |
8,12 lei/mp |
12. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă |
24,95 lei/mp |
50,20 lei/mp |
13. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă |
8,85 lei/mp |
30,07 lei/mp |
14. |
Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă |
51,29 lei/mp |
83,13 lei/mp |
Note:
În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.
Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3 .
Anexa 5 la Contract
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
U.A.T.comuna Vințu de Jos, jud. Alba, cu sediul în localitatea Vințu de Jos, str.Xxxxxx Xxxxx nr. 47, comuna Vințu de Jos, cod fiscal nr……………., reprezentat de primar-__________________________________, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului menționat în contractul nr____________/______________ proprietatea publică/privată a com. Vințu de Xxx, denumit în continuare " PROPRIETAR " ,
ȘI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în calitate de furnizor autorizat de rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumită în continuare " OPERATOR " ,
Am procedat la predarea, respectiv preluarea imobilului ce face obiectul Contractului de acces nr______/____________ .
La momentul întocmirii prezentului proces verbal locația reprezintă următoarele particularități:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cu ocazia semnării prezentului proces verbal se consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare desfăsurării activităților de proiectare, autorizare și execuție.
Prezentul proces verbal a fost întocmit, azi_____________________________________ în ______ exemplare, din care unul pentru Proprietar și ____ pentru Operator sau împuternicitul acestuia.
PROPRIETAR OPERATOR
Anexa 6 la Contract
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
U.A.T. comuna Vințu de Jos, jud. Alba, cu sediul în localitatea Vințu de Jos, str.Xxxxxx Xxxxx nr. 47, comuna Vințu de Jos, cod fiscal nr……………., reprezentat de primar-__________________________________, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului menționat în contractul nr____________/______________ proprietatea publică/privată a com. Vințu de Xxx, denumit în continuare " PROPRIETAR " ,
ȘI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, în calitate de furnizor autorizat de rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumită în continuare " OPERATOR " ,
Am procedat la predarea, respectiv preluarea imobilului ce face obiectul Contractului de acces nr______/____________ .
La momentul întocmirii prezentului proces verbal locația reprezintă următoarele particularități:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cu ocazia semnării prezentului proces verbal, Părțile consideră că imobilul (locația) este în stare corespunzătoare de utilizare, respectiv Operatorul a restituit imobilul (locația) în aceeași stare în care a primit-o de la PROPRIETAR.
PROPRIETARUL declară că nu are nici o pretenție actuală sau viitoare împotriva Operatorului în legătură cu imobilul (locația) predată.
Prezentul proces verbal a fost întocmit, azi_____________________________________ în ______ exemplare, din care unul pentru Proprietar și ____ pentru Operator sau împuternicitul acestuia.
PROPRIETAR OPERATOR
Pagină 18 din 18