Contract de achizitie a serviciilor
Contract de achizitie a serviciilor
de deservirea tehnica a iluminarii publice
N rJ.
08 februarie 2018 mun. Bal|i
Acest Contract de acordare a serviciilor de deservire a sistemului de iluminat public (aici §i in continuare Contractul) este incheiat in data de 23.01.2018, in Republica Moldova, mun. Bal^i, intre urmatoarele parti:
„Netsistem” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Balji, str. 31 August 2V/1, IDNO 1006602010736, in persoana Administratorului d-lui Xxxxxxxx Xxxxxxxx, aici §i in continuare Antreprenor,
§i
LM.„Direc{ia Contsrucfii Capitale Comanditar Unic”, cu sediul in Republica Moldova, mun. Bal|i, str.Pacii 38, MD-3100, IDNO 1002602005237, in persoana Administratorului d-nei Xxxxxxx Xxxxxx, aici
§i in continuare Beneficiar,
Numite in comun „Parole” §i individual „Partea”,
Avind in vedere
Ca potrivit concursului din 23.01.2018 organizat de catre LM.,,Direc(ia Construcfii Capitale Comanditar Unic ”, intreprinderea „Netsistem” SRL, a fast desemnata in calitate de antreprenor pentru acordarea serviciilor de deservirea tehnica a iluminariipublice din municipiul Bal(i in beneficiul LM.„ Direcfia Construe(ii Capitale Comanditar Unic”.
Capacitatea manageriala, competence, calificarea, expertiza §i experien^a personalului §i partenerilor sai national! §i interna^ionali, buna reputajie, dotarea tehnica cu utilaj certificat in Republica Moldova, capacitatea financiara, §i alte capacita^i ale Antreprenorului;
Parfile au convenit asupra urmatoarelor:
Articolul 1. Obiectul Contractului
1.1. in conformitate cu prezentul Contract, Antreprenorul se obliga sa efectueze, pe riscul sau, lucrari de deservire, repara^ie §i renovare a sistemului de iluminat public stradal al Beneficiarului, pe pilonii
§i suporturile Beneficiarului conform cerin^elor indicate in Caietul de sarcini §i Cererii-comanda ale Beneficiarului, iar Beneficiarul se obliga sa achite Retribufia (conform p.4.1) §i sa recep^ioneze bunurile, lucrarile §i serviciile conform prevederilor Contractului.
1.2. Devizele in suma de 81 244,24 (optzeci si una mii doua sute patruzeci si patru lei 24 bani) inclusivTVA, prezentate in cadru concursului din 23.01.2018 cu Nr 02 de catre antreprenor sunt parte componenta a contractului §i nu pot fi modificate.
Articolul 2. Declarafii §i Garan^ii
2.1. Partile garanteaza ca reprezentan|ii lor, care sunt indica{i in Preambul, au toate imputemicirile necesare pentru a semna prezentul Contract §i ca condi^iile acestui Contract sunt cunoscute §i au fost aprobate de catre organele competente ale Parfii §i ca manifestarea lor de voin|a de a incheia §i de a executa prezentul Contract este manifestarea de voin|a directa a Parjilor §i ca nu exista terfi acordul carora este necesar pentru a incheia Contractul.
Articolul 3. Drepturile §i obligafiile Parfilor
3.1. Obligatiile Antreprenorului.
Antreprenorul se obliga:
3.1.1. sa execute lucrarile de deservire, repara^ie/renovare a sistemulului de iluminat public stradal, pe pilonii §i suporturile Beneficiarului, conform cerinjelor indicate in Caietul de sarcini, devizului de cheltuieli, normele in constrain;
3.1.2. sa informeze Beneficiarul daca in d ic a te sale amenin^a trainicia sau utilitatea Lucrarii;
3.1.3. sa informeze Beneficiarul daca exista alte circumstance care nu depind de Antreprenor §i care amenin^a trainicia sau utilitatea lucrarii;
3.1.4. sa garanteze caracteristicile Lucrarii pe perioada termenului de garanjie;
3.1.5. sa prezinte procesele verbale a lucrarilor executate pina la data de 05 a lunii urmatoare;
3.1.6. sa elibereze facturi fiscale pentru Lucrarile efectuate in decurs de 3 zile lucratoare din momentul semnarii procesului verbal de receptie;
3.1.7. sa execute Lucrarea, respectind cerinjele legale privind protec^ia muncii §i sa poarte raspundere exclusiva asupra respectarii acestora;
3.1.8. inainte de executare, lucrarile prevazute in p.3.1.1., in caz de necesitate §i de imposiblitate a repararii echipamentului de iluminare, sa efectueze demontarea echipamentului dat;
3.1.9. sa organizeze salubrizarea teritoriului aferent pilonilor Beneficiarului dupa executarea Lucrarilor prevazute in p.3.1.1. §i 3.1.7. de rebuturi §i de§euri industriale precum §i stocarea, §i evacuarea de§eurilor, rebuturilor §i a materialelor rezultate din darimari, demolari §i demontari in locurile indicate de Beneficiar;
3.1.10. sa fumizeze Beneficiarului, toate informatiile referitoare la natura Lucrarii;
3.1.11. sa foloseasca pentru executarea Lucrarii echipamentul necesar din cont propriu;
3.1.12. sa fumizeze toate bunurile necesare executarii Xxxxxxxx, cu exceptia bunurilor pe care s-a obligat sa le fumizeze Beneficiarul;
3.1.13. sa transmita Beneficiarului Lucrarea in condi^iile stabilite in art. 8.;
3.1.14. sa inlature viciile §i abaterile depistate pe parcursul receptionarii Lucrarii pe contul sau;
3.1.15. sa suporte cheltuielile suplimentare necesare pentru remedierea viciilor depistate pe perioada termenului de garanfie;
3.1.16. sa poarte raspundere pentm toate lucrarile executate de subantreprenori in cadml executarii Xxxxxxxx;
3.1.17. sa otyina toate autoriza|iile, avizele §i permisele necesare pentru efectuarea Lucrarii, inclusiv autoriza^iile, avizele §i permisele pentru folosirea terenurilor §i dmmurilor publice sau private pe perioada efectuarii lucrarilor;
3.1.18. sa organizeze amplasarea masurilor de protecjie colectiva impotriva caderilor §i a mijloacelor de prevenire a caderilor de la inal|ime pe perioada efectuarii lucrarilor;
3.1.19. sa asigure paza fiecarui perimetrului de xxxx xxxx la finalizarea lucrarilor de montare;
3.1.20. sa ia masurile necesare pentm ca numai persoanele abilitate sa aiba acces in perimetrul de lucru
3.1.21. sa ia masuri pentra securitatea pietonilor, inclusiv §i sa numeasca о persoana responsabila in acest sens;
3.1.22. sa desemneze un coordonator in materie de securitate / sanatate §i sa asigure masuri destinate primului ajutorin caz de accidentare in munca;
3.1.23. sa efectueze verificarea minutioasa a calitajii materialelor folosite si pieselor de schimb inainte de executarea Lucrarilor;
3.1.24. sa asigure calitatea Lucrarii in conformitate cu cerin|ele normativelor calitapi in constrain;
3.1.25. sa nu cesioneze sau sa transmita in vre-un alt fel drepturile §i obligajiile reie§ite din prezentul contract fara acordul in scris al Beneficiarului;
3.2. Antreprenorul are dreptul:
3.2.1. sa aleaga liber modul de executare a Lucrarii in limitele caietului de sarcini §i Cererii-comanda;
3.2.2. sa primeasca toate plajile conform Contractului in cuantumul §i termenele stabilite;
3.2.3. sa execute §i sa transmita lucrarea intr-un termen redus;
3.2.4. sa foloseasca pentru executarea lucrarii - serviciile §i lucrarile subaritreprenorilor.
3.3. Antreprenorul nn este obligat:
3.3.1. sa se afle in raporturi de subordonare fa^a de Beneficiar;
3.4. Beneficiarul este obligat:
3.4.1. sa efectueze toate pla^ile conform Contractului in cuantumul §i termenele stabilite in Contract;
3.4.2. sa recepjioneze Lucrarea in modul, la locul §i in termenul stabilit Contract;
3.4.3. sa desemneze un reprezentant-persoana fizica pentru semnarea procesui verbal de recepjie a lucrarilor efectuate;
J.4.4. sa nu se amestece in activitatea economica a Antreprenorului;
3.5. Beneficiarul are dreptul
3.5.1. sa efectueze inspec^ii/controale asupra mersului lucrarilor;
3.5.2. sa beneficieze de Lucrarea executata;
Articolul 4. Retribufia
4.1. Cuantumul Retribu^iei pentru executarea de catre Antreprenor a obligatiilor stabilite in art.3 se determina din volumul lucrarilor executate conform Catalogului de prejuri unitare care estepartea componenta a devizul-oferta in in limita alocarilor prevazute de bugetul municipal §i nu poate depasi 99 000 lei pe luna. Costul acestor servicii include TVA, in continuare ,,Retribu|ia".
4.2. Modul de achitare a retribu^iei:
4.2.1 Retribu^ia se achita prin transferul mijloacelor bane§ti la contul curent al Antreprenorului,in lei MDL.
4.2.2 Retribufia se achita deplin in termen de 15 zile calendaristice din momentul receptiei Lucrarii;
4.3. Actul de receptie a lucrarii serve§te drept baza pentru intocmirea de catre Antreprenor a facturii fiscale pentru lucrarile executate §i efectuarea pla^ii de catre Beneficiar.
4.4. О plata va fi considerate efectuata la data inregistrarii mijloacelor financiare in contul de decontare al Antreprenorului.
Articolul 5. Devizul de cheltuieli
5.1. Devizul de cheltuieli se intocme§te de Antreprenor, se aproba de catre Beneficiar la incheierea contractului §i serve§te drept temei pentru determinare marimii Retribujiei.
5.2. Cheltuielile suplimentare neindicate in deviz se achita de catre Beneficiar numai in cazul in care au fost solicitate sau coordonate de catre acesta. Cheltuielile respective vor fi achitate Antreprenorului in temeiul unor devize de cheltuieli suplimentare, aprobate anticipat de catre Beneficiar, aplicindu-se in mod analogic prevederile punctelor 4.3. §i art.8.
Articolul 6. Termeni
6.1. Termenii de executare a Lucrarii.
6.1.1. Contractul intra in vigoare la momentul semnarii.
6.1.2. Contractul este valabil pina la expirarea termenului contractului. Termenul contractului constituie 12 luni din data semnarii contractului. Executarea obliga|iilor din partea Antreprenorului va fi confirmata prin Actele de recepjie a lucrarilor, iar executarea obligatiilor din partea Beneficiarului va fi confirmata prin copia ordinului de plata a Retributiei.
6.1.3. Termenul de executare a Contractului poate fi modificat numai cu acordul comun al Partilor
6.1.4. Termenul de executare se suspenda pentru orele in care exista condijiile climaterice nefavorabile
6.1.5. Pentru comoditate, Xxxxxx pot intocmi un grafic al lucrarilor executate de Antreprenor.
Articolul 7. Termenul de garanfie
7.1. Antreprenorul garanteaza caracteristicile Lucrarii pe parcursul a 12 luni.
7.2. Antreprenorul garanteaza 24 luni caracteristecile surselor de alimentare pentru felinare LED
„Diolum” reparate de catre antreprenor.
7.3. Defectiunile, ca urmare a deservirii de garanjie, vor fi remediate in termen de 10 zile lucratoare.
Articolul 8. Recepjia Lucrarii
8.1. Recepjia lucrarilor de montare se efectueaza prin semnarea de catre Antreprenor a transmiterii §i de catre reprezentantul Beneficiarului a receptionarii acestora in Actele de receptie a lucrarilor.
8.2. Recepjionarea se efectueaza pe etape.
8.3. Antreprenorul va notifica in prealabil Beneficiarul cu privire la da|ile la care vor avea loc transmiterea-receptia lucrarilor.
8.4. in cazul aparifiei obiec^iilor fa|a de lucrarile de montare, acestea vor fi expuse in act de receptie a lucrarilor. In actul respectiv va fi specificat modul, condi^iile §i termenele de inlaturare a viciilor §i abaterilor constatate.
8.5. Antreprenorul este dator sa inlature deficienta respectiva in decurs de 14 zile lucratoare din momentul formularii acesteia.
Articolul 9. Rezilierea Contractului
9.1. Prezentul contract poate fi reziliat numai in baza unui acord bilateral senmat de Parfi.
9.2. Beneficiarul poate rezilia anticipat contractul pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare a Lucrarii, daca Antreprenorul nu inlatura neajunsurile dupa expirarea unui termen de remediere de 10 zile lucratoare. Rezilierea in acest caz opereaza prin declarable scrisa.
9.3. Antreprenorul poate rezilia anticipat contractul pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare a pla^ilor, daca Beneficiarul nu achita datoriile create dupa expirarea unui termen de remediere de 5 zile lucratoare. Rezilierea in acest caz opereaza prin declara|ie scrisa.
Articolul 10. Responsabilitatea contractuala
11.1. Oricare dintre Parji raspunde pentru neexecutarea o b lig a to r sale contractuale fara restricfii, nu doar in cazurile existen^ei dolului (inten^ia) sau culpei (impruden^a sau neglijcnfa).
11.2. in cazul executarii cu intirziere a o b lig a to r indicate in p, 3.1. §i p. 6.1.4., Antreprenorul este obligat sa plateasca Beneficiarului о penalitate punitiva in marime de 0,05 % din Prejul Contractului, pentru fiecare zi de intirziere. Suma penalita^ii nu poate depa§i 5% din valoarea contractului.
11.3. In cazul executarii cu intirziere a o b lig a to r indicate in p.4.2.2., Beneficiarul este obligat sa plateasca Antreprenorului о penalitate exclusiva in marime de 0,05 % din plata datorata, pentru fiecare zi de intirziere. Suma penalita^ii nu poate depa§i 5% din valoarea contractului.
11.4. Achitarea penalita^ilor §i/sau repararea prejudiciului cauzat, nu elibereaza respectiva Parte de a executa obligati le datorate.
Articolul 11. Confidentialitate
11.1. Fiecare Parte se obliga sa nu divulge informal a privind acest Contract, fara acordul prealabil exprimat in scris al celeilalte Par|i, §i sa о utilizeze numai in scopurile executarii prezentului Contract.
11.2. Fiecare Parte se obliga sa nu divulge, fara acordul prealabil exprimat in scris al celeilalte Parfi, informa^ia care poate fi recunoscuta ca secret comercial, otyinuta de la cealalta Parte in procesul
11.3. executarii prezentului Contract, §i sa о utilizeze numai in scopurile executarii prezentului Contract.
11.4. Obligafiile prevazute la punctele 11.1. §i 11.2. ale prezentului Contract nu se aplica informa^iei: Divulgate la solicitarea unor organe de stat competente, facuta in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova; sau
11.5. Care este de domeniul public la momentul divulgarii; sau
11.6. Divulgate in cadrul unui proces judiciarintre Par^i privind acest Contract; sau
11.7. Divulgate ac^ionarilor/fondatorilor, persoanelor cu func|ii de raspundere, salariafilor, reprezentanfilor, agen^ilor, consultan|ilor, auditorilor, cedenfilor, succesorilor §i/sau intreprinderilor afiliate ale Par|ii care sunt implicate in executarea prezentului Contract, referitor la care Partea va trebui:
11.6.1. sa limiteze divulgarea informa^ie numai catre cei ce au nevoie de ea pentru indeplinirea o b lig a to r sale fa.\a de Parte;
11.6.2. sa asigure folosirea informatiei numai in scopurile nemijlocit legate de ceea pentm ce informa^ia este divulgata §i nici pentm un alt scop;
11.6.3. sa informeze toate aceste persoane privind obligajia lor de a pastra confidenfialitatea informatiei in modul stabilit de prezentul Contract.
Articolul 12. Forfa Majora
12.1. Fiecare dintre Parfi se elibereaza de raspundere pentm neexecutare sau executare
necorespunzatoare a obligaCiilor din prezentul Contract, daca aceasta se datoreaza circumstanCelor de for|a majora, ce au aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului Contract, fiind rezultat al evenimentelor cu caracter exceptional, pe care Partea nu le-a putut prevedea, impiedica, nici inlatura in mod rezonabil.
12.2. La circumstance de forja majora se atribuie evenimente mai presus de voin|a Parjii, ce nu pot fi influen^ate de aceasta, §i anume: acfiuni militare de orice caracter, revolu^ii, sabotaje, dezordini civile, banditism, piraterie, calam ity naturale, epidemii, epizootii, carantine; explozii, incendii, boicot, orice greve, ocupa^ii de intreprinderi sau teritorii; alte evenimente ce se produc fara voin|a Parjii.
12.3. Partea care invoca circumstance de for^a majora este obligata sa notifice cealalta Parte privind aceste circumstance, prin fax sau scrisoare recomandata cu avizde primire,in termen de 10 (zece) zile din momentul producerii acestor circumstance, prezentind certificatul care atesta forfa majora, eliberat de Camera de Comerf §i Industrie.
12.4. Notificarea circumstanCelor de forCa majora trebuie sa confina date despre caracterul acestor circumstance, efectele lor asupra executarii obligaCiilor §i termenul de executare a obligator.
12.5. Dupa incetarea acCiunii circumstanCelor de forja majora susmenCionate Partea, care pretinde la eliberarea de raspundere, este obligata sa informeze in termen de 10 zile cealalta Parte, prin fax sau scrisoare recomandata cu aviz de primire, despre incetarea forjei majore, prezentind certificatul care atesta forja majora, eliberat de Camera de ComerC §i Industrie. Concomitent Partea comunica termenul, in care va fi executata obligata. Acest termen nu poate depa§i termenul de executare stabilit in prezentul Contract.
12.6. Temeiurile de eliberare de raspundere produc efecte din momentul apariCiei circumstanCelor de forCa majora, ce impiedica executarea obligaCiei, pina la incetarea acCiunii circumstanCelor de forCa majora. Daca notificarea despre producerea sau incetarea acCiunii circumstanCelor de forja majora a fost expediata cu incalcarea termenului, temeiurile de eliberare de raspundere produc efecte din momentul primirii notificarii pina la incetarea de fapt a acCiunii circumstanCelor de forja majora.
12.7. Daca Partea, care pretinde la eliberarea de raspundere, nu notifica cealalta Parte despre producerea sau incetarea acCiunii circumstanCelor de forja majora sau о notifica cu incalcarea termenului, ea repara prejudiciul cauzat celeilalte ParCi prin nenotificare sau notificare cu intirziere.
12.8. In caz de apariCie a circumstanCelor de forja majora termenul de executare a obligaCiilor din prezentul Contract se amina pe perioada acCiunii acestor circumstance, in aceasta perioada cealalta Parte este in drept sa suspende executarea obligaCiilor sale din prezentul Contract.
12.9. in cazul in care astfel de evenimente vor surveni, Parole se angajeaza cu buna credinCa sa ia toate masurile rezonabile in scopul de a continua executarea prezentului Contract.
Articolul 13. Modul de examinare a litigiilor
13.1. Litigiile ce eventual pot sa apara intre parCi in procesul executarii contractului vor fi soluCionate in prealabil in mod amiabil.
13.2. in cazul in care in procesul de soluCionare amiabila, Parole nu ajung la о inCelegere de tran§are a litigiului, acesta, se va soluCiona in instanCele de judecata ale Republicii Moldova, in conformitate cu legislaCia RM.
Articolul 14. Notificarile. Contactele de Corespondent a Xxxxxxxx.
14.1. Toate notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari care se dau sau se efectueaza in temeiul acestui Contract vor fi efectuate in scris, in limba romina.
14.2. Toate notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari vor fi trimise Parfii careia й sunt adresate prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin fax la adresa numarului de fax sau la adresa de email sau la sediul Parfii dupa cum se men|ioneaza in p. 14.4.
14.3. О notificare, scrisoare, cerere sau alta comunicare va fi considerata ca fiind transmisa la data semnarii de catre destinatar pe confirmarea de primire menjionata pe avizul postal, daca a fost efectuata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; data menjionata pe raportul de confirmare generat de fax daca a fost trimisa prin fax; data de expediere a e-mail-ului daca a fost expediata prin email.
14.4. Orice афипе, exprimare de voinfa, consimjamant, coordonare, aprobare, accept, oferta, conform Contractului se considera valida daca este efectuata sub semnatura privata a administratorului, fie a unor persoane care dispun de imputemicirile acordate in conformitate cu legea cu informarea celeilalte Parfi §i numai daca sunt efectuate la una dintre urmatoarele adrese sau cai de comunicare:
Antreprenor: „Netsistem” SRL, cu sediul in Republica Moldova, str. 31 August 2V/1, tel/fax:0(231) , / cP/: "33 , email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Beneficiar: i.M.„Directia Contsrucjii Capitale Comanditar Unic”, cu sediul in Republica Moldova, mun.Bal{i, xxx.Xxxxx 00, XX-0000, tel/fax: 0(231)2-64-31, email: uks ez@,xxxx.xx.
15. Dispozitii finale
15.1. Prezentul Contract este intocmit in limba de stat a Republicii Moldova in 2 (doua) exemplare, toate exemplarele avand putere juridica egala.
15.2. Toate modificarile, completarile §i anexele la prezentul Contract sunt parte integranta a lui §i au putere juridica egala cu Contractul, daca sunt perfectate in scris, semnate de reprezentanfii imputernicifi ai Par^ilor §i sunt confirmate prin sigiliile/§tampilele Par|ilor.
15.3. in cazul reorganizarii, schimbarii sediului, IDNO, numerelor telefoanelor de contact, faxului sau altor date care sunt indicate in prezentul Contract, Partea la care au aparut aceste schimbari este obligata sa informeze pe cealalta Parte despre acestea in decurs de 24 de ore din momentul aparifiei schimbarilor.
ANTREPRENORUL:
SRL „Netsistem”
MD- 3100, mun.Bal^i, str. 31 August, 2V/1 c/f 1006602010736, TVA 1202032 BC „Mobiasbanca”,
S.A fil 36.
C/b XXXXXX00 IBAN: MD25M02224ASV
BENEFICIARUL:
A
I.M.„Direc{ia Contsruc^ii Capitale Comand
Unic”
MD- 3100, mun.Bal^i, str. Pacii 38
c/f 1002602005237, TVA 1200153
BC „Mobiasbanca” S.A. fii 11, O b XXXXXX00
IBAN: M D I1M02224ASV67854937100