CONTRACT DE RACORDARE - EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A INSTALAŢIEI DE RACODARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE
CONTRACT DE RACORDARE - EXECUTARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A INSTALAŢIEI DE RACODARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE
Nr. „ ” 20
mun. Chișinău, Republica Moldova
…………………… cu sediul în ………………………………., str. ………………………………., nr ,
IDNO ………………………………………, IBAN ………………………………….., deschis la
………………………………………………., Codul Băncii …………………………, fil , în
persoana , în continuare „Solicitant”,
Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. X. Xxxx, nr. 4, IDNO 1003600015231, cod TVA 0602353, IBAN: XX00XX000000000000000000, deschis la BANCA
COMERCIALA ROMANA CHISINAU S.A., Sucursala nr. 2 Puskin, Codul Băncii XXXXXX0X000, reprezentată prin Administrator, Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, în continuare „Prestator”, ambele denumite, în continuare, „Părţi” sau, individual, „Parte” au încheiat prezentul contract de prestare a serviciilor de executare a lucrărilor de construcţie a instalaţiilor de racordare la reţeaua electrică de distribuţie, în continuare „Contract”, cu privire la următoarele:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Prestatorul se angajează să execute cu resurse proprii sau prin intermediul antreprenorilor contractați construcția instalației de racordare a Solicitantului în corespundere cu prevederile proiectului/avizului de racordare nr. ………………………….. din …………..
1.2. Licenţe, autorizaţii, permise: Prestatorul declară că execută în mod legal activitatea sa şi că antreprenorii contractaţi dispun de toate licenţele, autorizaţiile, permisele, în continuare „licenţe”, suficiente şi necesare executării prezentului Contract. Antreprenorii contractaţi se obligă să menţină în vigoare toate licenţele (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilităţii prezentului Contract.
2. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
2.1. Condiţii de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate in conformitate cu exigenţele tehnice şi calitative stipulate în regulamentele tehnice şi convenite de către Părţi. Executând Lucrările, Prestatorul va respecta normele de protecţie a muncii, anti-incendiare sau orice alte norme obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor.
2.2. Lucrările vor fi realizate în strictă conformitate cu actele normative ale R. Moldova.
2.3. Toate materialele utilizate în procesul tehnologic vor fi materialele aportate de Prestator, preţul cărora va fi indicat în Anexa nr. 2 la finalizarea lucrărilor.
3. DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
Instalaţie de racordare - Instalaţie electrică prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare ce aparţine Solicitantului.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile Prestatorului:
4.1.1. să demareze şi să finalizeze executarea Lucrărilor în termenele indicate în Contract;
4.1.2. să respecte normele de protecţie a muncii, antiincendiare şi alte norme obligatorii, stabilite de actele normative şi legislative pentru activitatea sa, în procesul executării Lucrărilor;
4.1.3. să notifice imediat Solicitantul asupra oricăror circumstanţe care împiedică sau reţin executarea Lucrărilor;
4.1.4. să înştiinţeze Solicitantul despre finalizarea Lucrărilor;
4.1.5. să predea Solicitantului Lucrările îndeplinite, în baza Actului de predare-primire a Lucrărilor;
4.1.6. să respecte alte obligaţii stabilite de prezentul contract.
4.2. Prestatorul este în drept:
4.2.1. să solicite plata lucrărilor executate şi verificarea fişei decontărilor reciproce în corespundere cu prevederile Contractului;
4.2.2. să solicite Solicitantului informaţii şi documente necesare îndeplinirii Lucrărilor, pe care le deţine;
4.2.3. să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor necesari de a fi antrenaţi/contractaţi pentru executarea Lucrărilor, precum şi graficul, orarul de lucru a acestora;
4.2.4. să suspendeze sau să înceteze executarea Lucrărilor în cazul în care Solicitantul nu-şi execută obligaţiile contractuale;
4.2.5. să modifice, după coordonarea cu Solicitantul, termenul de executare a Lucrărilor;
4.2.6. să suspendeze sau să înceteze executarea lucrărilor în cazul în care intervin schimbări în legislaţia în vigoare sau au fost emise decizii ale unor autorităţi publice sau cele de reglementare, care afectează executarea lucrărilor;
4.2.7. prestatorul nu poartă responsabilitate pentru eventualele daune ce pot, în mod direct sau indirect, sa afecteze persoanele, bunurile sau animalele, cauzate de utilajul şi echipamentul electric ce aparţine Solicitantului, sau ca urmare a nerespectării de către Solicitant a normelor de utilizare a instalaţiei electrice şi/sau indicaţiilor primite de la Prestator sau de la terţele persoane contractate pentru executarea Lucrărilor;
4.2.8. să deconecteze de la rețea instalația de racordare construită, în cazul în care Solicitantul nu-și respectă obligațiunile de plată asumate prin prezentul contract.
4.3. Solicitantul are următoarele obligaţii:
4.3.1. să asigure accesul personalului şi mecanismelor Prestatorului sau personalului contractat la locurile de executare a Lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract sau sunt indispensabil legate de acestea, conform graficului convenit de Părţi;
4.3.2. să respecte normele tehnice în vigoare de exploatare a instalaţiilor electrice/de racordare în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a producătorului, în aceste cazuri suportând riscurile distrugerii instalaţiilor precum şi suportînd prejudiciile cauzate de instalaţiile electrice şi cele cauzate prin acţiunile sale;
4.3.3. să respecte prescripţiile şi recomandările Prestatorului;
4.3.4. să respecte şi să asigure integritatea sigiliilor şi reglajelor aplicate de Prestator instalaţiei de racordare;
4.3.5. să nu intervină şi să nu permită intervenţia altor persoane decât a Prestatorului asupra instalaţiei de racordare. Intervenţia altor persoane decât Prestator asupra instalaţiei de racordare şi reţelei electrice de distribuţie exonerează Prestatorul de orice răspundere;
4.3.6. să achite costul Serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
4.3.7. să verifice fişa decontărilor reciproce după finisarea lucrărilor;
4.3.8. să semneze Actul de predare-primire a Lucrărilor în condiţiile art. 7 al prezentului Contract, şi a Anexei nr.2 la prezentul contract;
4.3.9. să prezinte Proiectul de executare a lucrărilor;
4.3.10. să obţină şi să prezinte Prestatorului autorizaţia de construcţie pentru executarea lucrărilor;
4.3.11. să obţină şi să prezinte Prestatorului acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul sistemului de distribuție a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia ce urmează de a fi montată.
4.3.12. să transmită Prestatorului documentaţia necesară executării lucrărilor.
4.4. Solicitantul este în drept:
4.4.1. să verifice calitatea lucrărilor executate la orice fază de executare a acestora;
5. PREŢUL ŞI MECANISMUL DE PLATĂ
5.1. Lucrările se execută la preţurile stabilite de Prestator în raport cu costul materialelor şi a manoperei ce se vor indica în Anexa nr. 2 la prezentul Contract odată cu finalizarea lucrărilor. Taxa de iniţiere a lucrărilor va fi considerată ca valoare din Anexa nr. 1 al prezentului contract.
5.2. Termenul de plată: Plata pentru lucrările executate se va efectua de către Solicitant după semnarea prezentului contract în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din ziua semnării Contractului. Data plăţii se consideră ziua debitării contului de decontare a Solicitantului cu suma respectivă. După semnarea Actului de predare-primire a Lucrărilor executate, se va efectua verificarea fişei decontărilor reciproce.
5.3. In cazul în care, anterior efectuării Lucrărilor sau în cursul executării acestora, vor interveni majorări de preţuri, care vor afecta costul Lucrărilor, Prestatorul este în drept sa majoreze preţul Lucrărilor, cu obligaţia de a comunica în prealabil Solicitantului, în termen de 3 zile calendaristice despre majorarea preţului. În acest caz, Prestatorul va emite bon de plată suplimentar care va fi achitată de Solicitant prin virament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la recepţia facturii fiscale.
5.4. În caz că valoarea lucrării executate conform Actului final de Recepţie a lucrării va fi mai mică decât valoarea stabilită în Devizul de Cheltuieli la prezentul contract, Prestatorul se obligă în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Actului final de Recepție să achite diferența acesteia.
6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
6.1. Data începerii executării Lucrărilor: Prestatorul va începe executarea Lucrărilor în termen ce nu va depăşi 10 zile lucrătoare de la data primirii avansului în contul de decontare.
6.2. Termen de execuţie a lucrării zile calendaristice.
7. RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR
7.1. Recepţia lucrărilor se va efectua la încheierea Lucrărilor şi se va consemna într-un Act de recepţie a lucrărilor, Anexa nr. 2 a prezentului contract.
7.2. General: Recepţionarea Lucrărilor executate se va efectua de către Solicitant. Actul de predare- recepţionare a lucrărilor executate se va perfecta în scris, în 2 (două) exemplare şi va fi semnat de părţile contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepţionarea înştiinţării despre finalizarea executării Lucrărilor.
7.3. Actul de predare-primire a Lucrărilor trebuie să conţină următoarea informaţie:
7.3.1. volumul Lucrărilor executate;
7.3.2. costul total al Lucrărilor executate;
7.3.3. perioada de execuţie a acesteia.
7.4. Contractul se consideră terminat numai după semnarea de către comisia de recepţie a procesului verbal de recepţie finală a instalaţiei de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului şi contractului.
7.5. Prin semnarea Actului de recepţie a lucrărilor se atestă că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
8. RESURSE
8.1. General: În scopul executării Lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Prestatorul declară că dispune de resurse:
8.1.1. Materiale: Prestatorul declară că dispune de baza materială corespunzătoare necesare executării Lucrărilor şi totodată asigură precum că antreprenorii contractaţi dispun de asemenea de baza materială corespunzătoare necesare executării Lucrărilor;
8.1.2. Umane: Atât Prestatorul cât şi antreprenorii contractaţi declară că dispun de resursele umane necesare prestării serviciilor în mod corespunzător, asigurând Solicitantul că personalul său posedă instruirea, experienţa şi nivelul profesional adecvat îndeplinirii corespunzătoare a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.
8.1.3. Utilaje şi Instrumente: Prestatorul dispune de instrumente, utilaj şi alte materiale necesare executării lucrărilor.
9. CONDIŢII SPECIALE
9.1. Atribuirea responsabilităţilor: Pe parcursul executării prezentului Contract, Prestatorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său sau a antreprenorului contactat a tuturor normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu ambiant, altele care reglementează procesul de executare a lucrării.
9.2. Subcontractarea: Prestatorul este în drept de a subcontracta terţe persoane (indiferent de forma juridica de organizare a acestora) pentru executarea lucrărilor, fără acordul scris al Solicitantului.
9.3. Prestatorul este în drept să transmită documentaţia necesară executării lucrărilor, enumerată în pp. 4.3.9,
4.3.10 şi 4.3.11 din prezentul contract către personalul subcontractat p.9.2, fără acordul scris al Solicitantului.
10. CALITATEA LUCRĂRILOR - GARANTII
10.1. Garanţiile pentru calitate şi buna funcţionare: Atunci cînd în Anexele Contractului nu sunt prevăzute termene de garanţie pentru calitatea lucrărilor, Prestatorul garantează calitatea lucrărilor executate şi funcţionarea tuturor echipamentelor şi a materialelor furnizate de el, de subcontractorii sau furnizorii săi, timp de un an de la data de recepţie a lucrărilor. Prestatorul nu poartă răspundere de deteriorarea de către terţi a instalaţiei recent construite sau prin deteriorarea mecanică a materialelor folosite.
10.2. În caz de defecte, de eşecuri sau de defecţiuni, în termenul de garanţie, ce au fost cauzate de deficienţe în echipament, materiale sau de muncă utilizată de către Prestator, sau antreprenor, la primirea notificării de la Solicitant, Prestatorul va efectua lucrarea, înlocuirea sau reparaţiile necesare pentru înlăturarea neajunsurilor şi asigurării calităţii corespunzătoare a lucrărilor.
10.3. Solicitantul are obligaţia să utilizeze instalaţiile de racordare care fac obiectul Lucrărilor în conformitate cu instrucţiunile date de Prestator şi cu normele tehnice în vigoare. Prestatorul nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni şi norme de către Solicitant.
11. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
11.1. Părţile se obligă să depună maximă diligenţă pentru executarea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor decurgând din prezentul Contract, Partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
11.2. Forţa Majoră: Orice eveniment de forţă majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoştinţa celeilalte părţi în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forţa majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale pe perioada de forţă majoră. Partea ce invocă evenimentul de forţa majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunţat în conformitate cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forţă majoră se va face reieşindu- se din interpretarea Camerei de Comerţ şi Industrie a RM.
11.3. Prestatorul şi antreprenorii contractaţi sunt răspunzători pentru:
11.3.1. respectarea în procesul executării lucrărilor a legislaţiei tehnice si juridice în vigoare în domeniul construcţiilor.
11.4. Solicitantul este răspunzător pentru:
11.4.1. corectitudinea şi exactitatea informaţiilor tehnice şi datelor tehnologice transmise Prestatorului;
11.4.2. însuşirea în condiţiile contractului a documentaţiei elaborate de Prestator şi achitarea în termen a contravalorii prestaţiei.
12. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
12.1. Nici o Parte nu va avea dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părţi:
12.1.1. să facă cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe persoane, cu excepţia celor autorizate prin lege p. 9.3., inclusiv organelor reglementatoare;
12.1.2. să utilizeze informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces cu ocazia încheierii Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
13. REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Dacă până la expirarea termenului prevăzut în pct.5.2, Solicitantul nu va plăti preţul Lucrărilor, prevăzut de pct. 5.1, contractul se va considera desfiinţat din momentul încheierii sale, cu restabilirea situaţiei existente la acel moment.
14. DREPTUL DE PROPRIETATE
14.1. Documentaţia întocmită de Prestator şi predată Solicitantului după verificarea fişei decontărilor reciproce este proprietatea Solicitantului.
15. DISPOZIŢII FINALE
15.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Xxxxx, rămânând valabil până la semnarea actului de predare-recepţie a lucrărilor.
15.2. Prezentul contract încetează prin:
15.2.1. acordul Părţilor;
15.2.2. neîndeplinirea culpabilă, de către una din Părţi, a obligaţiilor ce derivă din prezentul Contract.
15.3. Denunţare unilaterală: Solicitantul va fi în drept să denunţe unilateral prezentul Contract, cu un preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile. În acest caz valoarea lucrării va fi egală cu volumul lucrărilor executate de Prestator până la data notificării rezilierii şi achitată de către Solicitant. În caz că valoarea Lucrărilor executate până la data notificării rezilierii va fi mai mică decât valoarea lucrărilor achitată de către Solicitant, Prestatorul va achita în termen de 5 zile lucrătoare diferenţa acesteia.
15.4. Părţile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluţionate pe calea negocierilor în termen de 15 zile vor fi examinate în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.
15.5. Notificări: În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de către una din Părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poştă sau prin poştă electronică(în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Părţilor). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
15.6. Modificarea Contractului: Toate modificările şi/sau completările la prezentul Contract, vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă şi semnate de ambele Părţi.
15.7. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părţi integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părţi.
DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNŢATE MAI SUS, Părţile au semnat prezentul Contract, în două exemplare, în limba romană, în ziua şi anul indicat, prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi în mod corespunzător.
Solicitant: Prestator:
……………………………………… Tel. ………………………………… e-mail: ……………………………… IDNO: ……………………………… Cod TVA: ………………………….. IBAN: ………………………………. ……………………………………… ...................................................... | Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A., Tel/fax: 0 00 00 00 00 e-mail:XX00@xxxxxxxxxxxxx.xx IDNO 1003600015231 Cod TVA: 0602353 IBAN: XX00XX000000000000000000 BCR CHISINAU S.A., Sucursala nr. 2 Puskin XXXXXX0X000 ............................................................ |
ANEXA nr.1
la Contractul de racordarea - executare a lucrărilor de construcţie a instalaţiei de racodare la reţeaua
electrică de distribuţie
nr. ................................ , din / / /20
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Solicitant Prestator
……………………………………
……………………………………
….………………………………..
……………………………………
…….…………………………….
Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A., Tel/fax: 0 00 00 00 00 email:XX00@xxxxxxxxxxxxx.xx
……………………....................................
…………………………………..
ANEXA nr.2
la Contractul de racordarea - executare a lucrărilor de construcţie a instalaţiei de racodare la reţeaua
electrică de distribuţie
nr. ................................ , din / / /20
ACTUL FINAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE
Specificaţia Lucrărilor
Solicitant Prestator
……………………………………
……………………………………
….………………………………..
……………………………………
…….…………………………….
Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A., Tel/fax: 0 00 00 00 00 email:XX00@xxxxxxxxxxxxx.xx
……………………....................................
…………………………………..