CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21/CD
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21/CD
05.02.2024 IMSP Spitalul Raional Soroca ,,X.Xxxxxxxxx”
COD CPV: 45200000-9
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat prin contract direct, din data05.02.2024 , între
IMSP Spitalul Raional Soroca ,,X.Xxxxxxxxx”, cu sediul înor.Xxxxxx xxx.X.Xxxxxxxxxxxx 0, telefon: 0-000-0-00-00, IDNO 1003607150209 reprezentat prin Xxxx Xxxx - director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Drostal,
cu sediul înor. Xxxxxxx xxx.Xxxxxxx 00/0,telefon: 000000000, IDNO1009607000546, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. din „ ” 20 , eliberată de ,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări, reprezentat prin Xxxxxxxx Xxxxx, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrari de demontare si montare a arzatorului in cazangerie la IMSP Spitalul Raional Soroca ,,X.Xxxxxxxxx”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Xxxxxx de execuţie a lucrărilorcontractateeste de 15zilelucrătoaredupăprimireaordinului de începereaexecuţieişiasigurăriilucruluiritmic de cătrebeneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se vaefectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţiepoate fi prelungităsaususpendatădacăconstrângereaactivităţii se datoreazăurmătoarelorcauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţieiscrise a Beneficiarului, Antreprenorulvasistaexecuţialucrărilorsau a unorpărţi ale acestora pe o duratăşiînmodulîn care Beneficiarulconsiderănecesar. Pe timpulsuspendării, Antreprenorulvaprotejaşiconservalucrărileîn mod corespunzător, aşa cum vadispuneBeneficiarul. Cheltuielilesuplimentare generate înurmasistăriilucrărilorsuportate de
Antreprenorvor fi plătite de cătreBeneficiar. Încazulsistăriilucrărilorsau a unorpărţi din ele, din iniţiativaAntreprenorului, acestasuportă pe timpulsuspendăriitoatecheltuielile, privindprotejareaşiconservarealucrărilor cu bunădiligenţă.
2.5. La terminarealucrărilor, AntreprenorulvanotificaBeneficiarulcă sunt îndeplinitecondiţiile de recepţie, solicitândconvocareacomisiei. Înbazaacesteinotificări, Beneficiarulvaconvocacomisiade recepţiepentruterminarealucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.
0.0.Xx indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani .
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de32 364,48lei MD, inclusiv TVA lei MD, (Trei zeci și două mii trei sute șasezeci și patru lei 48 bani).
3.2.Achitărilevor fi efectuateprin transfer înbazafacturilorfiscale, dupăprimireaproceselor – verbale de recepţie a lucrărilorexecutate, semnateşiacceptate de cătreBeneficiar.
3.3. Beneficiarulvaverificaprocesele-verbale de recepție a lucrărilorexecutateîntermen de 10zilecalendaristice de la primireaacestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediatdupăverificareaşiacceptareasituaţiei de plată definitive de cătreBeneficiar. Dacăverificarea se prelungeşte din diferite motive, darîn special datorităunoreventualelitigii, contravaloarealucrărilor care nu sunt înlitigiuva fi plătităimediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizatepânăcândprocesul-verbal de recepţie la terminarealucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmăcălucrările au fostexecutate conform contractului.
3.6.Garanţia de bunăexecuţie se varestituiAntreprenoruluiînbazanotificăriiBeneficiaruluicătreagentulbancar. Notificarea se va face dupăsemnareaprocesului-verbal de recepţie la terminarealucrărilorîncelmult 15 zile. Încazulrecepţiei cu obiecţii, garanţia se varestituiîncelmult 15 ziledupăînlăturareaacestora.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghealucrările, de a asiguraforța de muncă, materialele, instalațiile, echipamenteleșitoatecelelalteobiecte fie de naturăprovizorie, fie definitive cerute de șipentru contract, înmăsuraîn care necesitateaasigurăriiacestoraesteprevăzutăîn contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţiapusă la dispoziţiaAntreprenorului se repartizeazăastfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificărilecalculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şialtedocumente, pe care BeneficiarulsauAntreprenorultrebuiesă le întocmeascăşi sunt cerute de subantreprenorulproiectant, vor fi puse la dispoziţiaacestuia de cătreAntreprenor.
4.6. Ofertaadjudecată face parteintegrantă din contract. Eatrebuiesă fie corectăşicompletă. Preţurilestabilitevoracoperitoateobligaţiunile din contract şitoateoperaţiunilepentruterminareaşiîntreţinereacorespunzătoare a lucrărilor.
4.7. DacăBeneficiarul nu emiteîntimputildispoziţiisuplimentare care săconţinăinstrucţiunisauaprobări, ordine, directive, saudetalii, AntreprenorulvanotificaBeneficiarulprinscrisori, de câteoriesteposibil, căacestea pot săprovoaceîntârzierisauîntreruperiîndesfăşurarealucrărilor. Notificareavaconţinedetaliilesaudispoziţiilece se cerşivaspecifica data la care acestea au fostnecesare, precum şiîntârzierilesauîntreruperilecesurvindatoritălipseiacestordocumente.
4.8. Întreagadocumentaţienecesarăpentruexecutarealucrărilor de subantreprizăva fi pusă la dispoziţiasubantreprenorilor de cătreAntreprenor, fărăplată, întermenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilitepringraficul de execuţie.
4.9. Antreprenorulvaexecutaşivaîntreţinetoatelucrările, vaasiguraforţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişiobiectele cu caracterprovizoriupentruexecutarealucrărilor. Acestaîşiasumăîntreagaresponsabilitatepentrutoateoperaţiunileexecutate pe şantierşipentruprocedeele de execuţieutilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, cuantumul 5% din valoarea ofertei se transferă/prezintă esalonat, dupa prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.
4.11. Autoritateacontractantăeliberează/restituiegaranţia de bunăexecuţieAntreprenoruluidupăsemnareaprocesului-verbal de recepţiefinală/ procesului-verbal la terminarealucrărilorîncelmult 15 zile. Încazulrecepţiei cu obiecţii, garanţia se varestituiîncelmult 15 ziledupăînlăturareaacestora.
4.12.Antreprenorultrebuiesăconstituiegaranţia de bunăexecuţiedupăprimireascrisorii de acceptare, dar nu maitârziu de data încheieriicontractului. Atâttimpcât el nu şi-a îndeplinitaceastăobligaţiune, BeneficiarulpoatesăreţinăgaranţiaAntreprenoruluipentruofertă.
4.13. Antreprenorulgaranteazăcă, la data recepţiei, lucrareaexecutată are calităţile stipulate în contract, corespundereglementărilortehniceşi nu esteafectată de vicii care ardiminuasauchiaranulavaloareasauposibilitatea de utilizare, conform condiţiilornormale de folosiresau a celorexpliciteîn contract.
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se considerăcalitateaprobeiîndeplinităatâtatimpcâtrezultatele se înscriuînlimiteleadmiseprinreglementăriletehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supravegheadesfăşurarealucrărilorînconformitate cu prevederilecontractului, prinresponsabiliitehniciatestaţi. Acestora li se vaasiguraaccesul la locul de muncă, înateliere, depoziteşioriunde se desfăşoarăactivităţi legate de realizareaobligaţiilorcontractuale. La cerere, trebuiesăi se pună la dispoziţiedeseneleşidocumentaţia de execuţiepentruexaminareşisăi se deatoatelămuririle,
condiţiafiind ca prinaceastasă nu se dezvăluieinformațiașisă nu fie utilizatăînscopuriproprii, indiferentdacăcontractul a fostsau nu încheiat.
4.16. Beneficiarulesteautorizatsăemitădispoziţiile pe care le considerănecesareexecutăriilucrărilor, cu respectareadrepturilorAntreprenorului. Dispoziţiile se adreseazăînprincipiunumaiAntreprenoruluişidirigintelui de şantier, cu excepţiacazurilorîn care trebuie de intervenitîmpotrivaunuipericoliminentsaudeclarat. Beneficiaruluitrebuiesăi se comunicenumeledirigintelui de şantieratestattehnico-profesional, care vadirijaexecuţialucrărilorşivaverificacalitatealor din parteaAntreprenorului.
4.17. DacăAntreprenorulconsiderăcădispoziţiileBeneficiarului sunt nejustificatesauinoportune, el poateînaintaobiecţii, daracestea nu îlscutește de obligația de a executadispoziţiileprimite, înafaracazuluiîn care elecontravinprevederilorlegale. DacăprinexecutareadispoziţiilorBeneficiarului se creeazădificultăţiînexecuţie, care genereazăcheltuielisuplimentare, acesteavor fi suportate de cătreBeneficiar.
4.18. Trasareaaxelorprincipale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşilimitelorterenului pus la dispoziţiaAntreprenorului, precum şimaterializareacotelor de nivelînimediataapropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentruverificareatrasării de cătreBeneficiarsauproiectant, Antreprenorulesteobligatsăprotejezeşisăpăstrezetoatereperele, bornelesaualteobiectefolosite la trasarealucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasărileşicotele de nivel, precum şialtedocumentepuse la dispoziţiaAntreprenorului de cătreBeneficiarpentruexecutareacontractului sunt hotărâtoare. AntreprenorulesteobligatsăverificedocumenteleprimiteşisăînştiinţezeBeneficiarul cu privire la erorileşiinexactităţileconstatatesaupresupuse.
4.21. Antreprenorul are obligaţiasăstabileascătoaterelaţiile care reglementeazăraporturile cu subantreprenoriişiesterăspunzătorfaţă de Beneficiarpentrurespectarea de cătresubantreprenorii a prevederilorlegaleșiobligațiunilorcontractualeșiprofesionale.
4.22. Pe parcursulexecutăriilucrărilor, Beneficiarul are dreptulsădispunăînscris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.23. Încazulneexecutării de cătreAntreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarulpoateoprilucrările, prinrezoluțiuneacontractului, încondiţiilelegii, totodatăAntreprenorulcompenseazăcheltuielileaferentesuportate de Beneficiarînlegătură cu faptulneexecutării.
4.24. Încazulîn care întimpulexecutăriilucrărilor, pe amplasamente se descoperăvaloriistorice, artisticesauştiinţifice, Antreprenorulesteobligatsăopreascăexecuţialucrărilorîn zona respectivăşisăcomuniceBeneficiarului, organelor de poliţiesauorganelorcompetenteacestfapt.
4.25. Întimpuldesfăşurăriilucrărilor, Antreprenorul are obligaţiasămenţinăcăile de acceslibere, săretragăutilajele, săîndepărtezesurplusurile de materiale, deşeurişilucrăriprovizorii de oricefel, care nu sunt necesare, iar la terminarealucrărilor, Antreprenorulvaevacua de pe şantiertoateutilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşilucrărileprovizorii.
4.26. Beneficiarultrebuiesăobţină, pe propria cheltuială, toateavizele, autorizaţiileşiaprobările, săplăteascătoatetaxelenecesare legate de execuţialucrărilor, precum şipentrubunurisaudrepturiafectatesau care pot fi afectate de execuţialucrărilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorulesteobligatsă execute toatelucrările, prevăzuteîn contract, întermenelestabilitepringraficul general de realizare a lucrărilorşigraficul de execuţieşi de o calitatecorespunzătoareprevederiloractelor normative şiprezentului contract.
6.2. Încazulîn care părţile din lucrareace se contractează se executăînsubantrepriză, Antreprenorultrebuiesăprezinte, cu ocaziaofertării, listasubantreprenorilorşilucrările pe care aceştia le vorexecuta.
6.3. Pe parcursulexecuţieilucrărilor, Antreprenorulesteobligatsăcomunice, la cerereaBeneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajareaforţei de muncă pe bază de acord nu esteconsideratăobiectuluneisubcontractări.
7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialelevor fi de calitateaprevăzutăîndocumentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de cătreproiectantulsauBeneficiarulce le vasolicita. Antreprenorulvaasigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajulşimaterialelenecesarepentruexaminarea, măsurareaşitestarealucrărilor. 8.2.Costulprobelorşiîncercărilorva fi suportat de Antreprenor, dacăacestaesteprevăzutîndocumentaţie, încazcontrarcheltuielilevor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probeleneprevăzuteşicomandate de Beneficiarpentruverificareaunorlucrărisaumaterialepuseînoperăvor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeştecămaterialele nu sunt corespunzătorcalitativesaumanopera nu esteînconformitate cu prevederilecontractului. Încazcontrar, Beneficiarulvasuportaacestecheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantulsauoricealtăpersoanăautorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşiînlocurileunde se pregăteştelucrarea, îndepozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devinascunse nu vor fi acoperitefărăaprobarearesponsabiluluitehnicatestatşi, dupăcaz, a proiectantului, Antreprenorulasigurândposibilitateaacestorasăexaminezeşisăurmăreascăoricelucrare care urmeazăsă fie ascunsă. Antreprenorulvaanunţaresponsabilultehnicatestat, proiectantulori de câteoriastfel de lucrări, inclusivfundaţiileclădirii, sunt gatapentru a fi examinate. Responsabilultehnicatestatşiproiectantulvorparticipa la examinareaşimăsurarealucrărilor.
8.6. Antreprenorulvadezvelioricepartesaupărţi de lucrare la dispoziţiaBeneficiaruluişiva reface aceastăpartesaupărţi de lucrare, dacăestecazul. Dacă se constatăcălucrările au fost de calitatecorespunzătoareşirealizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacereaşi/saureparareavor fi suportate de Beneficiar, încazcontrar, de Antreprenor.
8.7. Costurilepentruconsumul de utilităţi, precum şicel al contoarelorsau al altoraparate de măsurat se suportă de cătreAntreprenor. Încazulmaimultorantreprenori, costurile se suportăproporţional de
cătreaceştia.
8.8. Lucrărileexecutate de Antreprenorînafaracelorprevăzuteîn contract saufărădispoziţiaBeneficiarului, precum șicele care nu respectăprevederilecontractului, fără a existaînacestsens o dispoziţieexpresă a Beneficiarului, nu vor fi plătiteAntreprenorului. Antreprenorultrebuiesăînlătureacestelucrări, întermenulstabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspundeînfaţaBeneficiarului de toatepagubele pe care le-a provocatacestuia. Lucrările respective vor fi plătiteAntreprenoruluinumaidacă se dovedesc a fi necesareşi se presupunecăelecorespundvoinţeiBeneficiarului, în care cazvor fi notificateimediat.
8.9. Lucrărileîncepdupă 5zile de la semnareaşiînregistrareacontractuluiînmodulcorespunzătorşiprimireaordinului de execuţie.
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţiepentrulucrăriestede 5ani.
9.2. Perioada de garanţieîncepe de la data recepţiei la terminarealucrărilorşipână la expirareatermenuluiprevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca înperioada de garanţiesăînlăturetoatedefecţiunileceţin de nerespectareaclauzelorcontractului din contpropriu, înurmauneinotificăritransmise de cătreBeneficiar.
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţilepoartărăspunderepentruneexecutareasauexecutareanecorespunzătoare a obligaţiilorprevăzute de prezentul contract înconformitate cu legislaţiaRepublicii Moldova.
10.2. Dacăînlegătură cu executarealucrărilor de construcţii se produce o daunăunuiterţ, părţilecontractanterăspundsolidar, conform prevederilorlegale. Pentrustabilireaîntrepărţi a cuantumuluirăspunderiipentrudaunaprovocată se vaţineseama de gradul de vinovăţie a fiecăruipartenerînproducereaacesteia, dacăînclauzelecontractuale nu s-a prevăzutaltfel.
10.3. Membriiasocieriiîșipăstreazăindividualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligațisărăspundăsolidarfață de autoritateacontractantăpentrumodul de îndeplinireaobligațiilorcontractuale.
10.4. Dacăprejudiciulcauzatterţeipersoaneesteurmare a uneimăsuridispuse de beneficiarîn forma în care a fostaplicată, atunciacestapoartăsingurrăspunderea, numaidacăAntreprenorul l-a înştiinţatînprealabil de pericolullegat de executareadispoziţiei.
10.5. Antreprenorulesteobligat, conform prevederilorlegale, la platadaunelorpentruîncălcareasaudeteriorareadrumurilor de accessau a reţelelor de utilităţi, a terenurilorlimitrofeprindepozitarea de pământ, materialesaualteobiecte, precum şi ca urmare a unorîngrădirisaulimitări din proprievină.
10.6. Antreprenorultrebuiesăasigurelucrărileexecutateşidotările pe care le are la dispoziţieîmpotrivadegradăriişifurturilorpână la predarealucrărilorcătreBeneficiar. El trebuiesăiamăsuri de protecţie contra degradăriilucrăriidatorităacţiuniloratmosfericeşiaapeişisăîndepărtezezăpadaşigheaţa.
10.7. Dacănerespectarea de cătreAntreprenorul a prevederilororicăruiregulamentsauhotărâri ale autorităţiloradministraţieipublice locale sau ale altororgane locale, legal constituite, şi care au caracterobligatoriu la executarealucrărilor, provoacăpagubepentruBeneficiar, acestava fi despăgubit de Antreprenorînmărimeasumeiprejudiciului.
10.8. Dacămotiveleconstrângeriisau ale întreruperii sunt imputabileuneiadintrepărţilecontractante, atuncicealaltăpartepoateemitepretenţiiprivinddespăgubireapentrudauneleinterveniteşi care pot fi
dovedite.
10.9. Dacăîntârziereaînexecuţialucrăriloreste din culpa uneiadintrepărţilecontractante, parteaculpabilăvaplăticeleilaltepărţipenalizărişi/saudespăgubiriîncuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarealucrărilorrămasedeexecutat/neonoratepentrufiecarezi de întârziere. Penalizareadevineoperantăînmomentulîn care parteaînculpăaintratînîntârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabilpentrunici un fel de daune-interese, compensaţiiplătibile conform prevederilorlegale, înprivinţasau ca urmare a unui accident sauprejudiciuadusunuimuncitorsaualteipersoaneangajate de Antreprenor, cu excepţiaunui accident sauprejudiciurezultînd din vina Beneficiarului, aagenţilorsau a angajaţiloracestora.
10.11. Antreprenorulşisubantreprenoriirăspundsolidarpentruneexecutareaobligațiilorcontractuale.
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. Încazullitigiilorprivindcalitateaşiproprietăţilematerialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudineaefectuăriiprobelor, a utilajelor de construcţiefolosite, fiecarepartepoate, după o înştiinţareprealabilă a celeilaltepărţi, săcearăefectuareaunorcercetări de către o instituţiepublică de cercetare. Costurilecercetărilorefectuate le suportăpartea a căreiculpă a fostdovedită.
12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorulpoatecererezoluțiuneacontractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarulpoatecererezoluțiuneacontractului, dacă:
a) Antreprenorul se aflăîn incapacitate de plată, lichidaresaubunurileacestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începelucrărilefărăsăaibă un motivjustificatsau nu reialucrărilesuspendate, întermenrezonabil de la primireadispoziţieiscrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtatmaterialelenecorespunzătoare de pe şantiersau nu a refăcut o lucrareîntermenulstabilit de cătrebeneficiar;
d) Beneficiarulnotificăantreprenorulcă din motive neprevăzuteşidatorităunorconjuncturieconomiceesteînimposibilitate de a continua îndeplinireaobligaţiunilorcontractuale.
12.3. Contractul se considerărezolvit, dacăparteacontractantăvacomunicaînscrisceleilaltepărţicontractanteîntermen de 15 zilemotivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, încaz de rezoluțiuneacontractului, vaconvocacomisia de recepţie care vaefectuarecepţiacantitativăşicalitativă a lucrărilorexecutate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiuniicontractului.
12.5. Încazulrezoluțiuniicontractului, Beneficiarulvaîntocmisituaţialucrărilorefectivexecutate, inventarulmaterialelor, utilajelorşilucrărilorprovizorii, după care se vorstabilisumele care urmeazăsă le plăteascăînconformitate cu prevederilecontractului, precum şidaunele pe care trebuiesă le suporteAntreprenorul din vina căruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupărezoluțiuneacontractului, Beneficiarulpoate continua execuţialucrărilor cu respectareaprevederilorlegale.
12.7. Cazurispecifice de încetare a contractului de achiziţiipublice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţiipubliceînperioada de valabilitate a acestuiaîn una dintreurmătoarelesituaţii:
a) contractantul se afla, la momentulatribuiriilui, în una dintresituaţiile care ar fi
determinatexcludereasa din procedura de atribuirepotrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privindachizițiilepublice;
b) contractul a făcutobiectuluneimodificărisubstanțiale care necesita o nouăprocedură de achizițiepublicăînconformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privindachizițiilepublice;
c) contractul nu ar fi trebuitsă fie atribuitcontractantuluirespectiv, avândînvedere o încălcaregravăaobligaţiilorcerezultă din Legea nr. 131/2015 priviindachizițiilepubliceși/sautratateleinternaţionale la care Republica Moldova esteparte, care a fostconstatatăprintr-o decizie a uneiinstanțejudecătoreștinaționalesau, dupăcaz, internaționale.
13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoareledocumentevor fi cititeşivor fi interpretate ca fiindparteintegrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanția de bună execuție.
13.2. Documentelecontractuluivor fi întocmiteînlimbaromână.
13.3. Prezentul Contract reprezintăacordul de voinţă al părţilorşi se considerăsemnat la data aplicăriiultimeisemnături de către una dintrepărți (05.02.2024).
13.4. Pentruconfirmareacelormenţionate, părţile au semnatprezentul Contract înconformitate cu legislaţiaRepublicii Moldova, la data şianul indicate, fiindvalabilpână la 31.12.2024/recepțiafinală a lucrărilor.
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL | BENEFICIARUL | ||
Adresa: | or.Xxxxxx xxx.X.Xxxxxxxxxxxx 0 | Adresa: | Xx.Xxxxxxx xxx.Xxxxxxx 00/0 |
Tel./Fax: | 0-000-0-00-00 | Tel./Fax: | 000000000 |
Denumirea Băncii: Adresa Băncii: Cod Bancar:
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat Denumirea
Băncii:
Filiala Soroca Adresa
Băncii:
TREZMD2X Cod Bancar:
BC,,Moldova-Agroindbank”SA
Filiala Drochia XXXXXX0X000
Cont de decontare: Cod fiscal
XX00XXXXXX000000X00000XX XX00XXXXXX000000X00000XX
1003607150209
Cont de decontare: Cod fiscal
XX00XX000000000000000000 1009607000546
PĂRŢILOR
Digitally signed by XXxxXx XXxXxx XXXXXX
Date: 2024.02.05 15:26:50 MSK
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
SEMNĂTURILE
Digitally signed by CojAocNariTARrtuEr PRENOR
Date: 2024.02.05 14:49:24 EET
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Direcotr: Xxxx Xxxx
Xxxxx
Director: Cojocari
Anexa nr.2 la Contractul nr. 21/CD
din 05.02.2024
SPECIFICAŢII DE PREŢ
Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitate a de măsură | Cantitatea | Suma lei fara TVA | Sumalei MD, Inclusiv TVA | Termenii de valabilitate |
1 | executareaLucrarilor de demontare si montare a arzatorului in cazangerie la IMSP Spitalul Raional Soroca ,,X.Xxxxxxxxx”, | 45200000-9 | Conform devizului de cheltuieli | 26970,40 | 32 364,48 | 31.12.2024 | |
TOTAL | 26970,40 | 32 364,48 | |||||
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Direcotr: Xxxx Xxxx Director: Xxxxxxxx