CONTRACT DE LUCRĂRI
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „PETRODAVA” al judetului Neamt Nr. din | S.C. TERMO ASIST S.R.L. Nr. din |
privind proiectarea şi execuţia pentru obiectivul de investiţii
„Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Piatra Neamț"
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de execuţie lucrări
între
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "PETRODAVA" AL
JUDEȚULUI NEAMȚ, cu sediul în str. Xxxxxxx, xx. 00, xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, județul Neamț, telefon/fax 0000.000.000/0000.000.000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xx, cod fiscal 2613460, cont trezorerie RO 18TREZ23A610500710101X, deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, reprezentat prin inspector șef general de brigadă XXXXXX XXXXX în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. TERMO ASIST S.R.L., str. Orhei nr. 4, bl. T1, Piatra Xxxxx, jud. Neamț, înregistrată la ONRC sub nr. J27/470/2009, C.U.I. RO 25660533 cont trezorerie RO 64TREZ4915069XXX012941deschis la Trezoreria Piatra Neamț, tel. 0000000000, email: xxxxxxxxxx@x.xxxx.xxx, reprezentată legal prin xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX- administrator, în calitate de executant, a intervenit prezentul contract
Condiţii generale
1.1. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. graficul de execuţie a lucrărilor - graficul pregătit de executant, care se poate actualiza ori de câte ori este nevoie, justificat, cu acordul ambelor părţi, în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul_de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie de lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
1.2. Interpretări
Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. Cuvintele care indică singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul.
Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
1.3. Prioritatea Documentelor
Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. Dacă între documente apar ambiguităţi sau neconcordanţe, Achizitorul va emite către Executant toate instrucţiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea înscrisă în Anexă.
În situaţia în care, în cursul executarii obligaţiilor contractuale, intervin conflicte între prevederile propunerii tehnice şi cele ale Caietului de Sarcini nr. 523.427 din 25.03.2024, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.
1.4. Legea
Legea Contractului este legea română.
1.5. Comunicarea
În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o persoană, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba romana şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, in măsura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
1.6. Obligaţii Legale
Executantul va respecta legile române. Antreprenorul va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări.
Clauze obligatorii
2. Obiectul contractului
2.1. - Achiziţionarea serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Piatra Neamț”. Executantul se obligă să execute lucrările de construire, în conformitate cu Caietul de sarcini nr. 523.427 din 25.03.2024, cu proiectul tehnic de execuţie şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată.
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească executanților preţul convenit în prezentul contract pentru execuţia serviciilor și lucrărilor, conform caietului de sarcini, în funcţie de sumele alocate cu această destinaţie de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
2.3 - Lucrările cuprind totalitatea activităților necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Xxxxxx Xxxxx”, care vor fi executate în baza proiectului de execuţie.
2.4. Toate costurile aferente obţinerii avizelor, autorizaţiilor, certificatelor şi întocmirii documentaţiilor pentru execuția obiectivului de investiţii „Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Piatra Neamț” vor fi suportate de către contractant.
3. Preţul contractului
3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executanților de către achizitor, este de 132.596,19 (unasutaterizecisidouamiicincisutenouazecisisase,19bani) lei, la care se adauga T.V.A. în valoare de 25.193,28 lei (douazecisicincimiiosutanouazecisitrei,28 bani) şi va fi plătit de către achizitor în anul 2024 în funcţie de creditele bugetare alocate, astfel:
- suma de 76.000 lei fară TVA, către SC TERMO ASIST SRL, reprezentând lucrări de extindere branșamente și instalații de utilizare apă și gaze naturale;
- suma de 56.596,19 lei fără TVA, către SC XXXXXX XXXX XXX, reprezentând lucrări de extindere branșamente și instalații de utilizare energie electrică, conform ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE nr. 1 din 23.05.2024, care face parte integrantă din Contract.
4. Durata contractului
4.1 Durata totală de execuţie a contractului (proiectare şi execuţie) este de maxim 6 luni de la semnarea contractului, începând cu data semnării contractului de către ultima parte, după constituirea garanţiei de bună execuţie. Executarea activităţilor care fac obiectul prezentului contract începe de la data emiterii ordinului de începere a execuţiei de lucrări.
Îndeplinirea execuţiei lucrărilor, a livrărilor dotărilor, echipamentelor şi a punerii în funcţiune a obiectivului de investiţie, care fac obiectul prezentului contract se face în conformitate cu graficul fizic şi valoric de îndeplinire a contractului, anexă şi parte integrantă la contractul ce se va încheia între Ofertant şi Autoritatea contractantă.
Executantul va începe lucrările după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor cât mai curând posibil după data de începere şi va continua executarea lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.
4.1.1. Emiterea înştiinţării privind Data de Începere a execuţiei de lucrări este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii;
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice
sarcini.
4.1.2 (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț îşi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, atât înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor cat şi pe parcursul lucrărilor, în cazul în care beneficiarul întâmpina dificultăţi în asigurarea finanţării lucrărilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea derulării lucrărilor.
(2) În situaţia suspendării parţiale a lucrărilor conform alin. 1 ori din cauza unor activităţi neprevăzute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de execuţie a lucrărilor va fi prelungita cu durata suspendării (conform graficului asumat de către executant prin oferta), fară costuri suplimentare.
(3) Pe perioada suspendării lucrărilor, executantul are obligaţia de a conserva corespunzător lucrările executate, în vederea protejării acestora împotriva distrugerilor şi deteriorărilor, astfel încât reluarea şi finalizarea acestora să se realizeze corespunzător. În situaţia în care, din culpa executantului, lucrările nu au fost protejate şi conservate corespunzător, refacerea acestora va fi suportata de către executant. Lucrarea se consideră finalizată doar după semnarea procesului - verbal de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepţiei, precum şi aprobarea acestuia de către achizitor.
(4) Se va urmări respectarea termenului prezentat mai sus, ţinând cont de prevederile alin. 2 de mai sus.
4.1.4. Prezentul contract încetează sa producă efecte la expirarea perioadei de garanţie acordata lucrărilor executate/notificare a defectelor, după semnarea fară obiecţiuni a Procesului Verbal de Recepţie Finala a lucrărilor.
4.2 Graficul fizic si valoric
4.2.1. Executarea lucrărilor se va face in succesiunea şi termenele stabilite prin Graficul de execuţie a contractului fizic şi valoric alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract, parte integrantă a acestuia.
4.2.2. Verificarea îndeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul încadrarii în termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conţinutul Graficului fizic si valoric.
4.2.3. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul de îndeplinire a contractului fizic şi valoric, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
4.3. Prelungirea Duratei de Execuţie
4.3.1. Cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 16.2, Executantul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in Sub-Clauza 4.4.5. sub conditia informarii Achizitorului, în termen de 5 zile, asupra împrejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie.
4.3.2. La primirea solicitării motivate din partea Executantului, Achizitorul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Executant şi, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuţie.
4.4. Întârzierea Execuţiei Lucrărilor
4.4.1. Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 4.1, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere in cuantum de:
a) 0,05%/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate, Executantul fiind considerat de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.
În cazul în care Executantul nu finalizează Lucrările în Durata de Execuţie, după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 4.3, Beneficiarul, cu condiţia respectării prevederilor clauzei art. 16 şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, va fi îndreptăţit să perceapă de la Executant, cu titlu de daune-interese moratorii, penalităţi de întârziere pentru fiecare zi care se scurge între finalul Duratei de Execuţie după cum poate fi prelungită în conformitate cu prevederile clauzei 4.3 şi data efectivă de finalizare a Lucrărilor, menţionată în procesul-verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor aprobat de Beneficiar.
Cuantumul penalităţilor poate fi încasat de Achizitor si prin reţinerea sumelor datorate Executantului.
Dacă în termen de 5 zile de la primirea notificării privind penalităţile de întârziere datorate, Executantul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalităţilor din sumele datorate Executantului.
Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti în acest sens, prin încheierea unui Act Aditional la Contract.
4.4.2. Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.
4.4.3. Obligatia notificării Inspectoratului de Stat în Construcţii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data începerii efective a lucrărilor pe domeniul public este în sarcina Executantului.
4.4.4. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de îndeplinire a contractului fizic şi valoric şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date contractuale.
4.4.5. Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.
b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; Executantul este îndreptăţit să solicite în scris prelungirea termenului de execuţie a oricărei părţi din lucrare.
c) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie în termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului Executantului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei.
Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a obligatiilor contractuale obliga Executant la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.
5. Documentele contractului
Prezentul contract s-a încheiat în baza următoarelor documente:
a) Propunerea financiară;
b) Propunerea tehnica;
c) Graficul de execuţie a lucrărilor fizic şi valoric alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie;
d) Scrisoarea de garanţie de bună execuţie;
e) Acte adiţionale, dacă există.
6. Obligaţiile achizitorului
6.1 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
6.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fară plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor.
6.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
6.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
6.5 - Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligaţia de a se prezenta in cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea executantului, in vederea încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.
6.6 - Achizitorul are obligaţia de a pune executantului la dispoziţie întreaga documentaţie tehnico - economică necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului.
6.7 - In fazele determinante, controlul se efectuează de către reprezentanţii Achizitorului şi ai executantului, in baza Programului de faze determinante, stabilit de către proiectant.
Achizitorul va putea, de asemenea, să angajeze o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate executantului.
6.8 - Achizitorul va instiinta executantul cu privire la autoritatea si îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.
6.9 - Achizitorul va notifica în scris executantul cu privire la identitatea reprezentanţilor sai atestaţi profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, şi anume a dirigintelui de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.
7. Obligaţiile principale ale executantului
7.1. Executantul va executa si termina Lucrarile în conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiune a Lucrarilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele executantului necesare execuţiei lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.
7.2 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
7.3 - La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, Graficul de execuţie a lucrărilor fizic şi valoric, Anexa nr. 3.
7.4 - Executantul are obligaţia de a respecta graficul de execuţie a lucrărilor fizic şi valoric (Anexa 3).
7.5 - Programul de faze determinante se întocmeşte de proiectant şi se acceptă de către Achizitor, Executantul având obligaţia de a-l respecta conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare.
7.6 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului, va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(4) Executantul are obligaţia de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
7.7 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
7.8 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.9 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.
7.10 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
7.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
7.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.
7.13 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.14. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele:
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări).
7.15. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.
(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
7.16. - (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
7.17 - (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
7.18 - Executantul şi personalul destinat execuţiei lucrărilor va respecta în totalitate regulile impuse de achizitor privind accesul în incinta locatiei achizitorului, precum şi regulile impuse referitoare la normele şi traseele de deplasare din incinta achizitorului.
7.19 - Executantul se obliga sa detalieze, prin situaţii de lucrări toate cheltuielile efectuate pentru organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, în caz contrar beneficiarul nu va efectua plăţile respective.
7.20 - Cheltuielile pentru organizarea de şantier si diverse şi neprevăzute, nu vor fi efectuate fără acordul scris al beneficiarului.
8. Subcontractarea, Tert Sustinator
8.1 Subcontractarea
8.1.1 La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie fumizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre executant cu subcontractantii nominalizati in ofertă sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul).
8.1.2 Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanti în perioada de implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
8.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica xxxxxx subcontract, in perioada de implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.
8.1.4. In situatia prevazuta la art. 8.1.2., Executantul poate înlocui/implica subcontractantii în perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
a) înlocuirea subcontractantilor nominalizati în oferta și ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile în care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.
8.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:
- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.
- contractele de subcontractare încheiate intre Executant si noii subcontractantii ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
8.1.6. Dispozitiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza în nici o situatie raspunderea Executantului în ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
8.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.
8.1.8 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul subcontractează/cesionează drepturile şi obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, în lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului.
8.2. Tertul Sustinator
8.2.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma încheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba împotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.
8.2.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantul initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.
8.3 Plata directa catre subcontractanti
8.3.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract îndeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.
8.3.2. In aplicarea prevederilor art. 8.3.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
8.3.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
8.3.4. In aplicarea prevederilor art.8.3.3 Acordul partilor se poate materializa:
a) prin încheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiunea se va semna intre cele trei parti respectiv Achizitor, Executant si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este cesionat Achizitorului;
b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;
9. Perioada de garantie acordata lucrarilor
Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor si lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calităţii în construcţii),
coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.
Obligatia de garantie a Executantului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor si este de minim
5 ani.
În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garaţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.
Defecţiunile şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecţiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însuşit de Executant;
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
In cazul in care defecţiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este liber să contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrări sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.
Executantul va asigura gratuit mentenanţa instalaţiilor pe perioada de garanţie a lucrărilor executate.
10. Protecţia patrimoniului cultural naţional
10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
10.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
10.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
11. Garanţia de bună execuţie
11.1. Antreprenorul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a Lucrărilor de proiectare şi execuţie.
11.2. (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10 % din valoarea contractului fară TVA şi are o valoare de 13.259,62 lei şi se va constitui astfel:
a) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului. Forma de constituire a garanţiei de buna execuţie care va fi acceptată conf. art. 40 din HG 395/2016, sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, in favoarea autoritătii contractante si devine anexă la contract.
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.
11.3. În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la art. 11.2 lit. a) nu acoperă toată perioada de valabilitate a contractului, Antreprenorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 28 de zile înainte de data de expirare.
11.4. (1) Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care:
a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este prevăzut la art. 11.3., situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;
b) Executantul nu plăteşte Achizitorului, în termen de 20 de zile, o sumă datorată potrivit Contractului;
c) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 20 de zile de la primirea solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii;
d) Oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Executantul, cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al prejudiciului;
e) Se creează circumstanţe care să îndreptăţească Achizitorul să rezilieze Contractul, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.
(2) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
11.5 Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie a contractului, astfel:
(i) 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie iar riscul pentru vicii este minim;
(ii) 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie Finala, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie iar riscul pentru vicii este minim.
12. Sanatatea si securitatea muncii
12.l Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu.
12.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.
12.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
12.4. În cazul producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii.
12.5. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
13. Recepţia lucrărilor de executie
13.1. Terminarea lucrărilor
Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge impotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de Incepere a lucrărilor.
13.2. - (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţii pentru toate echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:
(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;
(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;
(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.
(2) În timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucrărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
13.3 - Înştiinţarea de Recepţie
(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :
- de a notifica, în scris, achizitorului atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile.
- că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;
- de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.
- lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
13.4. Pe baza stadiilor fizice a lucrărilor executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces verbal şi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. In cazul în care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert Executant, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de Antreprenor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, se va încheia procesul - verbal de stingere a obiectiunilor ce va fi transmis de catre Executant Achizitorului.
13.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completa a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevazute de lege. În funcţie de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepţia.
13.6. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor.
13.7.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative indicate de Comisia de receptie şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 13.
13.8. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
14. Remedierea Defecţiunilor
14.1. Remedierea Defecţiunilor
În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la Clauza 9, Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecţiuni datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.
14.2. Desfacerea şi Testarea
14.2.1. Achizitorul poate emite instrucţiuni referitoare la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor, cu excepţia cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ.
Executantul va fi plătit pentru asemenea desfaceri şi/sau testări ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 14.2.
14.2.2. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
14.2.3. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
14.2.4. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.
14.2.5. Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
15. Modificări şi Revendicări
15.1. Dreptul de a Modifica
(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Prin acte adiţionale nu se pot aduce modificări substanţiale contractului de achiziţie publică.
(3) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.
(5) Contractul de achiziţie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, în situatiile identificate care in urma analizei Achizitorului se dovedesc a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si:
- nu afecteaza caracterul general al Contractului;
- nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câştigător;
(6) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se vor accesa cu respectarea prevederilor H.G. 907/ 2016 cu modificările şi completările ulterioare şi vor face obiectul modificării contractului în condiţiile art. 15.1, alin. (5) din prezentul contract.
(7) Achizitorul respectiv Executantul pot iniţia modificarea contractului în sensul creşterii respectiv diminuării valorii acestuia, în următoarele situaţii, fară a se limita la acestea:
a) modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim;
c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
d) situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
e) situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului.
Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.
(8) În cazul creşterii sau diminuării preţurilor ca urmare a apariţiei unei situaţii de natura celor de mai sus, coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preţ forfetar, ca urmare a unei solicitări a contractantului, iar în cazul diminuării a autorităţii contractante, care au obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel actualizate, cu respectarea prevederile contractuale.
(9) Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, dirigintele de şantier poate aproba prin Ordin Administrativ (Dispoziţie a Inspectorului Şef) o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar.
Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului.
Procedura de elaborare şi aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformă cu prevederile prezentei clauze.
(10) Modificarea de către operatorul economic a proiectului său, inclusiv corectarea de către operatorul economic a unei erori de proiectare, nu reprezintă o Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Achizitorului sau proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică. În acest sens sunt permise doar Modificările nesubstanţiale în sensul legislaţiei achiziţiilor publice.
(11) Modificările nesubstanţiale vor fi comunicate Achizitorului prin Notificare cu prezentarea motivului care a stat la baza modificării, urmând a fi aprobată de reprezentantul
legal al autorităţii contractante în măsura în care se întrunesc condiţiile legale privitoare la astfel de modificări.
(12) Modificările ce vizează preţul total al contractului şi/sau elemente importante ale acestuia se va face prin iniţierea unui act adiţional, care întrunind condiţiile contractuale şi prevederile legale, va fi semnat de reprezentantul legal al autorităţii contractante.
Pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, se va stabili ajustarea Valorii Contractului aferentă unor lucrări suplimentare sau la care se renunţă în baza următoarelor principii:
(a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există;
(b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil;
(c) preţuri de piaţă.
15.2. Notificarea Promptă
Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Executantul va lua toate măsurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.
Dreptul Executantului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile necesare.
15.3. Procedura de Modificare şi Revendicare
În termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Executantul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Achizitorul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Executant. În situaţia în care nu va accepta valoarea Executantului, Achizitorul va stabili valoarea.
16. Modalitati de Plata
16.1. Evaluarea Lucrărilor
Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar modificările vor fi evaluate în condiţiile respectării prevederilor Clauzei 15.
16.1.2 Plăţile parţiale pot să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuţie. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin ataşamente însuşite şi confirmate de către dirigintele de şantier şi prin situaţii de lucrări provizorii, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor.
16.1.3 Situaţiile de plată se confirmă de către achizitor în termen de 10 zile de la prezentarea acestora la sediul Achizitorului.
16.1.4 In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul are obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul încheierii acordului amiabil.
16.2. Actualizare /Ajustarea Pretului Contractului.
16.2.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
16.2.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.
16.2.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi se actualizează doar în următoarele condiţii: Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Executant în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării Legii, acesta va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor art.16.2, la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei de la art.
4.3. dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
(b) plata Costurilor suplimentare.
În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Executant, Achizitorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei de la art. 16.2, la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.
Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, stabilite în cadrul prezentei clauze.
Preţul contractului se ajustează dacă durata iniţială de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte indiferent de perioada de prelungire peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se află sub responsabilitatea executantului şi cu condiţia ca această ajustare să reprezinte o modificare nesubstanţială în sensul art. 221 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016.
16.3. Plăţi Interimare
Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Executantul la emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.
Plăţile interimare se vor face în funcţie de graficele de lucrări aprobate şi în funcţie de creditele bugetare aprobate.
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emise pe baza graficului de lucrări confirmata de către Achizitor, cu excepţia cazului când din motive independente de voinţa achizitorului acestuia nu îi sunt asigurate fondurile necesare.
16.4. Plata Finală
16.4.1. Situaţiile finale de lucrări se vor depune pana la data recepţiei la terminarea lucrărilor. La data epuizarii acestui termen, Executantul este decazut din dreptul de a depune Situatii de lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situaţii de lucrări.
16.4.2. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, întocmită in temeiul Situatiei de plata acceptata şi în funcţie de creditele bugetare alocate cu această destinaţie.
16.5. Moneda de Plată
Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.
Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte înscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.
17. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
17.1. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Executant
Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o notificare cu referire la această Sub-Clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite.
Dacă, în termen de 5 zile de la primirea notificarii emise de către Achizitor, Executantul nu ia toate măsurile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă dupa epuizarea celor 5 zile, să rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata, în conditiile pactului comisoriu.
După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si sa părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier materialele specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.
17.1.1. Întârzierea şi sistarea lucrărilor În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare şi acordul ambelor părţi, se va stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
17.1.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct. xx se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în ritmul normal.
17.2. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Achizitor
Dacă Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Executantul poate emite o notificare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice neîndeplinirea obligaţiilor. Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 30 zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea, Executantul poate suspenda execuţia tuturor Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor masuri inceteaza odata cu îndeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Executantului de a relua lucrarile în termen de 2 (doua) zile de la data platii.
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul primeşte notificarea Executantului, Executantul poate, printr-o a doua notificare, să ceara rezilierea Contractului.
După reziliere Executantul trebuie să părăsească Xxxxxxxxx în conditiile stipulate prin sub- clauza 17.1.
17.3. Insolvabilitatea
Dacă una dintre Părţi este declarată insolvabilă sub incidenţa oricărei legi aplicabile, face obiectul unei proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare, cealaltă Parte poate, printro notificare, să rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. După reziliere Executantul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va parasi Şantierul, lăsând pe Şantier, în cazul insolvabilităţii sale, toate Materialele si Echipamentele Executantului specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.
17.4. Plata la Rezilierea Contractului
După reziliere, Executantul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier, cu următoarele corecţii:
a) orice sume la care Executantul este îndreptăţit conform contractului;
b) orice sume la care Achizitorul este îndreptăţit conform contractului;
c) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.
Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 45 de zile de la data rezilierii Contractului.
18. Clauze specifice de încetare a contractului
(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
(a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
(b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(2) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
18.1. Responsabilitatea Executantului faţă de Xxxxxxx
Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de Lucrări de la Data Începerii până la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului.
Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Executantul va despăgubi Achizitorul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Executanti ai Achizitorului pe Şantier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor şi pentru toate revendicările sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenţa sau din vina Executantului, agenţilor sau angajaţilor săi.
18.2. Forţa Majoră
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Xxxxxxx.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractual asumate, pe toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
Dacă această situaţie continuă timp de 30 de zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de 28 de zile de la data receptarii notificarii.
19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, din care un exemplar pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.