CONTRACT DE ANTREPRIZĂ – MODEL privind achiziţia lucrărilor prin procedura de achiziții publice de cererea ofertelor de preţuri
Anexa nr. 25
la documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ – MODEL
privind achiziţia lucrărilor
prin procedura de achiziții publice de cererea ofertelor de preţuri
Obiectul achiziţiei: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate
şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul Call Centru
din bd. Xxxxxxxx 0, xxx. Chişinău
Cod CPV: 45314320-0
,,_____”_____________ 2023 mun. Chişinău
Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip Licitație deschisă, nr.___________________________ din ____________ , în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. _________ din _________________, între: Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice”, reprezentată de ____________________________________________
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
care acționează în baza Statutului, denumită în continuare ,,Beneficiar”, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,
__________________________________, reprezentată de ________________________________,
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția conducătorului)
care acționează în baza Statutului, denumită în continuare ,,Antreprenor”, IDNO ___________, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: _____________, pe de altă parte, denumiți în continuare ,,Părți”, iar separat ,,Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul Call Centru din bd. Xxxxxxxx 0, xxx. Chişinău (în continuare - ,,Lucrări”), în conformitate cu normativele, standardele, prescripţiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.
1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:
Proiectul tehnic de montare a SCS, proiectul de montare a sistemului de alimentare cu energie electrică și graficul de executare a Lucrărilor;
Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (Actele de predare – primire a Bunurilor și al Lucrărilor) – 2 exemplare;
Factura fiscală – 2 exemplare.
1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2 către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nr. 42.
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a Lucrărilor contractate este de 100 de zile din data solicitării Beneficiarului, conform graficului de executare.
2.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva Lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă.
2.4. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
2.5 În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din Contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de Lucrări distincte fizic şi funcţional.
2.6. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:
a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract, cerințelor indicate în Anexa nr. 1.1 și actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de ________________________________________ lei, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)
3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepţie a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar fără obiecții.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturilor fiscale, proceselor-verbale de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.
3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 (doăzeci) zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factură” a actului de predare – primire a bunurilor şi a proceselor – verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite şi acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Xxxxxxxxx au fost executate conform Contractului.
3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar, în caz dacă aceasta a fost constituită printr-o scrisoare de garanție bancară sau prin transferul sumei anterior primate de Beneficiar în contul garanției de bună execuție. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziţia Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar
xxxxx va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, după caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în Contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu sa convenit altfel.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite în ofertă vor acoperi toate obligaţiunile din Contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a Lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate Lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier (teren) şi pentru procedeele de executare utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului, în cuantum de 5,0 % din suma totală a Contractului cu TVA, transferată pe contul Beneficiarului.
4.11. Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție după primirea înștiințării privind desemnarea în calitatea de câștigător, dar nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în Contract.
4.13. La Lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.
4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia Lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.
4.19. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
4.20. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
4.21. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri Lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.23. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia Lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.24. În timpul desfăşurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi Lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi Lucrările provizorii.
4.25. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, care constituie responsabilitaea lui, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia Lucrărilor, atribuite spre plată Beneficiarului.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.
6. ANTREPRENORUL
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului Contract, în special cerințelor Anexelor nr. 1, 1.1 și 3.
6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.
6.3. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi Lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.4. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate;
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.
7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea Lucrărilor.
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau rezultatele Lucrărilor nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la Lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregătesc Lucrările, în ateliere de executare a Lucrărilor, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi alți specialiști tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că Lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract.
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1. Perioada de garanţie:
a) pentru elementele sistemului montat – 12 luni;
b) pentru funcționarea sistemului montat – 24 luni din data semnării Actului de predare-primire de către ambele Părți;
c) pentru Lucrările executate - 5 ani, conform art. 24 lit. l) și art.30 al Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
9.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale a Lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea Lucrărilor se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea Lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării Lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea Lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Pentru întârzierea în execuţia și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea a intrat în întârziere. În caz dacă întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10 zile, atunci se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a acestora Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție.
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. Litigiilor care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin tratative.
11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încalcarea Prezentului Contract, este obligată să-i
înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.
11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.
11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.
11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.
11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.
11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:
Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa Lucrările;
Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:
Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, este aplicat sechestru;
Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia Lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a Lucrărilor;
Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul Contract;
Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Cererea de rezoluțiune a Contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul capitol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de rezoluțiune.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a Lucrărilor executate.
12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia Lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia a fost rezolvit Contractul.
12.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate în maximum de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului.
12.7. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.8. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
13. DISPOZIŢII FINALE
13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:
Anexa nr. 1 – Specificații tehnice;
Anexa nr.1.1 – Cerinţe faţă de sistemul de cabluri structurate;
Anexa nr. 2 – Specificații de preț;
Anexa nr. 3 – Caietul de sarcini.
13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.
13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.
13.6. Prezentul Contract este valabil până la 31 decembrie 2023. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, ramân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
13.7. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.
Rechizitele juridice, poştale şi de plăți ale Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
Adresa: Telefon: IBAN: Banca: Codul bancii: Cod TVA: Cod fiscal: E-mail: |
Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 IBAN: XX00XX000000000000000XXX Banca: „Victoriabank” S.A. Sucursala nr. 12, mun. Chişinău Codul băncii: XXXXXX0X000 Cod fiscal: 1002600024700 |
Semnăturile Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
|
|
Anexa nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. _______
din data „_____” ________ 2023
SPECIFICAȚII TEHNICE
Obiectul achiziției: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chişinău
Cod CPV |
Denumirea Lucrărilor |
Specificarea tehnică |
Standarde de referință |
45314320-0 |
Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chişinău |
Conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 1.1 a prezentului Contract. |
CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” |
Semnăturile Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
|
|
Anexa nr. 1.1
la Contractul de antrepriză nr. _______
din data „_____” ________ 2023
Cerințele față de sistemul de cabluri structurate
și de alimentare cu energie electrică a echipamentului electric, electronic și digital (în continuare – EEED): calculatoare, monitoare, imprimante, echipamente de copiat, etc.
1. Noțiuni generale
În prezentul document sunt expuse cerinţele principale faţă de sistemul de cabluri structurate (în continuare – SCS) și a sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED. Aceste sisteme au ca funcție asigurarea transmiterii datelor şi a altor servicii informaționale în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 11801 faţă de SCS a oficiului Agenţiei Servicii Publice, amplasat pe adresa: bd. Moscova, nr.8, mun. Chișinău.
2. Cerinţele faţă de montarea sistemului SCS:
SCS și de alimentare a EEED are ca scop asigurarea locurilor automatizate de muncă(în continuare – LAM). Pentru fiecare LAM urmează să fie asigurat cu interfețe de rețea – minim trei conexiuni cu prize telecomunicaționale RJ-45 cu standardul de referință ISO/IEC 11801, EN 50173 de categoria 5E, și minim trei prize de alimentare 220V cu puterea 0,6kW. Numărul total al LAM-urilor de muncă este - 32.
Schema amplasării și elementele SCS ca repartitor orizontal, jgheaburi, intrări de cabluri, canale de cabluri, prize telecomunicationale și de alimentare sunt prezentate în Cerințele tehnice detaliate.
Antreprenorului i se va oferi pentru examinare setul de documentație cu Cerințele tehnice detaliate. În baza documentelor oferite - pe perioada de actualizare a procedurii de achiziție publicată pe platforma MTender, Antreprenorul desemnat câștigător, în 3 zile lucrătoare va elabora planul de montare și realizare a sistemelor cu descrierea lucrărilor și termenului de executare a acestora. Lucrările vor fi executate de către antreprenor conform termenilor indicați cu controlul lucrărilor de către reprezentantul I.P „Agențiea Servicii Publice”.
Antreprenorul trebuie să asigure din cont propriu procurarea, transportarea materialelor și echipamentelor necesare.
SCS în clădirea ASP de pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 8, trebuie să fie montat de la dulapul de comunicații (existent) în repartitor orizontal în spațiul culoarului (coridorului) prin jgheab metalic 300X50 (cu despărțitor pentru organizarea cablurilor UTP și de alimentare 220 V) - montat în spațiul între tavan suspendat și tavan.
Trasarea cablurilor de la jgheab metalic către zona LAM-ului trebuie să fie executată prin țeavă din plastic cu diametru 30 mm, orizontal cu coborârea verticală la nivelul de podea cu fixarea la coloanele de structură. Traseele, cantitatea și tipul elementelor sunt indicate în Cerințele tehnice detaliate.
Traseele de la locul întrării în podea până la LAM tebuie să fie executate în țevi de plastic cu diametru 30 mm montate în șapă de podea.
LAM-ul trebuie să fie organizat în trapa de podea, dotat cu minim trei prize telecomunicaționale și minim trei prize de alimentare cu energie electrică 220V.
Prizele telecomunicaționale și de alimentare electrică 220 V trebuie să fie montate în construcție de trapă montată în podea cu mărimi variabile maxime 260X260X120 mm (Lungimea x Lățimea x Înălțimea), pentru 12 module. Antrepenorul este obligat să utilizeze un set care va asigura integritatea trapei cu prize și corespunderea construcției trapei cu accesorii - elementele sistemului de cablaj structurat și alimentarea cu energie electrică cu care trapa o să fie echipată (minim trei prize telecomunicaționale și minim trei prize 220V).
Toate accesoriile pentru trapa de podea, rame pentru prize, adaptori, module, prize electrice, etc. trebuie să corespundă unificării sus-menționate.
Patch panelurile trebuie să fie cu minim 24 de porturi RJ-45 de Cat 5E.
Distribuitoarele de cabluri și patch-panelurile trebuie să fie de standard 19” și 1U în înălțime.
Patch-panelurile și distribuitoarele de cabluri trebuie să fie montate în conformitate cu schema-desen din Cerințele tehnice detaliate.
Pe toate prizele telecomunicaționale trebuie să fie aplicate semnele de marcaj cu etichete pe bază de hârtie cu strat protector. Dimensiunile etichetelor - 25X8 mm, înălțimea simbolurilor de etichetă - 5 mm. Marcajul trebuie să prezinte denumirea repartitorului – numărul patch-panelului - portul patch-panel.
Modelul etichetei de marcaj:
CC-1-01;
CC-1-02.
Toate cablurile trebuie să fie minim de categoria 5E UTP sau STP, obligatoriu cu fire de cupru cu diametru 24 AWG (nu se permite folosirea cablurilor altor categorii sau diametru, cu firele din alte materiale decât cupru,de ex. din aluminiu cuprat, sau care nu corespund cerințelor standardului ISO 11801 și a performanței minime aferente cablurilor categoriei 5E).
Antreprenorul va urma să prezinte pentru evaluare și acceptare de către beneficiar următoarele mostre: cablu UTP sau STP Cat. 5E, patch-panel, jgheab metalic, țeava de plastic 30mm, trapa montare în podea, ramele pentru prize, adaptori etc. care vor fi utilizate pentru verificarea corespunderii cerințelor. Antreprenorul trebuie să asigure în strictă conformitate materialele utilizate/solicitate în cerințele tehnice descrise.
La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul, în comun cu reprezentantul Beneficiarului, va executa testarea parametrilor conexiunilor sistemului de cabluri structurate. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările de testare a sistemului de cabluri structurate cu echipament specializat cu certificatul valabil. Procesul de testare trebuie să fie realizat în conformitate cu anexa B a standardului ISO 11801. Echipamentul de testare se va asigura de către Antreprenor fiind inclus în ofertă.
Lucrările se consideră efectuate condiționate prin îndeplinirea următoarelor cerințe:
furnizarea proiectului tehnic elaborat de către Antreprenor care trebuie să fie apropbat de către Beneficiar.
executarea lucrărilor de montarea sistemului conform proiectului.
furnizarea documentaţiei de exploatare ce conține: planul elementelor SCS, planul magistralelor SCS, planul de marcare a prizelor.
furnizarea rezultatelor testării sistemului de cabluri structurate Beneficiarului, semnarea actului de predare – primire a Bunurilor și procesului -verbal a lucrărilor executate de către Beneficiar.
3. Cerinţele faţă de montarea sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED:
Sistemul de alimentare trebuie să asigure fiecare LAM cu minim trei prize 220V 16A.
Prizele de alimentare cu energie electrică de 220V din motivul de unificare trebuie să fie montate în trapă de podea. Prizele trebuie să corespundă complectației trapului și să fie de același model.
Toate prizele trebuie să fie alimentate din panoul de distribuție amplasat în locul indicat în schema elementelor sistemului de alimentare din cerințele tehnice detaliate. Conexiunile între panoul de distribuție și prize trebuie să fie realizate în conformitate cu planul și schema monofilară.
Prizele de alimentare trebuie să fie conectate în grupe până la șase LAM-uri, cu securizarea acestora cu întrerupătoare automat diferențiale.
Toate elementele sistemului de alimentare trebuie să fie selectate din punct de vedere asigurării cerințelor față de securitatea în muncă și a fiabilității.
Montarea sistemului se efectuează în baza proiectului elaborat de către Antreprenor, care trebuie să fie autorizat de către organele de control în domeniu în conformitate cu cerințele tehnice detaliate.
Lucrările de proiectare şi montare se efectuează de către Antreprenor în conformitate cu cerinţele normativelor în vigoare - Normele Amenajării Instalaţiilor Electrice(în continuare – NAIE).
Înainte de efectuarea lucrărilor de montare, proiectul tehnic și graficul de executare a lucrărilor trebuie să fie aprobat de către Beneficiar.
Documente normative de referință de care trebuie să se conducă Antreprenorul la elaborarea documentației tehnice și nemijlocit la realizarea lucrărilor:
а) Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădiri rezidențiale și publice - СП 00-000-0000.
b) NCM G.02.03:2017 Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații.
Proiectarea rețelelor electrice orășenești.
c) NCM G.01.01:2016 Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică.
d) ПУЭ (с 2000 по 2021).
e) СР А.08.01-96 Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente.
f) NCM G.02.03:2017 Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații.
Amenajarea protecției clădirilor și construcțiilor contra trăsnetului.
g) XXX X. 07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții.
Antreprenorul este obligat să asigure darea în exploatare a sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED. Darea în exploatare trebuie să fie însoțită cu procedura de control electrotehnic supravegheat de persoane abilitate.
Lucrările se consideră efectuate după:
furnizarea proiectului tehnic elaborat de către Antreprenor care trebuie să fie apropbat de către Beneficiar.
executarea lucrărilor de montarea sistemului conform proiectului.
furnizarea procesului verbal lucrărilor executate.
furnizarea documentaţiei de exploatare ce conține: planul elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED, planul magistralelor cablurilor de alimentare, planul de marcare a prizelor, planul elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică, schema liniară.
furnizarea rezultatelor testării sistemului de alimentare cu energie electrică, semnarea actului de predare – primire a Bunurilor și procesului - verbal a lucrărilor executate de către Beneficiar.
4. Alte condiții:
Lucrările de execuție se efectueaza de către Contractant (Antreprenor) prin personal calificat și care dispune de certificate de atestare tehnico profesională. Lucrările menționate supra, la finalizare, se supun verificării, inclusiv prin efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice a instalației electrice executate și prezentarea raportului tehnic de către Contractant (Antreprenor). Măsurările și încercările de reglare-recepție se efectuează de către persoane atestate, conform legislației în vigoare a R.M.
Supravegherea tehnică a lucrărilor de execuție este realizată prin personalul autorizat al Beneficiarului.
Antreprenorul va oferi :
garanția pentru elementele sistemului montat timp de minim 12 luni din data semnării actului de predare – primire a Bunurilor de ambele părți;
garanția pentru funcționarea sistemului montat timp de minim 24 de luni – din data semnării actului de predare – primire a Bunurilor de ambele părți;
garanția pentru Lucrările executate - 5 ani, conform art. 24 lit. l) și art.30 al Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
În cazul în care vor fi depistate neglijențe și/sau deficiențe tehnice în funcționarea sistemelor instalate pe parcursul termenului de garanție, Antreprenorul se va obliga se înlăture problemele depistate pe perioada de exploatare de către Beneficiar.
Semnăturile Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
|
|
Anexa nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. _______
din data „_____” ________ 2023
SPECIFICAȚII DE PREȚ
Obiectul achiziției: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chişinău
Cod CPV |
Denumirea Lucrărilor |
U.M. |
Cantitatea |
Prețul (fără TVA), lei |
Prețul (cu TVA), lei |
Termenii de executare |
45314320-0
|
Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate şi a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chişinău |
lucrări |
-/- |
|
|
Lucrările vor fi executate în termen de până la 100 de zile din data solicitării Beneficiarului, conform graficului de executare. |
Semnăturile Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
|
|
Anexa nr. 3
la Contractul de antrepriză nr. _______
din data „_____” ________ 2023
FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
Obiectul: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru,, al ASP amplasat pe adresa: bd. Xxxxxxxx, xx.0, xxx. Chișinău.
Autoritatea contractantă: Xxxxxxx Xxxxxxxx Publice, mun. Chişinău, str. X. Xxxxxx, 42
Descriere generală: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru” al ASP amplasat pe adresa: bd. Xxxxxxxx, xx.0, xxx. Chișinău.
Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre: nu se aplică.
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: nu se aplică.
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii: nu se atestă.
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului: nu se aplică.
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări
Obiectul: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul ,,Call Centru ,, al ASP amplasat pe adresa: bd. Xxxxxxxx, xx.0, xxx. Chișinău.
Autoritatea contractantă: Xxxxxxx Xxxxxxxx Publice, mun. Chişinău, str. X. Xxxxxx, 42
№ crt. |
Simbol norme si Cod resurse |
Denumire lucrărilor |
Unitatea de măsură |
Volum |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. Lucrări de montaj SCS |
|
|
1 |
08-02-395-2
|
Lucrări de montaj: Jgheab metalic stantat pe construcții montate, lățime jgheab până la 400 mm |
m. |
45,00 |
2 |
Preț de piață
|
Jgheab metalic perforat 300x50x3000 (Лоток металлический перфорированный 300х50x3000) |
m. |
45,00 |
3 |
Preț de piață
|
Tijă filetată PGO 8x1000mm (Шпилька резьбовая 8х1000мм) |
m. |
45,00 |
4 |
Preț de piață
|
Ancora de expansiune cu piuliță cu flansa LSI 8x85 mm (Анкер распорный c прокладочной гайкой 8х85 мм) |
buc. |
90,00 |
5 |
Preț de piață
|
Piuliță hexagonală NM 8mm (Гайка шестигранная 8 мм) |
buc. |
180,00 |
6 |
Preț de piață
|
Șaibă plată extinsă POD 8 mm (Шайба плоская 8 мм) |
buc. |
180,00 |
7 |
08-02-410-2
|
Lucrări de montaj: Țeavă din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru până la 50 mm () |
100 m |
318,00 |
8 |
Preț de piață
|
Țeavă 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) |
m. |
318,00 |
9 |
Preț de piață
|
Clipsă Scame pentru țeavă/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса Scame для трубы 32мм ПВХ) |
buc. |
477,00 |
10 |
Preț de piață
|
Diblu cu șurub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) |
buc. |
477,00 |
11 |
RpEA09D
|
Lucrări de montaj: Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 30x17-30x40 mm (Короб) |
m. |
5,00 |
12 |
Preț de piață
|
Conduct pentru cablu ta-gn 80x40 (Короб 80х40 с направляющими) |
m. |
5,00 |
13 |
Preț de piață
|
Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm (Саморез для девева-гипсокартона 3.5х25 мм) |
buc. |
30,00 |
14 |
10-01-038-03
|
Lucrări de montaj: Rotunjire jgheab (Повороты короба) |
buc. |
14,00 |
15 |
Preț de piață
|
Colțar plat 80x40 (Угол плоский 80х40) |
buc. |
2,00 |
16 |
Preț de piață
|
Capac lateral 80x40 (Заглушка 80х40) |
buc. |
12,00 |
17 |
08-01-087-3
|
Lucrări de montaj: Construcții metalice sub utilaj (Instalarea trapa de podea) |
buc. |
30,00 |
18 |
08-03-591-8
|
Lucrări de montaj: Priză de fisa tip neângropat, la instalație deschisă (2xRJ-45) |
100 buc |
0,20 |
19 |
Preț de piață
|
Ramă pentru canal plastic 80x40 (Рамка под короб 80х40) |
buc. |
18,00 |
20 |
Preț de piață
|
Carcasă pentru 2 modul brava negru F0000MB (Рамка для люка под модуль brava) |
buc. |
180,00 |
21 |
11-04-008-01
|
Lucrări de montaj: Bloc detașabil și flexibil (module, celule "ТЭЗ") masa rg, până la 5 (Съёмные модули RJ-45) |
buc. |
104,00 |
22 |
Preț de piață
|
Modul rj-45 utp cat.5e (Модуль rj-45 cat 5e для люка) |
buc. |
94,00 |
23 |
Preț de piață
|
Modul RJ-45 AMP, Krone (Модуль RJ-45 AMP, Krone) |
buc. |
10,00 |
24 |
Preț de piață
|
Adaptor (77607N) DKC 1 modul negru (Адаптор DKC 77607N для люка) |
buc. |
94,00 |
25 |
Preț de piață
|
Adaptor pentru ramă 80x40 (Адаптер под рамку 80х40) |
buc. |
10,00 |
26 |
Preț de piață
|
Capac legal, 77616N, negru (Заглушка под рамку 77616N для люка) |
buc. |
86,00 |
27 |
10-01-054-03
|
Lucrări de montaj: Cablu utp în cutii pozate |
100 m |
45,40 |
28 |
Preț de piață
|
Cablu utp cat 5e (Кабель UTP cat.5е) |
m. |
4 540,00 |
29 |
Preț de piață
|
Colier pentru cablu 2,5x200 (Хомут пластиковый 2.5х200) |
buc. |
300,00 |
30 |
11-02-001-03
|
Lucrări de montaj: Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, până la : 10 (Установка оборудования на резьбе) |
buc. |
4,00 |
31 |
10-06-032-01
|
Lucrări de montaj: Măsurarea cablurilor: Complexul de măsurări cu curent continuu a cablurilor pereche montate pâna la și dupa reglarea în dispozitive terminale (Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства) |
100 cupluri |
4,16 |
32 |
10-01-051-15
|
Lucrări de montaj: Fasonare și conectare cabluri în patch-panel |
10 buc |
10,40 |
33 |
11-04-028-01
|
Lucrări de montaj: Racordarea conectorilor de priză în aparataj, cantitatea contactelor în conector, buc, până la: 14 |
1 conector |
288,00 |
34 |
Preț de piață
|
Protector plastic pentru RJ-45 (Протектор резиновый rj-45) |
buc. |
288,00 |
35 |
Preț de piață
|
Conector RJ-45 (Коннектор rj-45) |
buc. |
288,00 |
36 |
Preț de piață
|
Cablu utp cat 5e patch (Патч-кабель utp cat 5e) |
m. |
324,00 |
|
|
2. Lucrări de montaj sistemului de alimentarea cu energie electrica a echipamentului digital EEED: |
|
|
37 |
08-02-420-1
|
Lucrări de montaj: Cutie de ramificație la bare-conductori de distribuție, cu siguranța, deconector, automat, sau indicator de tesniune |
100 buc |
0,01 |
38 |
Preț de piață
|
Ladă de metal ЩРн 460х310х130 мм IP31 24 module (Электрический распредетительный щит на 24 модулей) |
buc. |
1,00 |
39 |
RpEE15B
|
Lucrări de montaj: Montarea întrerupătoarelor - întrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32А занулённых) |
buc. |
9,00 |
40 |
Preț de piață
|
Întrerupător de sarcină BH-32 3P 32A 400V (Выключатель нагрузки ВН-32) |
buc. |
1,00 |
41 |
Preț de piață
|
Întrerupător automat diferențial ABDT32 C16A 30mA (Выключатель нагрузки C16А ) |
buc. |
3,00 |
42 |
Preț de piață
|
Întrerupător automat diferențial ABDT32 C10A 30mA (Выключатель нагрузки C10A) |
buc. |
5,00 |
43 |
08-02-148-1
|
Lucrări de montaj: Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg |
100 m |
5,00 |
44 |
Preț de piață
|
Cablu electric din cupru cu secțiunea 3x2.5 (Кабель электрический ВВГнГ 3х2.5) |
m. |
500,00 |
45 |
Preț de piață
|
Cоlier plastic 3,6x200 mm (Хомут пластиковый 3,6х200) |
buc. |
100,00 |
46 |
08-02-402-1
|
Lucrări de montaj: Cablu, pe construcții montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, în încăperi cu mediu normal, secțiunea firului până la 10 mm2 |
100 m |
0,10 |
47 |
Preț de piață
|
Cablu VVGng electric din cupru cu secțiunea 5x4 (Кабель электрический ВВГнГ 5х4) |
m. |
10,00 |
48 |
10-01-051-15
|
Lucrări de montaj: Fasonare și conectare cabluri (în priză) |
10 buc |
10,30 |
49 |
10-06-034-12
|
Lucrări de montaj: Lucrări diverse: Doza de distribuție de perete pe cablu cu inveliș din masă plastică |
buc |
6,00 |
50 |
Preț de piață
|
Lucrări de montaj: Cutie distribuție pentru montaj aparent cu grad de protecție IP44 68x68x45 pentru 6 intrări (Распредилительная коробка 68x68x45) |
buc. |
6,00 |
51 |
Preț de piață
|
Forbox 4 mm (Соединитель форбокс 4 мм) |
buc. |
10,00 |
52 |
Preț de piață
|
Forbox 6 mm (Соединитель форбокс 6 мм) |
buc. |
30,00 |
53 |
Preț de piață
|
Bandă izolantă 0,18x19 mm (Изолента 0.18х19мм) |
buc. |
5,00 |
54 |
08-03-591-8
|
Lucrări de montaj: Priză de fișă tip neângropat, la instalație deschisă |
100 buc |
1,03 |
55 |
Preț de piață
|
Priză electrică 220V (Розетка электирическая 220v) |
buc. |
13,00 |
56 |
Preț de piață
|
Priză electrică negru (77482N) 220v (Розетка силовая 220В для люка) |
buc. |
90,00 |
|
|
3. Lucrări de măsurare |
|
|
57 |
1-11-010-2
|
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m |
1 măsurare |
1,00 |
58 |
1-11-011-1
|
Verificarea prezenței circuitului ântre prizele de pământ și elementele legate la pământ |
100 puncte |
1,03 |
59 |
1-11-013-1
|
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" |
1 recept de cur |
7,00 |
60 |
1-11-028-1
|
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici |
1 linie |
7,00 |
|
|
4. Utilaj |
|
|
61 |
Preț de piață
|
Trapă de podea cu o adâncime variabilă 12 module 88312 (Люк напольный на 12 модулей) |
buc. |
30,00 |
62 |
Preț de piață
|
Cassaforma (88112) 12 Modul RAL9005 |
buc. |
30,00 |
63 |
Preț de piață
|
Patch-panel 24-porturi |
buc. |
4,00 |
Semnăturile Părților:
Antreprenor |
Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” |
|
|
20