CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI
CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI
1. Prezentul capitolconține formularele destinate, pe de o parte, sǎ faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care sǎ permitǎ grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidǎ şi corectǎ a tuturor ofertelor depuse.
2. Fiecare ofertant care participǎ, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publicǎ de lucrǎri are obligația sǎ prezinte formularele prevǎzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzǎtor şi semnate de persoanele autorizate.
Formular | Denumirea |
F3.1 | Formularul Ofertǎ |
F3.2 | Scrisoare de garanție bancarǎ |
F3.3 | Grafic de executare a lucrǎrilor |
F3.4 | Grafic de executare a documentației de proiect |
F3.5 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determinǎ excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 |
F3.6 | Declarația privind conduita eticǎ çi neimplicarea în practici frauduloase çi de corupere |
F3.7 | Formularul informativ despre ofertant |
F3.8 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţǎ de alţi beneficiari |
F3.9 | Declarație privind experiența similarǎ |
F3.10 | Declarație privind lista principalelor lucrǎri executateîn ultimul an de activitate |
F3.11 | Declarație privind dotǎrile specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzǎtoare a contractului |
F3.12 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului |
F3.13 | Lista subcontractanților çi partea/pǎrțile din contract care sunt îndeplinite de cǎtre aceçtia |
F3.14 | Informație privind asocierea |
F3.15 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții |
1
FORMULARULF3.1
OFERTĂ
Cǎtre (dinumireaautoritǎţii contractante şi adresa completǎ)
Stimaţi domni,
1. Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionatǎ, sǎ executǎm _
(denumirea lucrǎrii)
pentru suma fǎrǎ TVA de
lei,
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugǎ taxa pe valoarea adǎugatǎ în cuantum de
lei. (suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajǎm ca, în cazul în care oferta noastrǎ este stabilitǎ cîştigǎtoare, sǎ începem lucrǎrile cît mai curînd posibil dupǎ primirea dispoziţiei de începere şi sǎ terminǎm lucrǎrile în conformitate cu graficul de executare anexate în luni calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)
3. Ne angajǎm sǎ menţinem aceastǎ ofertǎ valabilǎ pentru o duratǎ de
zile, respectiv pînǎ la data de (durata în litere şi în cifre)
, şi ea va rǎmîne obligatorie pentru noi şi poate fi (ziua/luna/anul)
acceptatǎ oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînǎ la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publicǎ aceastǎ ofertǎ, împreunǎ cu comunicarea transmisǎ de dumneavoastrǎ, prin care oferta noastrǎ este stabilitǎ cîştigǎtoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alǎturi de oferta de bazǎ:
[ ] depunem oferta alternativǎ, ale cǎrei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertǎ separat, marcat în mod clar „alternativǎ”;
[] nu depunem ofertǎ alternativǎ.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastrǎ este stabilitǎ ca fiind cîştigǎtoare, sǎ constituim garanţia de bunǎ executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7. Înţelegem cǎ nu sînteţiobligaţi sǎ acceptaţi oferta cu cel mai scǎzut preţ sau orice altǎ ofertǎ pe care o puteţi primi.
Data / /
, în calitate de
, legal autorizat sǎ semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele ofertantului) ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximǎ a lucrǎrilor executate de subantreprenor (% din preţul total ofertat).
2. Garanţia de bunǎ executare va fi constituitǎ sub formǎ
în cuantum de % (din preţul total ofertat) çi constituie
mii lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrǎrile executate luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrǎrilor pînǎ la data începerii executǎrii) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrǎrilor (de la data semnǎrii contractului) zile calendaristice
Ofertant,
(semnǎtura autorizatǎ)
FORMULARUL F3.2
BANCA
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertǎ la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publicǎ
Cǎtre (denumirea autoritǎţii contractante şi adresa completǎ)
cu privire la procedura de atribuire a contractului
(denumirea contractului de achiziţie publicǎ)
subsemnaţii
sediul (denumirea bǎncii)
,
, avînd
înregistrat la , (adresa bǎncii)
ne obligǎm faţǎ de sǎ plǎtim (denumirea autoritǎţii contractante)
suma de , la prima sa cerere scrisǎ şi fǎrǎ ca (suma în litere şi în cifre)
acesta sǎ aibǎ obligaţia de a-şi motiva cererea respectivǎ, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantǎ sǎ specifice cǎ suma cerutǎ de ea şi datoratǎ ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile urmǎtoare:
1. Ofertantul
(denumirea ofertantului)
îşi retrage sau modificǎ oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilitǎ cîştigǎtoare, ofertantul
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanţia de bunǎ executare;
3. Oferta sa fiind stabilitǎ cîştigǎtoare, ofertantul
(denumirea ofertantului)
a refuzat sǎ semneze contractul de achiziţie publicǎ de lucrǎri;
Nu se executǎ vreo condiţie, specificatǎ în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publicǎ de lucrǎri.
Prezenta garanţie este valabilǎ pǎnǎ la data de
Parafatǎ de Banca înziua luna anul (semnǎtura autorizatǎ)
FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
(denumirea lucrǎrilor)
Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | … | Anul (n) | ||
Luna | ||||||
1 | 2 | 3 | … | N | ||
1. | Organizare de şantier | |||||
2. | Obiect 01 Categoria de lucrǎri: | |||||
3. | Obiect 02 Categoria de lucrǎri: | |||||
… | Obiect … Categoria de lucrǎri: |
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei
FORMULARUL F3.4
GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
(denumirea serviciilor)
Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | … | Anul (n) | ||
Luna | ||||||
1 | 2 | 3 | … | N | ||
1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginereçti etc | |||||
2. | Faza 2 Schițǎ de proiect | |||||
3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene çi deviz): | |||||
… | Faza 4 : |
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei
FORMULARUL F3.5
DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuațiile ce determinǎ excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria rǎspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publicǎ şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, cǎ nu mǎ aflu în situaţia prevǎzutǎ la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotǎrâre definitivǎ a unei instanţe judecǎtoreşti pentru participarea la activitǎţi ale unei organizaţii sau grupǎri criminale, pentru corupţie, fraudǎ şi/sau spǎlare de bani.
Subsemnatul declar cǎ informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg cǎ autoritatea contractantǎ are dreptul de a solicita, în scopul verificǎrii şi confirmǎrii declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul,
reprezentant împuternicit al
(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura
(se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie
publicǎ avînd ca obiect
(denumirea lucrării), codul CPV
, la data de
(zi/luna/an), organizatǎ de
(denumireaautorităţii contractante), declar pe propria rǎspundere cǎ:
a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotǎrârii judecǎtoreçti;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de platǎ a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurǎri sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitatǎ;
c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotǎrârea definitivǎ a unei instanţe judecǎtoreşti, pentru o faptǎ care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesionalǎ;
d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
Subsemnatul declar cǎ informaţiile furnizate în scopul demonstrǎrii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantǎ are dreptul de a solicita, în scopul verificǎrii şi confirmǎrii declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completǎrii:
Semnat: Nume/prenume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei
FORMULARUL F3.6
DECLARAŢIE
privind conduita eticǎ çi neimplicarea în practici frauduloase çi de corupere
Data:
Numǎrul procedurii:
Cǎtre:
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta cǎ:
1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivǎ cǎtre autoritatea contractantǎ.
3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregǎtirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legǎturǎ cu procedura respectivǎ de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plǎţi cǎtre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publicǎ, implementarea contractului şi aprobarea plǎţilor contractuale în numele autoritǎţii contractante.
Data completǎrii: Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:
FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele
2. Codul fiscal
3. Adresa sediului central
4. Telefon Fax E-mail
5. Certificatul de înregistrare
(numǎrul, data înregistrǎrii)
(instituţia emitentǎ)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) (numǎrul, data, instituţia emitentǎ, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacǎ este cazul:
(adresa completǎ, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piaţǎ de afaceri:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anualǎ la 31 decembrie, mii lei |
1. | ||
2 | ||
3 | ||
Media anualǎ: |
Data completǎrii: Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei:
FORMULARUL F3.8
DECLARAŢIE
privind obligaţiile contractuale faţǎ de alţi beneficiari
Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. |
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei
FORMULARUL F3.9 EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului
2. Numǎrul şi data contractului
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului_
5. Ţara
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se noteazǎ opţiunea corespunzǎtoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
• antreprenor asociat
• subantreprenor
7. Valoarea contractului | exprimatǎ în moneda | exprimatǎ |
în care s-a | în echivalent | |
încheiat contractul | dolari SUA | |
a) iniţialǎ (la data semnǎrii contractului ) |
|
|
b) finalǎ |
(la data finalizǎrii contractului)
8. Dacǎ au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
9. Perioada de executare a lucrǎrii (luni)
a) contractatǎ
b) efectiv realizatǎ
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacǎ este cazul), care va fi susţinut pe bazǎ de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul
10. Numǎrul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor
11. Principalele remedieri şi completǎri înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similarǎ, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacitǎţişi categorii de lucrǎri prevǎzute în contracte
Data completǎrii: Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei şi sigiliu:
FORMULARUL F3.10
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE
Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrǎrilor executate | Perioada de execuţie a lucrǎrii (luni) | Numǎrul şi data procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor |
1 | ||||||
2 | ||||||
... |
*) Se precizeazǎ calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei:
FORMULARUL F3.11
DECLARAŢIE
privind dotǎrile specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzǎtoare a contractului
Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrǎrii, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmeazǎ sǎ le adopte | Unitatea de mǎsurǎ (bucǎţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
. | ||||
n |
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei:
FORMULARUL F3.12
DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numǎrul şi denumirea lucrǎrilor similare executate în calitate de conducǎtor | Numǎrul certificatului de atestare Data eliberǎrii |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Arhitect çef | |||||
Inginer çef | |||||
Diriginţi de şantier | |||||
Maiştri | |||||
Specialişti …………… …………… ……………. |
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei:
FORMULARULF3.13
LISTA SUBCONTRACTORILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activitǎţi din contract | Valoarea aproximativǎ | % din valoarea contractului |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Semnat: Nume:
Funcţia în cadrul firmei:
Denumirea firmei:
FORMULARUL F3.14
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participǎrii la procedura de adjudecare a executǎrii obiectivului de investiție
_
(denumirea)
(forma de licitaţie )
1.Pǎrţi contractante ( agenţi economici)
a)
b)
c)
2. Xxxxxx, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (pǎrţi contractante):
a)
b)
c)
3. Informaţii privind modul de asociere:
3.1. Data încheierii contractului de asociere
3.2. Locul şi data înregistrǎrii asociaţiei
3.3. Activitǎţi economice ce se vor realiza în comun
3.4. Contribuţia fiecǎrei pǎrţi la realizarea activitǎţilor economice comune convenite
3.5. Valoarea çi cota procentualǎ a lucrǎrilor executate de fiecare asociat
3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei
3.7. Modalitatea de împǎrţire a rezultatelor activitǎţii economice comune desfǎşurate
3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împǎrţire a rezultatelor lichidǎrii
3.9. Repartizarea fizicǎ, valoricǎ şi procentualǎ între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei 3.10.Alte cauze
Data completǎrii
Semnat Liderul Asociației: Nume: Funcţia în cadrul firmei: Denumirea firmei:
Semnat Asociatul Secund: Nume: Funcţia în cadrul firmei: Denumirea firmei:
FORMULARUL F3.15
INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
Nr. din
A V I Z
Ca urmare a solicitǎrii (denumirea solicitantului),
nr. din
obiectivului de investiţie
privind participarea la licitaţia publicǎ organizatǎ pentru executarea
(denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat, comunicǎm urmǎtoarele:
Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecţia de Stat în Construcţii | Da | Nu |
1 | 2 | 3 | 4 |
Cu privire la lucrǎrile generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivǎ a antreprenorului: - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrǎrilor; - cazuri în care neconformitǎţile au afectat lucrǎrile de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţǎ; - cazuri de accidente tehnice, prin încǎlcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrǎrilor; - cazuri de respingeri sau amînǎri de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |
Şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii
NOTE:
1.Vor fi menţionate lucrǎrile în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivǎ a comisiei de licitaţie.
2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivǎ a comisiei de licitaţie.
3.Pentru agenţii economici care îşi desfǎşoarǎ activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de cǎtre fiecare inspecţie teritorialǎ a raionului în care ofertantul şi-a desfǎşurat sau îşi desfǎşoarǎ activitatea în ultimii 3 ani.
CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI
1. Caiet de sarcini
Obiectul
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantǎ
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generalǎ
Se precizeazǎ adresa (şantierul) lucrǎrilor, descrierea generalǎ a obiectelor lucrǎrii, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizeazǎ elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantǎ.
3. Materiale, compatibilitǎţi, reglementǎri tehnice şi standarde utilizate
Se precizeazǎ calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementǎrile tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrǎrilor; durata de serviciu a lucrǎrilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrǎrilor.
4. Mostre
Se precizeazǎ modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, pǎstrarea, protecţia materialelor şi a lucrǎrilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizeazǎ transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrǎrilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercǎri, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizeazǎ încercǎrile necesare ale tuturor elementelor clǎdirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi pǎstrarea cǎrţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizeazǎ modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezicǎ a lucrǎrilor, toleranţe de execuţie
Se precizeazǎ modalitǎţile de trasare geodezicǎ, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrǎrilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizeazǎ sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încǎlzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizeazǎ parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încǎpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clǎdirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizeazǎ mǎrimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; mǎsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizeazǎ amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivǎ; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrǎri de construcţii aferente montǎrii instalaţiilor
Se precizeazǎ modalitatea şi tipurile lucrǎrilor de construcţii aferente montǎrii instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrǎri.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizeazǎ furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrǎrilor
Se precizeazǎ echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrǎrilor; forţa de muncǎ; utilitǎţile pentru organizarea de şantier (apǎ, electricitate, iluminare, încǎlzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnǎ pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizeazǎ termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizeazǎ modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.
Autoritatea contractantǎ
Data " "
2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitǎțile de lucrǎri.
Obiectul
Autoritatea contractantă_
(denumirea, adresa)
Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
n. | ||||
Total |
Data " "
(semnătura autorizată)
SECȚIUNEA 2. SERVICII DE PROIECTARE
3. Caiet de sarcini
1. Denumireaobiectivului
Se precizeazǎ descrierea generalǎ a obiectului de proiectare.
2. Amplasarea obiectivului. Se precizeazǎ adresa.
3. Beneficiar/investitor.
Se precizeazǎ Autoritate contractantǎ
4. Statutul de protecție. Se precizeazǎ dupǎ caz.
5. Temeiul proiectǎrii
Se precizeazǎ temeiul elaborǎrii documentației.
6. Descrierea obiectului.
Se precizeazǎ caracteristicile tehnice ale obiectului.
7. Justificarea elaborǎrii documentației de proiect. Se precizeazǎ necesitatea elaborǎrii documentației
8. Cerințe referitor la lucrǎrile planificate la obiect.
Se precizeazǎ tipul lucrǎrilor pentru care se necesitǎ elaborarea documentației de proiect.
9. Cerințe referitor la succesiunea çi componența documentației de proiect. Cerințe de bazǎ privind soluțiile arhitectural-planimetrice.
Se precizeazǎ etapele, cerințele privindexecuția documentației de proiect etc.
Autoritatea contractantǎ
Data " "
CAPITOLUL V. CONTRACT - MODEL
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E
Contract-model
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziţia prin
““ ” 20
(municipiu, oraş)
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data , între
, cu sediul în
(denumirea autorităţii contractante)
(localitatea)
str. , telefon: , fax: ,
autentificat prin cod unic de înregistrare nr.
,
(numele, prenumele şifuncţia conducătorului)
reprezentat prin
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în ,
(localitatea)
str. , telefon: , fax: , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr.
din “ ” _20 , eliberată de , pe un termen de ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin , în calitate
(numele şifuncţia conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în vigoare.
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de luni după primirea ordinului de începere a execuţieişi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şideficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şifuncţional.
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
lei MD, inclusiv TVA lei MD.
(suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere)
1.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.7 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.
4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.
5. ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.
5.2 În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
5.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.
6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE
BENEFICIARULUI
6.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
6.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative în vigoare pentru construcţii.
6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
6.4 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar rămân la dispoziţia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şisînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general.
6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.
6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
6.8 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
6.9 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru procedeele de execuţie utilizate.
6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţinăgaranţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
6.11Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală în cel mult 15 zile.
6.12Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru ofertă.
6.13Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cîtpretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.
6.14Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
6.15La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoarăactivităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şidocumentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şidocumentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.
6.17Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
6.18Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.
6.20Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
6.21Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şiinexactităţile constatate sau presupuse.
6.22Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şiobligaţiunilor legale şi profesionale.
6.23Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
6.24În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
6.25În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
6.26În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii.
6.27Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.
7. FORŢA DE MUNCĂ
7.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
8.7 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.
8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de
ani.
9.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
10.1 Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şigheaţa.
10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale.
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
• Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
• Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
• Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
• Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
13. DISPOZIŢII FINALE
13.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Oferta financiară;
d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.
13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.
14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL GENERAL | BENEFICIARUL |
Adresa poştală: | Adresa poştală: |
Telefon: | Telefon: |
Cod fiscal: | Cod fiscal: |
Banca: | Banca: |
Cod: | Cod: |
IBAN | IBAN |
15. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR GENERAL | BENEFICIAR |
L.Ş. | L.Ş. |
Digitally signed by Xxxxxx Xxxxxx Date: 2021.04.21 11:25:18 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova