Contract
II. NAVODILO GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Veljavna zakonodaja: Postopek oddaje naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh navodil oziroma pogojih zahtevano drugače:
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 - ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011;
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000 in 13/18);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- UPB, 158/20 in 3/22 - Zdeb);
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: GZ-1);
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) ter
drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.
2. Xxxxxx: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.
MERILO UTEŽ
Cena 100%
Naročnik bo ocenjeval samo dopustne ponudbe ponudnikov.
Ponudbene cene so fiksne in nespremenljive za celotno obdobje trajanja pogodbe.
3. Jezik: Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material), predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
4. Gospodarski subjekt: Posamezen gospodarski subjekt se lahko na predmetno naročilo prijavi samostojno in lahko odda samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. Podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah.
Ponudba skupine gospodarskih subjektov: v postopku oddaje predmetnega javnega naročila lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji.
Izvedba javnega naročila s podizvajalcem: če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
5. Pojasnila razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije, ki bodo prispela najpozneje tri (3) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb.
Odgovore bo naročnik podal najpozneje dva (2) dneva pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na Portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati dejansko stanje.
6. Sprememba razpisne dokumentacije: Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje dva (2) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štele kot nedopustne in bodo izločene.
7. Variantne ponudbe: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.
8. Priprava ponudbe: Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je dostopna preko Portala javnih naročil.
Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije naročnika v skladu s temi navodili oziroma na lastnih obrazcih, iz katerih pa izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v predmetni dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).
OPOZORILO: Z elektronskim podpisom ponudbe v sistemu eJN2 se šteje, da je ponudnik podpisal dokumente v razdelkih »Predračun« in »ESPD obrazec«.
Ponudniki morajo v primeru, da je del ponudbe opredeljen kot poslovna skrivnost, sklep o poslovni skrivnosti priložiti ob elektronski oddaji ponudbe v razdelek »Drugi dokumenti«.
9. Postopek za oddajo ponudb: Ponudnik odda ponudbo na xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 v *.pdf ali *:jpg formatu ali
*.tif formatu do dne 3. 3. 2023 do 12.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN2.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
10. Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe na enak način, kot jo je oddal. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik oddane prijave ne more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
11. Odpiranje ponudb: Javno odpiranje ponudb bo naročnik izvedel preko sistema eJN2 dne 3. 3. 2023 ob 13.15 uri.
Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument (razpisni obrazec št. 3), ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.
12. Dopolnitve, spremembe, pojasnila ponudbe (peti odstavek 89. člena ZJN-3): V kolikor bo naročnik ugotovil, da so ali se zdijo predložene informacije ali dokumentacija, nepopolne ali napačne oziroma manjkajo posamezni dokumenti manjkajo, bo zahteval, da ponudnik v petih (5) dneh po prejemu poziva predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo. Popravki in dopolnitve ponudbe morajo biti skladni s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.
Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
OPOZORILO: Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, kadar je to primerno oziroma potrebno, za komunikacijo s ponudniki uporabi neelektronska komunikacijska sredstva skladno z določili drugega in četrtega odstavka 37. člena ZJN-3.
13. Dopustna ponudba (29. točka prvega odstavka drugega člena ZJN-3) je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
14. Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb: Naročnik si pridržuje pravico neoddati javnega naročila, pri čemer ponudniki nimajo pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega javnega naročila.
V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli do roka za oddajo ponudb ustavi postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.
15. Objava odločitve o oddaji javnega naročila: Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.
16. Poziv na podpis pogodbe: Po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku osmih
(8) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
17. Sprememba pogodbe o izvedbi javnih naročil med njeno veljavnostjo: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da ob nastopu okoliščin, ki jih navaja 95. člen ZJN-3, spremeni pogodbo in sicer po postopku, kot ga opredeljuje predmetno določilo.
18. Zaupnost dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in poslovna skrivnost: Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Ponudnik bo vse podatke iz razpisne dokumentacije varoval kot poslovno skrivnost.
Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovne skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ALI »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ob tem naročnik opozarja, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da »so javni podatki specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem določenim v 35. členu ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridružuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.
19. Pravno varstvo: Zahtevek za revizijo lahko skladno z ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudbe.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime xxxxxxxxx,
- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,
- predmeta javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
- potrdilo o vplačani taksi, ki v skladu s 71. členom ZPVPJN znaša za zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 2.000,00 EUR.
Taksa v višini 2.000,00 EUR se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na portalu javnih naročil, zadnji dve številki pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Navodila za uporabo portala eRevizija: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.
III. RAZPISNI POGOJI
A) Podatki o gospodarskem subjektu (Razpisni obrazec št. 1a ali 1b in 1c).
V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo vodilni ponudnik in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce in vse subjekte, katerih zmogljivost bo uporabil skladno s priloženimi razpisnimi obrazci.
V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 1c navesti sledeče podatke:
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
– izpolnjene krovne izjave teh podizvajalcev,
– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Vsak podizvajalec mora izpolniti razpisni obrazec št. 1d.
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati.
Zahteva podizvajalca in pooblastilo ponudniku za neposredno plačilo (Razpisni obrazec št. 1e).
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno po ZJN-3, obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora ponudnik podati izjavo, da bo skladno z določilom šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 podal pisno izjavo o poplačilih (Razpisni obrazec št. 1f).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na to, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č), d), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2).
C) Ponudbeni predračun (Razpisni obrazec št. 3).
Ponudbena cena se oblikuje na temelju obračuna na osnovi fiksnih in nespremenljivih cen na enoto.
Predmet javnega naročila je Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx. Ponudbena cena mora vključevati:
stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za predpisano vrednost dostaviti naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe;
stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec onesnažil;
stroške temeljitega čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času izvajanja del;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del;
stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča;
stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;
stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi izvajanja del;
stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;
stroške izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje;
stroške izkaza požarne varnosti;
stroške sodelovanja in koordinacije z drugimi so- oz. podizvajalci na objektu – posebej z dobavitelji opreme;
stroške koordinacije med naročnikom, odgovornim projektantom in gradbenim nadzorom;
stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo in funkcioniranje objekta nujno potrebne ostale stroške.
Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
Rok izvedbe:
- začetek izvajanja del: po podpisu pogodbe in
- zaključek izvajanja del (rok za primopredajo del) 25. 8. 2023.
Veljavnost ponudbe: do 20. 3. 2023.
D) Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)
Vsi gospodarski subjekti v ponudbi (tj. ponudnik, vsi ponudniki v skupnem nastopu in podizvajalci) predložijo podpisano in žigosano o lastno izjavo (tretji odstavek 47. člena ZJN-3). Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsak gospodarski subjekt posamično.
Izjava, da gospodarskemu subjektu kot pravni osebi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
– terorizem (108. člen KZ-1),
– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Izjava, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave izpolnjuje obvezne dajatve in druge nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni urad v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika:
- če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 evrov ali več oziroma
- je imel predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave.
Izjava, da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Izjava, da gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Izjava gospodarskega subjekta, da ga lahko naročnik izključi iz postopka javnega naročanja (šesti odstavek 75. člena ZJN-3):
- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Gospodarski subjekt predloži lastno izjavo.
Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe ter vpogled v e- dosje (Razpisni obrazec št. 4 in 5).
E) Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)
1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Izjava gospodarskega subjekta, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:
1) je vpisan v poslovni register za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal v sklopu predmeta tega javnega naročila ter
2) ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Gospodarski subjekti, ki bodo v predmetnem javnem naročilu opravljali dejavnost gradbeništva, morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 16. člena GZ-1 in sicer:
- v poslovni register mora imeti vpisano dejavnost gradbeništva;
- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka 16. člena GZ-1;
- imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje), kar dokazujejo z obrazcem M1 ali pogodbo o zaposlitvi za vodjo del.
Gospodarski subjekt mora pred sklenitvijo pogodbe zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbo 16. člena GZ-1 (v višini najmanj 200.000,00 evrov), ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.
Opomba: v primeru skupne ponudbe predloži izjavo vsak subjekt.
2. Ekonomski in finančni položaj: Izjava gospodarskega subjekta, da:
- v zadnjih 6 mesecih od roka za oddajo ponudb ni bil v blokadi na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah,
- na dan pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
- ima na dan roka za oddajo ponudbe izkazano kreditno tveganje kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno oceno SB 6 ali več.
Gospodarski subjekt predloži lastno izjavo.
3. Tehnična in strokovna usposobljenost
a) Spisek referenc gospodarskega subjekta, to je najvažnejših referenc v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb in sicer, da je gospodarski subjekt izvedel istovrstne posle (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj treh (3) zahtevnih objektih po klasifikaciji CC-SI vrst objektov in sicer CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC-SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti posameznega posla najmanj 1.000.000,00 evrov brez DDV. (Razpisni obrazec št. 6).
Kot ustrezno referenco bo naročnik štel tisto referenčno potrdilo, iz katerega bo izhajalo, da je ponudnik posel izvedel v celoti, kar pomeni, da je za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga gospodarski subjekt v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 6a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.
b) Spisek referenc za vodjo gradnje in sicer, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval kot vodja del, vodja gradnje, odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbišča pri izvedbi istovrstnih poslov (tj. tistega dela iz specifikacije naročila, ki ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj dveh (2) zahtevnih objektih po klasifikaciji vrst objektov in sicer: CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC-SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti posameznega posla najmanj 1.000.000,00 evrov brez DDV (Razpisni obrazec št. 7).
Nominirani vodja gradnje mora biti s področja gradbeništva in:
- mora imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva, vpisan mora biti v imenik, skladno z GZ in ZAID, skladno s četrtim odstavkom 19. člena GZ-1 in
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga gospodarski subjekt v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 7a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt sam sebi oz. ga ne more potrditi izvajalec v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.
c) Spisek referenc za vodjo del na področju elektrotehnike oziroma elektroinštalacij in sicer, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe sodeloval kot vodje del, vodje gradnje, odgovornega vodje posameznih del s področja elektrotehnike ali odgovornega vodje gradbišča s področja elektrotehnike pri izvedbi istovrstnih poslov (tj. tistega dela iz specifikacije naročila, ki ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj dveh (2) zahtevnih objektih po klasifikaciji vrst objektov in sicer: CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC-SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti elektroinštalacijskih del najmanj 200.000,00 evrov brez DDV (Razpisni obrazec št. 8).
Nominirani vodja del za področje elektrotehnike oziroma elektroinštalacij mora:
- imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja elektrotehnike in mora biti vpisan v imenik, skladno z GZ in ZAID ter
- izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta ali vodenje posameznih del na zahtevnih objektih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga gospodarski subjekt v obrazcu navaja (Razpisni obrazec št. 8a), sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi gospodarski subjekt sam sebi oz. ga ne more potrditi izvajalec v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.
Opomba: Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.
F) V kolikor daje skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno:
- navedba vseh partnerjev v skupini,
- imenovanje vodilnega partnerja,
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela oziroma storitev, ki ga/jo bo vsak posamezni partner v skupini prevzel in izvajal ter delež vsakega partnerja v skupini v odstotkih in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila,
- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- način reševanja sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini ter
- veljavnost pravnega akta.
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti gospodarski subjekti tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in vodilnim ponudnikom.
G) Gospodarski subjekt se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki*, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.
Izjava (Razpisni obrazec št. 9)
H) Izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Xxxxxxxx obrazec št. 10).
I) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 11).
J) Terminski plan izvedbe, ki mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti.
K) Izjava gospodarskega subjekta, da bo pridobil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV; zavarovanje bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe (Razpisni obrazec št. 12). Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec št. 12a).
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik (samostojni ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi) predložiti ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (desetih) dni od obojestranskega podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izbrani ponudnik lahko namesto bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Veljavnost zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje del.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti ali
- če izvajalec naročniku ne bo izročil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih (10) dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.
L) Izjava gospodarskega subjekta, da bo pridobil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV; zavarovanje bo izbrani izvajalec predložil ob podpisu prevzemnega zapisnika (Razpisni obrazec št. 13). Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije za odpravo napak v garancijski dobi (Razpisni obrazec št. 13a).
Originalno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici mora ponudnik izročiti naročniku takoj (najkasneje v 8 dneh) po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom v višini 5% od končne obračunske vrednosti z vključenim DDV z veljavnostjo vsaj 30 dni po preteku 10-letnega garancijskega roka.
Izvajalec lahko naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni po preteku 10-letnega garancijskega roka.
Zavarovanje mora biti brezpogojno in nepreklicno. Brez predloženega finančnega zavarovanja primopredaja del ni opravljena. Finančno zavarovanje mora biti predloženo v obliki, kot je predvidena v tej dokumentaciji.
Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da mora biti izjava brezpogojna. Če izda banka ali zavarovalnica garancijo z izjavo kot npr.: da bo izdala garancijo v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, za katero bo naročnik štel, da ni ustrezna.
Če se zavarovanje ne izroči v predvidenem roku, se unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se zadrži plačilo končne situacije.
Finančno zavarovanje bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne izvrši svoje obveznosti.
M) Izjava gospodarskega subjekta o garancijskih rokih (Razpisni obrazec št. 14).
N) Izjava gospodarskega subjekta o upoštevanju določil Uredbe o zelenem javnem naročanju (Razpisni obrazec št. 15).
O) Cenik kalkulativnih elementov.
P) Program in način usposabljanja upravljalca stavbe.
IV. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
Razpisni obrazec št. 1a
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
- V SAMOSTOJNEM NASTOPU
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Transakcijski račun in banka | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 1b
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
– SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO
Vodilni partner:
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Transakcijski račun in banka | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Soponudnik v skupni ponudbi
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Transakcijski račun in banka | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Soponudnik v skupni ponudbi:
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Transakcijski račun in banka | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Soponudnik v skupni ponudbi:
Naziv | |
Naslov in sedež | |
Pooblaščenec za podpis pogodbe | |
Kontaktna oseba | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Transakcijski račun in banka | |
Matična številka | |
ID številka za DDV |
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 1c
SEZNAM GOSPODARSKIH SUBJEKTOV - PODIZVAJALCI
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:
Podizvajalec (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Delež (v %) | Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje |
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 1d
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
- PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca | |
Naslov in sedež | |
Zakoniti zastopnik | |
Matična številka | |
ID številka za DDV | |
Transakcijski račun in banka | |
Kontaktna oseba podizvajalca | |
Telefon kontaktne osebe | |
E-pošta | |
Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec | |
Vrsta del, ki jih prevzema podizvajalec |
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
Razpisni obrazec št. 1e
IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA
Podizvajalec
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Ponudnik:
(naziv)
pooblaščam naročnika Občino Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 1251 Moravče, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1c in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1d.
Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:
Razpisni obrazec št. 1f IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA - PONUDNIKA
V zvezi z naročilom »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx«, z oznako JN ,
s polno odgovornostjo izjavljamo, da bomo skladno z določilom šestega odstavka 94. člena ZJN-3 v roku 60 dni po prejemu plačila končnega računa naročniku posredovali lastno pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
NAVODILO: Izjava se izpolni, žigosa in podpiše le v primeru, da podizvajalec ni zahteval neposrednih plačil.
Razpisni obrazec št. 2 KROVNA/LASTNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
S polno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. | vse izjave in navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih subjektih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah; |
2. | v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; |
3. | bodo strokovnjaki/kadri, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; |
4. | bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. |
5. | ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB-2), ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe. |
6. | vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; |
7. | ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; |
8. | vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju – gospodarski subjekt naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; |
9. | v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; |
10. | smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; |
11. | bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; |
12. | bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; |
13. | bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; |
14. | smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; |
15. | smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; |
16. | smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; |
17. | bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; |
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 3
PONUDBA št. _
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naročilo »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx« za ceno:
Poz. | Opis del | Cena |
1. GRADBENA DELA | EUR | |
1.1 pripravljalna dela | EUR | |
1.2 rušitvena dela | EUR | |
1.3 zemeljska dela | EUR | |
1.4 kanalizacija | EUR | |
2. OBRTNIŠKA DELA | EUR | |
2.1 krovskokleparska dela | EUR | |
2.2 suhomontažna dela | EUR | |
2.3 stavbno pohištvo | EUR | |
2.4 slikopleskarska dela | EUR | |
2.5 fasaderska dela | EUR | |
2.6 asfalterska dela | EUR | |
3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | EUR | |
3.1 razsvetljava | EUR | |
3.2 strelovod | EUR | |
3.3 montažni material | EUR | |
3.4 CNS | EUR | |
3.5 | predaja podatkov za izdelavo projekta PID, izdelava PID, projektantski nadzor, predaja atestov in garancij | EUR |
4. STROJNE INŠTALACIJE | EUR | |
4.1 centralno ogrevanje | EUR | |
4.2 energetski monitoring | EUR | |
5. NEPREDVIDENA DELA (5%) | EUR | |
Vrednost del brez DDV (1. - 5.) | EUR |
Popust % | EUR |
Vrednost del z upoštevanjem popusta: | EUR |
+ DDV 22 % | EUR |
PONUDBENA CENA (z DDV): | EUR |
(z besedo: evrov /100)
2. Ponudbena cena se oblikuje na osnovi fiksnih cen na enoto.
3. Rok izvedbe razpisanih del:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek vseh pogodbenih obveznosti: do 25. 8. 2023.
4. Veljavnost ponudbe: do 20. 3. 2023.
Datum: Žig: Podpis ponudnika:
Obvezna priloga: izpolnjen popis del!
Razpisni obrazec št. 4 POOBLASTILO PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV
(naziv gospodarskega subjekta)
pooblaščam naročnika Občino Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 1251 Moravče, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx«, z oznako JN
▪ pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3) in
▪ opravi vpogled v e-dosje.
Podatki o pravni osebi: _ Polno ime podjetja:
Sedež podjetja: _ Občina sedeža podjetja: _ Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO: Obrazec izpolnijo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci.
Razpisni obrazec št. 5 POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV
(ime in priimek, funkcija pri gospodarskem subjektu)
pooblaščam naročnika Občino Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 1251 Moravče, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx«, z oznako JN
pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3).
Polno ime in sedež podjetja: _ Občina sedeža podjetja: _ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja:
Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji priimek): _ EMŠO:
Datum in kraj rojstva:
Občina in država rojstva, državljanstvo: _ _ Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Datum: Podpis:
NAVODILO: Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu.
Razpisni obrazec št. 6
GOSPODARSKI SUBJEKT
Spisek referenc v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe
Naročnik | Naziv objekta, lokacija, CC-SI | Vrednost del (v evrih brez DDV) | Leto izvedbe |
Kot pogoj šteje izvedba istovrstnega posla (tj. tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj treh (3) zahtevnih objektih po klasifikaciji CC-SI vrst objektov in sicer CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC-SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti posameznega posla najmanj 1.000.000,00 evrov brez DDV.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (Razpisni obrazec št. 6a) za vsako naročilo posebej.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 6a POTRDILO NAROČNIKA - priloga k razpisnemu obrazcu št. 6
Naročnik:
_
potrjujemo, da smo z izvajalcem
sklenili pogodbo št. z dne za izvedbo GOI del na objektu
, s klasifikacijsko oznako CC-SI v vrednosti
evrov brez DDV.
Leto izvedbe/pridobitve uporabnega dovoljenja: . Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:
_ tel.: , elektronski naslov: _.
Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:
Razpisni obrazec št. 7
GOSPODARSKI SUBJEKT
VODJA GRADNJE - spisek referenc v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe
Naročnik | Naziv objekta, lokacija, CC-SI | Vrednost del (v evrih brez DDV) | Leto izvedbe |
Kot pogoj šteje, da je sodeloval kot vodja del, vodja gradnje, odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbišča pri izvedbi istovrstnih poslov (tj. tistega dela iz specifikacije naročila, ki ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj dveh (2) zahtevnih objektih po klasifikaciji vrst objektov in sicer: CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC-SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti posameznega posla najmanj 1.000.000,00 evrov brez DDV.
Predvideni odgovorni vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del skladno z GZ- 1, kar bo naročnik preveril z vpogledom v imenik ustrezne pooblaščene institucije.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (Razpisni obrazec št. 7a) za vsako naročilo posebej.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 7a POTRDILO NAROČNIKA - priloga k razpisnemu obrazcu št. 7
Naročnik:
_ potrjujemo, da smo z izvajalcem
sklenili pogodbo št. z dne za izvedbo GOI del na objektu
, s klasifikacijsko oznako CC-SI _ v vrednosti
evro brez DDV.
Leto izvedbe/pridobitve uporabnega dovoljenja: .
(Odgovorni) vodja del s strani izvajalca je bil(a): _
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
_ tel.: , elektronski naslov: .
Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:
Razpisni obrazec št. 8
GOSPODARSKI SUBJEKT
VODJA DEL NA PODROČJU ELEKTRONIKE OZIROMA ELEKTROINŠTALACIJ – spisek referenc
v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe
Naročnik | Naziv objekta, lokacija, CC-SI | Vrednost del (v evrih brez DDV) | Leto izvedbe |
Kot pogoj šteje, da je sodeloval kot vodja del, vodja gradnje, odgovorni vodja posameznih del s področja strojništva s področja elektrotehnike oziroma elektroinštalacij pri izvedbi istovrstnih poslov (tj. tistega dela iz specifikacije naročila, ki ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi) na vsaj dveh (2) zahtevnih objektih po klasifikaciji vrst objektov in sicer: CC-SI 126 (stavbe splošnega družbenega pomena) ali CC- SI 1263 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), v vrednosti elektroinštalacijskih del najmanj 200.000,00 evrov brez DDV.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (Razpisni obrazec št. 8a) za vsako naročilo posebej.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 8a POTRDILO NAROČNIKA - priloga k razpisnemu obrazcu št. 8
Naročnik:
_
potrjujemo, da smo z izvajalcem
sklenili pogodbo št. z dne za izvedbo GOI del na objektu
, s klasifikacijsko oznako CC-SI _ v vrednosti
evro brez DDV, od tega elektroinštalacijska dela v vrednosti
evrov brez DDV.
Leto izvedbe/pridobitve uporabnega dovoljenja: .
Vodja del na področju elektrotehnike oziroma elektroinštalacij s strani izvajalca je bil(a):
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
_ tel.: , elektronski naslov: .
Datum: Žig naročnika: Podpis naročnika:
DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE
(obvezna priloga v primeru, ko ponudbo predloži skupina ponudnikov)
Iz dogovora mora biti razvidno sledeče:
- imenovanje vodilnega ponudnika pri izvedbi naročila,
- pooblastilo vodilnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava ponudnikov, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred prejemom razpisne dokumentacije, ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- soglasje vodilnega partnerja o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani investitorja,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in vodilnim partnerjem.
Razpisni obrazec št. 9
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – 91. ČLEN ZJN-3
(naziv)
(naslov)
Gospodarski subjekt se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 10
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
(naziv)
(naslov)
se strinja s plačilnimi pogoji, navedenimi v nadaljevanju:
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.
Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika do 5. v mesecu za prejšnji mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.
Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna 30. dan (trideseti dan) od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora.
Datum: Žig: Podpis:
Razpisni obrazec št. 11
Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, ID za DDV: SI41432851, matična številka: 5880505000, ki jo zastopa župan xx. Xxxxx Xxxxxxx (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
, _, , ID za DDV: _, matična številka: , TRR št.: , ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
sklepata naslednjo
POGODBO ZA JAVNO NAROČILO ŠT.
1. člen – Uvodne določbe
Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata, da:
– je naročnik izvedel postopek javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);
– se pogodba sklepa z izvajalcem, ki je bil izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila št. z dne _;
– se s to pogodbo pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe;
– je predračun št. z dne priloga št. 1 in sestavni del te pogodbe;
– je zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti za škodo št. z dne _ priloga št. 2 in sestavni del te pogodbe;
– sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. z dne in ponudbena dokumentacija izvajalca št. z dne osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe.
2. člen – Predmet pogodbe
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa se obvezuje, da bo v skladu s to pogodbo izvedel energetsko sanacijo OŠ Xxxxxx Xxxx v obsegu naslednjih del:
1. GRADBENA DELA - pripravljalna dela, rušitvena dela, zemeljska dela in kanalizacija;
2. OBRTNIŠKA DELA - krovskokleparska dela, suhomontažna dela, stavbno pohištvo, slikopleskarska dela, fasaderska dela in asfalterska dela;
3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE – razsvetljava, strelovod, montažni material, CNS ter predaja podatkov za izdelavo projekta PID, izdelava PID, projektantski nadzor, ter predaja atestov in garancij;
4. STROJNE INŠTALACIJE - centralno ogrevanje in energetski monitoring.
3. člen – Pogodbena vrednost
Skupna pogodbena vrednost znaša _ EUR brez DDV oziroma EUR z 22% DDV.
Pogodbena dela se obračunavajo po načelu "cena na enoto mere". Naročnik bo izvajalcu plačal dejansko izvedena dela v dejansko izvedenih količinah, zaradi česar mora izvajalec voditi knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) za vsa pogodbeno naročena dela, ne glede na način/načelo oddaje naročila, ki jo v imenu naročnika pregleduje in potrjuje pooblaščeni nadzornik. V vrednosti teh del ni upoštevana vrednost vseh presežnih in nepredvidenih del, ki so potrebna za dokončanje pogodbenih del v teh sklopih in so navedena v prilogi 1 te pogodbe.
Morebitna dela, ki niso zajeta v prilogi 1 te pogodbe, morajo biti potrjena in vrednotena pred njihovo izvedbo. Za potrjevanje teh del je pooblaščen izključno naročnik v sodelovanju s pooblaščenim nadzornikom - vodjo nadzora. Za morebitna dela, ki niso zajeta v prilogi 1 te pogodbe, mora biti v skladu z ZJN-3 pred izvedbo teh del sklenjen dodatek k tej pogodbi, katerega sestavni del je natančna specifikacija teh del z obrazložitvijo.
Pri izračunu cen za morebitna nepredvidena dela in poznejša dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi v ponudbi izvajalca. Če pa za nepredvidena in dodatna dela ni kalkulacijskih osnov v ponudbi izvajalca, jih mora le-ta dokazati z analizo cene vsake nove postavke. O vsaki taki spremembi se pogodbeni stranki dogovorita z dodatkom k pogodbi.
Enotne cene iz ponudbe št. z dne _ so nespremenjene in fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi in končne predaje objekta naročniku in vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila ter vse stroške, ki jih ima izvajalec z realizacijo tega naročila.
V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih s pogodbo naročenih del ter stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov.
Cene na enoto mere iz priloge 1 vključujejo tudi stroške, ki niso navedeni v posameznih postavkah v prilogi 1 te pogodbe, in sicer:
– stroške vseh predhodnih, pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del,
– stroške vsega pritrdilnega, veznega materiala in ustrezne podkonstrukcije, dobav in vgradenj zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij,
– stroške za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije in vzorcev,
– obratovalne stroške gradbišča (elektrika, voda, itd.),
– potne stroške,
– stroške zavarovanj gradbišča ter zavarovanje škode, povzročene tretjim osebam, vse za običajne rizike in zavarovalne vsote, primerne vrednosti investicije, pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
– vse stroške v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu za zaposlene delavce na gradbišču,
– stroške odprave morebitnih poškodb in škode na tem objektu in sosednjih objektih, ki bi jih izvajalec povzročil v času izvajanja pogodbenih del,
– stroške ukrepov za preprečitev požara na objektu,
– stroške finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij, vključno s podaljšanji veljavnosti,
– stroške vodenja gradbišča s strani odgovornega vodje gradbišča in vodje gradnje,
– stroške prekinitev del zaradi izdelave dodatne ali spremenjene dokumentacije, zahtev naročnika, tretjih oseb ali organov,
– stroške postavitve delovnih pripomočkov in eventualnih zastojev,
– stroške najema dvižnih košar, delovnih odrov, delovnih strojev in pripomočkov,
– stroške razvrščanja in deponiranja gradbenih odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), vključno s pridobitvijo in predložitvijo potrjenih evidenčnih listov s strani prevzemnika odpadkov,
– stroške izdelave elaboratov prometnih zapor ter stroški postavitve in vzdrževanja prometnih zapor,
– stroške organizacije gradbišča in postavitve gradbiščne infrastrukture,
– stroške taks za komunalne deponije in ostale stroške komunale,
– stroške poskusnega obratovanja, funkcionalnih preizkusov naprav in opreme, nastavitev in umerjanj, meritev s strani pooblaščenih organizacij in pridobitev ter predložitev potrdil o brezhibnem delovanju,
– stroške sprotnega vnašanja sprememb projektne dokumentacije v PZI dokumentacijo in predaja dokumentacije projektantu,
– stroške dokumentacije v treh izvodih: dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) s certifikati, izjavami o skladnosti in ustreznosti vgrajenih materialov, naprav in opreme, vseh potrebnih poročil, potrdil, garancij za izvedena dela in opremo, ki jih zahteva nadzorni organ ali naročnik, in prevzem objekta,
– stroške za izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta,
– stroške poučitve predstavnikov uporabnika z ravnanjem vgrajenih sistemov in naprav in izdelava zapisnika,
– stroške varovanja gradbišča in objekta v času med obratovanjem gradbišča in ko gradbišče ne obratuje, do prevzema objekta s strani naročnika,
– stroške sprotnega in končnega finalnega, generalnega čiščenja prostorov vključno s stroški transporta in deponij,
– stroške izdelave, montaže in demontaže potrebne zaščite delov objekta,
– stroške sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev/mnenjedajalcev in po potrebi podizvajalcev,
– stroške odprave pomanjkljivosti,
– stroške sodelovanja na kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu, primopredaji in pri končnem obračunu ter v času poskusnega obratovanja,
– stroške odstranitve vseh pri delu na objektu nastalih ruševin, demontiranih predmetov, odpadne embalaže in začasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja,
– stroške dobave in montaže, pripravljalnih in zaključnih del, označevanja, zarisovanja, transportov, preizkusov, meritev, manipulativnih in režijskih stroškov, stroškov drobnega materiala, testiranja, pridobivanje potrdil,
– nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost),
– stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v deževnem obdobju,
– stroške vseh potrebnih ukrepov za zavarovanje gradbišča, objekta, sosednjih objektov in okolice pri gradnji,
– stroške rednega odstranjevanja vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje okolice in transportnih poti in končno čiščenje ter odvoz odvečnega materiala,
– stroške kontrole kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (stroški izvedbe meritev, pridobivanja certifikatov, atestov, izvedbe preizkusov itd),
– stroške lastne notranje kontrole kakovosti – izvajalec mora zagotoviti vse laboratorijske raziskave, certifikate ipd.,
– stroške za izdelavo projekta betona in projekta fasadnega odra,
– stroške potrebnih meritev in pridobitev energetske izkaznice objekta,
– stroške vseh zavarovanj ter
– ostale stroške za izvedbo predmeta te pogodbe.
4. člen – Rok začetka in dokončanja del
Začetek izvajanja del je z uvedbo v delo. Uvedba v delo se izvede najkasneje v 5 dneh po veljavnosti pogodbe.
O uvedbi v delo izvajalca se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.
Dela se izvedejo do 25. 8. 2023 skladno z dogovorjenim terminskim planom med naročnikom in izvajalcem ter glede na vremenske pogoje. Do tega roka mora biti objekt pripravljen za tehnični pregled in odpravljene pomanjkljivosti. Izvajalec je dolžan z naročnikom na projektu aktivno sodelovati še ves čas do pridobitve uporabnega dovoljenja in v času poskusnega obratovanja.
Šteje se, da so pogodbena dela končana, ko je uspešno opravljen kvalitativni in količinski pregled ter objekt pripravljen na tehnični pregled. Kvalitativni in količinski pregled je uspešno opravljen, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile navedene v zapisnikih o kvalitativnih in količinskih pregledih. Vse te aktivnosti se izvedejo do pogodbenega roka za izvedbo. V rok nista vključena samo primopredaja in končni obračun.
Primopredaja se izvede in je uspešno opravljena, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile navedene v zapisnikih o kvalitativnih, količinskih pregledih in tehničnem pregledu, izvedeno šolanje naročnikovih kadrov za obratovanje in vzdrževanje objekta ter pridobljeno uporabno dovoljenje.
Izvajalec bo delo organiziral, koordiniral in izvajal tako, da bo predmet izpolnitvenega ravnanja končan najkasneje v roku, določenim v tem členu.
V primeru spremembe v finančnem načrtu naročnika ali zaradi drugih razlogov na strani naročnika, ki vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik podaljša rok za dokončanje del.
Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom. V primeru spremembe roka za dokončanje del mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti naročniku v potrditev nov terminski plan.
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz tretjega odstavka tega člena pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka izvedbe.
Rok izvedbe del se lahko spremeni v naslednjih primerih:
– zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika-investitorja, ki presegajo 1 % pogodbene vrednosti (v to niso zajeta nepredvidena dela, torej dela, ki jih projektant ni mogel predvideti tekom projektiranja in so posledica zatečenega stanja), ki bi pomenila zamik v terminskem planu za najmanj pet (5) dni, kar mora izvajalec dokazati in utemeljiti;
– zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo pogodbenih del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank ter
– zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec pisno opozoriti naročnika in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Med predmetne okoliščine se
ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca, ravnanja tretjih oseb, s katerimi je izvajalec v poslovnem razmerju, ter naravni dogodki, ki bi jih izvajalec moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.
Izvajalec mora nemudoma, ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka, o tem obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita sporazumno, in skleneta dodatek k pogodbi. V primeru iz tega odstavka izvajalec ni upravičen do povišanja pogodbene vrednosti.
5. člen – Trajanje pogodbe
Pogodba se sklepa za čas od podpisa pogodbe do izpolnitve predmeta javnega naročila. Garancijski roki ne prenehajo veljati s prenehanjem veljavnosti pogodbe.
6. člen - Podizvajalci
Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):
1. ime podizvajalca, naslov podizvajalca, davčna številka, matična številka; 2.
3.
Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (če je več podizvajalcev ločiti za vsakega posebej)
"vrsta del(a)", "predmet", "rok izvedbe del(a)".
Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike dodanega podizvajalca,
- lastno izjavo podizvajalca,
- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila.
Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema, izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in v primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje pri izvedbi predmeta javnega naročila oziroma če ponudba ne bo izpolnjevala pogojev, v primeru, da je izvajalec pogoje izpolnjeval kumulativno s podizvajalcem. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.
Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve, neposredno povezano s predmetom pogodbe.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev, tudi če posamezna dela oziroma storitve izvajajo podizvajalci.
7. člen - Kakovostni in količinski prevzem (primopredaja del)
Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati k prevzemu del.
Naročnik se zavezuje opraviti prevzem po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja in končnem obračunu.
V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.
Kakovostni pregled se ocenjuje po predpisih in po strokovnih normah, veljavnih ob pregledu, po standardih in po izvedeni tehnični dokumentaciji, ob navzočnosti zastopnikov naročnika, izvajalca in gradbenega nadzora.
Količinski in kakovostni pregled pogodbenih del opravijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank in nadzornik z zapisnikom o pregledu zaključenih del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
- datuma začetka in zaključka del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;
- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
- ali se šteje, da so bila izvedena dela pregledana ali ne;
- xxx xxxxxxxx uveljavlja pogodbeno kazen.
Rok za odpravo morebitnih napak se določi sporazumno. Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu
dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik sme angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drug izvajalec.
Po prejemu uporabnega dovoljenja naročnik, izvajalec in nadzornik podpišejo zapisnik o prevzemu del (primopredajni zapisnik). Odprava napak je pogoj za opravljen prevzem.
V primopredajnem zapisniku se določi končna vrednost del (končni obračun), ki je podlaga za pridobitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz te pogodbe.
Končni obračun vsebuje zlasti:
- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
- zneski, izplačani po mesečnih situacijah;
- končni znesek, ki ga mora prejeti izvajalec in podizvajalci;
- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;
- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;
- višino pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;
- morebitne obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.
Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vgrajeno opremo, kot so:
– atesti, certifikati, izjave/potrdila o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente;
– garancijski listi za brezhibno delovanje predmeta pogodbe;
– navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
– zapisnik o usposabljanju in potrdilo o izvedbi izobraževanja za uporabnika;
– garancijska izjava (120 mesecev) za izvedena pogodbena dela;
– kontaktne naslove in telefonske številke za sporočanje napak, pomanjkljivosti in okvar v garancijski dobi ter seznam pooblaščenih serviserjev za vgrajene sisteme in naprave ter
– druga dokumentacija, če je tako določeno v pogodbi.
V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je sama opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.
Primopredaja se šteje za uspešno, ko je podpisan primopredajni zapisnik, naročniku izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični prevzem.
Kvalitativni in količinski pregled izvedenih pogodbenih del izvajajo pooblaščenci naročnika, izvajalca in nadzornik. Izvede se najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni od obvestila izvajalca, da je zaključil z deli. Kvalitativni pregledi so lahko največ 3 (trije), odvisno od doslednosti odpravljanja pomanjkljivosti pri vsakem od le-teh.
Primopredajo izvršenih pogodbenih del izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika, izvajalca in nadzornik komisijsko z zapisnikom, takoj po uspešno opravljenem kvalitativnem in količinskem pregledu ter pridobljenem uporabnem dovoljenju, pri čemer morajo biti vsa dela kvalitetno izvedena, prostori služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oz. popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika.
S primopredajo izvršenih del so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev računa za zadržana sredstva v višini 10 (desetih) odstotkov.
Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v sporazumno dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končnem obračunu.
8. člen – Način obračuna in rok plačila
Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije, ki jih potrdi gradbeni nadzor.
Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do 5. dne v mesecu, in sicer na podlagi s strani nadzora potrjenega popisa dejansko izvedenih del in količin v prejšnjem mesecu.
Izvajalec bo za dela in storitve, opravljene v preteklem mesecu, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU- 1) izdal elektronski račun (E-račun). Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe, na podlagi katere se račun izstavlja ter navedba, da je gradbena situacija sestavni del računa. Prikazan mora biti zadržani znesek ter znesek za plačilo.
Obvezne priloge e-računu po tej pogodbi so:
- začasna mesečna situacija za predhodni mesec, ki jo mora pred izdajo e-računa pregledati in potrditi gradbeni nadzor;
- računi oziroma situacije podizvajalcev, potrjeni s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem;
- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu oziroma situaciji izvajalca;
- morebitna ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo in potrjenim gradbenim dnevnikom.
V primeru neupoštevanja navedenih zahtev si naročnik pridružuje pravico, da zaradi elektronske obdelave neustrezno označen ali opremljen račun oziroma situacijo zavrne.
V kolikor naročnik ne soglaša z višino mesečne situacije ali posameznimi postavkami, v celoti zavrne e-račun. Naročnik mora izvajalcu in nadzorniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v 10 dneh po uspešni primopredaji del. E-računu za končni obračun mora biti priložen tudi podpisan primopredajni zapisnik.
Do izplačila po končni situaciji ne more priti pred uspešno opravljeno primopredajo del. Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.
E-račun bo naročnik plačal 30. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani naročnika in gradbenega nadzora.
Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
V primeru zamude plačila lahko izvajalec zahteva zakonite zamudne obresti.
V primeru nastopa s podizvajalci bo naročnik na podlagi predloženega soglasja podizvajalca podizvajalčevo terjatev do izvajalca neposredno poravnal podizvajalcu. Izvajalec mora e-računu priložiti račun oziroma situacije podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Iz obračuna storitev mora biti razvidna razdelitev stroškov na izvajalca in podizvajalca. Priloženi računi oziroma situacije, ki jih naročnik predhodno potrdi, so pogoj za potrditev situacije izvajalca.
Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.
Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene račune oziroma situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njegovih terjatev.
Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun:
- podizvajalcu _ na transakcijski račun st. pri ,
- podizvajalcu _ na transakcijski račun st. pri ,
- podizvajalcu _ na transakcijski račun st. pri .
9. člen - Kakovost opravljenih del, reklamacije in jamčevanje za napake
Vsa dela in storitve morajo biti opravljene strokovno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pri izvajanju del in storitev mora izvajalec upoštevati tudi smernice in delovna napotila naročnika. Vse dela in storitve morajo biti izvedene s strokovno usposobljenimi delavci.
Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju del po pogodbi, ki jih je ugotovil naročnik med samim izvajanjem ali po opravljenem delu, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga je določil naročnik. Če izvajalec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec. Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.
Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.
10. člen - Pravice in obveznosti pogodbenih strank
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del pri tej pogodbi.
Izvajalec se obvezuje, da:
– bo 5 dni po uvedbi v delu pripravil zapisnik o zakoličenju v elektronski obliki ter ga posredoval naročniku (investitorju);
– bo pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja;
– bo označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;
– bo po uvedbi v delo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
– bo izvajal naloge iz GZ-1;
– bo pri izvajanju del upošteval določbe Uredbe o ZeJN in to ustrezno dokumentiral;
– bo naročnika opozoril na vse okoliščine, za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje del;
– bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika;
– bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del;
– bo ščitil interese naročnika;
– je v celoti seznanjen z osnovami za izvajanje del;
– bo v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila;
– bo označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju;
– bo kopijo prijave gradbišča namestil na vidno mesto;
– bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov in tudi vse morebitne, s tem povezane težavne okoliščine;
– bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za posledice, nastale zaradi opustitve dolžnih ukrepov, prevzema polno odgovornost;
– bo odgovoren za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenja in zdravja ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice ter da je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala zaradi opustitve teh dejanj;
– bo pri izvajanju pogodbenih del spoštoval naročnikova navodila;
– bo vse storitve izvrševal strokovno, s strokovno usposobljenimi kadri in kakovostno, kot dober gospodar ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka v skladu z navodili naročnika in v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v skladu z navodili gradbenega nadzora in projektanta;
– bo vodja gradnje na gradbišču prisoten najmanj štirikrat tedensko po najmanj štiri ure dnevno ter na vseh operativnih in koordinacijskih sestankih, morebitnih inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih;
– bo v sedmih (7) dneh po uvedbi v delo izdelal in predložil podroben terminski načrt z navedbo kritičnih časovnih točk s posameznimi fazami izvedbe v ustreznem sosledju;
– bo za vgrajene materiale in konstrukcije, naprave, opremo in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;
– bo imel ves čas izvajanja na voljo notranjo kontrolo kakovosti z laboratoriji;
– bo odgovoren za ustrezno zaščito objekta, novo vgrajenega stavbnega pohištva, notranjih prostorov ipd. pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del. Nastalo škodo iz te točke je izvajalec dolžan odpraviti, popraviti oziroma poravnati na lastne stroške;
– bo najkasneje po zaključku del odstranil z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo;
– bo aktivno sodeloval z naročnikom v postopkih za pridobitev uporabnega dovoljenja in pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu (tudi v času poskusnega obratovanja);
– bo z gradbišča redno odstranjeval ves odpadni material in pri tem upošteval Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) ter gradbene odpadke oddajal izključno zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki ter ga predložil naročniku;
– bo odgovoren za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo del vseh podizvajalcev, prav tako pa je do zaključka vseh del dolžan izvajati koordinacijo del podizvajalcev;
– bo vsa dela na višini izvajal skladno s pravilniki in predpisi s področja dela na višini;
– bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa;
– bo za izvajanje ti. vročih del naročniku predložil certifikat za izvajanje vročih del in od osebe, ki je pri naročniku odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, pridobil pisno dovoljenje za izvajanje vročih del ter v času izvajanja teh del v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovil požarno stražo;
– bo ob izvršeni primopredaji del naročniku izročil dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi, načrt vzdrževanja stavbe in vgrajene ter obnovljene opreme, da bo izdelal program in način usposabljanja upravljavca stavbe in po končanih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe;
– bo zagotovil sprotno posredovanje podatkov za izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr);
– da bo v primeru morebitne zamenjave vodje ali vodje del za področje elektrotehnike predložil naročniku vse v dokumentaciji za izvedbo postopka javnega naročila zahtevane dokumente v potrditev naročniku. Če naročnik ugotovi, da funkcije zgoraj navedenih vodij del izvajajo osebe, ki jih izvajalec ni nominiral za opravljanje navedenih funkcij in jih naročnik ni potrdil, ima pravico odpovedati pogodbo;
– bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev predložil naročniku vse v dokumentaciji za izvedbo postopka javnega naročila in 6. člena te pogodbe zahtevane dokumente v potrditev naročniku. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden na seznamu ponudnika, ima pravico odpovedati pogodbo;
– bo v primeru, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, na zahtevo naročnika najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo ali storitve oziroma dobavljeno opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Izvajalec mora ravnati in svoje pogodbene obveznosti opravljati, izvrševati z vso skrbnostjo in gospodarnostjo do tuje lastnine. Dolžan je poravnati oz. sanirati tudi vso škodo, ki bi jo povzročil zaradi prehajanja čez tujo lastnino in posest (odkrušeni vogali, poškodbe na avtomobilih, ki bi bili parkirani v bližini gradbišča ipd.), pri čemer je treba vso to škodo predhodno zapisniško evidentirati in dokazati. Škodo dokazuje tisti, ki mu je bila povzročena.
Po zaključku pogodbenih del bo naročnik skupaj z izvajalcem opravil temeljit pregled okolice in okoliških objektov, s katerimi je prišel izvajalec v stik, na katerem se uradno zapisniško ugotovi stanje, popiše vse morebitne poškodbe ter dogovori način sanacije.
Izvajalec mora pogodbena dela izvajati s kadri, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba. Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki kadrovski spremembi za izvajanje pogodbenih del. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetna dela kot tudi morebitna zamenjava prijavljenega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje kot so bili zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so bili zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Naročnik mora tako spremembo potrditi. Če naročnik v desetih (10) delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da je spremembo potrdil.
Izvajalec se zaveže, da bo naročniku najkasneje ob uvedbi v delo za predmetno naročilo predložil naročniku naslednje dokumente:
- sklep oziroma dokument o imenovanju vodje gradnje, ki vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje primopredaje izvedenih del in obračuna izvedenih del,
- sklep o imenovanju vodje gradnje, ki bo zadolžen za dosledno izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter
- vsa dokazila za izpolnjevanje zahtev, ki jih je določil naročnik v skladu z Uredbo o ZeJN za predmet te pogodbe.
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, skladno z določili 16. člena GZ, z veljavnostjo za leto 2023, ki je kot priloga 2 sestavni del te pogodbe.
Naročnik se obvezuje, da:
– bo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del pravočasno predal projektno in drugo dokumentacijo, s katero razpolaga in jo izvajalec potrebuje za nemoten potek del ter izvajalca uvedel v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
– bo izvajalcu predal zemljišče, na katerem je projektiran objekt iz 2. člena pogodbe;
– bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se dela izvršijo v skladu s projektno dokumentacijo in pravočasno;
– bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
– da bo v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime vodje nadzora, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval in pregledoval knjigo obračunskih izmer, gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del ter preverjal zaračunana dejansko izvedena dela v začasnih mesečnih situacijah in
– da bo plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.
11. člen – Garancijski roki
Garancijski roki:
– za izvedena gradbeno obrtniška dela, električne instalacije in strojne instalacije znaša pet (5) let
- splošni garancijski rok,
– za izvedeno fasado, strešno konstrukcijo, streho, konstrukcijsko trdnost in varnost ter hidroizolacijo deset (10) let,
– za vgrajeno opremo, materiale in industrijske izdelke se upoštevajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki ne smejo biti krajši od dveh (2) let.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ.
Za kakovost opreme in materiala jamči izvajalec samo za čas in v obsegu, ki ga nudijo proizvajalci te opreme in materiala, vendar ne manj kot dve leti.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema zamenjanih delov. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
Garancijski roki začnejo teči od uspešno opravljene primopredaje del, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v teku del ali ob primopredaji.
Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo del je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti v roku, določenem s strani naročnika na svoje stroške, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Če izvajalec v postavljenem roku ne pristopi k izvedbi del, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja odstranitev napake poveriti drugemu izvajalcu na račun stroškov izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. V kolikor izvajalec iz te pogodbe stroškov odprave
napak ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v 16. členu te pogodbe.
Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora izvajalec podaljšati pred potekom obstoječega finančnega zavarovanja, in sicer za 30 dni po poteku roka za odpravo napake.
12. člen – Višja sila
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.
13. člen – Varovanje podatkov
Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi niti po poteku veljavnosti te pogodbe.
Pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, drugimi veljavnimi predpisi ter internimi akti naročnika.
14. člen – Pogodbena kazen
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem končnem roku iz 4., 7., 8., 9. in 10. člena te pogodbe, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po primopredaji del.
Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben zahtevek, ki ga mora izvajalec plačati v roku trideset (30) dni od prejema.
Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika oziroma lahko naročnik zadrži plačilo odprtih obveznosti, dokler škoda ni v celoti povrnjena.
Za plačilo zneskov, določenih po tem členu naročnik izvajalcu pošlje zahtevek, ki ga je izvajalec dolžan plačati najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od njegovega prejema.
15. člen - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izvajalec mora ob podpisu oziroma najkasneje v roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 60 dni po poteku roka za dokončanje del.
Če se rok za izvedbo podaljša ali se je povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Dodatek k izdanemu instrumentu finančnega zavarovanja, katerega vsebina je podaljšanje veljavnosti ali povišanje skupne pogodbene vrednosti, mora predložiti pred potekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložitev dodatka je pogoj za veljavnost dogovora o podaljšanju pogodbenega roka oziroma dogovora o povišanju skupne pogodbene vrednosti
V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe.
Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja.
Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, več kot dvajset (20) koledarskih dni, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti ali
- če izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
V kolikor bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik naročniku v roku 10 (desetih) dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
16. člen - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izvajalec mora takoj (najkasneje v 8 dneh) po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom v višini 5 % od končne obračunske vrednosti z vključenim DDV izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Primopredaja je uspešno opravljena le z izročitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku, kar je pogoj za plačilo končne situacije in zadržanih zneskov.
Rok trajanja zavarovanja je 30 dni daljši od garancijskega roka, ki je določen v drugi alineji prvega odstavka 11. člena te pogodbe. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.
Izvajalec lahko naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 5 let, ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči.
Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.
Če se zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustreznega zavarovanja. Če izvajalec ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak, naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki opravili in ugotovili stanje izvedenih del in pregledali morebitne še odprte reklamacije ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
V primeru, da se v garancijski dobi iz 11. člena te pogodbe pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.
Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih, ko bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bi bila nevarna za ljudi in premoženje, pa takoj, ko je to mogoče.
Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok njene odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti stroške odprave napak po drugem izvajalcu ter pribitek naročnika v višini 3 % vrednosti teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napak po drugem izvajalcu ne bo pokril, naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ. Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja.
17. člen – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.
Višina gradbenega zavarovanja mora obsegati najmanj 200.000,00 evrov brez DDV. Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
– celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro in strojna oprema, ki so
namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;
– sosednji obstoječi objekti.
Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
– požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;
– gradbene nezgode;
– za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki.
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije.
18. člen – Predstavniki pogodbenih strank in imenovani vodje
Skrbnik pogodbe in pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je , dosegljiv na telefonski številki , elektronskem naslovu .
Predstavnik naročnika iz prvega odstavka tega člena je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Predstavnik/ca izvajalca po tej pogodbi je , dosegljiv na telefonski številki
, elektronskem naslovu _.
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.
Vodja gradnje je: _ (tel. št.: , el. pošta ),
Vodja del za področje elektrotehnike je: (tel. št.: , el. pošta ).
19. člen – Varstvo osebnih podatkov
Izbrani izvajalec se zavezuje, da bo vse morebitne osebne in tajne podatke, ki jih dobi pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in drugo veljavno zakonodajo.
Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.
Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati v skladu z njimi. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.
Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.
20. člen – Protikorupcijska klavzula
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev xxxxx xxx
– sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
V primeru, da bo izvajalec prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral izvajalec na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.
21. člen – Odstop od pogodbe
Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je 30 (trideset) dni in prične teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki.
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet (5) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik.
Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh (2) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.
V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 30 (trideset) dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve z 10-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.
Naročnik bo odstopil od pogodbe, če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
Naročnik lahko takoj enostransko odstopi od pogodbe, če izvajalec:
– bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;
– ne bi pričel z deli v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
– ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
– prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
– zamuja s kritičnimi fazami izvedbe in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
– najkasneje v roku 10 (desetih) dni od obojestranskega podpisa pogodbe ne dostavi naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z
258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.
V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni in/ali škode unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva.
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do povračila stroškov že izvedenih del.
22. člen – Razvezni pogoj
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik le-to razveže, če je seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca (na način, določen v 94. členu ZJN-3) v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
23. člen – Spremembe pogodbe med njeno veljavnostjo
Skladno s 95. členom ZJN-3 se lahko pogodba spremeni brez novega postopka javnega naročanja v kateremkoli od naslednjih primerov:
– če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko
vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila;
– za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
– če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
– če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
• nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3,
• drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3;
– če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena v skladu s četrtim odstavkom 95. člena ZJN-3.
V primeru iz 2. in 3. alineje prejšnjega odstavka kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe, kar velja za vrednost vseh sprememb skupaj.
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila ali prvotno sklenjene pogodbe. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
b) sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
c) zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
č) drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. alineji prvega odstavka tega člena.
Za spremembe določb veljavne pogodbe, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, mora naročnik izvesti nov postopek javnega naročanja v skladu z ZJN-3.
24. člen – Končne določbe
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 15. člena te pogodbe.
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot dodatek k pogodbi. Za spremembo skrbnikov pogodb te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi stranki.
Naročnik izrecno izključuje uporabo posebnih gradbenih uzanc.
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda.
Prilogi:
- priloga št. 1: predračun izvajalca št. z dne
- priloga št. 2: zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti za škodo št. z dne
NAROČNIK: IZVAJALEC:
TERMINSKI PLAN IZVEDBE
Terminski plan izvedbe mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter primopredaje del, ob upoštevanju navedenega skrajnega roka.
NAVODILO: Ponudnik priloži žigosan in podpisan terminski plan izvedbe!
Razpisni obrazec št. 12
Ponudnik:
IZJAVA O PRIDOBITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
IZJAVLJAMO
da bomo v banki dobili brezpogojno in na prvi pisni poziv garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bomo predložili v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 12a), ki je priloga te izjave.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO: Ponudnik izpolni obrazec, ga žigosa in podpiše.
Razpisni obrazec št. 12a
Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ
ZA: Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
DATUM: vpiše se datum izdaje
VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja
GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika UPRAVIČENEC: Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
OSNOVNI POSEL: pogodba o izvedbi javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx« št.
z dne
ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena / navede se listina
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije
DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika
Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Garancija/zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:
– če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.
Garant
(žig in podpis)
Razpisni obrazec št. 13
Ponudnik:
IZJAVA O PRIDOBITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
IZJAVLJAMO
da bomo v banki dobili brezpogojno in na prvi pisni poziv garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bomo predložili takoj po potrditvi končnega obračuna (obrazec št. 15a), ki je priloga te izjave.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO: Ponudnik izpolni obrazec, ga žigosa in podpiše.
Razpisni obrazec št. 13a
Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. izvajalca po pogodbi)
UPRAVIČENEC: Občina Moravče, Xxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila) »Energetska sanacija OŠ Xxxxxx Xxxx«. Izvajalec je dolžan po opravljeni primopredaji del v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.
ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
Zahtevek za unovčitev finančnega zavarovanja, ki mora vsebovati:
- originalno pismo upravičenca tega finančnega zavarovanja, podpisan s strani zakonitega zastopnika upravičenca.
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja po poteku 10- letnega/5-letnega garancijskega roka, oba podaljšana za 30 dni, 5-letnega garancijskega roka)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, v 15 dneh potem, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
Razpisni obrazec št. 14
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O GARANCIJSKIH ROKIH
IZJAVLJAMO
da bomo dali garancijo na izvedena dela, kot sledi:
a) za fasado, hidroizolacije in streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost 10 (deset) let.
b) za ostala dela, opremo in naprave 3 (tri) leta.
po uspešno opravljenem prevzemu del.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
Datum: Žig: Podpis:
NAVODILO: Obrazec se izpolni, žigosa in podpiše!
Razpisni obrazec št. 15
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Ponudnik – izvajalec mora pri pripravi ponudbe izrecno upoštevati:
A) Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)
1. delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85%;
2. delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70%;
3. delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60%;
4. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%;
5. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%;
6. razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40% vseh sijalk
7. delež namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in so prilagodljivi glede količine vode, ki se porazdeljuje po območjih, znaša najmanj 25%;
8. delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70%, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;
9. delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25%.
B) Določilo šestega odstavka 68. člena ZJN-3
V primeru, da je kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) zapisan komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katera druga komercialna oznaka, jo je potrebno šteti kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter po potrditvi vodje projekta, pooblaščenega vodje projektiranja, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot "npr ali
enakovredno", je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega vodje projektiranja, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.
Datum: Žig: Podpis:
OPOMBA: Xxxxxxxx si pridržuje pravico zahtevati dokazila od izbranega ponudnika najkasneje pred podpisom pogodbe.
CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV
PROGRAM IN NAČIN USPOSABLJANJA UPRAVLJAVCA STAVBE
Ponudnik priloži izdelan program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Ponudnik bo moral po zaključku del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v roku dveh let, po zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.