DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
ŠT. MAP2020/0226
ZA
Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas
NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za montažo OPGW in elektromontažo na priključnem DV RTP Dobruška vas, se izvaja v skladu z določili:
• Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/15, 14/18, 69/00-xxx.XX, ULEU 279/19) in podzakonskih aktov,
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, 72/19),
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS št. 69/11-UPB2).
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku oz. v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora v tem primeru opraviti sodni tolmač. V slovenskem jeziku mora biti tudi vsa ostala ponudbena dokumentacija, razen prospektne dokumentacije, ki je lahko v angleškem jeziku.
Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
Naročnik bo omogočil ogled terena, ki bo pred vhodom v bodočo RTP 110/20 kV Dobruška vas za proizvodnimi halami podjetja BRAMAC, Dobruška vas, 8275 Škocjan. Naročnik bo zagotovil dva termina ogleda. Datum in ura ogleda objekta bosta objavljena na portalu JN. Ogled je informativne narave in ni obvezen.
3. Pogoji za priznanje sposobnosti so:
3.1 UVODNI POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH PONUDNIK PRILOŽI V PONUDBI:
- Ustrezna potrdila o usposobljenosti ponudnika (podrobneje obrazloženo v nadaljevanju),
- Obvezne reference dokazane s potrjenimi referenčnimi obrazci,
- Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v dokumentaciji za razpis D58102-6E/M02 ter REEL36-6E/M03
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri referenco na fizični lokaciji. Ponudnik mora izpolniti obrazec I-1 za imenovanje vodilnih kadrov.
Potrdila usposobljenosti kadrov veljajo samo za kadre, ki bodo dejansko vključeni v izvedbo projekta.
Komunikacija med ponudnikom/izvajalcem in naročnikom mora potekati v slovenskem jeziku.
3.1.1. Splošna določila v zvezi z referencami:
Upoštevane bodo samo reference za zadnjih osem let šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila. Referenčni objekt mora biti v namenski uporabi. Vsa dela morajo biti zaključena. Reference ponudniki predložijo na potrjenih referenčnih obrazcih, ki so priloženi Navodilu.
Za reference za izvedbo del izven območja Republike Slovenije mora biti referenčnim naročnikom – potrjevalcem referenc v potrditev skupaj s slovenskim referenčnim obrazcem predan tudi prevod obrazca v uradni jezik države, kjer ima naročnik sedež. Prevod mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik k ponudbi predloži potrjena oba obrazca (slovenski izvod in prevod). Priloga obrazca je izjava, ki dokazuje zanesljivost gradnje po lokalni zakonodaji in iz katere je razvidno, kdo je bil ponudnik oziroma (odgovorni) vodja del na referenčnem objektu.
Reference, kjer sta referenčni naročnik – potrjevalec reference in ponudnik isti pravni subjekt, ne bodo upoštevane.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o zagotavljanju kadrovske sposobnosti (referenčna potrdila, dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument,…).
3.2 REFERENCE NOSILCA POSLA
Ponudnik mora predložiti eno referenco nosilca posla za elektromontažo OPGW s pripadajočo opremo v zadnjih 8 letih šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila,
• ki obsega elektromontažo OPGW napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem objektu v neprekinjeni dolžini vsaj 30 km
na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.
Referenčni objekt mora biti v namenski uporabi. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega uporabnika referenčnega objekta.
Reference za elektromontažo OPGW je potrebno priložiti na obrazcu R-1.
3.3 REFERENCA VODJE DEL
Ponudnik mora imenovati vodjo del za celoten obseg del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom (ZAID) ali Imenik aktivnih vodij del kot vodja del s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta (GZ) in biti elektrotehnične stroke ter zaposlen pri ponudniku ali enemu od soponudnikov.
Ponudnik mora za vodjo del predložiti eno referenco za elektromontažna dela (vodniki in obesna oprema) in elektromontažo OPGW s pripadajočo opremo v zadnjih 8 letih šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila,
• ki obsega elektromontažo OPGW napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem objektu v neprekinjeni dolžini vsaj 30 km
na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.
Referenčni objekt mora biti v namenski uporabi. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega uporabnika referenčnega objekta.
Reference vodje del je potrebno priložiti na obrazcu R-2.
3.4. OSTALI POGOJI:
3.4.1. Vodilni delavci, ki bodo prisotni pri izvajanju del (vodja gradnje/vodja del, delovodja) morajo zaradi nemotenega izvajanja del biti sposobni komunicirati z naročnikom, nadzornimi organi, koordinatorji VZD ter ostalimi prisotnimi na gradbišču v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno tudi vodenje dokumentacije gradbišča skladno z veljavno zakonodajo s področja izvajanja del na gradbišču. V nasprotnem primeru mora biti na gradbišču dnevno zgotovljeno ustrezno število sodnih tolmačev na stroške izvajalca.
3.4.2. Ponudnik sprejema pogoj, da je napredovanje del odvisno od terminskega plana naročnika, elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope EE objektov in zagotavljanje breznapetostnega stanja. Dinamični detajlni terminski plan bosta naročnik in izbrani ponudnik izdelala skupaj z ostalimi izvajalci del na predmetnem objektu in je enako obvezujoč kot pogodba.
3.4.3. Ponudnik mora v ponudbi predložiti detajlno organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, kjer morajo biti navedeni posamezni nosilci nalog (gospodarski subjekti, izvajalci del, odgovorni kadri). Shema mora biti podpisana s strani vseh soponudnikov, izvajalcev del in vodilnih kadrov pri predmetnem javnem naročilu.
3.4.4. Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.
GARANCIJSKA DOBA:
Garancijska doba za izvedena pogodbena dela je 36 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del.
Pogoj za prevzem pogodbenih del je odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na končnem internem tehničnem pregledu.
• Rok izvedbe elektromontaže OPGW del je 14 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo.
• Realizacija pogodbe je predvidena v 12 mesecih po podpisu pogodbe.
• Rok plačila: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
• Izpolnjevanje vseh zahtev v dokumentaciji za razpis D58102-6E/M02 ter REEL36- 6E/M03 (priloga 3 k pogodbi).
• Ponudnik mora ponuditi predmet tega razpisa v celoti.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje v postopku oddaje naročila v naslednjem vrstnem redu:
a) Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
b) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev. (obrazec izjave priložen).
c) Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
d) V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
e) Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
f) Izpolnjeno Soglasje (1) - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
g) Izpolnjeno Soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo, izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
h) Z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo (brez prilog).
i) Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene (predračun). Ponudnik mora v ponudbi predložiti s cenami dopolnjen ponudbeni predračun. Cene na enoto so na največ dve
decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.
j) V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g in v primeru zahteve po neposrednih plačilih izpolnjeno asignacijo (točka 4l).
k) V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g in 4h vsi soponudniki. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
l) S strani ponudnika in podizvajalca izpolnjeno asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo (obrazec priložen)
m) Potrdila navedena v točki 3. tega navodila.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.
Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
7. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.
9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbena cena mora biti izražena v EUR brez DDV. Specificirana mora biti po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:
Merilo | Točke v % |
Ponudbena cena v EUR brez DDV | 100 |
Najugodnejša ponudba bo ponudba z najnižjo ponudbeno ceno (neto cena brez DDV).
V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo opravil žrebanje – vlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako najnižjo ponudbeno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.
12. Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS 45/10, 26/11, 30/11 in 43/11). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku roka izvedbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost zavarovanja.
14. Izbrani ponudnik mora ob končni primopredaji predmeta pogodbe izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene z DDV.
Rok trajanja zavarovanja mora biti še za 30 dni daljši kot je garancijska doba. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (dobavitelj/izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke glede izvedbe del.
15. Zavarovanji morata biti po vsebini identični vzorčnima obrazcema priloženima k razpisni dokumentaciji. Zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija/kavcijsko zavarovanje) morata biti izdani s strani izdajatelja, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Bančna garancija mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758).
16. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
17. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Veljavnost ponudbe ne sme izteči pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo postopek zavlekel, so ponudniki dolžni podaljšati veljavnost ponudb.
18. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član. V postopku tudi ne smejo sodelovati subjekti, navedeni v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena citiranega zakona.
19. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izključiti ponudnika iz postopka.
20. Naročnik si pridržuje pravico izključiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
21. Naročnik bo odločitev o izbiri objavil v skladu z zakonodajo.
22. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe.
23. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
24. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.
25. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.
Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.
V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.
S O G L A S J E (1)
Pravna oseba dovoljuje naročniku ELES,
d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Ponudnik/zakoniti zastopnik: ………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Firma : ..................................................................................
Sedež : ........................................................................................
Občina sedeža : ...........................................................................
Številka vpisa v sodni register(št. vložka) .................................................
Matična številka : ........................................................................
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas (MAP2020/0226)
S O G L A S J E (2)
Spodaj podpisani , dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri
Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:…………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK:…………………………………………………………
DATUM ROJSTVA:………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA:………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA:……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA:……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:………………………………………
DRŽAVLJANSTVO:…………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:………………………………
Potrdilo potrebujem zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas (MAP2020/0226)
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Ponudnik:
Predmet naročila: | Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4.b odstavka 75. člena ZJN- 3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmet javnega naročila in jih v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Ponudnik:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Podizvajalec:
Predmet naročila: | Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z razpisnimi pogoji in jih v celoti sprejemamo;
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s
5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
P O N U D B A
št. ponudbe ……………………..…… z dne ……………………
Obrazec ponudba I. del
PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU: | ||
1. Naziv (ime) ponudnika/soponudnika: | ………………………………………………… | |
2. Xxxxxx ponudnika/soponudnika: | ………………………………………………… | |
3. Matična številka | ………………………………………………… | |
4. Identifikacijska številka za DDV: | ………………………………………………… | |
5. TRR ponudnika: | ………………………………………………… | |
6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče | ………………………………………………… | |
7. Odgovorna oseba ponudnika/soponudnika: (podpisnik pogodbe) - funkcija: | ………………………………………………… ………………………………………………… | |
8. Kontaktna oseba ponudnika/soponudnika: | ………………………………………………… | |
- telefon: | ………………………………………………… | |
- e-pošta: | ………………………………………………… | |
(navesti isto kot ob prijavi v e-JN) | ||
9. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): | DA | NE |
10. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): | DA | NE |
12. Ponudbena cena: EUR brez DDV
Ponudnik (naziv ponudnika) se prijavljamo na oddajo
javnega naročila za montažo OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas.
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
……………………………………. (žig in podpis odgovorne osebe)
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
Obrazec ponudba II. del
(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU (*):
1. Naziv (ime) podizvajalca: …………………………………………………
2. Xxxxxx podizvajalca: …………………………………………………
3. Matična številka podizvajalca: …………………………………………………
4. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
5. TRR podizvajalca: …………………………………………………
6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče …………………………………………………
7. Vrednost ponudbe, ki bo oddana
podizvajalcu v EUR brez DDV …………………………………………………
8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: …………………………………………………
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
P O G O D B A
št. POG2020/………..
ki jo sklepata:
NAROČNIK: ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx ki jo zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
matična št.: 5427223000
ID št. za DDV: SI20874731
in
IZVAJALEC: ……………………………………………
…………………………………………… ki jo/ga zastopa ……………………..
…………………………………………… matična številka: ……………………..
identifikacijska št. za DDV: ………………………
PREDMET: Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku ZJN-3, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ………….. pod št. JN… /2020-E01 ter v dodatku k Uradnemu listu
Evropske unije dne ……………… pod št. …………………… in razpisne dokumentacije št. MAP2020/0226 za montažo OPGW in elektromontažo na priključnem DV RTP Dobruška vas, izbran izvajalec …….……………………………..…………………………..……………, odločitev o izboru št.
…………………/894/BN/MAP2020/0226 z dne …………………., po ponudbi št. ……………..…………
z dne …………………
2. PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranimi v prejšnji točki te pogodbe ter dokumentacijo za razpis: (D58102-6E/M02 ter REEL36-6E/M03).
3. CENA
Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga te pogodbe znaša EUR
z besedo: EUR.
Pogodbene cene na enoto so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključujejo pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan ob izdanem računu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno, razčlenitev pogodbene cene ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbe.
Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti in vključuje tudi zavarovanje odgovornosti.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Izvajalec bo naročniku izstavljal račune po dejansko izvršenih delih enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Zadnjemu računu mora biti obvezno priložen zapisnik iz 6. točke. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezen element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija.
V elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela, katerih obseg in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika, in sicer največ do zneska predvidenega v specifikaciji pogodbene cene.
Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen.
Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je izvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV.
V primeru vključenega podizvajalca , ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj- ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
V kolikor je izstavljen račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s tretjim odstavkom te točke.
Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem soglasju naročnika.
5. POGODBENI ROK
Rok izvedbe elektromontaže OPGW del je 14 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo. Realizacija pogodbe je predvidena v 12 mesecih po podpisu pogodbe. Za datum dokončanja pogodbenih del se šteje datum uspešno opravljenega končnega prevzema predmeta pogodbe na način kot je določen v tej pogodbi.
Izvajalec soglaša, da je rok izvedbe oz. napredovanje del odvisno od elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope in zagotavljanje breznapetostnega stanja. Zato se mora izvajalec prilagoditi zahtevam obratovanja elektroenergetskega omrežja RS in možnih nepredvidenih del tudi v času dopustov in po potrebi tudi v soboto in nedeljo ter mora biti tedaj v 24 urni pripravljenosti na razpolago, če bo elektroenergetska situacija, vezana na potrebne izklope ali zavarovanja naprav, tako zahtevala.
6. PREVZEM
Prevzem se bo vršil na lokaciji izvedbe del in bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so pogodbena dela dokončana v skladu z zahtevami naročnika, kar vključuje tudi dostavo instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Zapisnik morata podpisati pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank. Predaja objekta se med izvajalcem in naročnikom opravi skladno z določili veljavnega Gradbenega zakona. Do predaje objekta nosi breme vseh naključnih poškodb, uničenja, kraje ali drugih stroškov izvajalec.
7. DOKUMENTACIJA
Izvajalec bo zagotovil vso dokumentacijo, zahtevano v razpisnih pogojih, ki jo mora predati naročniku v e-obliki in bo združljiva z opremo naročnika ter s tem postane last naročnika.
Zaželen format papirnatega gradiva je A4 in A3, z izjemo tehničnih prilog kot so načrti ipd.. Gradivo mora izvajalec vložiti in pregledno organizirati v mapah, ki omogočajo lahko razporejanje in obdelavo dokumentacije na opremi naročnika. Za neprimerno obliko dokumentacije, razen izjem kot. npr. overjene ali zapečatene listine ipd., šteje dokumentacija speta s sponkami ali vezana v kakšno od nerazdružljivih oblik.
Izvajalec bo ob prevzemu izročil naročniku vso dokumentarno gradivo, ki mora biti pripravljeno v digitalni obliki, v slovenskem jeziku (z možnostjo besedilnega urejanja) in v dveh (2) tiskanih izvodih.
Priporočila za formate dokumentacije v e-obliki so *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpeg, *.tif, *.bmp,
*.dwg, *.dxf, *.dwf, *.shp.
Izvajalec mora voditi na gradbišču gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.
V gradbeni dnevnik vpisujeta predstavnika pogodbenih strank tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnik o izvajanju del je potrebno voditi skladno z določili veljavnega Gradbenega zakona
Izvajalec del se obvezuje, sproti vnašati vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo PZI ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del naročniku posredoval vse končne predloge, na podlagi katerih bo lahko glavni projektant izdelal projekt izvedenih del.
Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Spremembe morajo biti potrjene s strani naročnika in projektanta.
8. ZAVAROVANJE
Izvajalec mora imeti na podlagi Gradbenega zakona zavarovano svojo odgovornost pri izvedbi del za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
Izvajalec je dolžan skleniti zavarovalno pogodbo za zavarovanje opreme, ki jo bo prevzel od naročnika proti vsem rizikom do končnega prevzema. Na zavarovalni polici mora biti kot zavarovanec naveden naročnik. Predaja police je pogoj za izdajo opreme s skladišča naročnika.
Izvajalec del je dolžan na lastne stroške zaščititi vsa izvršena dela proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami, za kar je odgovoren.
V času izvedbe del in vsaj še 15 dni po uspešno izvršeni primopredaji, mora biti objekt zavarovan pri zavarovalnici. Izvajalec je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo morebitnih podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta.
Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del najmanj do višine pogodbene vrednosti. V primeru nastanka škode pri izvedbi del zaradi odgovornosti izvajalca, mora ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili predstavnika naročnika.
Izvajalec odgovarja tudi za povzročeno škodo, na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti.
Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.
Izvajalec mora v 10 dneh po podpisu pogodbe izročiti naročniku kopijo zahtevane zavarovalne police
9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
• prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kakovostno v skladu s slovenskimi evropskimi oz. mednarodnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili,
• poskrbel za zavarovanje gradbišča oz. področje dela
• uporabljal dogovorjene dostopne poti in manipulacijske površine, v nasprotnem primeru odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči,
• zagotovil začasne zaščitne ograje, zaščitne vrvice oz. sredstva za ograditev in izoliranje od delov pod napetostjo ter znake opozorila in prepovedi za fizično ločitev del pod napetostjo skladno z elaboratom in zakonodajo,
• v primeru nepredvidenih del obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po pisnem nalogu naročnika,
• zagotovil pri delih pravočasno faznost posameznih del skladno s terminskim planom,
• storil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala in opreme na/z gradbišča oz. objekta,
• na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci oz. podizvajalci,
• izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
• storil vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
• zaščitil vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov, podatkov in ostalih informacij,
• sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo skladno z določili veljavnega GZ,
• prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je to potrebno glede na veljavno zakonodajo,
• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu,
• xxxxxxxx naročniku morebitne nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
• pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,
• pogodbene obveznosti opravil v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,
• upošteval predpise o varnosti pri delu,
• s podpisom pogodbe prevzel odgovornost za organizacijo in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju del v objektih oz. prostorih družbe oz. za storitev, ki jim je bila naročena,
• odpravil pomanjkljivosti ali spremembe rešitev na osnovi pripomb naročnika, ki niso v skladu z dogovorjenimi, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom,
• predal vso tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, ki je navedena v razpisnih pogojih,
• xxxxx sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje, izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne dokumentacije,
• v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeni del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
• izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila.
• izvajalec je naročniku odgovoren za napake in druge pomanjkljivosti pri izvajanju pogodbenih obveznosti.
10. NADZOR
Naročnik bo izvajal nadzor nad deli v skladu s predpisi o graditvi objektov.
Nadzornik naročnika mora dati izvajalcu pojasnila in navodila v primeru morebitnih nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik.
Nadzornik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo s predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.
11. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih storitev vključil podizvajalca:
………………………………………………………………………………………………………………...… (naziv, polni naslov, matična št. in davčna št.).
Podizvajalec ………………………………………………………………. bo izvedel naslednjo vrsto del:
……………………………………………………………………………………………… (natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisani asignaciji v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil.
Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
12. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
• nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
• z izvajalcem tesno sodelovati z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
• izvajalca tekoče obveščati o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
• varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca.
13. GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL
Garancijska doba za izvedena dela je ………… (najmanj 36) mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema.
Izvajalec jamči, da so izvedena dela v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške.
V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu dela podaljša garancija za celotno garancijsko dobo.
Izvajalec mora v roku 48 ur po prejetju pisnega obvestila naročnikov poslati na objekt svojega predstavnika. Izvajalec mora najkasneje v roku 8 dni odpraviti ugotovljene napake.
14. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora v roku 10 dni od datuma podpisa pogodbe dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa v skladu s pravili EPGP 758.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 45 dni po poteku pogodbenega roka za zaključek vseh del. V primeru podaljšanja roka se za ta čas podaljša tudi zavarovanje. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
15. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijske dobe kot jamstvo za odstranitev napak.
Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa v skladu s pravili EPGP 758.
Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe. Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
16. PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik po tej pogodbi je:
……………………………………….(ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ...............................................
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik po tej pogodbi je:
……………………………………….(ime in priimek)
tel. .............................., e-pošta: ...............................................
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.
17. POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izvedbo storitev, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca za vsak začeti zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
18. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
19. POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke, vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN- 3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.
Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
20. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora ta plačati vse opravljene storitve in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.
21. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
22. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
23. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži naročniku ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila gradbenih uzanc oz. če tam ni določeno Obligacijskega zakonika.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik po 3, izvajalec pa 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. ………………… z dne ………………
PRILOGA 2: pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 3: tehnični razpisni pogoji DZR D58102-6E/M02 ter REEL36-6E/M03 PRILOGA 4: razpisna dokumentacija MAP2020/0226
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
…………….., dne: …………….. Ljubljana, dne: …………………
IZVAJALEC: NAROČNIK:
………………………………………… ELES, d.o.o.
………………………………………… direktor družbe
………………………………………… xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE
SKLADNO S PONUDBO ŠT. …………….. Z DNE ……………………
Podrobna specifikacija se nahaja v »D58102-6E1092A_Ponudbeni predračun za montažo« Navodilo ponudnikom:
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Specifikacija pogodbene cene - predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«.
V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil excel obliko Specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek »Druge priloge«.
V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.
Rekapitulacija ponudbe JN: Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV | |
Specifikacije | Znesek (v EUR brez DDV) |
Montaža OPGW kabla z obešalno opremo in spojnim materialom – DV | |
Demontaža obstoječega OPGW kabla s pripadajočo obešalno opremo | |
Izdelava dostopnih poti in platojev za elektromontažna dela | |
Ostala dela na DV 2 x 110 kV Krško-Hudo | |
Montaža vodnikov, izolatorjev in obešalne ter pritrdilne opreme na priključnem daljnovodu | |
Montaža OPGW kabla in pripadajoče obešalne ter pritrdilne opreme - priključni DV | |
Ostala dela na priključnem DV | |
Skupna vrednost: | |
Nepredvideno 5%: | |
Skupna vrednost ponudbe z nepredvidenimi deli: | |
PRILOGA 2
POGODBA S PODIZVAJALCEM IN ASIGNACIJA (v primeru vključenega podizvajalca)
ASIGNACIJA
Izvajalec (nakazovalec):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
…………………………………………………………… (ID za DDV)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca)
Podizvajalec (prejemnik nakazila):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
…………………………………………………………… (ID za DDV)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (nakazanec):
ELES, d.o.o.
Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu
(skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2020/ za montažo OPGW in elektromontažo na priključnem DV
RTP Dobruška vas.
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2020/…………za montažo OPGW in elektromontažo na priključnem DV RTP Dobruška vas. Z nakazilom za znesek nakazila ugasne obveznost ELES-a, d.o.o. do izvajalca
…………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca… (skrajšan naziv podizvajalca).
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Obrazec zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o. (vpisati še naslov) Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije) GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/ banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o. (vpisati še naslov)
OSNOVNI POSEL: obveznosti naročnika zavarovanja/garancije iz …………………..(naziv in št. Pogodbe) za………..v pogodbeni vrednosti ……..EUR sklenjene dne …….med naročnikom zavarovanja/garancije in upravičencem s katero se je naročnik zavarovanja/garancije med drugim zavezal, da bo …..(dobavil/izvedel,…). Naročnik je skladno s …členom navedene pogodbe upravičencu dolžan predložiti zavarovanje/garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ………….
ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
ROK VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/ garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem /to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/ garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Obrazec zavarovanje /garancija za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA/ GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX), sklenjene med naročnikom zavarovanja/garancije za (vpiše se predmet javnega naročila). Skladno z zapisnikom o primopredaji, končnem obračunu je/so bilo/-a blago/dela v vrednosti …..EUR prevzeto/-a dne ……..
Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s …členom navedene pogodbe upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 %. (pogodbene) vrednosti, to je v
vrednosti EUR.
ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun v kolikor je le-ta izdan/podpisan po izdaji garancije za odpravo napak)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem / to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku ni izpolnil svojih obveznosti odprave napak iz osnovnega posla.
Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/ to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS 69/11 – UPB2)
IZJAVA
Ponudnik:
(ime družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:
………………………………… ………………………………………
OBRAZEC I-1 – Imenovanje vodilnih kadrov
Nosilec posla:
naziv | |
naslov |
• za vodjo del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili 14. člena Gradbenega zakona:
ime in priimek: identifikacijska številka pri IZS: zaposlen pri gosp. subjektu:
Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov)
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v prvi alineji šestega odstavka 14. člena Gradbenega zakona in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu.
V/Na , dne | Vodja del: |
(ime in priimek) | |
(osebni žig in podpis) |
V/Na , dne | Nosilec posla: |
(naziv) | |
(žig in podpis odgovorne osebe) |
OBRAZEC R-1
Reference nosilca posla (elektromontaža OPGW)
Naročnik:
naziv | |
naslov |
potrjujemo, da je izvajalec:
naziv | |
naslov |
za našo družbo, kot končnega naročnika izvedel elektromontažo OPGW napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem objektu v neprekinjeni dolžini vsaj 30 km
naziv objekta: | |
številka pogodbe, datum podpisa, | |
leto zaključka izvedbe del: | |
napetostni nivo: | |
dolžina objekta | |
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail: | |
opis (obseg) izvedenih del: |
V/Na , dne | Naročnik: |
(naziv) | |
(žig in podpis odgovorne osebe) |
OBRAZEC R-2
Referenca vodje del
Naročnik:
naziv | |
naslov |
potrjujemo, da je:
ime in priimek | |
naslov/ identifikacijska številka pri IZS/ št. pooblastila, dovoljenja skladno z zakonodajo države, katere državljan |
pri izvedbi del, ki so obsegala elektromontažo OPGW napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem objektu v neprekinjeni dolžini vsaj 30 km za končnega naročnika opravljal naloge vodje del, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del in je izpolnjeval pogoje za vodjo del za zahtevne objekte skladno z veljavno gradbeno zakonodajo:
naziv objekta: | |
številka pogodbe, datum podpisa: | |
leto zaključka izvedbe del: | |
napetostni nivo: | |
dolžina objekta, na katerem se je izvajala elektromontaža OPGW: | |
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail: | |
opis (obseg) izvedenih del: |
V/Na , dne | Naročnik: |
(naziv) | |
(žig in podpis odgovorne osebe) |