Številka: 416-04/21-38/2 Datum: 28. 7. 2021

Številka: 416-04/21-38/2

Datum: 28. 7. 2021

Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, XXXXXXXX XXXXX 0, 0000 XXXXXXXXX

Predmet: RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA ZA NADGRADNJO HRBTENIČNEGA OMREŽJA

PRVI DEL: POVABILO K XXXXXX XXXXXXX IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

DRUGI DEL: OPIS IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA TRETJI DEL: OBRAZCI, VZORCI IN PRILOGE

Število strani razpisne dokumentacije:

47 strani + obrazec »ESPD« + obrazec »Predračun«

VSEBINA

Oznaka in predmet javnega naročila 4

Predviden obseg javnega naročila 4

Način oddaje javnega naročila 4

Predložitev ponudbe 4

Odpiranje ponudb 5

Pravna podlaga 5

Razpisna dokumentacija ter obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 5

Xxxxxxx za izključitev in pogoji za sodelovanje 6

8.1 Razlogi za izključitev 7

8.2 Pogoji za sodelovanje 9

8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 9

8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost 9

Merilo 12

Izdelava ponudbe 12

10.1 Sestava ponudbene dokumentacije 12

10.1.1 Predračun 13

10.1.2 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila 13

10.1.3 Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte) 13

10.1.4 Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem tehnične in strokovne sposobnosti 14

10.1.5 Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij 14

10.1.6 Priloge 14

10.2 Druga določila za pripravo ponudbe 14

10.2.1 Jezik ponudbe 14

10.2.2 Valuta ponudbe 14

10.2.3 Veljavnost ponudbe 14

10.2.4 Stroški ponudbe 15

10.2.5 Variantne ponudbe 15

10.2.6 Skupna ponudba 15

10.2.7 Ponudba s podizvajalci 15

10.2.8 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 16

10.2.9 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 16

10.2.10 Zaupnost podatkov 17

Druga določila v zvezi s postopkom javnega naročila 17

11.1 Obvestilo o oddaji naročila 17

11.2 Sklenitev pogodbe 17

11.3 Pravno varstvo ponudnikov 18

Tehnične specifikacije 19

Tehnična ustreznost ponujene opreme 26

Kraj dobave opreme oziroma izvedbe storitve 26

Rok dobave opreme in izvedbe storitve 27

Prevzem opreme in opravljenih storitev 27

Garancijski roki 27

Odprava napake v garancijskem roku 28

Obrazci 29

19.1 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) 29

19.2 Izjava o sodelovanju s podizvajalci 30

19.2.1 Priloga 1 k obrazcu 19.2 31

19.2.2 Priloga 2 k obrazcu 19.2 32

19.3 Strokovna sposobnost ponudnika 33

19.4 Izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij 35

Vzorci 37

20.1 Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 37

20.2 Vzorec pogodbe 39

Priloge 46

21.1 Predračun 46

21.2 Izvleček pravil o notranjem redu v Državnem zboru 47

PRVI DEL: POVABILO K XXXXXX XXXXXXX IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), Republika Slovenija, Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, vabi zainte- resirane gospodarske subjekte (v nadaljevanju ponudniki), da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za javno naročilo za »Nadgradnjo hrbteničnega omrežja« pod oznako 416-04/21-38.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse zahteve oziroma pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 416-04/21-38

Predmet: Nadgradnja hrbteničnega omrežja

PREDVIDEN OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Obseg javnega naročila je razviden iz drugega dela razpisne dokumentacije »Opis in tehnične specifikacije predmeta naročila" (poglavja 12 do 18 razpisne dokumentacije) in tretjega dela razpisne dokumentacije (20.2 »Vzorec pogodbe«, obrazec 21.1

»Predračun«).

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek naročila male vrednosti.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti oziroma ne morejo ponuditi posameznih postavk v okviru naročila.

Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: »ESPD«) navede, za katero javno naročilo se prijavlja.

Za javno naročilo bo na podlagi razpisanega merila izbrana ena dopustna ponudba. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpol- njevati vse pogoje za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v nadaljevanju: e-JN,) skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te dokumentacije in objavljen na navedenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 2. 9. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00 05

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v e-JN dne 2. 9. 2021 in se bo začelo ob 11:00

uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje ponudb poteka tako, da e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se samodejno zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področjem, ki je predmet javnega naročila. Vir sredstev financiranja je naveden v sklepu naročnika.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA TER OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani: xxx.xx-xx.xx (xxxxx://xxx.xx-xx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/xx/xxxxxXxxxxx/xxxxxXxxxxxxx ).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 23. 8. 2021 do 10:00 (10 dni pred potekom roka za oddajo ponudbe). Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo na pravilno in pravočasno zahtevo za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom odgovoril najkasneje 27. 8. 2021 do 10:00 (6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb). Po tem roku naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne bo več dajal. Vsa prispela vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovore bo naročnik sprotno objavljal na portalu javnih naročil in se bodo šteli za sestavni del razpisne dokumentacije in razpisne pogoje, ki so oziroma bi morali biti ponudnikom vnaprej znani.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom najkasneje

27. 8. 2021 do 10:00 (6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb). V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

V času razpisa naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v poglavju 8.1 »Xxxxxxx za izključitev«, ter ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, navedene v poglavju

8.2 »Pogoji za sodelovanje« te razpisne dokumentacije.

Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih poglavij, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec »ESPD«. Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.

Predloženi dokumenti morajo ustrezati originalnimi dokumentom. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

Če je zahtevan certifikat najmanj določene stopnje, pomeni, da ponudnik v skladu s pogoji naročila lahko predloži najmanj zahtevani certifikat ali višji. Kot višji se šteje tisti certifikat, ki nedvoumno izkazuje poleg v naročilu zahtevanega, višjo stopnjo ustreznosti.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del te razpisne dokumentacije, razen obrazca »ESPD«, ki je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Navodila za pripravo in predložitev obrazca »ESPD« so podana v poglavju 10.1.3 »Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)« razpisne dokumentacije.

Kjer je pod posamezno zahtevo navedena le izjava oz. obrazec »ESPD«, bo naročnik pri preverjanju ponudb pridobil ustrezna dokazila iz dostopnih evidenc, lahko pa ponudnik v ponudbi sam predloži dokazila, s katerimi razpolaga.

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, ponudnika pozvati k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje navedenih zahtev, predložitvi pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtev oziroma podatkov, ter predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje zahtev oziroma vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi naročila. Tehnična in/ali strokovna sposobnost sodelujočih po ponudbi se lahko upošteva kumulativno.

V tem primeru mora podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve v poglavju 8.1

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim subjektom sklenjen za ta namen, ipd.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Pogodbena dela bodo lahko izvajali le strokovnjaki izvajalca, ki izpolnjujejo pogoje strokovnih sposobnosti in jih ponudnik navaja v obrazcu 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika

« razpisne dokumentacije. Izbrani izvajalec bo v času izvajanja pogodbe lahko tudi dopolnil spisek strokovnjakov, ki bodo dejansko izvajali dela tako, da bo naročniku predložil predlog za dopolnitev spiska strokovnjakov skupaj z zahtevanimi razpisnimi dokazili, naročnik pa se bo na teh podlagah odločil ali dopolnitev potrdi ali ne.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazila o lastništvu, pogodbe o najemu, sodelovanju, podjemne pogodbe ali druga dokazila o zagotovitvi priglašenih tehničnih in strokovnih zmogljivosti.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še poglavji 10.2.6

»Skupna ponudba« in 10.2.7 »Ponudba s podizvajalci« razpisne dokumentacije.

8.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov in sicer:

(1) Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo 5 (pet) let, v primerih, ko je v sodbi določeno

daljše trajanje izključitve od 5 (pet) let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILA: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

(2) Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 (petih) let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(3) Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(4) Če pri preverjanju ugotovi, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca, sklicevanje na kapacitete), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 8.1.1. do vključno 8.1.4 te razpisne dokumentacije.

(5) Nad gospodarskim subjektom je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisil- nega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ter so njegove po- slovne dejavnosti začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, je nad njim začet postopek oziroma je nastal položaj z enakimi pravnimi posledi- cami.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(6) Gospodarski subjekt je zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je oma- jana njegova integriteta

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(7) Gospodarskemu subjektu je znano nasprotje interesov, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(8) Pri gospodarskem subjektu so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik pred- časno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz tega poglavja razpisne dokumentacije.

8.2 POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz tega poglavja mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec

»ESPD« ter druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), ki so navedena pod posamezno zahtevo.

8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

(1) Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. (Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU).

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

(2) Ponudnik ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik si pridružuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev statuta ali družbene pogodbe ali drugega dokazila, ki izkazuje zgoraj navedeno.

8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost

(1) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred datumom za oddajo ponudbe uspešno in kvalitetno izvedel vsaj dva (2) refe- renčna posla nadgradnje/izgradnje omrežij v vrednosti najmanj 100.000 EUR z DDV.

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izvedba dobave blaga določene vrste.

(2) Xxxxxxxx si pridržuje pravico preveriti navedene reference, tudi s pozivom ponudniku za predložitev dokazil glede realizacije izvedbe po pogodbi (npr. računi, dobavnice, potrjena kumulativna evidenčna poročila, ipd.) ali pri navedenem naročniku.

(2) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da ima s principalom ponujene opreme urejeno partnersko razmerje, na podlagi katerega je ponudnik pooblaščen za nadgradnjo diskovnih sistemov, kar vključuje tudi dostop do rezervnih delov in/ali nadomestne opreme za ponujeno opremo ter dostop do tehnične podpore pri proizvajalcu/principalu za zahtevani garancijski rok, kot je naveden v razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za kakovost.

(2) Xxxxxxxx si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku za predložitev dokazil glede obstoja partnerskega razmerja (npr. dogovor, pogodba, …) ali pri principalu.

(3) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da ima vsaj enega (1) tehničnega strokovnjaka, ki ima ustrezna specialistična znanja s področja namestitve in implementacije ponujene opreme, ki se izkazujejo s certifikatom proizvajalca ponujene opreme.

DOKAZILA:

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

(2) Izpolnjen in potrjen obrazec 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«.

(3) Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku za predložitev kopije certifikata s priloženim izpisom principala z navedeno časov- no veljavnostjo certifikata (expiration date, če ta podatek na certifikatu ni naveden), za vsaj 1 (enega) v obrazcu 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika« navedenega strokovnjaka. Štejejo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje, usposabljanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne zadostujejo. Vsak certifikat se upošteva kot celota in ne po posameznih izpitih.

(4) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da ima vsaj enega (1) tehničnega strokovnjaka, ki ima ustrezna specialistična znanja s področja Cisco Enterprise Infrastructure s certifikatom »CCIE Enterprise Infrastructure« ali višjim.

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

(2) Izpolnjen in potrjen obrazec 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«.

(3) Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku za predložitev kopije certifikatov »CCIE Enterprise Infrastructure« ali višjim za vsaj enega (1) tehničnega strokovnjaka. Štejejo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje, usposabljanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne zadostujejo. Vsak certifikat se upošteva kot celota in ne po posameznih izpitih.

(5) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da ima vsaj enega (1) tehničnega strokovnjaka, ki imata ustrezna specialistična znanja s področja Cisco Security s certifikatom »Cisco CCNP Security« ali višjim.

DOKAZILA:

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

(2) Izpolnjen in potrjen obrazec 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«.

(3) Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku za predložitev kopije certifikatov »Cisco CCNP Security« ali višjim za vsaj enega

(1) tehničnega strokovnjaka. Štejejo le certifikati, ki izkazujejo dejansko prak- tično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje, usposabljanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne zadostujejo. Vsak certifikat se upošteva kot celota in ne po posameznih izpitih.

DOKAZILA:

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

(2) Izpolnjen in potrjen obrazec 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«.

(3) Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku za predložitev kopije ustreznih certifikatov za vsaj enega (1) tehničnega strokovnjaka. Štejejo le certifikati, ki izkazujejo dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje, usposabljanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne zadostujejo. Vsak certifikat se upošteva kot celota in ne po posameznih izpitih.

(6) Ponudnik mora naročniku zagotoviti, da vsi kadri, ki bodo v času izvajanja naročila komunicirali z naročnikom, obvladajo slovenski jezik (vsaj stopnja C1 razumevanja, govorjenja in pisanja slovenskega jezika v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike) ali da bo kadrom, ki ne obvladajo slovenskega jezika, v času izvajanja naročila za komunikacijo z naročnikom zagotovil stalno navzočnost osebe (prevajalca/tolmača v slovenski jezik), ki obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku, da bo zagotavljala nemoteno ustno in pisno komunikacijo v slovenskem jeziku med ponudnikom in osebjem naročnika, na način,

da izvajanje storitve ne bo moteno, brez dodatnih stroškov za naročnika in v zahtevanih časovnih okvirih.

DOKAZILA:

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso opremo in storitve v EUR z DDV.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov v obrazcu 21.1 »Predračun« ponudilo enako najnižjo ceno (v EUR z DDV), bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z javnim žrebom. Ponudnike, ki so oddali ponudbo z enako skupno ponudbeno vrednostjo, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Naročnik bo v svojih prostorih organiziral met kocke, ki se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže manjšega števila pik. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

IZDELAVA PONUDBE

10.1 SESTAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1) izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

2) izpolnjen in potrjen obrazec »19.2« »Izjava o sodelovanju s podizvajalci«(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),

3) izpolnjen in potrjen obrazec 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«

4) izpolnjen in potrjen obrazec 19.4 »Izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij«,

5) potrjen obrazec 20.1 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

6) izpolnjen in potrjen vzorec 20.2 »Vzorec pogodbe« in

7) izpolnjen in potrjen obrazec 21.1 »Predračun« (obrazec 21.1 »Predračun« ponudnik v pdf datoteki naloži v e-JN, razdelek »Predračun«.

V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument partnerja v skupni ponudbi oz. podizvajalca, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodar- ske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe

- izjavo o omejitvah poslovanja (v skladu s 35. členo, ZintPK) .

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

10.1.1 Predračun

Ponudnik predračun v .pdf datoteki naloži v e-JN, v razdelek »Predračun«. Ponudnik izpolni vse prazne celice obrazca 21.1 »Predračun«.

Ponuditi mora vse postavke, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Posameznega predmeta naročila ponudniki ne smejo deliti.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške izvedbe javnega naročila (tudi morebitne prevozne in špediterske stroške, stroške potrošnega materiala, zagotavljanja uporabni- ške dokumentacije, garancij za rezervne dele in storitve, stroške ustreznih finančnih zavarovanj, …), ki vključujejo dobavo, namestitev in implementacijo opreme, morebitne popuste in rabate ter davek na dodano vrednost. Oblikovana mora biti po načelu funkcionalnega ključa v roke ("na ključ") in je fiksna do uspešnega tehničnega prevzema v pogodbeno določenem roku.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca 21.1 »Predračun«.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

10.1.2 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

19.2 »Izjava o sodelovanju s podizvajalci«.

10.1.3 Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

Obrazec »ESPD« predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec»ESPD« vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v »ESPD« in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec »ESPD« (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga izpolnjenega predloži v ponudbi.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s

Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.1.4 Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem tehnične in strokovne sposobnosti

Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti dokazila, zahtevana v poglavju 8.2.2

»Tehnična in strokovna sposobnost «.

Dela iz pogodbe bodo lahko izvajali le strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje kadrovskih sposobnosti in jih ponudnik navaja v ponudbeni dokumentaciji. V času izvajanja pogodbe izvajalec lahko dopolnjuje spiske strokovnjakov tako, da naročniku predloži dopolnjena obrazca 19.3 »Strokovna sposobnost ponudnika« skupaj z razpisnimi dokazili, naročnik pa spisek potrdi, če bo za vsakega novo vpisanega strokovnjaka izkazano, da dosega najmanj zahtevane razpisne pogoje.

10.1.5 Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazila, zahtevana v poglavju 13 »Tehnična ustreznost ponujene opreme« razpisne dokumentacije.

10.1.6 Priloge

Zaželeno je, da so priloge podane, kot je zahtevano v poglavju 10.1 »Sestava ponudbene dokumentacije« razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije naložiti v informacijski si- stem e-JN v razdelek »Druge priloge ponudbe«. Če ponudnik v ponudbi poleg dokumen- tov iz prvega odstavka točke 10.1 teh navodil prilaga morebitne druge dokumente iz točke 10.1 ali dokumente (kot npr. sklep o poslovni skrivnosti, pooblastilo za podpiso- vanje, ipd) jih mora prav tako v sistemu e-JN naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«.

10.2 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.2.1 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, če v posameznem primeru ni dovoljeno drugače. Izjema so prospekti, katalogi, opisi in certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v originalnem ali angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v originalnem ali angleškem jeziku. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja uradni prevod v slovenski jezik. Stroške prevoda dokumentov nosi ponudnik.

10.2.2 Valuta ponudbe

Vse cene v razpisnih obrazcih morajo biti izražene v EUR.

10.2.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 10. 2021.

10.2.4 Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

10.2.5 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.2.6 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz- polnjevati vse pogoje iz poglavja 8.1 »Razlogi za izključitev« in 8.2.1 »Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti« razpisne dokumentacije.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti »ESPD« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.2.7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje, pri čemer mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3.

V tem primeru mora ponudnik v ponudbi predložiti naslednja Dokazila in obrazce za podizvajalca:

− Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsakega podizvajalca posebej, pri čemer se izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati podizvajalec, in sicer Del III: Razlogi za izključitev.

− Obrazec št. 19.2 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci s prilogama 1 in 2. /Obrazec se predloži samo v primeru nastopanja s podizvajalcem /

Glavni izvajalec (ponudnik) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec (ponudnik) skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka.

V primeru, da namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

− glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

− podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izva- jalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika),

− glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo moral glavni izvajalec (ponudnik) najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

10.2.8 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehničnih in kadrovskih pogojev za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, vendar le v primeru, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

Subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, lahko namesto ponudnika izpolnjuje pogoj iz točke samo v primeru, če bo opravljal dela v okviru storitev, navedenih v predračunu.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen.

Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3. V primeru, da se bo ponudnik v tem delu skliceval na uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD izpolniti na način, kot je to zahtevano v tem obrazcu. Ponudnik mora v ponudbi za te subjekte predložiti tudi njihove izpolnjene obrazce ESPD. V kolikor bodo pri teh subjektih obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1 teh navodil, jih bo naročnik zavrnil.

10.2.9 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Če bo ponudnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti predložil kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, mora biti vsebinsko enakovredno vzorcu bančne garancije.

Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije (vzorec 20.1 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«), po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV, veljavno najmanj 150 (stopetdeset) dni od sklenitve pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru, da izvajalec ne bo pravilno in/ali pravočasno opravil svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili.

10.2.10 Zaupnost podatkov

Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"), hkrati pa mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN-3 ne more upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja.

DRUGA DOLOČILA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA

11.1 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o oddaji naročila, na način predpisan v ZJN-3. Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

11.2 SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V primeru, da bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od deset tisoč (10.000,00) EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika zgoraj navedene podatke v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca.

Če bo izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, razen če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen ZIntPK, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim gospodarskim subjektom.

Enako velja za podizvajalca če bo ta izvedel del predmeta pogodbe v vrednosti več kot deset tisoč (10.000,00) EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku pet (5) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

11.3 PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni.

Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:XX00000000000000000 –

taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

DRUGI DEL: OPIS IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA

V nadaljevanju je opisan predmet naročila in so navedene minimalne tehnične zahteve naročnika za blago in storitve, ki so predmet razpisa.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in zapakirano v originalni embalaži proizvajalca, ne sme biti obnovljeno ali uporabljeno v demo predstavitvah.

Nazivi, proizvajalci, znamke ali tipi naprav in opreme so v razpisni dokumentaciji navedeni zgolj kot primer in so zamenljivi z najmanj enakovrednimi po funkcionalnih, zmogljivostnih, tehničnih lastnostih, načinu delovanja ter združljivi z obstoječimi napravami in opremo. Breme dokazovanja enakovrednosti ponujene opreme je na strani ponudnika. Obvezni sestavni del dokazovanja združljivosti in enakovrednosti naprav in opreme je dokazilo proizvajalca obstoječe vgrajene opreme pri naročniku o združljivosti ponujene opreme z obstoječo, kjer je to potrebno. V kolikor dokazilo ne bo pridobljeno oziroma ponujena oprema ne bo ustrezala minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila že v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

Če izpolnjevanje katere od zahtevanih tehničnih zahtev za ponujeno opremo ne bo nedvoumno razvidna ali če določenega dejstva o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnik ne bo mogel preveriti sam, si naročnik pridržuje pravico do dodatnega poziva ponudniku k predložitvi oziroma dopolnitvi ustreznih dokazil.

Hrbtenico omrežja tvorita dve Cisco Nexus 7000 stikali, ki delujeta popolnoma redun- dantno. Ob izpadu enega izmed hrbteničnih stikal, samodejno prevzame ves promet in funkcije (stikanje, usmerjanje, ...) drugo stikalo.

Vse povezave do dostopnih stikal Cisco 3650, 3750X in Nexus 2000 TOR (top-of-rack) so zaključene na obeh jedrnih stikalih po protokolu 802.3ad kot aktivno-aktivna pove- zava. Preklop prometa v primeru izpada je praviloma brezizguben in znaša pod 200 ms. Na strani hrbteničnih stikal so združene povezave zaključene na podvojenih modulih, kar omogoča varnost pred izpadom modula oziroma posameznega stikala v skladu.

Strežniki se na centralni stikali priključujejo s pomočjo združenih povezav, ki omogočajo avtomatično izločanje okvarjenih povezav in preusmeritev prometa, hkrati pa ob normalnem delovanju z delitvijo prometa povečujejo prepustnost med stikali. Strežniške rezine dveh blade centrov so v LAN segmente povezane preko podvojenih stikal Lenovo4093R.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila je nadgradnja hrbteničnega omrežja v najmanj sledečem obsegu:

a) dve (2) hrbtenični stikali (kot na primer Cisco Catalyst C9500-48Y4C) z najmanj sledečimi lastnostmi:

− vgrajeni moduli in vmesniki s priključki za priključitev na povezovalno panelo na razdalji 130 m, s priključki LC, 50 μm MM OM4,

− trideset (30) optičnih 10 Gbps SFP+ vmesnikov tipa 10G-BASE-SR (multimode, short range),

− osem (8) optičnih vmesnikov 25 Gbps SFP28 (kot na primer SFP-10/25G- CSR-S, multimode, short range),

− dva (2) optična 40 Gbps QSFP+ vmesnika tipa QSFP-40G-CSRS, primerna za medpovezavo med stikaloma,

− visoko zmogljivo mrežno stikalo z funkcionalnostjo stikanja in usmerjanja ethernet prometa L2/L3,

− distribuirana arhitektura stikala s podporo vezave obeh stikal v sklad s pomočjo ene ali več optičnih povezav,

− domena usmerjanja, stikanja (L2/L3) in upravljanja hrbteničnega stikala mora biti ena sama in predstavljati enovit del obeh hrbteničnih stikal - vozlišč,

− podpora vgradnji oseminštirideset (48) optičnih vmesnikov tehnologije SFP/SFP+/SFP28 s hitrostmi 1/10/25Gbps,

− podpora vgradnji štirih (4) optičnih vmesnikov tehnologije QSFP+ s hitrostmi 40/100Gbps,

− možnost nadgradnje medpovezave med stikaloma na priključke hitrosti 100 Gbps,

− prepustnost hrbteničnega stikala (switching) najmanj 3,2 Tbps,

− podpora paketom (MTU) dolžine do vsaj 9000 zlogov (t.i. jumbo paketi),

− podpora vsaj 80000 hkratnih naslovov MAC,

− velikost tabele za hranjenje naslovov: vsaj 32000 za IPv4,

− podpora kreiranju najmanj 4000 logičnih omrežij VLAN,

− zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

− podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej (per VLAN STP),

− preprečitev sprejema paketov BPDU preko določenih vmesnikov,

− podpora združevanju več fizičnih povezav v enotno L2 povezavo po standardu IEEE 802.3ad,

− podpora protokolu za redundantno usmerjanje VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ali podobnega s podporo za protokol IPv4 in IPv6,

− zaščita vrat pred broadcast in multicast preobremenitvijo (storm control),

− vgrajeni IEEE standardi: 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10Gigabit Ethernet), 802.3x (Flow control), 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), 802.1D (Spannig Tree), 802.1w (Rapid Spannig Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree), 802.1p (Priority Tagging), 802.1Q (VLAN), 802.1x (Network Login),

− podpora protokolov IPv4 in IPv6 v strojni in programski opremi,

− podpora usmerjanja med navideznimi lokalnimi IP omrežji (VLANi) za protokola IPv4 in IPv6,

− podpora kreiranju statičnih usmerjevalnih poti,

− podpora osnovnih usmerjevalnih protokolov (RIP v2),

− podpora naprednih usmerjevalnih protokolov: OSPF, BGP4,

− podpora usmerjanju prometa IPv4 in IPv6 v navideznih logičnih usmerjevalnikih (VRF),

− podpora kreiranju varnostnih pravilnikov ACL (Access Lists) za kontrolo širjenja informacij z usmerjanjem prometa pri vstopu in izstopu iz usmerjevalnika, med različnimi usmerjevalnimi protokoli ipd.,

− podpora večkratnih privzetih poti usmerjanja oziroma več enakovrednih poti,

− podpora za protokol multicast na fizičnih in logičnih vmesnikih: PIM (Protocol Independant Multicast), IGMP (Internet Group Management Protocol), IGMP Snooping v2, v3 (dinamično ustvarjanje ciljnih skupin), MSDP,

− podpora prioritiziranju in omejevanje prometa QoS,

− varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x,

− podpora za varnostne filtre (ACL - Access List) za protokole IPv4 in IPv6,

− podpora upravljanju s protokolom, SSH v2, TFTP/FTP, WEB (http in https) in SNMP, NTP (ali SNTP), Syslog,

− podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

− podpora standardu RMON,

− oprema popolnoma združljiva z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure 3.7 ali višje (naročnik ima zagotovljeno podporo za nadgradnjo),

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za avtentikacijo Cisco Identity Services Engine SN3655-K9 verzije 2.7,

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa Cisco DNA Center,

− vključena podpora DNA Advantage za čas trajanja garancije,

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa enega ali več vmesnikov na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa iz oddaljenega stikala na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za razhroščevanja prometa in usmerjevalnih protokolov,

− vgrajeno zbiranje podatkov o tokovih mrežnega prometa (netflow), z statističnimi obdelavami in prenosa teh podatkov na zunanji strežnik,

− dimenzije stikala primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno strežniško omaro, višine do vključno 1U,

− podvojeni oziroma redundantni sistem napajanja s podporo zamenjavi med delovanjem (HotSwap),

− podvojeni oziroma redundantni sistem hlajenja,

− priloženi vodniki in material, potreben za montažo v omaro (sanke);

b) dve (2) hrbtenični stikali za distribucijo (kot na primer Cisco C9300-48UXM) z najmanj sledečimi lastnostmi:

− vgrajeni moduli (kot na primer Cisco C9300-NM-2Y) in vmesniki s priključki, primerni za priključitev na povezovalno panelo na razdalji 130 m, s priključki LC, 50 μm, MM OM4,

− dva (2) optična vmesnika 25 Gbps SFP28 (kot na primer SFP-10/25G-CSR-S, multimode, short range),

− šestintrideset (36) bakrenih vmesnikov RJ-45 tipa 100M/1G/2.5Gbase-T,

− dvanajst (12) bakrenih vmesnikov RJ-45 vrat tipa mGig (t.i. MultiGig - 100M/1G/2.5G/5G/10G), RJ-45 s podporo za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti,

− možnost nadgradnje optičnih priključkov med stikaloma 25Gbps na 40 Gbps,

− prepustnost stikala za stikanje (switching) najmanj 500 Gbps,

− podpora odkrivanju sosednjih naprav v omrežju po protokolu CDP in/ali LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB ali podobnim,

− podpora paketom (MTU) dolžine do vsaj 9000 zlogov (t.i. jumbo paketi),

− podpora vsaj 30000 hkratnih naslovov MAC,

− velikost tabele za hranjenje naslovov: vsaj 32000 za IPv4,

− podpora kreiranju najmanj 4000 logičnih omrežij VLAN,

− zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

− podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej (per VLAN STP),

− podpora protokolu za redundantno usmerjanje VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ali podobnega s podporo za protokol IPv4 in IPv6,

− zaščita vrat pred broadcast in multicast preobremenitvijo (storm control),

− podpora protokolov IPv4 in IPv6 v strojni in programski opremi,

− podpora osnovnih usmerjevalnih protokolov (RIP v2),

− podpora naprednih usmerjevalnih protokolov: OSPF, BGP4,

− podpora usmerjanju prometa IPv4 in IPv6 v navideznih logičnih usmerjevalnikih (VRF),

− vgrajen mehanizem zaščite pred zlonamernim DHCP strežnikom v omrežju - DHCP snooping,

− vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi ARP zapisi - dynamic ARP Inspection,

− vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi paketi za samodejno konfiguracijo omrežja po protokolu Spanning Tree - Spanning tree BPDU Guard in Root Guard,

− podpora prioritiziranju in omejevanje prometa QoS,

− varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x,

− podpora za varnostne filtre (ACL - Access List) za protokole IPv4 in IPv6,

− podpora upravljanju s protokolom, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP, NTP (ali SNTP), Syslog,

− podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

− podpora standardu RMON,

− oprema popolnoma združljiva z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure 3.7 ali višje (naročnik ima zagotovljeno podporo za nadgradnjo),

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za avtentikacijo Cisco Identity Services Engine SN3655-K9 verzije 2.7,

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa Cisco DNA Center,

− vključena podpora DNA Advantage za čas trajanja garancije,

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa enega ali več vmesnikov na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa iz oddaljenega stikala na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za razhroščevanja prometa in usmerjevalnih protokolov,

− vgrajeno zbiranje podatkov o tokovih mrežnega prometa (netflow), z statističnimi obdelavami in prenosa teh podatkov na zunanji strežnik,

− dimenzije stikala za vgradnjo v standardno 19-palčno strežniško omaro, višine do vključno 1U,

− podvojeni oziroma redundantni sistem napajanja s podporo zamenjavi med delovanjem (HotSwap),

− podvojeni oziroma redundantni sistem hlajenja,

− priloženi vodniki in material, potreben za montažo v omaro (sanke);

c) sedem (7) stikal ToR (Top of Rack) za vgradnjo v strežniške omare (kot na primer Cisco Catalyst 9300L-24UXG-4X) z najmanj sledečimi lastnostmi:

− šestnajst (16) vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45 s podporo za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti,

− osem (8) vrat mGig (t.i. MultiGig - 100M/1G/2.5G/5G/10G), RJ-45 s podporo za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti,

− štiri (4) vrata 10 Gbase-T SFP+ (Enhanced Small Factor Pluggable) z vgrajenimi SFP+ moduli (SFP-10G-SR),

− prepustnost stikala za stikanje (switching) najmanj 250 Gbps,

− podpora odkrivanju sosednjih naprav v omrežju po protokolu CDP in/ali LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB ali podobnim,

− podpora paketom (MTU) dolžine do vsaj 9000 zlogov (t.i. jumbo paketi),

− podpora vsaj 30000 hkratnih naslovov MAC,

− velikost tabele za hranjenje naslovov: vsaj 32000 za IPv4,

− podpora kreiranju najmanj 4000 logičnih omrežij VLAN,

− zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

− podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej (per VLAN STP),

− podpora protokolu za redundantno usmerjanje VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ali podobnega s podporo za protokol IPv4 in IPv6,

− zaščita vrat pred broadcast in multicast preobremenitvijo (storm control),

− podpora protokolov IPv4 in IPv6 v strojni in programski opremi,

− podpora osnovnih usmerjevalnih protokolov (RIP v2),

− podpora naprednih usmerjevalnih protokolov: OSPF, BGP4,

− podpora usmerjanju prometa IPv4 in IPv6 v navideznih logičnih usmerjevalnikih (VRF),

− vgrajen mehanizem zaščite pred zlonamernim DHCP strežnikom v omrežju - DHCP snooping,

− vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi ARP zapisi - dynamic ARP Inspection,

− vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi paketi za samodejno konfiguracijo omrežja po protokolu Spanning Tree - Spanning tree BPDU Guard in Root Guard,

− podpora prioritiziranju in omejevanje prometa QoS,

− varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x,

− podpora za varnostne filtre (ACL - Access List) za protokole IPv4 in IPv6,

− podpora upravljanju s protokolom, SSH v2, TFTP, WEB (http in https) in SNMP, NTP (ali SNTP), Syslog,

− podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

− podpora standardu RMON,

− oprema popolnoma združljiva z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure 3.7 ali višje (naročnik ima zagotovljeno podporo za nadgradnjo),

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za avtentikacijo Cisco Identity Services Engine SN3655-K9 verzije 2.7,

− podpora za polno vključitev v naročnikov obstoječ sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa Cisco DNA Center,

− vključena podpora DNA Advantage za čas trajanja garancije,

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa enega ali več vmesnikov na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za preslikavo prometa iz oddaljenega stikala na izhod za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring),

− vgrajen mehanizem za razhroščevanja prometa in usmerjevalnih protokolov,

− vgrajeno zbiranje podatkov o tokovih mrežnega prometa (netflow), z statističnimi obdelavami in prenosa teh podatkov na zunanji strežnik,

− dimenzije stikala za vgradnjo v standardno 19-palčno strežniško omaro, višine do vključno 1U,

− podvojeni oziroma redundantni sistem napajanja s podporo zamenjavi med delovanjem (HotSwap),

− podvojeni oziroma redundantni sistem hlajenja,

− priloženi vodniki in material, potreben za montažo v omaro (sanke);

d) štiri (4) povezovalna stikala (kot na primner Cisco Catalyst C1000-16P-2G-L), z najmanj sledečimi lastnostmi:

- šestnajst (16) vrat 10/100/1000 Base-T POE+, RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina dupleks,

- skupna moč POE+ priključkov večja kot 120W,

- dvoje (2) vrat tipa SFP (Small Factor Pluggable) z vgrajenim optičnim vmesnikom za priključitev na povezovalno panelo na razdalji 130 m s priključki LC, vlakna 50 um, MM OM4,

- prepustnost stikala (switching) po pasovni širini najmanj 36 Gbps,

- prepustnost stikala po številu paketov vsaj 26 Mpps,

- podpora IEE Ethernet standardov 802.3 (Ethernet), 802.3x (Flow control), 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree), 802.1p (Priority Tagging), 802.1Q (VLAN), 802.1X avtentikacija uporabnikov,

- podpora paketom (MTU) dolžine do vsaj 9000 zlogov (t.i. jumbo paketi),

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora za Multicast prometu po protokolu IGMP,

- podpora najmanj 4000 VLAN-ov, privatnim VLAN-om, avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora ACL na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x,

- filtriranje prometa (ACL) na osnovi informacij o pošiljatelju/prejemniku,

- vgrajen mehanizem zaščite pred zlonamernim DHCP strežnikom v omrežju - DHCP snooping,

- vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi ARP zapisi - dynamic ARP Inspection,

- vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi paketi za samodejno konfiguracijo omrežja po protokolu Spanning Tree - Spanning tree BPDU Guard in Root Guard,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak (npr. Errdisable, IP ARP inspection, port security, BPDU guard, root guard, Port Error Disable),

- podpora odkrivanju sosednjih naprav v omrežju po protokolu CDP in/ali LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB ali podobnim,

- podpora RADIUS (ali podobnemu, npr. TACACS+) protokolu za overjanje prijave uporabnika na stikalo,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- podpora prioritizaciji prometa - profilov QoS/CoS Quality of Service in Class of Service, na osnovi informacij o pošiljatelju/prejemniku,

- podpora upravljanju s protokolom, SSH v2, FTP ali TFTP, WEB (http in https) in SNMP, NTP (ali SNTP),

- vgrajen konsolni USB in/ali serijski priključek za neposredno upravljanje naprave,

- vgrajen mehanizem za razhroščevanja prometa in usmerjevalnih protokolov,

- vgrajen protokol za spremljanje statistik prometa uporabnikov stikala po protokolu sflow ali netflow ali podobnemu,

- podpora shranjevanju konfiguracije stikala/sklada v datoteko in uporabo shranjene datoteke za konfiguracijo stikala,

- oprema popolnoma združljiva z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure 3.7 ali višje (naročnik ima zagotovljeno podporo za nadgradnjo, če je potrebna),

- vgrajen napajalnik v samo ohišje stikala za priključitev na enofazno napetost 230V/50Hz,

- dimenzije stikala višine do vključno 1U;

e) šest (6) povezovalnih stikal (kot na primer Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L) z najmanj sledečimi lastnostmi:

- osem (8) vrat 10/100/1000 Base-T POE+, RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina dupleks,

- dva (2) vrata tipa SFP, kombinirana z bakrenima priključkoma RJ-45 10/100/1000 Base-T,

- skupna moč POE+ priključkov višja kot 60W,

- prepustnost stikala (switching) po pasovni širini najmanj 20 Gbps,

- prepustnost stikala po številu paketov vsaj 14 Mpps,

- podpora paketom (MTU) dolžine do vsaj 9000 zlogov (t.i. jumbo paketi),

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora za Multicast prometu po protokolu IGMP,

- podpora najmanj 4000 VLAN-ov, privatnim VLAN-om, avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora ACL na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x,

- filtriranje prometa (ACL) na osnovi informacij o pošiljatelju/prejemniku,

- vgrajen mehanizem zaščite pred zlonamernim DHCP strežnikom v omrežju - DHCP snooping,

- vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi ARP zapisi - dynamic ARP Inspection,

- vgrajen sistem zaščite pred zlonamernimi paketi za samodejno konfiguracijo omrežja po protokolu Spanning Tree - Spanning tree BPDU Guard in Root Guard,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak (npr. Errdisable, IP ARP inspection, port security, BPDU guard, root guard, Port Error Disable),

- podpora odkrivanju sosednjih naprav v omrežju po protokolu CDP in/ali LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB ali podobnim,

- podpora RADIUS (ali podobnemu, npr. TACACS+) protokolu za overjanje prijave uporabnika na stikalo,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- podpora prioritizaciji prometa - profilov QoS/CoS Quality of Service in Class of Service, na osnovi informacij o pošiljatelju/prejemniku,

- podpora upravljanju s protokolom, SSH v2, FTP ali TFTP, WEB (http in https) in SNMP, NTP (ali SNTP),

- vgrajen konsolni USB in/ali serijski priključek za neposredno upravljanje naprave,

- vgrajen mehanizem za razhroščevanja prometa in usmerjevalnih protokolov,

- vgrajen protokol za spremljanje statistik prometa uporabnikov stikala po protokolu sflow ali netflow ali podobnemu,

- podpora shranjevanju konfiguracije stikala/sklada v datoteko in uporabo shranjene datoteke za konfiguracijo stikala,

- oprema popolnoma združljiva z naročnikovim obstoječim nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure 3.7 ali višje (naročnik ima zagotovljeno podporo za nadgradnjo, če je potrebna),

- vgrajen napajalnik v samo ohišje stikala za priključitev na enofazno napetost 230V/50Hz,

- dimenzije stikala višine do vključno 1U;

f) priključni optični in bakreni vodniki v tipu in količini, navedeni v tabeli "Predračun";

g) namestitev in implementacija opreme v najmanj sledečem obsegu:

− namestitev in povezavo nove opreme na predvidenih lokacijah,

− prenos konfiguracije iz obstoječih stikal na novo opremo,

− označevanje vseh povezav s trajnimi oznakami,

− demontaža in razgradnja obstoječih hrbteničnih stikal z izbrisom podatkov,

− vključitev in nastavitev parametrov vseh potrebnih L2 protokolov za delovanje povezav v načinu visoke razpoložljivosti,

− perfomančni in razpoložljivostni testi združenih povezav,

− analiza uporabljenih varnostnih mehanizmov na obstoječih hrbteničnih stikalih za zmanjšanje oziroma preprečitev vdorov kot so npr. (MAC Flooding Attack, 802.1Q and ISL Tagging Attack, Double-Encapsulated 802.1Q/Nested VLAN Attack, ARP Attacks, Private VLAN Attack, Multicast Brute Force Attack, Spanning-Tree Attack, Random Frame Stress Attack,...) in po potrebi dodajanje novih,

− konfiguracija varnega dostopa do sistema,

− vključitev v naročnikov sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa Cisco DNA Center,

− vključitev v naročnikov obstoječ nadzorni sistem Cisco Prime Infrastructure 3.7 (po potrebi nadgradnja na višjo verzijo - naročnik ima sklenjeno polno podporo za sistem),

− vključitev v naročnikov obstoječ sistem za avtentikacijo uporabnikov Cisco Identity Service Engine,

− vključitev v naročnikov obstoječ nadzorni sistem Nagios,

− izdelava načrta komunikacijskih povezav v elektronskih in tiskani obliki (načrti v formatu MS Visio ali Autocad ali DXF),

− konfiguriranje in performančno/funkcionalno testiranje opreme kot celote s testiranjem delovanja vseh povezav,

− izdelava tehnične dokumentacije o nameščeni opremi in implementiranih nastavitvah;

TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam.

Kot dokazilo ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen in potrjen obrazec 19.4 »Izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij« s katerim dokazuje skladnost tehničnih lastnosti z razpisnimi zahtevami. Tehnična dokumentacija mora vsebovati skenirano dokumentacijo ali navedbo spletnih strani, na katerih je dokumen- tacija javno dostopna.

KRAJ DOBAVE OPREME OZIROMA IZVEDBE STORITVE

Kraj dobave blaga in izvedbe storitve je Republika Slovenija, Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.

ROK DOBAVE OPREME IN IZVEDBE STORITVE

Rok dobave, namestitev in implementacije opreme je 120 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

PREVZEM OPREME IN OPRAVLJENIH STORITEV

Ob implementaciji opreme je izvajalec dolžan naročniku predati naslednjo izvedbeno dokumentacijo:

− podpisane in potrjene garancijske liste,

− tehnično dokumentacijo in vse priročnike proizvajalca (uporabniške in tehnične),

− tehnično dokumentacijo o nameščeni opremi in implementiranih nastavitvah.

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga in opravljenih storitev se izvrši v obliki tehničnega prevzema.

Naročnik ima pravico opraviti preizkus dobavljene, nameščene in implementirane opreme v roku 15 dni od prejetega obvestila izvajalca o zaključku del. V primeru more- bitnih napak, naročnik izvajalcu določi primeren rok za njihovo odpravo.

Pri tehničnem prevzemu sestavita naročnik in izvajalec zapisnik o tehničnem prevzemu, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

− ali je oprema dobavljena, nameščena in implementirana v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in je izdelana izvedbena dokumentacija,

− ali kakovost in lastnosti dobavljene, nameščene in implementirane opreme ustrezajo pogodbeni kakovosti, lastnostim in zahtevam, oziroma katero opremo je izvajalec dolžan na svoje stroške dopolniti oziroma zamenjati,

− morebitna odstopanja v kakovosti in zanesljivosti izvedbe,

− o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

− ugotovitev o sprejemu in izročitvi pogodbeno dogovorjene dokumentacije,

− ali je oprema dobavljena, nameščena in implementirana v pogodbeno dogovorjenih rokih in

− izjavo naročnika o morebitnem zmanjšanju pogodbene cene za vrednost pogod- bene kazni.

Zapisnik o tehničnem prevzemu, na podlagi pravilne količinsko in kakovostno ustrezne opreme, dokumentacije in izvedenih del, podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da odstopa od zahtev in drugih navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe, ali ne izpolnjuje minimalnih tehničnih zahtev naročnika, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo označena na zapisniku o tehničnem prevzemu.

GARANCIJSKI ROKI

Ponudnik mora za vso strojno opremo zagotoviti garancijski rok najmanj šestintrideset

(36) mesecev od dneva podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu.

V primeru ugotovljene napake ob tehničnem prevzemu opreme, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

ODPRAVA NAPAKE V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik (izvajalec) mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak dobavljene, nameščene in implementirane opreme v režimu 8x5xNDD (naslednji delovni dan po kriteriju delovnega tedna od ponedeljka do petka).

Ponudnik mora v času garancijskega roka naročniku zagotavljati:

− napredni dostop do baze rešenih primerov principala,

− dostop do zadnjih popravkov in novih verzij programske opreme,

− odpiranje vzdrževalnih zahtevkov (support cases) pri principalu.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, bo moral ponudnik (izvajalec) naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kakovosti kot nameščena oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se v garancijskem roku enaka oziroma podobna napaka ponovi trikrat, mora izvajalec tako opremo zamenjati z novo, ki ima enake tehnične lastnosti. Izvajalec mora za zamenjano opremo izdati nov garancijski list.

TRETJI DEL: OBRAZCI, VZORCI IN PRILOGE

OBRAZCI

19.1 ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (ESPD)

Ponudnik k ponudbeni dokumentaciji priloži izpolnjen obrazec »ESPD«. Obrazec je priložen razpisni dokumentaciji v obliki XML datoteke.

19.2 IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI*

Ponudnik: Sedež:

Zakoniti zastopnik

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Zgoraj navedeni ponudnik pri oddaji ponudbe, na podlagi javnega naročila za nadgradnjo hrbteničnega omrežja izjavljamo, da:

− smo seznanjeni z določbo 94. člena ZJN-3, ki govori o izvedbi javnih naročil s podiz- vajalcem in

− bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci. Podatki o podizvajalcih:

Št.	Naziv podizvajalca	Naslov podizvajalca
1
2
3
4
5
6
7

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

* Obrazec št. 19.2 izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana. Za vsakega podizvajalca je potrebno izpolniti tudi prilogi k obrazcu št. 19.2, ki vsebujeta podatke o podizvajalcu in soglasje posameznega podizvajalca

Ponudnik:

Sedež:

naziv podizvajalca
naslov podizvajalca
matična št.
ID za DDV
telefon IN telefaks
elektronska pošta
številka TRR in banka
zakoniti zastopnik

Zakoniti zastopnik

PODATKI O PODIZVAJALCU

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:

Postavka

Vrednost v EUR brez DDV

DDV

Skupna vrednost v EUR z DDV

Delež v % glede na vrednost ponudbe

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

* Prilogo 1 k obrazcu 19.2 mora izpolniti vsak podizvajalec. Priloga mora biti datirana, žigosana in podpisana . Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko kopira.

Ponudnik:

Sedež:

Zakoniti zastopnik

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

Podizvajalec:

Sedež:

Zakoniti zastopnik

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila za nadgradnjo hrbteničnega omrežja v

skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3:

□ zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

□ ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika.

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila za nadgradnjo hrbteničnega omrežja, da

naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega

sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš

transakcijski račun, naveden v pogodbi med izbranim ponudnikom in naročnikom.

Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil

izbrani ponudnik in priložil svojim računom naročniku.

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

* Prilogo 2 k Obrazcu 19.2 Izpolnite le v primeru, da zahtevate neposredno plačilo v skladu s

petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Priloga mora biti datirana, žigosana in podpisana (zgornji del od ponudnika, soglasje od podizvajalca). Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko kopira.

19.3 STROKOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik: Sedež:

Zakoniti zastopnik

Izjavljamo, da:

− naročniku zagotavljamo tehnične(-ga) strokovnjak(-a/e), ki ima(-jo) ustrezna specia- listična znanja z zahtevanih področij in z zahtevanim(i) certifikat(i),

− imamo z vsemi navedenimi usposobljenimi strokovnjaki pisni dogovor o sodelovanju oz. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo, ki nam zagotavlja razpoložljivost strokovnjakov in

− zagotavljamo razpoložljivost navedenih usposobljenih strokovnjakov, ki bodo nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi storitev ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila; morebitno vključevanje drugih strokovnjakov v delo bomo izvedli le po predhodni odobritvi naročnika, ravno tako bomo naročnika predhodno obvestili o morebitni zamenjavi usposobljenih strokovnjakov – nosilcev in izvajalcev nalog v času trajanja pogodbe, za nove strokovnjake pa bomo predložili dokazila o usposobljenosti za posamezno področje (ustrezne certifikate oziroma druga dokazila) in zamenjavo izvedli šele po prejetem pisnem soglasju naročnika.

Podatki o strokovnjakih:

Št.	Ime in priimek	Certifikat oziroma potrdilo	Razmerje do ponudnika (ponudnik / partner / podizvajalec / drug gospod. subjekt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

19.4 IZPOLNJEVANJE ZAHTEV IZ TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ

Ponudnik: Sedež:

Zakoniti zastopnik

Prilagamo tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo iz točke a) poglavja 12

»Tehnične specifikacije«. Tehnična dokumentacija vsebuje skenirano dokumentacijo oziroma navedbo spletnih strani, na katerih je dokumentacija javno dostopna.

Prilagamo tudi kosovnico z navedbo opreme iz točke a) poglavja 12 »Tehnične specifikacije» razpisne dokumentacije, iz katere izhajajo najmanj sledeči podatki:

− proizvajalec oziroma blagovna znamka (kot na primer proizvajalca Lenovo),

− polna oznaka modela (kot na primer 8721-E5U, v primeru, da postavko sestavlja več različnih kosov opreme, je treba navesti vse kose opreme navedenega modela, ki postavko sestavljajo),

− količina oziroma zmogljivosti,

− navedba o priloženi tehnični dokumentaciji v ponudbi oziroma navedba spletnih strani, na katerih je dokumentacija javno dostopna (na primer »dokumentacija priložena« oziroma »xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx0000-xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx- chassis#supported-i-o-modules/«)

Oprema v skladu s točko a) poglavja 12 »Tehnične specifikacije«
Blagovna znamka:
Polna oznaka modela	Količina oz. zmogljivost	Priložena tehnična dokumentacija oziroma navedba spletnih strani

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Kraj:

Žig

Podpisnik:

Datum: Podpis:

VZORCI

20.1 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(če bo ponudnik za zavarovanje pogodbenih obveznosti predložil kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, mora biti vsebinsko enakovredno temu vzorcu bančne garancije)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx Datum: (vpiše se datum izdaje), Kraj: (vpiše se kraj izdaje),

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/garancija) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000

Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne

(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako ) za nadgradnjo hrbteničnega omrežja.

ZNESEK IN VALUTA: 5 % pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: stopetdeset (150) dni od dneva sklenitve pogodbe.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani

pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant (žig in podpis)

20.2 VZOREC POGODBE

Republika Slovenija, Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga po pooblastilu generalne sekretarke Xxxxxx Xxxx Xxxxxx št. 040-04/14-2/4 z dne 2. 10. 2014, zastopa namestnik generalne sekretarka – direktor Xxxx Xxxxxxx (v nadaljnjem besedilu: naročnik) xxxxxxx xxxxxxxx: 5022924

davčna številka: SI21881677 transakcijski račun: 01100-0000000000

, ki ga zastopa

, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) matična številka: davčna številka: SI transakcijski račun:

skleneta naslednjo

POGODBO ZA NADGRADNJO HRBTENIČNEGA OMREŽJA

Evidenčna številka pogodbe: C1211-21-000

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil za izvedbo javnega naročila izvajalec izbran po postopku naročila male vrednosti, številka objave JN /2021 na Portalu javnih naročil, z naročnikovo oznako 416-04/21-38, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljnjem besedilu ZJN-3).

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je nadgradnja hrbteničnega omrežja, ki vključuje dobavo, namestitev in implementacijo opreme na način, določen v razpisni dokumentaciji naročnika in v skladu s predračunom izvajalca št. z dne , ki je sestavni del te pogodbe.

Cena in pogodbena vrednost

3. člen

(1) Cena dobavljene, nameščene in implementirane opreme, ki je predmet te pogodbe, je EUR brez DDV oziroma EUR z vključenim % DDV.

(2) Cena iz prvega odstavka tega člena je fiksna in vključuje vse stroške nadgradnje hrbteničnega omrežja, ki se neposredno ali posredno nanašajo na dobavo, namestitev in implementacijo opreme (tudi morebitne prevozne in špediterske stroške, stroške potrošnega materiala, zagotavljanja uporabniške dokumentacije, garancij za rezervne dele in storitve, stroške ustreznih finančnih zavarovanj, …) ter morebitne popuste in rabate.

Plačilni pogoji

4. člen

(1) Naročnik bo obveznosti plačal na podlagi pravilno izstavljenega in opremljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, in sicer 30. dan od uradnega prejema računa. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu računa.

(2) Plačilo se bo realiziralo na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je naveden v pogodbi oziroma na transakcijski račun, ki je naveden na računu.

(3) Izvajalec/podizvajalec mora na izdanem računu obvezno navesti pravno podlago - evidenčno številko pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun izvajalcu/podizvajalcu zavrnjen.

(4) Opremo in storitve, ki so predmet te pogodbe, naročnik naroča za neobdavčljivo dejavnost, za katero po 5/5 ZDDV-1 ni zavezanec za DDV.

(5) V primeru zamude plačila lahko izvajalec obračuna zakonsko določene zamudne obresti.

Roki za dobavo, namestitev in implementacija opreme ter prevzemni pogoji

5. člen

(1) Izvajalec je dolžan izvesti dobavo, namestitev in implementacijo opreme iz 2. člena te pogodbe, naročniku na lokaciji Državni zbor, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, v največ 120 koledarskih dneh od dneva sklenitve pogodbe.

(2) Ob implementaciji opreme je izvajalec dolžan naročniku predati naslednjo izvedbeno dokumentacijo:

− podpisane in potrjene garancijske liste,

− tehnično dokumentacijo in vse priročnike proizvajalca (uporabniške in tehnične),

− tehnično dokumentacijo o nameščeni opremi in implementiranih nastavitvah.

(3) Namestitev in implementacija opreme se šteje za uspešno, ko jo naročnik tehnično prevzame.

Pogodbena kazen

6. člen

(1) Če izvajalec v pogodbeno dogovorjenem roku ne dobavi, namesti in implementira opreme iz 2. člena te pogodbe, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, ne glede na to ali zamuja z dobavo vse opreme ali samo z delom le-te.

(2) V primeru zamude pri odpravi napak v garancijski dobi, ki nastane zaradi razlogov na strani izvajalca, je ta dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsako uro zamude, če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki je določen v tretjem odstavku 9. člena.

(3) Če izvajalec zamuja z odpravo napake v garancijski dobi opreme toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

(4) Pogodbena kazen se lahko obračuna največ do 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe.

Tehnični prevzem

7. člen

(1) Naročnik ima pravico opraviti preizkus dobavljene, nameščene in implementirane opreme iz 2. člena pogodbe najkasneje v roku 15 dni od prejetega obvestila izvajalca o zaključku del. V primeru morebitnih napak, naročnik izvajalcu določi primeren rok za njihovo odpravo.

(2) Pri tehničnem prevzemu sestavita naročnik in izvajalec zapisnik o tehničnem prevzemu, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

− ali je oprema dobavljena, nameščena in implementirana v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in je izdelana izvedbena dokumentacija,

− morebitna odstopanja v kakovosti in zanesljivosti izvedbe,

− o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

− ugotovitev o sprejemu in izročitvi pogodbeno dogovorjene dokumentacije,

− ali je oprema dobavljena, nameščena in implementirana v pogodbeno dogovorjenih rokih in

− izjavo naročnika o morebitnem zmanjšanju pogodbene cene za vrednost pogodbe- ne kazni.

(3) Zapisnik o tehničnem prevzemu, na podlagi pravilne količinsko in kakovostno ustrezne opreme, dokumentacije in izvedenih del, podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.

(4) Oprema, za katero se bo ugotovilo, da odstopa od zahtev in drugih navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe, ali ne izpolnjuje minimalnih tehničnih zahtev naročnika, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo označena na zapisniku o tehničnem prevzemu.

(5) Izvajalec se zavezuje in naročniku jamči:

− da je vsa oprema tovarniško nova;

− da oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

− da oprema nima pravnih napak;

− da nameščena in implementirana oprema ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije;

− da bo svoje pogodbene obveznosti opravil strokovno, pravilno, vestno in kakovostno po pravilih stroke in v skladu s standardi proizvajalcev opreme;

− da bo izpolnjeval vse pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih in na predviden način;

− da bo za izvajanje vseh potrebnih del in opravil po tej pogodbi zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi in rezervnih delih ter drugi opremi, potrebni za nemoteno izvajanje pogodbe;

− da bodo izvedli implementacijo opreme tehnični strokovnjaki, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi ali prijavil tekom izvajanja te pogodbe, na dogovorjen način v razpisni dokumentaciji;

− da bo pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo;

− da bo pri delu in gibanju v prostorih naročnika spoštoval njegova varnostna pravila in predpise;

− da bo naročniku omogočil nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ter po potrebi tudi varnostni pregled svojih prostorov, opreme in dokumentov, vezanih na opravljanje del, ki so predmet te pogodbe;

− da bo izpolnil druge zahteve in obveznosti, določene v pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

8. člen

(1) Izvajalec je najkasneje v roku 10 dni od obojestranskega podpisa pogodbe dolžan naročniku izročiti (bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice – vpiše se finančno zavarovanje iz ponudnikove izjave na obrazcu »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, poglavje 20.1 v ponudbi) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati vsaj 150 dni od dneva sklenitve pogodbe.

(2) Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec po izteku roka iz prvega odstavka 5. člena te pogodbe v roku 15 dni od ponovnega poziva, ne dobavi, namesti in implementira opreme ali je ne dobavi, namesti in implementira pravilno oziroma kakovostno, na pogodbeno določen način.

Garancija za kvaliteto opreme in odprava napak

9. člen

(1) Za dobavljeno, nameščeno in implementirano opremo za nadgradnjo hrbteničnega omrežja – Predračuna (priloga 1), daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje na lokaciji naročnika in polno podporo za popravke sistemske programske opreme za obdobje (najmanj 36) mesecev od dneva tehničnega prevzema.

(2) Izvajalec je dolžan v garancijskem roku brezplačno odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake na opremi oziroma servisirati opremo ter brezplačno dobavljati in vgrajevati nadomestne dele. Popravila v garancijskem roku so povsem brezplačna (brez zaračunavanja dnevnic, kilometrine, potrošnega materiala...).

(3) Izvajalec se zaveže, da bo v času garancijskega roka zagotavljal odpravo napak dobavljene, nameščene in implementirane opreme v režimu 8x5xNDD (najkasneje naslednji delovni dan po kriteriju delovnega tedna od ponedeljka do petka).

(4) Sporočilo o napaki je naročnik dolžan sporočiti na telefaks št:

oziroma naslov elektronske pošte: .

(5) Če se v garancijskem roku enaka oziroma podobna napaka ponovi trikrat, mora izvajalec tako opremo zamenjati z novo, ki ima enake tehnične lastnosti. Izvajalec mora za zamenjano opremo izdati nov garancijski list.

Izvedba s podizvajalci

9a. člen

/se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, sicer se črta iz pogodbe/

(1) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Izvajalec je podizva- jalca(-e) navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z ZJN-3.

(2) Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo«, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

(3) Za podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik izvajalca pozval, da pošlje naročniku/porabniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika/uporabnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku/porabniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik/uporabnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(4) Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.7 razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

(5) Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Odpoved pogodbe

11. člen

(1) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo s pisno izjavo in upoštevanjem tri (3) mesečnega odpovednega roka, pri čemer rok prične teči z dnem izdaje obvestila.

(2) V primeru, da izvajalec ne opravlja del in storitev v skladu s pogodbo ali kako drugače krši pogodbo, lahko naročnik nemudoma odstopi od pogodbe s pisno izjavo brez odpovednega roka. Pogodba preneha veljati z dnem pošiljanja izjave izvajalcu.

(3) Izvajalec je v takšnem primeru poleg škode dolžan kriti morebitno razliko med ceno iz svoje ponudbe ter morebitno višjo ceno, ki bi jo v tem primeru naročnik moral plačevati drugemu izvajalcu za ista dela in storitve.

Varovanje in zaščita podatkov

10. člen

(1) Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe ali nastane pri izvajanju pogodbe ustrezno varovali in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje predmeta pogodbe.

(2) Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

11. člen

(1) Naročnik je dolžan izvajalcu predati dokument Informacijska varnostna politika Državnega zbora. Izvajalec in njegovi strokovnjaki pa so se dolžni seznaniti in ravnati v skladu z določili dokumenta. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti tudi o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi določil v dokumentu.

(2) Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od strokovnjakov izvajalcev zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prejšnjega odstavka.

Veljavnost pogodbe

12. člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je veljavna do izpolnitve pogodbenih del.

(2) Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, veljavna postane šele s predložitvijo ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8. člena te pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku 8. člena ne predloži finančnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni sklenjena.

(3) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stanki.

Skrbnik pogodbe naročnika in izvajalca

13. člen

(1) Skrbnik pogodbe na strani naročnika je .

(2) Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je .

Posebne in končne določbe

14. člen

(1) V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

(2) Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

(3) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizva- xxxxx xxx

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(4) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

(5) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

15. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje nastalih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka svoj izvod.

Klasifikacijska štev.: 416-04/21-38

Ljubljana, dne , dne

Naročnik: Izvajalec:

Republika Slovenija

Državni zbor

namestnik generalne sekretarke

- direktor

Xxxx Xxxxxxx

Priloge pogodbe: PRILOGA 1 - PREDRAČUN

PRILOGE

21.1 PREDRAČUN

Obrazec »Predračun« je priložen razpisni dokumentaciji v obliki Microsoft Excel datoteke.

21.2 IZVLEČEK PRAVIL O NOTRANJEM REDU V DRŽAVNEM ZBORU

V skladu s 6. členom Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: pravila) se v prostore Državnega zbora lahko vstopa le dostojno oblečen.

V skladu s 7. členom vstopajo zunanje osebe skozi vhod na Xxxxxxxx xxxxx 0, ki je odprt 24 ur na dan vse dni v letu.

V skladu z 8. členom pravil opravljajo identifikacijo, ugotavljanje upravičenosti in namen vstopa v Državni zbor ter sprejem in spremstvo oseb po teh pravilih opravljajo receptorji in predstavniki enote za varovanje, pregled oseb in prtljage pa predstavniki enote za varovanje.

Recepcija deluje na glavnem vhodu v predpisanem delovnem času, ob zasedanju Državnega zbora pa do zaključka zasedanja. Izven delovnega časa delo recepcije opravlja enota za varovanje.

V skladu z 9. členom pravil, morajo osebe, ki jih povabijo delavci služb Državnega zbora med zadrževanjem v prostorih Državnega zbora na vidnem mestu nositi identifikacijsko kartico, ob odhodu pa jo vrnejo. Identifikacijsko kartico dobijo osebe na podlagi osebnega dokumenta.

V skladu s 15. členom pravil je v zgradbo Državnega zbora prepovedano vnašanje strelnega in drugega orožja, streliva in eksplozivna ter drugih nevarnih sredstev in naprav. Osebe, ki nosijo orožje, ga morajo ob vstopu prijaviti in oddati enoti za varovanje, ki jim o tem izda potrdilo ter jim ga ob odhodu vrne.

V skladu s 16. členom pravil so osebe ob vstopu v zgradbo Državnega zbora dolžne vstopiti skozi detektorska vrata, prtljago pa oddati na rentgenski pregled. Vsi večji in odvečni osebni predmeti (plašči, dežniki in večjo osebno prtljaga) pa se morajo v skladu z 19. členom pravil shraniti v garderobi.

Na podlagi 18. člena obiskovalci ne smejo brez spremljevalca hoditi po zgradbi ter vstopati v delovne prostore.

Na podlagi 20. člena pravil mora pristojna organizacijska enota vnaprej posredovati enoti za varovanje podatke o delavcih zunanjih izvajalcev, ki v zgradbi državnega zbora opravljajo vzdrževalna in investicijska dela.

V skladu s 30. členom pravil je v prostorih Državnega zbora dovoljeno točiti alkoholne pijače samo v prostorih restavracije, kajenje pa v prostorih Državnega zbora v skladu z

31. členom ni dovoljeno.

Document Metadata

Table of Contents

Številka: 416-04/21-38/2 Datum: 28. 7. 2021

Document Metadata