JNMV – »SD OPN 2 Občine Mokronog-Trebelno«

JNMV – »SD OPN 2 Občine Mokronog-Trebelno«

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA STORITEV:

»IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik:

____________________________

____________________________

____________________________

KAZALO PONUDBE

1. Kazalo ponudbe

2. ESPD obrazec, ki ga predloži v tiskani obliki,

3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe – OBR- 1,

4. Izjavo o sprejemu pogojev iz dokumentacije - OBR- 2,

5. Izjava o sodelovanju s podizvajalci – OBR- 3,

6. Podatki o partnerju / podizvajalcu – OBR- 4,

7. Seznam izvedenih storitev reference – OBR-5,

8. Potrdilo naročnika o sodelovanju s ponudnikom – OBR- 6,

9. Izjava o razpoložljivi opremi – OBR-7,

10. Izjava gospodarskega subjekta o razpolaganju s strokovnjaki – OBR- 8,

11. Izjavo o sprejemu pogojev iz dokumentacije - OBR- 9,

12. Izjavo za pridobitev podatkov kazenske evidence – pravnih oseb - OBR- 10,

13. Izjava za pridobitev podatkov kazenske evidence – fizičnih oseb - OBR- 11,

14. Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika – OBR- 12,

15. Izjava ekonomsko – finančni pogoji – OBR- 13,

16. Izjava o izročitvi finančnih zavarovanj – OBR- 14,

17. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – OBR- 15,

18. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR- 16,

19. Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe – OBR- 17 s prilogo,

20. »OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto – OBR- 18,

21. Scan celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Predračun naj bo hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

22. Računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug enakovreden dokument;

23. Potrdila bank,

24. Druge lastne dokumente.

PONUDNIK

______________________________ OBR-1

______________________________

P O N U D B A št.____________

Na podlagi javnega naročila in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika dajemo ponudbo

01. Opis predmeta naročila

Predmet naročila: »IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«

02. Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime:

______________________________________________________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik:

______________________________________________________________________________________________

ID za DDV: SI

______________________________________________________________________________________________

Matična številka:

______________________________________________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register – številka vložka:

______________________________________________________________________________________________

Št. transakcijskega računa:

______________________________________________________________________________________________

Številka telefona:

______________________________________________________________________________________________

Številka telefaxa / e-naslov:

______________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba:

______________________________________________________________________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

________________________________________________________________________________________________

03. Ponudbena cena

Ponudbena cena je pripravljena v skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, smo pripravljeni izdelati SD OPN 2 Občine Mokronog-Trebelno za skupno končno ponudbeno ceno:

»Izdelava SD OPN 2«	Vrednost v EUR
PREDRAČUNSKA VREDNOST (BREZ DDV)
POPUST %
PONUDBENA CENA (S POPUSTOM) BREZ DDV
DDV %
KONČNA PONUDBENA CENA (Z DDV)

Xxxxxxxxxx akti se izdelajo v skladu s projektno nalogo, in sicer v naslednjem obsegu:

• _{za vsakokratno s strani naročnika potrjeno fazo izdelave dokumentacije v treh (3) izvodih} v analogni (tiskani obliki) in treh (3) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• za končno fazo (sprejet prostorski akt) v šestih (6) izvodih v analogni (tiskani obliki) in šestih (6) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• _{za oddajo gradiva posameznih faz v potrditev naročniku v dveh (2) izvodih v analogni} (tiskani obliki) in treh (3) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• za oddajo gradiva za pridobivanje posebnih smernic, prvih in drugih mnenj, vrednotenje pripomb v zadostnem številu izvodov v analogni (tiskani) in digitalni obliki (nosilec podatkov), ki naročniku omogoča posredovanje gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim deležnikom, brez dodatnega razmnoževanja gradiva.

Kartografski del SD OPN 2 mora biti podrejen standardom, ki jih zahteva pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Grafični del strokovnih podlag in drugih gradiv mora biti izdelan v skladu z veljavnimi pravilniki za prikazovanje grafičnih rešitev za prostorsko dokumentacijo in v skladu s strokovnimi podlagami in rešitvami, ki so pripravljene v okviru postopka priprave OPN Občine Mokronog-Trebelno.

Tiskani izvodi se oddajo v trdi vezavi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka pogodbenih obveznosti.

04. Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi najmanj 120 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb oz. vključno do _______________ (navesti datum !!).

05. Rok začetka in končanja izvajanja vseh pogodbenih del

Pričetek del: naslednji dan po uvedbi v delo.

Roki za izvedbo razpisanih del: roki so določeni v Projektni nalogi za izdelavo sprememb in dopolnitev SD OPN 2, nanašajo pa se na izdelavo posamezne faze in oddajo posamičnih elaboratov, ki so predmet razpisanih del.

Zaključek vseh pogodbenih del: najkasneje v roku 15 mesecev po datumu obojestranskega podpisa pogodbe.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

PONUDNIK

________________________________

________________________________

OBR-2

I Z J A V A

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev točke 17 A navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več, in da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

3. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

4. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

5. da nismo na kakršen koli način kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

6. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

7. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

8. da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

9. da ne obstaja nobeno nasprotje interesov;

10. da ne izkrivljamo konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom zakona;

11. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

12. da ne bomo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in bomo te informacije tudi razkrili, ter da bomo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona;

13. da ne bomo poskušali neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

1. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno štev.:_______, oz. na osnovi vpisa pri v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava ___________ številka ____________.

2. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _________________ pridobili ustrezno dovoljenje, štev.:________ izdano pri ________________, dne ___________ in smo člani naslednje organizacije._________________________________(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

3. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila z vsemi popravki in dopolnitvami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe;

• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za Izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2

Objavljen na portalu javnih naročil z dne ______________pod št. ob-_______ .

Priloge za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

• dokazilo ali zaprisežena izjava.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.

Dovoljujemo naročniku, Občini Mokronog-Trebelno, da lahko za namene javnega naročila Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2, objavljenega na portalu javnih naročil, z dne ____________, pod št. __________ pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Zavezujemo se na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

PONUDNIK OBR-3

________________________________

I Z J A V A

O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik na OBR-1 obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv podizvajalca	naslov podizvajalca
1.
2.
3.
4.

I Z J A V A

O SODELOVANJU Z IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu:

(opomba: v primeru, da ponudnik na OBR-1 obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval z izvajalci v skupnem nastopu, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv izvajalca	naslov izvajalca
1.
2.
3.
4.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR-4

________________________________

PODATKI O PARTNERJU/PODIZVAJALCU

Gospodarski subjekt

Naslov

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojni finančni urad

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Dela, ki jih prevzema podizvajalec / partner

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

element	znesek v EUR
vrednost brez DDV
DDV – 22%
skupna vrednost z DDV
delež v % glede na vrednost ponudbe

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: ___________________________

Datum, kraj: Žig in podpis zakonitega zastopnika

gospodarskega subjekta:

___________________________________ _________________________________________

PONUDNIK

OBR-5

________________________________

SEZNAM IZVEDENIH STORITVAH - reference

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih (pred objavo naročila) izvedli in uspešno zaključili naslednje Občinske prostorske načrte, Strokovne podlage s področja poselitve in Elaborate posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Vrednost pogodbe brez DDV	Leto realizacije
1
2
3
4
5
6

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s strani ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge.

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (PRILOGA OBR-5), ki bodo z izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

OBR-6

P O T R D I L O

naročnika o sodelovanju s ponudnikom

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno storitev, ki je navedena med referenčnimi posli v ponudbi).

Naročnik: _________________________________________________________________________________

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Izvajalec __________________________________________________________________________

(ponudnik): (Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na razpis)

Je za nas izvedel naslednje storitve:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Navedite ime oz. naziv projekta)

po pogodbi št.__________________z dne______________________;

obdobje trajanja naročila: ____________________________________________________________________________

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila:___________________________________________________________________________________________

(Na kratko opišite vsebino naročila)

Skupna vrednost naročila:___________________________EUR (brez DDV)

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

• V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca.

• Izvajalec je vse storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke.

• Vse storitve so bile tudi ustrezno zaključene.

• Izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: _______________________________tel._____________________________

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Kraj in datum:	Odgovorna oseba naročnika:
	Žig in podpis:

PONUDNIK

OBR-7

________________________________

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVI OPREMI

Izjavljamo, da razpolagamo da razpolagamo s tehnično opremo za izvedbo javnega naročila.

Seznam razpoložljive opreme:

Zap. Št.	Opis razpoložljive opreme za izvedbo storitev
1.
2.
3.
4.
5.

Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo javnega naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK OBR-8

________________________________

________________________________

I Z J A V A

gospodarskega subjekta o razpolaganju s strokovnjaki

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo s strokovnjaki:

Ime in priimek:__________________________________

Predvidena vloga pri poslu: _______________________

Zaposlen pri: __________________________________

Državljanstvo: _________________________________

Delovne izkušnje v letih:

Skupno Pri ponudniku Na razpisanem področju

Izobrazba:

Ustanova (datum od – datum do)	Pridobljena stopnja(e) ali diploma(e):
Datum opravljenega strokovnega izpita	Identifikacijska številka licence

Ime in priimek:__________________________________

Predvidena vloga pri poslu: _______________________

Zaposlen pri: __________________________________

Državljanstvo: _________________________________

Delovne izkušnje v letih:

Skupno Pri ponudniku Na razpisanem področju

Izobrazba:

Ustanova (datum od – datum do)	Pridobljena stopnja(e) ali diploma(e):
Datum opravljenega strokovnega izpita	Identifikacijska številka licence

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2.

Kraj in datum:	Ponudnik:
Žig	Podpis odgovorne osebe:

PONUDNIK OBR-9

________________________________

________________________________

I Z J A V A

o sprejemu pogojev iz dokumentacije za oddajo javnega naročila

Naročniku OBČINI MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, izjavljamo, da:

• _{smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz} dokumentacije za oddajo javnega naročila, ki se nanaša na javno naročilo male vrednosti »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, smo ob izdelavi ponudbe natančno pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo in dokumentacijo, ki je priloga ter smo naročnika pisno opozorili na ugotovljene pomanjkljivosti ter v zvezi s tem v primeru kakršnihkoli nejasnosti od njega zahtevali pisna navodila,

• se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila,

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

• smo ponudbi navedli resnične podatke in priložili resnične listine ter da navedeni podatki in priložene listine (originali ali kopije) ustrezajo dejanskemu stanju,

• da v primeru, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v primeru naročnikovega odstopa od izvedbe javnega naročila, od naročnika ne bomo zahtevali nobenega povračila stroškov ali povrnitve morebitne škode,

• da nudimo plačilni rok, ki je 30. (trideseti) dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa,

• da sprejemamo plačilne pogoje, kot so razvidni iz razpisne dokumentacije naročnika in pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost ter morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini) OBR-10

________________________________

________________________________

I Z J A V A

za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravna oseba

Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog za namene javnega razpisa IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila.

1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA

_________________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila v Kazenski evidenci RS /     /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe: ____________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________

Občina sedeža pravne osebe: _________________________________

Matična številka pravne osebe: _______________________

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Za tem obrazcem:

(obkrožite)

• prilagamo dokazila v originalu ali kopije za navedbe pod točke:

(navedite)_____________________________________________________ xxx

• izpolnjujemo pooblastilo za pridobitev podatkov:

opomba: vpisati je potrebno podatke za vse osebe (osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa), ki se morajo tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je oseb več morajo vsi izpolniti in podpisati pooblastilo; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku ni potrebno vpisati podatke edino v primeru, če ponudbi za vsakega od teh ponudbi priloži potrdilo o nekaznovanosti izdano s strani Ministrstva za pravosodje.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis zakonitega zastopnika:

OBR-11

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

________________________________

I Z J A V A

za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizične osebe

Izjavljamo, da soglašamo in dovoljujemo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog za namene javnega razpisa »IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK: ____________________________________

EMŠO: __________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ___________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _______________________

OBČINA ROJSTVA: _______________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

• (ulica in hišna številka) ____________________________________________

• (poštna številka in pošta) ___________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _______________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _______________________

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Podatki o fizični osebi:

IME IN PRIIMEK: ____________________________________

EMŠO: __________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ___________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: _______________________

OBČINA ROJSTVA: _______________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

• (ulica in hišna številka) ____________________________________________

• (poštna številka in pošta) ___________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _______________________

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _______________________

Kraj in datum: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Kraj in datum:

PONUDNIK

(podizvajalec / partner v skupini)

OBR- 12

_______________________________

________________________________

IZJAVA/PODATKI

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Številka vpisa v sodni register

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

Ime, priimek/naziv pravne osebe Xxxxxx stalnega bivališča/sedež pravne osebe Delež lastništva (v %)

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Naziv gospodarske družbe Sedež gospodarske družbe Matična številka

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

PONUDNIK OBR – 13

________________________________

________________________________

I Z J A V A -

Ekonomsko - finančni pogoji

V zvezi z javnim naročilom »IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«

Izjavljamo, da:

1. _{Smo imeli v letih 2014, 2015 in 2016 naslednji letni promet (v EUR):}

2014
2015
2016

Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), preračunajo podatke v EUR po povprečnem letnem tečaju za to valuto, kot je objavljen s strani Banke Slovenije, na zadnji dan leta, na katero se podatki nanašajo.

2. v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

3. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju.

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Priloga:

• Potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun.

• Izkaz poslovnega izida, letno poročilo oziroma drug dokument, ki verodostojno izkazuje izpolnjevanje pogoja;

PONUDNIK OBR – 14

________________________________

________________________________

IZJAVA O IZROČITVI FINANČNIH ZAVAROVANJ

Naročniku, Občini Mokronog-Trebelno, izjavljamo,

da bomo, v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo JNMV »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno - SD OPN 2«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne .2017, št. objave JN00 /2017-W01, v roku 5 (petih) dneh po sklenitvi pogodbe, naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim ddv, z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 120 dni po izteku pogodbe, ki bo po vsebini ustrezala vzorcu iz razpisne dokumentacije – OBR -13.

_{S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.}

Kraj in datum:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

VZOREC OBR – 15

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik:

 

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št.       z dne       za javno naročilo male vrednosti z oznako NMV-1/2017, katerega predmet je »Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2, vam izročamo bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3.000,00 EUR.

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

             

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

V primeru, da:

• umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali

• podamo v ponudbi lažne ali zavajajoče podatke ali

• ne priložimo naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

• zavrnemo sklenitev pogodbe,

pooblaščamo upravičenca Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da našo bianko menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri       ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo       (banko) oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 3.000,00 EUR. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe (minimalno 120 koledarskih dni od datuma določenega za odpiranje ponudb).

 		 
(kraj, datum)	žig	Ime in priimek ter podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje)

Priloga: 1 bianko menica

VZOREC OBR – 16

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

ZA: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

UPRAVIČENEC: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OSNOVNI POSEL: pogodba o izvedbi javnega naročila       št.       z dne      

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: original garancije

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije / zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija / zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

• če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

• če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

• če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

• če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe/ ali

• če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v __________ po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant

(žig in podpis)

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da izjava banke, da bo izdala bančno garancijo v skladu s poslovno politiko banke predstavlja pogojno izjavo banke, za katero bo naročnik štel, da je neustrezna.

VZOREC POGODBE OBR – 17

• Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8210 Mokronog, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxx, (v nadaljevanju: naročnik),

• ID za DDV: SI28624777

• matična številka: 2241170000

• transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000 pri Banki Slovenije

in

• ________________________________________________________________________________________________________, ki ga zastopa direktor __________________________, (v nadaljevanju: izvajalec)

• ID za DDV številka: _____________________

• matična številka: _________________________

• transakcijski račun: ________________________________

• naziv banke: ____________________

sklepata naslednjo

P O G O D B O

O IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO – SD OPN 2

1. UVOD

1. člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je odločitev naročnika, št. ____z dne__________________ , ki je postala pravnomočna dne , o izbiri izvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2«, na podlagi predhodno izvedenega postopka javnega naročanja po postopku oddaje naročila male vrednosti, št. objave JN /2017-W01, z dne .2017, v katerem je bil kot najugodnejši izbran izvajalec.

Sestavni del pogodbe so:

• Projektna naloga za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2, št. 007-0008/2017-2 (v nadaljevanju: projektna naloga),

• razpisna dokumentacija naročnika, št. NMV-1/2017 z dne 6.11.2017, z vsemi spremembami, dopolnitvami in pojasnili, objavljenimi na Portalu javnih naročil,

• ponudbena dokumentacija izvajalca, št. z dne ,

• ponudbeni predračun izvajalca, št. , z dne .

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstoji kakšno neskladje oziroma nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 2«. Izvajalec se zaveže z izvedbo pogodbenih del začeti dan po uvedbi v delo s strani naročnika in jih končati najkasneje v nadaljnjih 15 (petnajstih) mesecih.

Izvajalec se zaveže pogodbena dela izvajati v 6 (šestih) zaporednih fazah (1. faza v dveh delih), in sicer:

1. _faza:

• 1. a faza: Sklep o pripravi pričetka SD OPN 2 in izdelava ter dopolnitve obveznih strokovnih podlag, ocena pobud občanov, priprava gradiva posebnih smernic NUP (če potrebne),

• 1. b faza: Izdelava osnutka SD OPN 2,pridobitev prvih mnenj NUP in odločitve o predhodnem postopku PVO ter CPVO po predpisih o varstvu okolja,

2. faza: Pregled in analiza prejetih prvih mnenj NUP ter izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 (vključno z gradivom za javno razgrnitev),

3. faza: Javna razgrnitev in izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov javnosti,

4. faza: Izdelava predloga SD OPN 2 za pridobitev drugih mnenj NUP,

5. faza: Izdelava usklajenega predloga SD OPN 2 za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu,

6. faza: Izdelava končnega elaborata.

Izvajalec se zaveže naročniku izročiti gradiva v obliki zahtevani s predpisi in projektno nalogo, in sicer:

• _{za vsakokratno s strani naročnika potrjeno fazo izdelave dokumentacije v treh (3) izvodih} v analogni (tiskani obliki) in treh (3) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• za končno fazo (sprejet prostorski akt) v šestih (6) izvodih v analogni (tiskani obliki) in šestih (6) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• _{za oddajo gradiva posameznih faz v potrditev naročniku v dveh (2) izvodih v analogni} (tiskani obliki) in treh (3) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

• za oddajo gradiva v pridobivanje posebnih smernic, prvih in drugih mnenj, vrednotenje pripomb v zadostnem številu izvodov v analogni (tiskani) in digitalni obliki (nosilec podatkov), ki naročniku omogoča posredovanje gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim deležnikom, brez dodatnega razmnoževanja gradiva.

Kartografski del SD OPN 2 mora biti podrejen standardom, ki jih zahteva pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Grafični del strokovnih podlag in drugih gradiv mora biti izdelan v skladu z veljavnimi pravilniki za prikazovanje grafičnih rešitev za prostorsko dokumentacijo in v skladu s strokovnimi podlagami in rešitvami, ki so pripravljene v okviru postopka priprave OPN Občine Mokronog-Trebelno.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da naročnik lahko odda tudi samo del pogodbenih del v izvedbo, v kolikor naknadno ugotovi, da predmeta po tej pogodbi kot celote ne potrebuje več. V tem primeru se naročnik zaveže izvajalcu plačati že izvedene in potrjene faze.

III. POGODBENA CENA

3. člen

Izvajalec bo storitve obračunal na podlagi cen, navedenih v svoji ponudbi in specifikaciji ponudbe, št. z dne in po pogajanjih z dne , ki je hkrati priloga te pogodbe.

_{Cena pogodbenih del (pogodbena cena) iz 2. člena te pogodbe, znaša:}

Predračunska vrednost v EUR (brez DDV)

POPUST: % v EUR

PONUDBENA CENA v EUR (BREZ DDV)

DDV: 22% v EUR

KONČNA PONUDBENA CENA V EUR (z DDV)

_{(z besedo: _____________________________________________________________________________________eurov in ____/100).}

Pogodbena cena vsebuje vse davke, prispevke, dodatke iz naslova delovnega razmerja ali druge dodatke, v skladu s predpisi, takse, pristojbine, zavarovanja, garancije, dokazila in potrdila, meritve, poročila in druge stroške.

Ponudbena cena vsebuje tudi vsako morebitno potrebno spremembo izdelane dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti v dokumentaciji ipd. V ceni so zajeta tudi vsa tolmačenja in usklajevanja, ki izhajajo iz nejasnosti, nepopolnosti ali neusklajenosti izdelane dokumentacije in jih je odgovorni vodja projekta dolžan izvesti na poziv naročnika.

Cena je nespremenljiva oziroma fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. Pogodbena cena se lahko spremeni le v primeru spremembe obsega dela, ki ni zajeto s pogodbeno ceno, na zahtevo naročnika, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec v okviru pogodbene cene odstopi naročniku svoje materialne avtorske pravice na izdelani nalogi, ki je predmet te pogodbe, enkrat za vselej in za namen reprodukcije, predelave in distribuiranja v okviru opravljanja nalog iz njegove pristojnosti. Dokumentacija, ki jo pridobi naročnik, je njegova last.

IV. ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z deli dan po uvedbi v delo s strani naročnika ter jih dokončati v naslednjih rokih, štetih v delovnih dnevih:

1.1 faza: izdelava SKLEP-a o pripravi SD OPN 2, analiza obstoječega občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN), smernic naročnika za načrtovanje, pobud občanov in splošnih smernic NUP, priprava gradiva za pridobitev posebnih smernice NUP (če potrebne) in izdelava ter dopolnitve obveznih strokovnih podlag; 60 dni po uvedbi v delo;

1.2 faza: izdelava osnutka SD OPN 2, pridobitev prvih mnenj NUP in odločitve o predhodnem postopku PVO ter CPVO po predpisih o varstvu okolja; 120 dni po uvedbi v delo;

2. faza: pregled in analiza prejetih prvih mnenj NUP in odločitve pristojnega Ministrstva za varstvo okolja o potrebnosti CPVO, izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 2, vključno z gradivom za javno razgrnitev, 21 dni po izteku roka za pridobitev prvih mnenj NUP;

3. faza: javna razgrnitev SD OPN 2 (in okoljskega poročila) ter izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov javnosti, 10 dni po zaključeni javni razgrnitvi

4. faza: izdelava predloga SD OPN 2 za pridobitev drugih mnenj NUP; 15 dni po potrditvi in javni objavi stališč do pripomb

5. faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN 2 za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu, 15 dni po zaključenem usklajevanju drugih mnenj NUP in prejemu odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje;

6. faza: izdelava končnega elaborata, 5 dni po sprejemu prostorskega akta in objavi Odloka v uradnem glasilu.

Izvajalec bo z izvedbo pogodbenih del začel dan po uvedbi v delo s strani naročnika in jih končal najkasneje v nadaljnjih 15 (petnajstih) mesecih.

Naročnik je dolžan pred pričetkom del po tej pogodbi izvajalca uvesti v delo v roku 5 dni po obojestranskem podpisu pogodbe, kar pomeni, da mu je dolžan zagotoviti razpoložljivo dokumentacijo. Ob uvedbi v delo se pripravi in obojestransko podpiše zapisnik o uvedbi izvajalca v delo. Z izpolnitvijo pogojev iz tega odstavka se šteje, da je izvajalec uveden v delo in da mu je začel teči pogodbeni rok za dokončanje pogodbenih del oziroma obveznosti.

Do podaljšanja rokov iz tega člena brez posledic za izvajalca in naročnika lahko pride v

naslednjih primerih:

• če se za spremembo rokov dogovorita sporazumno obe pogodbeni stranki (aneks k pogodbi),

• zaradi razlogov na strani naročnika,

• v primeru, če naročnik zahteva spremembe ali pomembnejši odmik od potrjene projektne naloge iz razlogov, ki so na njegovi strani,

• v primeru nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa.

V. NAČIN PLAČILA

5. člen

Plačilo se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa izvajalca za opravljeno delo, in sicer po pisni potrditvi posameznih faz s strani naročnika, na naslednji način:

- 1.1 faza: 20% od pogodbene vrednosti;

- 1.2 faza: 20% od pogodbene vrednosti;

- 2. faza: 20 % od pogodbene vrednosti;

- 3. faza: 10% od pogodbene vrednosti;

- 4. faza: 10% od pogodbene vrednosti;

- 5. faza: 10 % od pogodbene vrednosti;

- 6. faza: 10% od pogodbene vrednosti;

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, naročnik račun plača 30. dan, šteto od uradnega prejema računa.

Če je naročnikova zavrnitev računa delna, je nesporni del računa naročnik dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec v primeru zakasnitve plačila naročnika lahko zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Izplačila po tej pogodbi bremenijo proračunsko postavko 16405 Občinski prostorski načrt konto 420804.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z vsemi razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela opravljena v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za njihovo strokovno in pravilno izvedbo na najvišjem tehničnem nivoju. Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za vse pravne in stvarne napake pogodbenega dela, vse v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti:

• dela mora izvesti v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, predpisi, pravili stroke, kvalitetno in pravočasno;

• dela mora izvesti v skladu z opisi, zahtevami in pogoji iz projektne naloge in razpisne dokumentacije ter navodili naročnika;

• naročnika mora sproti obveščati o napredovanju del in zaključkih posameznih aktivnosti;

• da bo ves čas zagotavljal sodelovanje tistih strokovnih delavcev v projektni skupini, ki so navedeni v ponudbi, med njimi strokovnjakov z usposobljenostjo in referencami, ki so razpisni pogoj, ter, da bo ob morebitni zamenjavi posameznih delavcev iz projektne skupine, predložil podatke o njihovi usposobljenosti in referencah in sicer v 5 (petih) dneh po zamenjavi;

• ščititi mora interese naročnika, ga sproti obveščati o pomembnejših zadevah ali morebitnih problemih v zvezi z izvajanjem del;

• vse podatke pridobljene med izvajanjem del mora varovati kot poslovno skrivnost, kar velja tudi za čas po dokončanju del;

• pri izvedbi del mora upoštevati vhodne podatke naročnika in druge podatke, potrebne za izvedbo naloge, ki mu jih bo naročnik izročil;

• sodelovati mora z vsemi strokovnimi organizacijami ter drugimi organizacijami in organi, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del;

• upoštevati mora predloge in pripombe naročnika glede vsebine in načina izvedbe naloge ter sproti oziroma v s strani naročnika določenem roku odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori, oziroma poiskati in izvesti ustreznejše rešitve;

• v okviru pogodbenih del mora izvesti vse druge naloge povezane z izvedbo javnega naročila;

• v sodelovanju z naročnikom mora soorganizirati vse sestanke in druge oblike sodelovanja s strokovno in drugo javnostjo zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbenih del ter zagotavljati koordinacijo med udeleženci sestankov;

• sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom naročnika.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik ima naslednje obveznosti:

• izvajalcu mora omogočiti dostop do vseh podatkov in dokumentov, s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo pogodbenih del, ter njihovo uporabo za potrebe izvajanja pogodbenih del;

• organizirati mora vse sestanke in druge oblike sodelovanja s strokovno in drugo javnostjo zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbenih del ter zagotavljati koordinacijo med udeleženci sestankov;

• _{sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom izvajalca.}

VIII. PODIZVAJALCI

(besedilo o podizvajalcih bo vključeno v končni tekst pogodbe, v kolikor bo izvajalec podal ponudbo s podizvajalci)

8. člen

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi z naslednjimi podizvajalci:

- naziv:

- naslov:

- matična številka:

- ID za DDV:

- transakcijski račun št.: ,odprt pri

- ki ga zastopa:

- predmet del:

- vrednost del:

- podizvajalec je/ni v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

• glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• mora glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih ^{spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih} podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

9. člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi račun podizvajalca in ga skupaj s svojimi računi brez odlašanja posreduje naročniku.

V primeru delne potrditve računa podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali nadzornika, plača naročnik podizvajalcu nesporen del računa podizvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da od izvajalca zahteva na vpogled in potrditev konkretnih pogodb, ki jih bo izvajalec podpisal s svojimi podizvajalci.

IX. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN, ODPOVED POGODBE

10. člen

V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV. V primeru, da izvajalec kljub zamudi vmesnih rokov pogodbeno storitev dokonča v pogodbenem roku, se mu že obračunana pogodbena kazen za zamudo vmesnih rokov ne povrne.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec ne prične s pogodbenimi deli,

- če izvajalec ne izvaja pogodbenih del v dogovorjenih rokih,

- če izvajalec opravlja dela v nasprotju z določili pogodbe,

- če zaradi nestrokovno izvedenih pogodbenih del naročnik utrpi škodo,

- če odda dela podizvajalcem brez soglasja naročnika,

- če brez soglasja naročnika te pogodbe zamenja strokovni kader,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe.

Naročnik si pridrži pravico enostransko odstopiti od pogodbe, če v času izvajanja pogodbe nastopijo okoliščine, ki upravičujejo sprejem in uveljavitev sklepa o prekinitvi priprave prostorskega načrta, ki je predmet te pogodbe. V tem primeru se naročnik zaveže izvajalcu plačati že izvedene in potrjene faze.

Izvajalec ima pravico do odstopa od pogodbe:

- če naročnik izvajalcu ne izroči podatkov, s katerimi razpolaga in so nujni za izvedbo dela,

- če naročnik v roku, daljšem od 60 dni, ne izpolni nespornih finančnih obveznosti do izvajalca.

Odstop od pogodbe je pisen. Pogodba je odpovedana po preteku 30 dni od dneva, ko nasprotna stranka prejme priporočeno obvestilo o odstopu od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času sklenitve pogodbe in zbrana pri izvajalcu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijsko razmerje, odstopi od pogodbe:

• če je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

• če je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerih bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo sodišče EU, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

X. XXXXX XXXX

11. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se lahko podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

XI. ODPRAVA NAPAK

12. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitve, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik. V kolikor tega izvajalec ne opravi, sme naročnik napake oziroma pomanjkljivosti odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. Naročnik lahko zaradi napak oziroma pomanjkljivosti izvedbe na strani izvajalca odstopi od pogodbe v skladu določili 10. člena te pogodbe.

XII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

13. člen

Izvajalec mora imeti, skladno z določili 33. člena ZGO-1, za ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

XIII. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v roku 5 (petih) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe, pod odložnim pogojem veljavnosti te pogodbe, naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 120 dni po izteku pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 5 (petih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

• izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku,

• izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

• naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

• izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

• izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

• izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji izvedenih del,

• izvajalec naročniku ne izroči kopije police za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v roku in zahtevani vsebini.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnikov ali koordinatorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

• ^{za pridobitev posla ali}

• ^{za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali}

• ^{za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali}

• ^{za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je naročnikom ali koordinatorju}

• povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnikov ali koordinatorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

16. člen

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

Pooblaščeni predstavnik naročnika je: Xxxxx Xxxxxx, direktorica OU in Xxxxxx Xxxxxxxxx, višja svetovalka za okolje in prostor.

Odgovorni vodja projekta s strani izvajalca je: _.

XVI. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami iz 14. člena te pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Odstop obveznosti iz te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem druge pogodbene stranke.

Izvajalec mora podatke, do katerih bo prišel med opravljanjem pogodbenih del, varovati kot poslovno skrivnost naročnika in jih brez pisnega soglasja naročnika ne sme razkriti tretjim osebam ali jih izkoriščati za svojo osebno uporabo.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem mestu po slovenskem pravu.

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Številka: Številka: 430-0009/2017

_{Datum: Datum:}

IZVAJALEC: NAROČNIK:

_____________________ Občina Mokronog-Trebelno

Direktor Župan

_____________________ Xxxxx XXXXX

Priloge (po podpisu pogodbe).

_{- projektna naloga naročnika, št. z dne ,}

- specifikacija ponudbe izvajalca, št. z dne __________________,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- kopija zavarovalne police,

- finančno zavarovanje.

PONUDNIK

Priloga pogodbe

________________________________

Naročnik: Občina Mokronog-Trebelno

Javno naročilo: »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog-Trebelno - SD OPN 2«

_{SPECIFIKACIJA PONUDBE}

zap. št.	Opis postavke – faza	Vrednost del v EUR (brez DDV) (zaokrožiti na dve decimalki)
PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG IN OSNUTKA SD OPN 2
1.	Dokumentacija faze 1.1
2.	Dokumentacija faze 1.2
PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD OPN 2
3.	Dokumentacija faze 2
SODELOVANJE JAVNOSTI
4.	Dokumentacija faze 3
PRIPRAVA PREDLOGA SD OPN 2
5.	Dokumentacija faze 4
PRIPRAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SD OPN 2 ZA SPREJEM
6.	Dokumentacija faze 5
SPREJEM SD OPN 2 Z ODLOKOM IN OBJAVA V URADNEM GLASILU
7.	Dokumentacija faze 6
SKUPAJ V EUR (BREZ DDV):
POPUST: % v EUR:
PONUDBENA CENA v EUR (BREZ DDV):
DDV: 22% v EUR:
PONUDBENA CENA V EUR (Z DDV):

Opombe:

• Pri pripravi specifikacije ponudbe naj ponudniki upoštevajo vsebino iz projektne naloge in prilog.

• Materialni stroški, stroški koordinacij, uporabe tehnik in metod vključujočega načrtovanja in predstavitev niso predmet posebne ponudbene postavke, ampak morajo biti vključeni v ponujeno ceno za posamezno postavko tega predračuna.

• Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo ter niso posebej _{specificirana, morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije predračuna.}

ime in priimek pooblaščene

osebe za podpis ponudbe

Kraj:__________________________

Datum:_______________________ Žig ______________________________

(podpis odgovorne osebe)

OBR 17 mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, pooblaščene za podpis ponudbe.

(izpolni ponudnik in nalepi na zaprto kuverto) PONUDNIK: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Kontaktna oseba:_________________________________ Telefon:___________________________________________ Telefaks:__________________________________________ E-naslov:_________________________________________		OBR- 18
prijava sprememba umik
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA« (JAVNO NAROČILO za »IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MOKRONOG- TREBELNO – SD OPN 2«, po odprtem postopku. (izpolni vložišče naročnika): Datum prispetja:________________________________________________ Ura prispetja:___________________ Zaporedna št. prijave:__________________________________________ Podpis: _______________________		NASLOVNIK: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO Pod Gradom 2 8230 Mokronog