PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM
PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM
Številka ponudbe: |
________________ |
Ponudnik: |
________________________________________________ |
Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo
PONUDBO
Izvedba antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij v EUR (brez DDV) |
__________________ EUR |
Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Xxxx/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.
Veljavnost ponudbe |
_______________(najmanj do datuma, določenega v 5. točki dokumentacije) |
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |
PONUDBENI PREDRAČUN
Poz. |
Opis |
Enota |
Količina |
Cena/enoto |
Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
AKZ jeklenih konstrukcij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Ureditev ali prilagoditev dostopa do lokacije, kar oceni izvajalec glede na svojo tehnologijo izvajanja del, glede na izvedeni predhodni terenski ogled |
kpl |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Priprava in ročno/strojno čiščenje jeklene konstrukcije, barvanje s temeljnim enokomponentnim uretanskim premazom, barvanje s pokrivnim enokomponentnim uretanskim premazom, komplet z dobavo barve in pripadajočega materiala ter sredstev za delo in zaščito |
|
|
|
|
|
|
kpl |
38 |
|
|
|
|
kpl |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Nepredvidena dela se obračunajo na podlagi potrjene ponudbe pred pričetkom teh del |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ brez DDV |
|
|
|
|
Kraj in datum: |
Ponudnik: |
|
Žig in podpis:
|
PRILOGE D/1 DO D/7
PRILOGA D/1
Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
(v skladu s podtočko Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti., točke 19 dokumentacije)
PRILOGA D/2
Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik (vključno s skupnim ponudnikom), ki nima sedeža v RS):
Naziv: __________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________
E-naslov in telefon: ___________________________________, ______________________
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |
PRILOGA D/3
Odgovorni vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe
(v skladu s podtočko 6, točke 19 dokumentacije)
Odgovorni vodja del: __________________________________________________________,
št. vpisa v IZS (če je že vpisan): ___________________________________________________.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |
PRILOGA D/4
Imetnik certifikata FROSIO
(v skladu s podtočko 7, točke 19 dokumentacije)
Imetnik (ime in priimek) certifikata FROSIO: ______________________________
Naziv in št. certifikata: ___________________________________________________.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |
PRILOGA D/5a
_________________________________
(naziv potrjevalca reference)
_________________________________
(naslov potrjevalca reference)
_________________________________
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)
REFERENČNO POTRDILO ZA IZVAJALCA AKZ
Izjavljamo, da je družba _______________________________________________________________
za našo družbo izvedla AKZ elektroenergetskih daljnovodnih stebrov 110 kV ali večje napetosti, kjer je bil v času izvedbe del en sistem pod napetostjo., dela pa so bila izvedena po tehnologiji: čiščenje, temeljni in pokrivni premaz, ali podobni: čiščenje in še vsaj dva premaza, in sicer:
Št. |
Pogodba št. |
Naziv objekta |
Leto izvedbe del |
Število DV stebrov |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:
___________________ žig ____________________________
(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)
Opomba:
- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino
PRILOGA D/5b
_________________________________
(naziv potrjevalca reference)
_________________________________
(naslov potrjevalca reference)
_________________________________
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)
REFERENČNO POTRDILO ZA OVD
Izjavljamo, da je _________________________________________________, kot odgovorni vodja del,
(ime in priimek)
za našo družbo izvedel vodenje del AKZ elektroenergetskih daljnovodnih stebrov 110 kV ali večje napetosti, in sicer:
Št. |
Pogodba št. |
Naziv objekta |
Leto izvedbe del |
Vrednost investicije brez DDV (v EUR) |
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Dela je navedena oseba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:
___________________ žig ____________________________
(Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)
Opomba:
- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino
PRILOGA D/6
OSNUTEK POGODBE
Naročnik:
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
identifikacijska št.: SI 20389264
matična številka: 5175348
in
Izvajalec:
_____________________________, ki ga zastopa _______________
identifikacijska št.: SI ______________
matična številka: ________________
sklepata
POGODBO št. NMV18-001
IZVEDBA ANTIKOROZIJSKE ZAŠČITE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
UVODNA DOLOČBA
člen
Naročnik je za izvedbo antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. ______.
PREDMET POGODBE
člen
Predmet te pogodbe je izvedba antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij (v nadaljevanje: AKZ) v skladu s ponudbo izvajalca št. ______ z dne _________ s ponudbenim predračunom ter tehničnimi razpisnimi pogoji (DZR, št. 7303/17, januar 2018). Ponudba izvajalca s ponudbenim predračunom s popisom jeklenih konstrukcij je priloga te pogodbe.
Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih del, zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno navedena v popisu jeklenih konstrukcij, so pa potrebna za izvedbo vseh del.
Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
Naročnik ima pravico, da pogodbena dela naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu izvajalec po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti dobave vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevanih del, naročnik pa izvedbo del nujno potrebuje. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila del pri drugem izvajalcu.
POGODBENA VREDNOST
člen
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost (brez DDV) ____________ EUR.
Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji.
Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.
Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.
Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v popisu del morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet naročila in na celotno razpisno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.
Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo naročene količine manjše od predvidenih v ponudbenem predračunu.
PLAČILNI POGOJI
člen
Izvajalec bo izvedena dela posamezne faze obračunal na podlagi enotnih fiksnih pogodbenih cen na enoto in s strani naročnika potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer.
Naročnik je račun dolžan plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa.
Naročnik je dolžan račun pregledati. Če se naročnik ne strinja z izstavljenim računom, ga je dolžan v roku osmih (8) dni od datuma prejema računa zavrniti. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.
V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
ROK IZVEDBE VSEH DEL
člen
Dela se bodo izvajala postopno, v različnih obsegih na območjih, določenih v tehničnih razpisnih pogojih (DZR, št. 7303/17, januar 2018), vse v skladu s potrjenim mesečnim planom odklopov določenega dela daljnovoda. Naročnik bo izvajalca o vsaki fazi izvedbe del pisno obvestil. Brez tega obvestila izvajalec ne sme pričeti z deli.
Dela po posameznem obvestilu so vezana na odklop določenega dela daljnovoda, zato je izvajalec dolžan z deli začeti na dan, kot ga določi naročnik, in morajo biti zaključena v roku, navedenem v posameznem obvestilu.
Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom z naročnikom oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.
Izvajalec je v zamudi, če dobave in izvedbe vseh del ne izvrši v dogovorjenem roku. V primeru, da izvajalec zamudi z izvedbo del in s tem naročniku nastane škoda, jo je izvajalec dolžan v celoti povrniti.
Izvajalec prevzema popolno odgovornost in riziko za izvedbo del, dogovorjenih s to pogodbo, do datuma dokončnega prevzema del (člen 8 te pogodbe), ko riziko preide na naročnika.
IZVAJANJE DEL
člen
Izvajalec prevzeta dela izvaja v skladu s popisom AKZ in na podlagi obvestila s strani naročnika, da so izpolnjeni pogoji za delo v posamezni fazi izvedbe del. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe in obsega del so dopustne le po pisnem nalogu ali s soglasjem naročnika, ki ga mora nadzorni organ ali njemu nadrejeni predstavnik naročnika vpisati v knjigo obračunskih izmer.
Ker bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.
Odgovorni vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe, je ____________,
št.
vpisa v IZS: ____________. V
primeru zamenjave OVD, ga mora izvajalec zamenjati z osebo, ki prav
tako izpolnjuje vse pogoje po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila, št. NMV18-008 z dne
22. 3. 2018.
Imetnik certifikata FROSIO, za zagotavljane notranje kvalitete, je _________________ (naziv in št. certifikata: _________.
DODATNA DELA
člen
Dodatna dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik zahteva, da se izvedejo. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dodatna dela, katerih izvedbo zahteva naročnik, če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji. Dodatna dela bo izvajalec obračunaval po enotnih ponudbenih cenah na enoto oziroma v skladu z dogovorjeno ceno.
DOKONČNI PREVZEM DEL (ZAKLJUČEK DEL)
Za zaključek del (dokončni prevzem del) se šteje končni vpis naročnika v gradbeni dnevnik oz. knjigo obračunskih izmer, da so dela posamezne faze v celoti izvedena.
PODIZVAJALCI
člen
Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce.
Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.
Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
(če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj
Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe oziroma na dan, ko bo s strani izvajalca prejel vso potrebno dokumentacijo.
Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz III. odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA
člen
Izvajalec se obvezuje:
izvesti prevzeta dela v skladu s popisom del, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi,
da bo upošteval zahteve lastnikov zemljišč, katere mu bo posredoval naročnik, in, če bo lastnik zemljišča to zahteval, uporabljal obstoječe poti,
da bo kot odgovorni za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del, med deli kontroliral tehnično pravilnost izvedbe,
da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu organu naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,
da bo v knjigo obračunskih izmer in gradbeno knjigo tekoče vnašal vse morebitne spremembe, nastale med izvedbo del,
da bo poskrbel za zavarovanje gradbišča,
da bo skladno s predpisi na vidnem mestu območja gradbišča namestil napis s podatki o naročniku in njegovem pooblaščencu, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzorni službi,
da bo pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo upošteval okoljevarstvene predpise,
da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter čistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le te med delom umazale oziroma zasule,
da bo sodeloval na vseh operativnih sestankih, v komisijah primopredaje in obračuna del,
da bo na zahtevo naročnika zamenjal vodstvo gradbišča oziroma posameznike vodstva gradbišča, če so za to opravičljivi razlogi,
da bo pri izvedbi pogodbenih del pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,
da bo zastopnikom naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in odpravil vse napake, ugotovljene pri tem vpogledu,
da bo upošteval vsa navodila naročnika v zvezi z izpolnitvijo predmeta pogodbe, vključno z ustavitvijo vseh ali nekaterih del.
Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni in drugi infrastrukturi, ki jih povzroči pri izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil. Tako povzročeno škodo je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, popraviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu z zahtevami naročnika.
Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času izvajanja del, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.
VARNOST PRI DELU
člen
Izvajalec je dolžan:
sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,
poskrbeti, da če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,
upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.
Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.
Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu mora izvajalec upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov naročnika.
ODPADKI
člen
Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo ves odpadni material odpeljal na ustrezno deponijo, pri čemer mora prevzemnika odpadkov opozoriti, da je imetnik odpadka naročnik, kateremu mora poslati evidenčni list.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
člen
Naročnik se obvezuje:
predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi in uvesti izvajalca v delo ter nuditi vse potrebne informacije,
sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbena dela izvedena pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg pogodbenega dela,
nadzorovati izvajanje del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po veljavnih predpisih, standardih in normativih,
ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca.
GARANCIJSKI ROK
člen
Izvajalec daje garancijo na kvaliteto izvedenih del in vgrajenega materiala za obdobje 36 (šestintrideset) mesecev od zaključka del posamezne faze (podpis primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank).
Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpravili najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika, ter soglaša, da, če ne bo pričel z delom v štiriindvajsetih (24) urah oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun pogodbenega izvajalca.
V primeru neodprave napak ali nedokončanja preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 10 dni, se garancija podaljša za čas odprave napake.
FINANČNO ZAVAROVANJE
člen
a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izvajalec mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še najmanj en mesec po preteku veljavnosti te pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe, mora izvajalec za ta čas podaljšati garancijo.
Naročnik ima pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njene vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe.
Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.
Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
b) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (lahko tudi garancijo zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še vsaj dva meseca daljša od garancijskega roka na izvedena dela.
Če izvajalec v roku, določenem s pogodbo, ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, jo predloži prepozno ali vsebina predložene garancije odstopa od vzorca iz povabila k oddaji ponudbe ali ne izpolnjuje zahtev iz povabila k oddaji ponudbe, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Unovčeno garancijo mora izvajalec takoj nadomestiti z novo.
Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
člen
Izvajalec lahko, kot finančno zavarovanje, v enakem znesku in za enako obdobje, kot je navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, na poslovni račun naročnika nakaže brezobrestni depozit, za kar kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.
V primeru, da se izvajalec odloči za to možnost zavarovanja, mora na plačilnem nalogu v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:
vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje … (dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)),
številko pogodbe.
XXXXX XXXX
člen
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.
Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.
POGODBENA KAZEN
člen
Če izvajalec ne prične z deli v skladu s 5. členom te pogodbe ali če zamuja z izvedbo del, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.
Če izvajalec ne izvede del po tej pogodbi in naročnik pogodbo odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.
V primeru, da izvajalec prevzemniku odpadkov ne bo pravilno sporočil, da je imetnik odpadkov naročnik, ali sploh ne bo oddal odpadkov prevzemniku odpadkov, mu bo naročnik za vsak napačno določen evidenčni list ali neoddajo odpadkov prevzemniku odpadkov, obračunal pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR.
Če odgovorni vodja del ne zna govoriti in pisati v slovenskem jeziku (zaradi česar mora izvajalec zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje), vendar izvajalec tega ne zagotavlja), ima naročnik pravico, da za vsak dan nezagotavljanja ustreznega tolmačenja zahteva pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR, vendar skupno največ 1 % pogodbene cene brez DDV.
Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen najpozneje pri plačilu zadnjega računa, izstavljenega po tej pogodbi.
Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
člen
Pooblaščena oseba s strani naročnika je __________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.
S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba _____________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.
Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.
POSLOVNA SKRIVNOST
člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
IZJAVA O LASTNIŠTVU
člen
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,
ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.
Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega podizvajalca.
REŠEVANJE SPOROV
člen
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.
Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:
dokumentacija, št. NMV18-001 z dne _______________,
ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,
drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.
PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE
člen
Priloga k tej pogodbi je:
ponudba s ponudbenim predračunom št. _______, z dne _______.
Sestavni deli te pogodbe so tudi:
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. NMV18-001 z dne ____________, skupaj s tehničnimi razpisnimi pogoji (DZR, št. 7303/17, januar 2018),
ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________,
Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Xxxxxxx Xxxxxxxxx, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (februar 2015)).
Priloga in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.
KONČNE DOLOČBE
člen
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – tudi za vse skupne ponudnike in podizvajalce, ter finančno zavarovanje.
Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2018.
Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:
- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave,
- če bo seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo pri izvajanju te pogodbe ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.
Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.
____________, dne _____________ Kranj, dne ____________
(kraj)
Izvajalec: Naročnik:
________________ Elektro Gorenjska, d.d.
________________ Predsednik uprave:
________________ xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.
Priloga – podizvajalec
Javno naročilo: Izvedba antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij, št. NMV18-001
PODIZVAJALEC: 1. podizvajalec ob oddaji ponudbe
2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)
(ustrezno obkroži)
Naziv podizvajalca: |
|
Naslov podizvajalca: |
|
Zakoniti zastopnik podizvajalca: |
|
Elektronski naslov in telefon: |
|
ID in matična številka podizvajalca: |
|
Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:
__________________________________________________________________________________
(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)
Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): DA NE
(ustrezno obkrožite)
Izjave podizvajalca:
Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.
Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.
Izjavljamo tudi:
da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,
da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.
Kraj in datum: |
Podizvajalec:
|
|
Žig in podpis: |
GLAVNI IZVAJALEC:
Izjave glavnega izvajalca:
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.
Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |
NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja pogodbe)):
Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.
Kraj in datum: |
Naročnik:
|
|
Žig in podpis: |
Priloge:
izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)
Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.
Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
PRILOGA D/7
POTRDILO
o prisotnosti pri ogledu
Predstavniku družbe _______________________________________________________,
__________________________________________________________________________
potrjujemo prisotnost pri ogledu lokacij stebrov v postopku naročila Izvedba antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij.
Prisotnost pri ogledu:
- predstavniki ponudnika: ________________________________________________
Dne _______________________
Žig in podpis predstavnika naročnika:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IZJAVA
Ogleda lokacij izvedbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij se nismo udeležili, ker razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno pripravo ponudbe in, v primeru izbire, strokovno in kvalitetno izvedbo montaže opreme.
Kraj in datum: |
Ponudnik:
|
|
Žig in podpis: |