1_Podatki o ponudniku Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami Ponudnik:

OBR-1

1_Podatki o ponudniku

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Zakoniti zastopnik ponudnika:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa in banka:  

Matična številka:  

Naslov:  

Številka telefona:  

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:  

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije):  

MSP^* (ustrezno obkrožiti): DA NE

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da:

• bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS.

*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Izjavljamo, da:

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

• smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,

• se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,

• soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg naročila skrči ali razširi, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine,

• zagotavljamo dobavo blaga v skladu z zahtevami naročnika.

Datum: Žig: Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

OBR-2

PONUDBA št. ______________

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil dne__________, pod številko objave _______________ Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe:

1. Samostojno

2. Skupno ponudbo

3. Ponudbo s podizvajalci

(Ustrezno obkrožite!)

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

NAZIV PONUJENEGA VOZILA	Količina	Enota mere (EM)	Cena/EM EUR brez DDV	SKUPAJ v EUR brez DDV
	3	kos	  EUR	  EUR
(proizvajalec, model/tip)

Davek na dodano vrednost (22 %)	  EUR
Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)	  EUR

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.

GARANCIJSKA DOBA: (najmanj 36 mesecev).

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do (najmanj 31. 01. 2022).

PLAČILNI POGOJI:

dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani naročnika).

ROK DOBAVE:

Rok dobave je dni (največ 240 koledarskih dni).

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 (računske napake) soglašamo, da naročnik:

• popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

• lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

• napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

PRILOGA:

• Obrazec predračuna (OBR-2.1)

Datum: Žig: Podpis:

OBR-3

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Ponudnik:
Polni naziv podjetja:
Sedež in njegova občina:
Št. vpisa v sodni register:
Št. vložka:
Matična številka podjetja:
Naročnik:		KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Pooblastitelj(ica)

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku__________________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

a) Ime in priimek					podpis
EMŠO				datum in kraj rojstva
stalno / začasno bivališče
državljanstvo

Kraj: Podpis:

Datum:

OBR-4

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

Pooblastitelj

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku ______________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Ponudnik:
Polni naziv podjetja:
Sedež in njegova občina:
Št. vpisa v sodni register:
Št. vložka:
Matična številka podjetja:
Naročnik:		KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Kraj: Žig: Podpis:

Datum:

OBR-5

IZJAVA o izvajanju del s podizvajalci

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami objavljenim na Portalu javnih naročil v Uradnem listu EU, pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

1. da dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci (ni potrebno izpolniti obrazcev OBR–6.1, 6.2).

2. da BOMO dobavo blaga izvajali s podizvajalci in da bomo izpolnili obrazca OBR-6.1, 6.2., OBR-6.3, 6.4 pa predložili na zahtevo naročnika v roku, ki ga bo določil naročnik.

(Ustrezno obkrožite!)

Datum: Žig: Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

OBR-5.1

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami v objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal ____________________________________________ (navesti del dobave)

V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal ______________________________________________(navesti del dobave)

(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec)

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

OBR-5.2

PODATKI O PODIZVAJALCU

Predmet javnega naročila Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Ime podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila podizvajalcev oz. subjektov, katerih zmogljivosti uporablja glavni izvajalec, se obrazec kopira.

OBR-5.3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/izvajalec neposredno plača podizvajalcu:

_________________________________________________________________________________

za javno naročilo blaga: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _____________ in v Uradnem listu EU.

SOGLASJE PODIZVAJALCA

soglašamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca:

_______________________________________________________________________________

poravna našo/e xxxxxxxx/ve do ponudnika/izvajalca.

Datum: Žig: Odgovorna oseba podizvajalca: Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.

OBR-5.4

XXXXXXXXXXX POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

PODIZVAJALCEM

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

v skladu z ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo blaga: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________ in v Uradnem listu EU pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Št.	Naziv in naslov podizvajalca
1.
2.
3.

Datum: Žig: Odgovorna oseba ponudnika:

Opomba:

Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.

OBR-6

IZJAVA

o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

• da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo;

• da nudimo dobavo vseh treh komunalnih vozil z nadgradnjo za katere oddajamo svojo ponudbo in nudimo zanje garancijo mesecev (minimalno 36 mesecev) od dneva registracije;

• da je/so ponujena vozila nova - šasija nova in nerabljena, leto izdelave 2022;

• da je/so šasija/e in vsa oprema izdelana/e skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU,

• zagotavljamo za ponujena vozila pooblaščen servis v Sloveniji, ki ni oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika, v primeru okvare.

Datum: Žig: Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

OBR-6.1

PRIMERLJIVE DOBAVE ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(izpolni samostojni ponudnik, glavni ponudnik v skupni ponudbi oz. ponudbi s podizvajalci)

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Predmet naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo naslednje reference

Zap. št.	Referenčni naročnik (ime in priimek kontaktne osebe, e- naslov, telefon)	Proizvajalec / tip / model	Datum dobave
1.
2.
3.
4.
5.

Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

Datum: Žig: Podpis:

OBR-6.2

REFERENČNO POTRDILO

Predmet naročila: Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

Podpisani izdajatelj potrdila

^{(naziv, naslov, kontaktna oseba - tel. št., e-naslov)}

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec /dobavitelj

^{(naziv, naslov)}

za nas uspešno izvedel dobavo:

^{(opis opreme: proizvajalec/tip oz. model)}

^{(kraj in čas dobave)}

(v zadnjih treh (3) letih šteto do roka za oddajo ponudb).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je izpolnil vsa zahtevana pogodbena določila.

Dobava in vgradnja sistema je bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Datum: Žig: Podpis izdajatelja potrdila, referenčni naročnik:

OBR-7

Predmet javnega naročila: Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami

Ponudnik:

^{(naziv ponudnika)}

^{(naslov ponudnika)}

IZJAVA o dostavi blaga

Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

• da bomo zagotovili dostavo delovnih komunalnih vozil v dneh (najkasneje v roku 270 koledarskih dni) od pisnega naročila s strani naročnika, in sicer na sedež naročnika Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava 108 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu oziroma v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom

Datum: Žig: Podpis:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

OBR-8

Vzorec pogodbe

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki ga zastopa xxx. Xxxx Xxxxxxx kot naročnik,

Identifikacijska številka za DDV: SI94050198

Matična številka: 6086381

TRR: IBAN XX00 0000 0000 0000 000, SKB d.d. (v nadaljevanju: naročnik)

in

(v nadaljevanju: izvajalec / dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

1. UVODNE DOLOČBE

   1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

• naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne 2021, pod številko objave /2021 in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve pogodbe za Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

• dobavitelj bil izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. z dne kot najugodnejši ponudnik..

2. PREDMET POGODBE

2. člen

Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil komunalna vozila (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijamišt. z dne . Sestavni del pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija.

3. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO

2. člen

Pogodbena vrednost naročila za po ponudbi št. z dne 2021 znaša:

EUR brez DDV DDV ( %) EUR brez DDV

EUR z DDV

Pogodbena vrednost naročila je fiksna. V ceno so vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila (špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ceno.

2. člen

Dobavitelj bo naročniku za dobavljena vozila za izdal račun. Naročnik se obvezuje, da bo pravilno izstavljen račun, potrjen s strani naročnika poravnal v roku 30 dni, in sicer na transakcijski račun dobavitelja št. , odprt pri banki .

4. OBSEG NAROČILA

2. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavil vozilo, ki je predmet te pogodbe, v skladu s ponudbeno vrednostjo in vsemi zahtevami naročnika, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

5. POGODBENI ROK

2. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavil vsa vozila najkasneje v roku koledarskih dni (največ 270 koledarskih dni od podpisa pogodbe).

6. PREVZEM VOZILA

2. člen

Dobavitelj se obvezuje vozila predati na sedež podjetja Kocerod d.o.o. (razloženo) oziroma na lokacijo, ki jih določi naročnik na podlagi predhodne uskladitve z dobaviteljem.

7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2. člen

Dobavitelj bo naročniku ob dobavi vozila predal navodila za varno uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, seznam nadomestnih delov, izjavo o skladnosti, garancijsko izjavo, poročilo o pregledu vozila in druge dokumente, ki so potrebni za normalno vzdrževanje.

2. člen

Predstavniki pogodbenih strank ob prevzemu vozila sestavijo prevzemni zapisnik, v katerem natančno

ugotovijo predvsem:

• ali vozilo ustreza vsem tehničnim zahtevam, ki jih je določil naročnik;

• ali je vozilo dobavljeno v skladu z določili te pogodbe;

• datum prevzema vozila;

• morebitne pripombe naročnika v zvezi z ustreznostjo dobavljenega vozila, morebitna

odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

V kolikor se bo za dobavljeno vozilo ugotovilo, da ni v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, bo zavrnjeno.

8. PODIZVAJALCI

2. člen

Dobavitelj sme izvesti javno naročilo sam ali s podizvajalci.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naročnikom in dobaviteljem in njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

2. a člen

(Ta določba bo vključena v pogodbo, če bo dobavitelj dobavil blago brez podizvajalcev)

Dobavitelj izjavlja, da dobave blaga, ki je predmet te pogodbe ne bo izvedel s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Dobavitelj mora med izvedbo pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi z dobavami podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo dobave blaga, in sicer najkasneje v petih delovnih dneh po spremembi.

V primeru vključitve podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom o spremembi posredovati

naslednje podatke in dokumente:

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo pogoji

sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,

• priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.

11. b člen

(Ta določba bo vključena v pogodbo, če bo dobavitelj dobavil blago skupaj s podizvajalci)

Dobavitelj bo dobavo blaga po tej pogodbi opravil s podizvajalci:

Firma in sedež Podizvajalca Davčna (ID za DDV), matična številka, transakcijski račun Vrednost dobave (v EUR brez DDV) Opis dobave, ki jo bo izvedel podizvajalec

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da mora:

• dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani

glavnega dobavitelja plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno

potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo

podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila dobavitelju ter skladno z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010).

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Dobavitelja mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njegove

izvedbe, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev oziroma vključitvi novih podizvajalcev mora dobavitelj o tem pisno obvestiti naročnika v petih dneh po spremembi in mu predložiti:

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo pogoji

sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,

• priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo javnega naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh dobav, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da je dobavo blaga izvedel podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Za dobave svojih podizvajalcev glavni dobavitelj odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

9. FINANČNA ZAVAROVANJA

11. člen

Dobavitelj mora v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, in sicer v enem izvodu, ki mora veljati še 30 dni po roku določenem za dobavo vozila.

11. člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku deset dni po primopredaji vozila in pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, z veljavnostjo šestintrideset mesecev in še trideset dni po preteku garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi, razpisni in ponudbeni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

10. SERVIS

11. člen

Dobavitelj bo za dobavljeno vozilo (šasija in nadgradnja) zagotavljal servis in popravila v času garancijske dobe pri pooblaščenem servisu v Republiki Sloveniji, ki ne sme biti oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km oz. z ustreznim mobilnim servisom. Odzivni čas v primeru okvare je največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika.

11. POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru, da dobavitelj zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti dobave vozila, lahko naročnik za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 200 EUR na dan, vendar ne več kot 10 %.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznost glede servisiranja in dobave rezervnih delov nadgradnje po lastni krivdi, je naročnik upravičen do pogodbene kazni. Za vsak dan zamude lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Naročnik in dobavitelj sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

12. KLAVZULE

11. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

OMEJITEV POSLOVANJA

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

• udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

• neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu udeležen pri

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

13. ODSTOP OD POGODBE

11. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če

dobavitelj:

• zamudi z dobavo vozila za več kot 30 dni,

• sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z določili te pogodbe,

• ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

11. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

• v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

• zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in Zakona o javnem naročanju, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  • plačilom za delo,

  • delovnim časom,

  • počitki,

  • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani izvajalca skrbi .

15. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Vse dopustne spremembe pogodbe, ter pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe morajo biti v pisni obliki.

11. člen

Za vse primere, ki s to pogodbo niso natančno določeni, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali prvenstveno reševati sporazumno, v nasprotnem primeru je za spor pristojno stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

11. člen

Pogodba je sklenjena in pravno veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvoda.

Priloga:

- Ponudba št. z dne

- Podpisana pogodba s podizvajalcem

V________________ dne: __________ V Mislinjski Dobravi,

Številka: _________________________ Številka: ____________________

DOBAVITELJ: NAROČNIK:

Kocerod d.o.o.

________________________ xxx. Xxxx Xxxxxxx, direktor

Navodila za izpolnitev:

Vzorec pogodbe žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni

OBR-9

VZOREC GARANCIJE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradec Garancija št.:

V skladu s pogodbo za Nakup in dobavo komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

,

(naziv, številka in datum sklenitve)

sklenjeno med upravičencem Kocerod d.o.o. in

(naziv dobavitelja)

za izvedbo javnega naročila Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami na zahtevo dobavitelja se s to garancijo NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega PRVEGA PISNEGA ZAHTEVKA plačali 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, in sicer ki znaša ,

če ponudnik ne bo izpolnil katere izmed svojih obveznosti ali jo bo izpolnil, pa le-ta ne bo v dogovorjeni

kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti iz pogodbe.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original garancijo št. / (v primeru, da je oddana v digitalni obliki oz. digitalno podpisana, original ni potreben).

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . . (še 30 dni po roku, ki je določen za skrajni rok izpolnitve obveznosti). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

»Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758«.

Banka

(žig in podpis)

OBR-10

VZOREC GARANCIJE

ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke: Kraj in datum: Upravičenec: Kocerod d.o.o., Mislinjska Dobrava Garancija št.:

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum …), sklenjeno med Kocerod d. o. o. in

(naziv dobavitelja)

za javno naročilo Nakup in dobava komunalnih vozil (3x) z nadgradnjo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami

v vrednosti , je dobavitelj zadolžen za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se NEPREKLICNO IN BREZPOGOJNO zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije, izplačali znesek v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša EUR, če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Ta garancija velja še 30 dni po preteku garancijske dobe (minimalno 36 mesecev garancijska doba vozila), določene v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu

»Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758«.

Garant:

(žig in podpi

Podatki o lastniških deležih in povezanih družbah na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 in naslednji)

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika:

Sedež ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Lastniški deleži (navedite lastnike in njihove deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

	Naziv in naslov:	Delež v %:
Ustanovitelji:
Družbeniki:
Tihi družbeniki:
Delničarji:
Drugi lastniki:

Kraj in datum:		Odgovorna oseba:
	Žig:
		Podpis:

30