DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA po odprtem postopku

JN17-B/6/21

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

Poslano na portal javnih naročil: 23. 12. 2021

V S E B I N A

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

III.1. Obrazec: PONUDBA

III.2. Obrazec: PODATKI O PONUDNIKU

III.3. Obrazec: PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

III.4. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

III.5. Obrazec: VZOREC POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

III.6. Obrazec: PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA

III.7. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

III.8. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA

III.9. Obrazec: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV O ZELENEM JAVNEM

NAROČANJU

III.10. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.11. Vzorec: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

III.12. Obrazec: IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKI DOBI

III.13. Vzorec: MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: xxxxx.xxxxxxxx@xx-xx.xx

3. Spletna stran: xxx.xx-xx.xx

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje

obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in

programov za starejše«

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba – okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave: čim prej oz. najkasneje 30 dni od prejema pisnega naročila na lokacije naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Naročnik bo naročal opremo sukscesivno v obdobju do konec leta 2022.

DOSTOP DO DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil IN/ALI spletnih straneh naročnika, na naslovu xxxxx://xxx.xx-xx.xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx-xxxxxxxx

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDMET

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom xx. Xxxxxx Xxxxxx Maribor, na portalu javnih naročil, objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku (EU obrazec), za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema.

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež

ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«.

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje do konec leta 2022. Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

1. ponudbo - priloga 1;

2. podatke o ponudniku - priloga 2;

3. podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

4. izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

5. vzorec pogodbe – okvirnega sporazuma - priloga 5;

6. predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

7. izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

8. izjavo ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga - priloga 8.

9. izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev o zelenem javnem naročanju – priloga 9;

10. izjavo ponudnika o predložitvi menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 10;

11. izjavo o predložitvi menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi - priloga 11.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

• terorizem (108. člen KZ-1),

• financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

• ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

• oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (ker naročnik potrdila za nazaj ne more pridobiti, bo od ponudnikov, katerim namerava oddati javno naročilo, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, zahteval potrdilo Ministrstva za pravosodje ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca).

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi

5. z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

1. Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON), iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

1. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo o izpolnjevanju pogojev in izjavo ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in izjava ponudnika o kvaliteti in tehničnih prednostih blaga.

GARANCIJE:

1. Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 9.

2. Ponudnik mora predložiti izjavo ponudnika, da bo ob uspešni končni primopredaji predložil menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV – priloga 10.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 14. 1. 2022 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z xxxxxx v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 3. 2. 2022 do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 3. 2. 2022 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA

Vrsta blaga:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema.

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež

ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje do konec leta 2022. Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.

Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 3 leta po izteku garancijske dobe.

Opis blaga:

Sklop 1 : osebni računalnikI, monitorjI, tiskalnikI in ostalA opremA

Namizni Računalnik TIP1 x 100 KOS

Operacijski sistem	Windows 10 Professional SLO
CPU	Intel Core i3-10100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši
RAM	8GB DDR4 2666MHz (1 DIMM),  možnost nadgradnje na 128GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti
Razširitvene reže	Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 1 x PCI Express x1 LP
Ležišče	1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD
Trdi disk	256GB SSD PCIe NVMe
Optična enota	Vgrajena DVD-RW
Priključki	Spredaj: Vsaj 4 x 3.2 Type-A in vsaj 1 x USB 3.2 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45,  1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni
Grafička kartica	Intel HD Graphics
Mrežna kartica	Ethernet 10/100/1000
Tipkovnica	USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Miš	USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Zvočna kartica	HD Audio, vgrajen zvočnik
Ohišje	Small form factor, max. dimenzije: 93 mm Š X 298 mm G X 340 mm V (širina X globina X višina)
Napajalnik	največ 180W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU
Hrupnost	Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA

Garancija

Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca

Ostalo

Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS, Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 8.0

Monitor (kamera + zvočniki) TIP1 x 100 KOS

Zaslon:	23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno:	1920×1080 IPS
Velikost pike:	0,2745 x 0,2745 mm
Priključki:	VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno:	178°
Vidni kot vertikalno:	178°
Nagib zaslona:	-5°/ +35°
Vrtenje zaslona:	+/- 45°
Pivot:	+/'90°
Nastavitev višine zaslona:	Vsaj 150 mm
Svetilnost:	250 cd/m2
Kontrast:	1000:1
Odzivni čas:	4 ms xxx xxxx
Kamera:	Vgrajena kamera 1080p z vgrajenim mikrofonom
Zvočniki:	Vgrajena zvočnika 2 x 3W
USB HUB:	Vsaj 2x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati:	ENERGY STAR 8.0, TCO 8.0, EPEAT Gold
Poraba:	Tipična 13W, maksimalna 44W, v stanju pripravljenosti 0.5W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo:	Priložen DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja

Monitor TIP2 x 50 KOS

Zaslon:	23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno:	1920×1080 IPS

Velikost pike:	0,2745 x 0,2745 mm
Priključki:	VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno:	178°
Vidni kot vertikalno:	178°
Nagib zaslona:	-5°/ +35°
Vrtenje zaslona:	+/- 45°
Pivot:	+/'90°
Nastavitev višine zaslona:	Vsaj 150 mm
Svetilnost:	250 cd/m2
Kontrast:	1000:1
Odzivni čas:	4 ms
USB HUB:	Vsaj 4x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati:	ENERGY STAR 8.0, TCO 8.0, EPEAT Gold
Poraba:	Tipična 16W, maksimalna 55W, v stanju pripravljenosti 0.5W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo:	Priložen DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja

Laserski tiskalnik TIP1 x 50 KOS

Tehnologija	Laser
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 40 strani/min
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 6 sekund
Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 0000x0000
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 512MB
Priključki	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Podprti omrežni protokoli	TCP/IP v4,TCP/IP v6
Predal (listov)	250 listni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 50 listov ali več
Podprte velikosti papirja	A4, A5, ovojnica
Obračalnik – duplex	DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani)	Do vsaj 100.000
Hrupnost	Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 56 dBA

Garancija	vsaj 36 mesecev
Ostalo	Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)

NAMIZNA ČRNOBELA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 x 15 KOS

Tehnologija	Laser
Funkcionalnost	Tiskalnik č/b, skener barvni, fotokopiranje č/b
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 42 strani/min
Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 0000x0000
Ločljivost skeniranja	vsaj 600x600
Format kopiranja	A4 format
Podprte velikosti papirja	A4, A5, ovojnica
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 6 sekund
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 1GB
Priključki	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Podprti omrežni protokoli	TCP/IP v4,TCP/IP v6
Predal (listov)	250 listni vhodni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 50 listov ali več
Obračalnik – duplex	DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani)	Do vsaj 100.000
Hrupnost	Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 56 dBA
Garancija	vsaj 36 mesecev
Ostalo	Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)

NAMIZNA BARVNA LASERSKA MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA A4 x 5 KOS

Tehnologija	Laser
Funkcionalnost	Tiskanje barvno, skener barvni, fotokopiranje barvno
Hitrost tiskanja črnobelo	vsaj 24 strani/min
Format kopiranja	A4, A5, ovojnica
Čas izpisa 1 strani mono (sekunde)	<= 11 sekund

Ločljivost tiskanja (dpi)	vsaj 600x600
Ločljivost skeniranja (dpi)	vsaj 600x600
Procesor (Mhz)	vsaj 1GHz
Spomin (MB)	vsaj 512 MB
Priključki	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), WiFi
Podprti omrežni protokoli	TCP/IP v4,TCP/IP v6
Predal (listov)	250 listni vhodni predal za papir, reža za podajanje papirja s prednje strani za 1 list ali več
Obračalnik – duplex	DA (integriran)
Mesečna zmogljivost (strani)	Do vsaj 50.000
Hrupnost	Stopnja hrupnosti med obratovanjem: nižja od 53 dBA
Garancija	vsaj 36 mesecev
Ostalo	Tiskalnik mora biti skladen s trenutnim načinom dela v ZD MB (izpis napotnic, receptov, nalepk iz BIS-a ZD MB)

Prenosni računalnik TIP1 x 20 koS

Operacijski sistem:	Windows 10 Professional SLO
Ohišje:	Debelina prenosnika največ 18.9 mm, ohišje ojačano z aluminijem, črna barva
Teža:	Največ 1,7kg
Zaslon:	15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč, 250 nits
Procesor:	Intel Core i3-11154G vsaj 2 jedri, osnovna frekvenca 3.0 GHz, 6 MB Cache) ali boljši
Pomnilnik:	8GB DDR4  3200MHz, možnost nadgradnja na 32GB
Kapaciteta diska:	256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega M.2 SSD diska
Grafični vmesnik na osnovni plošči:	Integrirana Intel HD
Priključki:	1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, HDMI 1.4b, 1 x Thunderbolt 4 Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki:	Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Vgrajen zvočnik in mikrofon:	DA
Integrirana kamera:	DA, 720p, vgrajena varnostna zaslonka
Baterija:	3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri

Tipkovnica:	slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del, backlit osvetljena
Miška:	Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station:	Da, Thunderbolt 4
Ostalo:	Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta

Prenosni računalnik TIP2 x 10 koS

Operacijski sistem:	Windows 10 Professional SLO
Ohišje:	Debelina prenosnika največ 20 mm, ohišje ojačano z aluminijem, črna barva
Teža:	Največ 1,8kg
Zaslon:	15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč, 250 nits
Procesor:	Intel Core i7-1165G7 vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 2.8 GHz, 12 MB Cache) ali boljši
Pomnilnik:	16GB DDR4  3200MHz, možnost nadgradnja na 32GB
Kapaciteta diska:	256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega M.2 SSD diska
Grafični vmesnik na osnovni plošči:	Integrirana Intel HD (ali boljša)
Priključki:	1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, HDMI 1.4b, 1 x Thunderbolt 4 Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki:	Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Vgrajen zvočnik in mikrofon:	DA
Integrirana kamera:	DA, 720p, vgrajena varnostna zaslonka
Baterija:	3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica:	slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del, backlit osvetljena
Miška:	Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station:	Da, Thunderbolt 4
Ostalo:	Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 70W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta

Robotizirani CD/DVD snemalec x 1 KOS

Hitrost razmnoževanja in tiskanja	do 30 cd/h pri 600MB zapolnitvi do 15 dvd/h pri 3,8 GB zapolnitvi
Podpora medijem	CD-R,DVD-R,DVD+R,DVD-R DL, DVD+R DL
Priključki	USB 2.0 ali Ethernet
Ostalo	Možnost zapisovanja DICOM pregledov in pregledovalnika neposredno iz Issa RIS/PACS sistema
Garancija	vsaj 36 mesecev

PROJEKTOR TIP1 x 2 KOS

Tehnologija	DLP
Format slike:	16:10 (osnovni), 4:3, 16:9
Osnovna ločljivost:	1280x800 WXGA
Podprte ločljivosti:	do 1920x1200 (WUXGA)
Video standardi:	NTSC (480ip), PAL (576ip), HDTV (720p, 1080ip)
Svetlobni tok:	3800 ANSI lumnov
Kontrast:	30000:1
Življ. doba žarnice:	do 15.000 ur (Dynamic)
Velikost slike (diagonala):	0,69 - 7,6 m
Projekcijska razdalja:	1,0 - 10,0 m
Glasnost (Normal):	30 db
Zvočnik:	1x10W
Vhodni priključki:	VGA 15 pin D-Sub, S-Video 4 pin mini DIN, 2x HDMI, USB-A, 1x Avdio 3,5 mm mini-jack, RS-232
Izhodni priključki:	Monitor VGA 15 pin D-Sub, Avdio 3,5 mm mini-jack
Način montaže:	Stropni nosilec
Garancija za projektor:	24 mesecev
Garancija za žarnico:	6 mesecev

spletna kamera TIP1 x 10 KOS (kot. npr. logitech c270)

Ločljivost kamere	1280 x 720
Hitrost snemanja	30 sličic na sekundo
Senzor kamere	720p (HD)
Ločljivost fotografij	3 MP
Vidni kot	60° vidni kot
Mikrofon	Vgrajen mikrofon s tehnologijo za digitalno odpravljanje hrupa
Barva	črna

Dolžina USB kabla	2,1m
Podprti operacijski sistemi	Windows. Linux, Mac OS
Mere	(Š x V x G) 78 x 224 x 153 mm
Teža	0,32 kg
Ostalo	Samodejno prilagajanje svetlosti ozadja Univerzalna zaponka
Garancija	24 mesecev

računalniški zvočniki TIP1 x 5 KOS (kot npr. Trust zvočniki 20179 Arys 2.0)

Konfiguracija	2.0
Vmesniki	Vmesnik 3,5mm jack vhod, 3,5mm jack izhod
Največja moč	28 W
Sateliti RMS	14 W
Frekvenčni razpon min	20 HZ
Frekvenčni razpon max	20 kHz
Napajanje	USB
Barva	Črna
Mere	(Š x V x G) 22,6 x 23,5 x 14 cm
Teža	1,73 kg
Garancija	24 mesecev

Slušalke TIP1 x 10 koS (Philips SHE4305BK)

Vrsta priklop	Žične
Vrsta slušalk	Ušesne
Slušalke z mikrofonom	DA
Barva	črna
Frekvenčni razpon	9-23000 Hz
Mere	(Š x V x G) 3 x 8 x 2,8 cm
Teža	0,0117 kg
Ostalo	12,2 mm akustične pog. enote, daljinski upravljalnik na kablu, prostoročno klicanje – izjemna kvaliteta
Garancija	24 mesecev

Termični tiskalnik TIP1 x 10 KOS

Termični tiskalnik (kot npr. Zebra ZD621)

- metoda izpisa: s termalnim prenosom/direktno termalno

- hitrost izpisa: 152 mm na sekundo

- ločljivost: 300 dpi

- max. širina izpisa: 108 mm

- SDRAM: 256 MB (upor. na voljo 8 MB), FLASH 512 MB (upor. na voljo 64 MB)

- barvni touch DISPLAY 4,3 colski, resolucija 480 x 272 (v x š),

- priključki: USB, USB HOST, Bluetooth (BLE), Ethernet (LAN)

- emulacija ZPLlII, EPL2, XML, ZBI, PDF DIRECT

- dimenzije: 267mm x 202 mm x 192 mm

- garancija: 24 mesecev

Sklop 2 : Nakup strežniške strojne in programske opreme

Naročnik ima omrežje zgrajeno iz HPE stikal Aruba, ki ga želi nadgraditi z dodatnimi stikali. Zaradi enostavnejšega upravljanja in vzdrževanja celotnega sistema, morajo biti ponujena stikala enakega proizvajalca kot obstoječa HPE Aruba stikala v omrežju.

Mrežno stikalo 48 portno 1Gbps/10Gbps SFP+ x 2 KOS

Porti	vsaj 48x 1/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov vsaj 6x 40G vmesnik z uporabo QSFP+ modulov Podpora za 1GBase-T in 10GBase-T module Podpora za 4x10G razvejitvene (breakout) kable RJ-45 serijski vmesnik za upravljanje (konzola) USB vmesnik za upravljane (konzola) RJ45-omrežni vmesnik za ločeno upravljanje (OOBM)
Spomin in procesor	vsaj 8GB Flash Vsaj 2,4GHZ CPU Vsaj 16GB RAM Vsaj 64GB SSD
Performanse	Kapaciteta preklapljanja vsaj 2.5 Tbps Propustnost stikala vsaj 1.905 Mpps IPv4 host tabela vsaj 120.000 IPv6 host tabela vsaj 52.000 Tabela MAC naslovov vsaj 98.000 Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov
L2 funkcionalnosti - preklapljanje	vsaj  4040 VLAN omrežij na nivoju porta ali 802.1Q translacija VLAN omrežij pri prehodu skozi stikalo tuneliranje BPDU protokola RPVST+, RSTP in MSTP protokoli IGMP protokol Statični VXLAN protokol

L3 funkcionalnosti - storitve	ARP (Address Resolution Protocol) protokol IP usmerjeno oddajanje (IP Directed Broadcast) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokol DHCP strežnik DNS (Domain Name System ) protokol
L3 funkcionalnosti - usmerjanje	Statično IPv4 usmerjanje OSPF (Open shortest path first) protokol BGP-4 (Border Gateway Protocol 4) protokol RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) protokol RIPng (Routing Information Protocol Next Generation) protokol MP-BGP (Multiprotocol BGP) z IPv6 PBR (Policy Based Routing) usmerjanje na nivoju politik prometa Tuneliranje IPv6 prometa v IPv4 omrežju Statično IPv6 usmerjanje “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6 ECPM (Equal-Cost multipath) protokol GRE (Generic Routing Encapsulation) protokol
Visoka razpoložljivost	Redundantni napajalniki in ventilatorji Zamenjava napajalnikov in ventilatorjev brez ugašanja (hot-swap) Ločene poti za podatke in kontrolo Distribuirana in redundantna arhitektura, ki omogoča visoko razpoložljivost med nadgradnjami sistema (ločeni kontrolni sistemi) MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) funkcionalnost LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 54 LAG skupin in 16 portov po skupini Možnost nastavitve LACP L1-4 hash algoritma VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) protokol BFD (Bidirectional forward detection) protokol ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) protokol UDLD (Unidirectional link detection) protokol
Kvaliteta storitve (QoS)	SP (Strict Priority) čakalne vrste DWRR (Deficit Weighted Round Robin) algoritem
Varnost	ACL (Access Control List) funkcionalnost RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol RadSEC funkcionalnost SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja

Upravljanje	REST API vmesnik za potrebe upravljanja Kontrola nad vmesniki za upravljanje Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov Več nivojev privilegijev upravljanja IPSLA funkcionalnost za spremljanje delovanja storitev SNMP v2c/v3 protokol sFlow protokol RMON (Remote monitoring) protokol TFTP, SFTP funkcionalnost NTP (Network Time Protocol) protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images) Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo	Višina največ 1U priložen pribor za vgradnjo v 19-palčno omaro Zraven stikal morajo biti ponujene licence za vse funkcionalnosti
Garancija	Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

Mrežno stikalo 24 portno 1Gbps/10Gbps x 2 KOS

Porti	vsaj 24x 10/100/1000Base-T vmesnik vsaj 4x 1G/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov USB-C vmesnik za upravljanje (konzola) USB-A vmesnik
Spomin in procesor	Vsaj 1016 Mhz CPU Vsaj 4GB DDR3 Vsaj 16GB flash Medpomnilnik za pakete vsaj 12MB
Performanse	Kapaciteta preklapljanja vsaj 128 Gbps Propustnost stikala vsaj 95,2 Mpps IPv4 host tabela vsaj 1024 IPv6 host tabela vsaj 512 Tabela MAC naslovov vsaj 8.192 Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov
L2 funkcionalnosti - preklapljanje	vsaj  512 sočasnih VLAN omrežij (4094 VLANov) tuneliranje BPDU protokola RPVST+, RSTP in MSTP protokoli MVRP protokol IGMP protokol Zrcaljenje omrežnih portov

L3 funkcionalnosti - storitve	ARP (Address Resolution Protocol) protokol DNS (Domain Name System ) protokol
L3 funkcionalnosti - usmerjanje	Statično IPv4 usmerjanje Statično IPv6 usmerjanje “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6
Visoka razpoložljivost	LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 8 LAG skupin in 8 portov po skupini Možnost nastavitve LACP hash algoritma UDLD (Unidirectional link detection) protokol
Kvaliteta storitve (QoS)	SP (Strict Priority) čakalne vrste Prioritizacija prometa za klasifikacijo v realnem času Omejevanje prometa po vmesniku
Varnost	ACL (Access Control List) funkcionalnost za IPv4 in IPv6 na nivoju vmesnikov in VLANov RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja HTTPS
Upravljanje	REST API vmesnik za potrebe upravljanja Upravljanje preko CLI in spletnega vmesnika Kontrola nad vmesniki za upravljanje Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov Več nivojev privilegijev upravljanja SNMP v2c/v3 protokol RMON (Remote monitoring) protokol TFTP, SFTP funkcionalnost NTP (Network Time Protocol) protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images) Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo	Višina največ 1U LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) protocol CDPv2 protokol
Garancija	Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

Mrežno stikalo Poe – 48 portno 1Gbps/10Gbps x 5 koS

Porti	vsaj 48x 10/100/1000Base-T vmesnik vsaj 4x 1G/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov USB-C vmesnik za upravljanje (konzola) USB-A vmesnik
Spomin in procesor	Vsaj 1016 Mhz CPU Vsaj 4GB DDR3 Vsaj 16GB Flash Medpomnilnik za pakete vsaj 12MB
Performanse	Kapaciteta preklapljanja vsaj 176 Gbps Propustnost stikala vsaj 98,6 Mpps IPv4 host tabela vsaj 1024 IPv6 host tabela vsaj 512 Tabela MAC naslovov vsaj 8.192 Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov
Napajanje priključenih naprav (POE)	Do 370W Class 4 PoE moči
L2 funkcionalnosti - preklapljanje	vsaj  512 sočasnih VLAN omrežij (4094 VLANov) tuneliranje BPDU protokola RPVST+, RSTP in MSTP protokoli MVRP protokol IGMP protokol Zrcaljenje omrežnih portov
L3 funkcionalnosti - storitve	ARP (Address Resolution Protocol) protokol DNS (Domain Name System ) protokol
L3 funkcionalnosti - usmerjanje	Statično IPv4 usmerjanje Statično IPv6 usmerjanje “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6
Visoka razpoložljivost	LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 8 LAG skupin in 8 portov po skupini Možnost nastavitve LACP hash algoritma UDLD (Unidirectional link detection) protokol
Kvaliteta storitve (QoS)	SP (Strict Priority) čakalne vrste Prioritizacija prometa za klasifikacijo v realnem času Omejevanje prometa po vmesniku
Varnost	ACL (Access Control List) funkcionalnost za IPv4 in IPv6 na nivoju vmesnikov in VLANov RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja HTTPS

Upravljanje	REST API vmesnik za potrebe upravljanja Upravljanje preko CLI in spletnega vmesnika Kontrola nad vmesniki za upravljanje Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov Več nivojev privilegijev upravljanja SNMP v2c/v3 protokol RMON (Remote monitoring) protokol TFTP, SFTP funkcionalnost NTP (Network Time Protocol) protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images) Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo	Višina največ 1U LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) protocol CDPv2 protokol
Garancija	Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

Mrežno xxxxxxx xxx – 24 portno 1Gbps/10Gbps x 10 kos

Porti	vsaj 24x 10/100/1000Base-T vmesnik vsaj 4x 1G/10G vmesnik z uporabo SFP/SFP+ modulov USB-C vmesnik za upravljanje (konzola) USB-A vmesnik
Spomin in procesor	Vsaj 1016 Mhz CPU Vsaj 4GB DDR3 Vsaj 16GB flash Medpomnilnik za pakete vsaj 12MB
Performanse	Kapaciteta preklapljanja vsaj 128 Gbps Propustnost stikala vsaj 95,2 Mpps IPv4 host tabela vsaj 1024 IPv6 host tabela vsaj 512 Tabela MAC naslovov vsaj 8.192 Podpora za “Jumbo frames” do 9198 bytov
Napajanje priključenih naprav (POE)	Do 370W Class 4 PoE moči
L2 funkcionalnosti - preklapljanje	vsaj  512 sočasnih VLAN omrežij (4094 VLANov) tuneliranje BPDU protokola RPVST+, RSTP in MSTP protokoli MVRP protokol IGMP protokol Zrcaljenje omrežnih portov

L3 funkcionalnosti - storitve	ARP (Address Resolution Protocol) protokol DNS (Domain Name System ) protokol
L3 funkcionalnosti - usmerjanje	Statično IPv4 usmerjanje Statično IPv6 usmerjanje “Dual IP stack” za IPv4 in IPv6
Visoka razpoložljivost	LACP (Link Aggregation Control Protokol) podpora za vsaj 8 LAG skupin in 8 portov po skupini Možnost nastavitve LACP hash algoritma UDLD (Unidirectional link detection) protokol
Kvaliteta storitve (QoS)	SP (Strict Priority) čakalne vrste Prioritizacija prometa za klasifikacijo v realnem času Omejevanje prometa po vmesniku
Varnost	ACL (Access Control List) funkcionalnost za IPv4 in IPv6 na nivoju vmesnikov in VLANov RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokol TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System) protokol SSHv2 (Secure Shell) protokol za potrebe upravljanja HTTPS
Upravljanje	REST API vmesnik za potrebe upravljanja Upravljanje preko CLI in spletnega vmesnika Kontrola nad vmesniki za upravljanje Varno upravljanje – omejitev uporabe kritičnih ukazov Več nivojev privilegijev upravljanja SNMP v2c/v3 protokol RMON (Remote monitoring) protokol TFTP, SFTP funkcionalnost NTP (Network Time Protocol) protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol) protokol Možnost uporabe dveh verzije programske opreme (Dual flash images) Možnost shranjevanje več verzij konfiguracije
Ostalo	Višina največ 1U LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) protocol CDPv2 protokol
Garancija	Garancija »Lifetime« oziroma najmanj 5 let Brezplačno tehnično podporo v delovnih urah in vsaj 3 leta brezplačno tehnično podporo v režimu 24x7 Brezplačne nadgradnje programske opreme v obdobju garancije stikala

 brezžična dostopna točka TIP1 x 5 KOS (kot npr. aruba ap-303)

Vrsta naprave	Radijska brezžična
Hitrost prenosa podatkov	2.4GHz – 300Mbps, 5GHz – 867Mbps

Hitrost prenosa Ethernet LAN	10,100,1000
Število uporabnikov	256
MIMO	DA
Vrsta MIMO	Single user MIMO
Omrežni standardi	IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
Modulacija	16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK
Vrsta antene	notranja
Nivo ojačanja antene (maks.)	5.9 dBi
Power Over Ethernet (PoE) Supported	DA (PoE)
Mere naprave (max,)	Širina 150mm, Globina 150mm, Višina 35mm,
Teža	260g
Garancija	36 mesecev

Storitve

Jedrna stikala v podatkovnem centru: pregled in posnetek obstoječe konfiguracija jedrnih stikal vgradnja novih stikal v obstoječo omaro nadgradnja stikal na aktualne verzije programske opreme osnovna konfiguracija stikal za potrebe upravljanja konfiguracija virtualnega redundantnega sistema jedrnih stikal konfiguracija dodatnih dostopovnih stikal priključitev novih stikal na obstoječa stikala prenos konfiguracije iz obstoječih jedrnih stikal na novi sistem preklop obstoječih optičnih in bakrenih povezav na novi sistem Sekundarna lokacija: selitev obstoječih stikal na sekundarno lokaciji nadgradnja obstoječih stikal na aktualno verzijo programske opreme konfiguracija obstoječih stikal na sekundarni lokaciji povezava obstoječih stikal na nova jedrna stikala Dostopovna stikala v vozliščih: vgradnja stikal na posameznih vozliščih nadgradnja stikal na aktualne verzije programske opreme osnovna konfiguracija stikal za potrebe upravljanja konfiguracija stikal za potrebe uporabnikov in priključenih naprav Ostalo: prenos znanja o osnovnem upravljanju sistema izdelava dokumentacije sistema

NADGRADNJA STREŽNIŠKE GRUČE ZA VIRTUALIZACIJO

Naročnik ima zgrajeno strežniško gručo s strežniki HPE Proliant DL380, ki jih želi nadgraditi z dodatnim spominom in dodatnim strežnikom.

STREŽNIK HPE Proliant dl380 TIP1 x 1 KOS

Tip strežnika	Intel Xeon večprocesorski za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, višine do 2U dodan pribor za vgradnjo - vpetje na sprednji in zadnji stranici omare
Nabor vezij	Intel C620A Chipset
Procesor	2x vsaj šestnajst-jedrni 64-bitni procesor Intel Silver 4314 takt najmanj 2,4 GHz vsaj 24MB  predpomnilnika poraba največ 135W
Pomnilnik	(RDIMM) DDR4-3200 količina: 256GB (8 x32 GB) prostih vsaj 24 rež za širitev pomnilnika podpora za največjo velikost pomnilnika vsaj 2 TB
Diski	2 × 480GB SSD hot-plug diska Podpora za najmanj trideset 2,5'' 12Gb/s SAS hot-plug diskov vgrajen SAS RAID krmilnik z vsaj  2GB FWBC in baterijsko podprtega predpomnilnika (vsaj 96 W); podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM in 10 ADM
Mrežna kartica	štiri portna mrežna kartica 1Gbps in mrežna kartica 2 × 10 Gb-SFP+ priključka
FC kartica	1 x 16 Gb dvo-portna kartica proizvajalca Qlogic
Razširitvena vodila	vsaj 6 ×  PCI-Express
Ostali I/O vmesniki	vsaj 5 × USB 3.0 (vsaj eden spredaj) vsaj 1 x VGA port vsaj 1 × MicroSD slot vsaj 1 x mrežni priključek (RJ-45) za nadzor preko servisnega procesorja
Grafika	z vsaj 16 MB pomnilnika
Napajalnik in hlajenje	vsaj 800 W vgrajen hot-plug podvojen napajalnik vgrajeni podvojeni ventilatorji
Nadzorljivost	sistemski SW za podporo hitri inštalaciji in konfiguraciji strežnika sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni  dostop
Upravljanje	Podpora za ILO in One View zaradi KOSpatibilnosti z obstoječo opremo
Operacijski sistem	1x Microsoft Windows Server 2019 Standard (32-Core) licenca

Garancijsko vzdrževanje	Garancija proizvajalca ponujene opreme na lokaciji kupca 3- leta
Storitve	Vgradnja strežnika v omaro Namestitev Windows strežnika Nadgradnja FW komponent Promoviranje strežnika v DC Namestitev Veeam Backup & Replication Selitev Veeam strežnika Konfiguracija starega diskovnega polja za potrebe backupa in replikacije Konfiguracija replikacije

Strojna oprema mora biti tovarniško nova (ne obnovljena), kar mora ponudnik dokazati z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji

DODATNA MEMORIJA ZA OBSTOJEČE STREŽNIKE

Šifra	Naziv produkta	količina
805351-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit	18 KOS
Storitve	Vgradnja dodatnih RAM-ov v Hyper-V strežnike	1

DISKOVNO POLJE x 1 KOS

Opis tehničnih zahtev in storitev

diskovno polje naj bo tovarniško novo, ne obnovljeno, neuporabljeno in kupljeno po uradnem kanalu (izjava proizvajalca), diskovno polje morajo spadati med vodilne ponudnike po Gartner Magic kvadrantu za leto 2020 (November 2020 Magic Quadrant for Primary Storage Arrays), diskovno polje mora po uradnih tovarniških podatkih omogočati maksimalno propustnost vsaj 1,5 milijon IOPS in 21 Gb/s (kot dokaz priloženi uraden podatkovni list - datasheet proizvajalca), diskovno polje naj podpira vsaj naslednje operacijske sisteme: Microsoft Windows Server 2016 in 2019, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Redhat Enterprise Linux, in mnoge druge,… diskovno polje naj podpira privatni in javni Hybrid-Cloud ter Redhat Ansible, delovanje naj bo po principu »no single point of failure« in podvojenimi aktivnimi KOSponentami polja (ventilatorji, napajalniki, krmilniki,…), podprto je samodejno preklapljanje v primeru izpada KOSponent. Napajalniki in ventilatorji naj bodo Hot-Swap zamenljivi, v primeru okvare posamezne diskovne kapacitete naj bo na voljo dovolj diskovnega prostora za potrebo obnovitve podatkov, vsaj 8 Fibre Channel portov (16Gb/s na vsakem portu), vsaj 4 iSCSI 10Gb/s portov, možnost vgradnje10/25 Gb ethernet portov, podpira naj povezovalne protokole FC/FC-NVMe/iSCSI/iWARP/iSER in RoCE, podpira naj NMVe FlashCore diske ali podobne, ki vključujejo lastno KOSpresijo in enkripcijo, NVMe Flash diske in običajne SAS/NL-SAS diske, skupno diskovno polje podpira vsaj 748 diskov, možnost nadgraditve na vsaj 8 kontrolerjev (cluster) v enem diskovnem sistemu s skupno podporo vsaj 2992 diskov, Podpora za neprekinjen dostop do repliciranih podatkov med geografsko ločenimi sistemi, brez potrebe po posegu uporabnika (active-active), Podprti RAID nivoji: 0, 1, 10, DRAID 1, DRAID 5 in DRAID 6, krmilnika na imata skupaj 512 GB predpomnilnika (za branje in pisanje). Predpomnilnik je enaKOSerno porazdeljen med oba krmilnika, ima zmožnost prenosa nezapisanih podatkov iz predpomnilnika (»cache«) na vgrajen medij v primeru izpada električnega napajanja, Krmilnika delujeta v načinu "active/active" s porazdelitvijo obremenitve med obema krmilniKOSa na nivoju logičnega diska (LUNa) pri čemer ne sme biti razlike v procesiranju bremena preko prvega ali drugega krmilniKOSa, omogočen je oddaljen pregled stanja, nadzor, upravljanje in konfiguracija vseh zahtevanih funkcionalnosti so omogočeni preko grafičnega vmesnika, ponujeno diskovno polje mora omogočati migracijo podatkov iz obstoječega na novo diskovno polje je možna brez prekinitve delovanja (on line), ponujeno diskovno mora omogočati podporo zunanji virtualizaciji diskovnih sistemov drugih proizvajalcev, zmožnost nadzora preko protokola SNMP in opozarjanja po elektronski pošti ali protokolu SNMP, zmožnost razširjanja diskovnih skupin, logičnih diskov in konfiguriranih nivojev RAID brez prekinitve delovanja, zmožnost migracije LUNov tako med istimi kot različnimi diskovnimi skupinami ter nivoji RAID brez prekinitve delovanja, zmožnost strojne »inline« deduplikacije ali KOSpresije podatkov, zmožnost enkripcije, zmožnost KOSpresije in enkripcije podatkov na nivoju NMVe Flash Core diska, zmožnost nadgradnje strojne programske opreme diskovnega polja brez izpada delovanja, Zmožnost zamenjave okvarjenih in dodajanja novih diskov brez izpada delovanja, zmožnost samodejnega razporejanja podatkov med različnimi diskovnimi skupinami na podlagi internih optimizacijskih algoritmov tako za »full provision« kot »thin provision« logične diske, zmožnost vgradnje ohišja diskovnega polja v standardno 19-palčno ohišje rack, Konfiguracija ponujenega diskovnega polja naj vsebuje: 7 x 2,5 palčnih NMVe FlashCore visoko zmogljivih flash modulov z odzivnostjo vsaj 70µs in velikosti 4,8 TB (v DRAID 6) z vključeno lastno (built-in) KOSpresijo (vsaj 2:1) in enkripcijo brez vpliva oziroma z minimalnim vlivom na zmogljivost, neto kapacitete vsaj 18 TB brez KOSpresije, 20 x 2,5 palčnih 10k SAS diskov velikosti 2,4 TB (v DRAID 6), neto kapacitete vsaj 37 TB, 12 x 3,5 palčnih 7,2k SAS diskov velikosti 12 TB (v DRAID 6), neto kapacitete vsaj 106 TB, Rezervni (hot-spare) diski naj bodo dodani glede na priporočila in optimalno konfiguracijo ponujenega sistema, licenco za delovanje in upravljanje diskovnega polja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenco za »thin provisioning« za neomejeno kapaciteto diskovnega polja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenco za »inline« deduplikacijo oziroma KOSpresijo podatkov na vsaj enem tipu diskov, licenco za kreiranje slik podatkov in klone (snapshot/clone) za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenco za samodejno razporejanje podatkov med različnimi tipi diskov glede na interne optimizacijske algoritme (»auto tiering«) za vse tri specificirane tipe diskov za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenca za določanje minimalne in maksimalne utilizacije posameznega logičnega diska ali skupine logičnih diskov (»QoS«) za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenco za »monitoring« in »reporting« za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, licenca za dinamično migracijo logičnih diskov med različnimi tipi diskov ali med istimi tipi diskov v različnih nivojih RAID brez izpada delovanja za neomejeno kapaciteto diskovnega polja, Licenco za sinhrono in asinhrono replikacijo, vse potrebne licence za priklop poljubnega števila strežnikov s specificiranimi operacijskimi sistemi na diskovno polje, potrebne kable za napajanje (230 V) in original proizvajalčeve FC priključne kable 5m FC MMF kabli (8). Garancija in vzdrževanje proizvajalca opreme naj vsebuje: vključitev diskovnega polja v dobavljeni konfiguraciji v proizvajalčev sistem garancij, trajanja 5-let, razpoložljivost 24 ur na dan, 7 dni v tednu in odziv najpozneje v 4 urah po prijavi napake za strojno in programsko opremo, odprava napake za strojno opremo na lokaciji naročnika najkasneje v 24 urah (24h-fix), tehnična pomoč preko telefona in oddaljenega dostopa, 5-letna pravica do popravkov in nadgradnje sistemske programske opreme v okviru kupljenih licenc. Vključene storitve: Vgradnja nove strojne opreme, posodobitev strojnih kod na priporočeno različico, konfiguracija nove strojne opreme po »best practice« priporočilih proizvajalca, kabliranje nove opreme. Instalacija in konfiguracija programske opreme, posodobitev na priporočene različice, konfiguracija po »best practice« priporočilih proizvajalca. Priklop na Hyper-V strežnike Definicija poolov, volumnov in hostov na diskovnem polju Namestitev SDDDSM na Hyper-V strežnike Vključitev novih volumnov v Hyper-V gručo Prenos virtulacev na novo diskovno polje (online) Odstranitev starega diskovnega polja Testiranje diskovnega polja. Registracija v vzdrževanje in v nadzorni sistem proizvajalca 24x7. Uvajanje sistemskih administratorjev v delo z novim sistemom za uporabo sistema. Prevzem opreme.

Mrežni VPN usmerjevalnik TIP1- 5 kos (kot npr. Mikrotik RB4011iGS+RM)

Vmesniki	Vsaj 10 omrežnih vmesnikov
Zmogljivost	• Propustnost usmerjevalnika vsaj 2,6 Gbps (64 byte) • IPSec VPN propustnost vsaj 770 Mbps (512 byte, AES256/SHA256)
Ostalo	• Podpora za IKEv1, IKEv2 • Podpora modernih IPSec enkripcijskih algoritmov

Mrežni VPN usmerjevalnik za oddaljene lokacije TIP2- 2 kos (kot npr.: Fortigate 40F)

Vmesniki	Vmesniki: • Vsaj 4 omrežni vmesniki • USB vmesnik • Konzolni vmesnik (RJ45)
Zmogljivost	Propustnost požarne pregrade vsaj 5 Gbps (1518/512/64 byte) • Latenca pod 5 us • IPSec VPN propustnost vsaj 4,4 Gbps (512 byte, AES256/SHA256) • SSL VPN propustnost 490 Mbps • SSL Inspection propustnost vsaj 310 Gbps • Število sočasnih sej vsaj 700000 • IPS propustnost vsaj 1Gbps • NGFW propustnost vsaj 800 Mbps • Threat Protection propustnost vsaj 600 Mbps
Ostalo	• Podpora za IPS, Antivirus, URL filter funkcionalnost • Rešitev brez ventilatorjev • SDWAN funkcionalnost • Podpora za IKEv1, IKEv2 • Podpora modernih IPSec enkripcijskih algoritmov

Ponudnik mora imeti pri principalu za obstoječo opremo, ki se nadgrajuje sledeče statuse ali specializacije :

HPE Platinum ali Gold Solution Provider s specializacijami:

• HPE Pointnext Services Specialist

• Hybrid IT Specialist

• Aruba Specialist

Ponudnik mora imeti vsaj dva usposobljena tehnična strokovnjaka:

• HPE ASE - Server Solutions Architect V4 

• HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V3

• HPE – ARUBA – Professional Aruba Certified Switching Professional (ACSP) V1

Ponudnik navedeno dokaže s priloženo veljavno listino principala in osebnimi certifikati.

Sklop 3: NAKUP STREŽNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ZA Projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

Namizni Računalnik TIP1 x 35 KOS

Operacijski sistem	Windows 10 Professional SLO
CPU	Intel Core i3-10100 (vsaj 4 jedra, osnovna frekvenca 3.6 GHz, 6 MB Cache) ali boljši
RAM	8GB DDR4 2666MHz (1 DIMM),  možnost nadgradnje na 128GB ali več, vsaj 2 razširitveni mesti prosti
Razširitvene reže	Vsaj 1 x PCI Express 3.0 x16 LP, 1 x PCI Express x1 LP
Ležišče	1 x 3.5" interni + 1 x 2.5" interni (za SSD disk) + 1 x ležišče za optično enoto + 1 x ležišče za čitalec multimedijskih kartic + 2 x M.2 ležišče, od tega 1 x za WLAN kartico in 1x za M.2 SSD
Trdi disk	256GB SSD PCIe NVMe
Optična enota	Vgrajena DVD-RW
Priključki	Spredaj: Vsaj 4 x 3.2 Type-A in vsaj 1 x USB 3.2 Type-C, vsaj 1 x priključek za mikrofon in 1x za slušalke, vgrajen čitalec SD kartic; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni Zadaj: Vsaj 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x serijski port, 1 x RJ-45,  1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x Audio izhod; vsi priključki morajo biti dostopni direktno na ohišju, adapterji in razdelilci niso dovoljeni
Grafička kartica	Intel HD Graphics
Mrežna kartica	Ethernet 10/100/1000
Tipkovnica	USB Slovenska, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Miš	USB optična, od istega proizvajalca kot ponujeni računalnik
Zvočna kartica	HD Audio, vgrajen zvočnik
Ohišje	Small form factor, max. dimenzije: 93 mm Š X 298 mm G X 340 mm V (širina X globina X višina)
Napajalnik	največ 180W Autosensing z minimalno 85% učinkovitostjo PSU
Hrupnost	Hrup računalnika merjeno po ISO 9296 pri normalnem delovanju ob dostopanju le do podatkov na trdem disku ne sme preseči LpAm<=26 dBA
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca

Ostalo Reža za Kensington varnostni kabel, predpriprava za mehanski zaklep, nadzor pristopa/boot-a izmemnljivim medijem (CD, access/boot control), individualno blokiranje vseh USB portov in serijskega porta, zaklep USB portov v BIOSu na način, da ni možno kopiranje in prenos podatkov preko zunanjih USB diskov, pri tem, da USB tipkovnica in USB miška delujeta, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje in zapis vseh dogodkov v BIOS, Možnost zagona računalnika preko USB tipkovnice, TPM 2.0, Energy Star 8.0

Monitor (kamera + zvočniki) TIP1 x 35 KOS

Zaslon:	23.8˝ Wide, 16:9
Resolucija minimalno:	1920×1080 IPS
Velikost pike:	0,2745 x 0,2745 mm
Priključki:	VGA, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2
Vidni kot horizontalno:	178°
Vidni kot vertikalno:	178°
Nagib zaslona:	-5°/ +35°
Vrtenje zaslona:	+/- 45°
Pivot:	+/'90°
Nastavitev višine zaslona:	Vsaj 150 mm
Svetilnost:	250 cd/m2
Kontrast:	1000:1
Odzivni čas:	4 ms xxx xxxx
Kamera:	Vgrajena kamera 1080p z vgrajenim mikrofonom
Zvočniki:	Vgrajena zvočnika 2 x 3W
USB HUB:	Vsaj 2x USB 3.2 priključki na monitorju
Certifikati:	ENERGY STAR 8.0, TCO 8.0, EPEAT Gold
Poraba:	Tipična 13W, maksimalna 44W, v stanju pripravljenosti 0.5W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta na lokaciji kupca
Ostalo:	Priložen DisplayPort in USB kabel, Monitor istega proizvajalca kot delovna postaja

Prenosni računalnik TIP1 x 1 koS

Operacijski sistem:	Windows 10 Professional SLO
Ohišje:	Debelina prenosnika največ 18.9 mm, ohišje ojačano z aluminijem, črna barva
Teža:	Največ 1,7kg
Zaslon:	15,6" FHD IPS (1920×1080) nesvetleč, 250 nits
Procesor:	Intel Core i3-11154G vsaj 2 jedri, osnovna frekvenca 3.0 GHz, 6 MB Cache) ali boljši
Pomnilnik:	8GB DDR4  3200MHz, možnost nadgradnja na 32GB
Kapaciteta diska:	256 GB SSD PCIe NVMe, prostor za vgradnjo dodatnega M.2 SSD diska
Grafični vmesnik na osnovni plošči:	Integrirana Intel HD
Priključki:	1 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, HDMI 1.4b, 1 x Thunderbolt 4 Headphone and microphone combo jack, RJ45
Vmesniki:	Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2
Vgrajen zvočnik in mikrofon:	DA
Integrirana kamera:	DA, 720p, vgrajena varnostna zaslonka
Baterija:	3 celična 45 Wh, Rapid Charge, polnjenje baterije do 80% v 1 uri
Tipkovnica:	slovenska, preprečuje vdor tekočine v notranjost prenosnika, ločeni numerični del, backlit osvetljena
Miška:	Vgrajena sledilna ploščica in sledilna paličica
Priključek za docking station:	Da, Thunderbolt 4
Ostalo:	Vgrajen čitalec prstnih odtisov, TPM 2.0, Napajalnik 65W
Garancija	Garancija proizvajalca min. 3 leta

Posebne zahteve naročnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) so:

Ponudnik v Izjavi ponudnika o izpolnjevanju pogojev o zelenem javnem naročanju obkroži/označi pogoj (alineo), ki ga mora izpolnjevati za posamezni predmet zelenega javnega naročanja in pri Načinu dokazovanja jasno navede vsa potrebna dokazila ter obrazloži izpolnitev pogoja glede na razpisano količino in odstotek zahteve iz pogoja. Vsa navedena dokazila tudi priloži!

• osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali

• nalepko o energijski učinkovitosti ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

• delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali

• nalepko o energijski učinkovitosti ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno

»Elektronska pisarniška oprema« pomeni osebni računalnik, prenosni računalnik, vključno s tabličnim računalnikom, zaslon, opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik, vključno s fotokopirnim strojem, tiskalnikom, večnamensko napravo in podobnim.

»Osebni računalnik« pomeni namizni računalnik, vključno z integriranim namiznim računalnikom in lahkim odjemalcem, malim strežnikom in delovno postajo.

»Prenosni računalnik« pomeni prenosni računalnik, vključno s podprenosnikom, hibridni prenosni računalnik, tablični računalnik, prenosljivi računalnik vse v enem in prenosljivi lahki odjemalec.

»Zaslon« pomeni računalniški monitor.

»Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik« pomeni proizvod, ki se trži za pisarniško ali domačo uporabo ali oboje in opravlja eno ali obe naslednji funkciji: ‒ izdelava tiskanih slik s postopkom označevanja v obliki dokumenta na papirju ali fotografije iz digitalne slike, zagotovljene prek omrežja ali kartičnega vmesnika, ali iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja; ‒ izdelava digitalne slike iz izvoda na papirju s postopkom kopiranja/optičnega branja.

»Fotokopirni stroj« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, katerega edina funkcija je izdelava kopij na papirju iz izvirnikov na papirju, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.

»Tiskalnik« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki deluje kot izhodna izpisna naprava, ki lahko prejema podatke iz računalnika posameznega uporabnika ali računalnikov v omrežju ali drugih vhodnih naprav, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave.

»Večnamenska naprava« pomeni komercialno dostopen proizvod za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je fizično združena naprava ali sklop funkcionalno združenih sestavnih delov, ki opravlja dve ali več glavnih funkcij, kot so kopiranje, tiskanje, optično branje ali faksiranje, pri čemer je enota opremljena za napajanje iz vtičnice ali prek podatkovne ali omrežne povezave, funkcija za kopiranje pa se razlikuje od priročnega kopiranja posameznih listov, ki ga ponujajo telefaksi.

»Televizor« pomeni televizijski sprejemnik ali televizijski zaslon.

»Televizijski sprejemnik« pomeni izdelek, namenjen predvsem prikazovanju in sprejemanju avdiovizualnih signalov, ki se daje na trg pod eno oznako modela ali sistema ter je sestavljen iz zaslona in najmanj ene sprejemne enote/sprejemnika in možnih dodatnih funkcij za shranjevanje oziroma prikazovanje podatkov, kot so digitalni vsestranski disk (DVD), trdi disk (HDD) ali videorekorder (VCR), v eni sami enoti z zaslonom ali v eni ali več ločenih enotah.

Obseg blaga:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti po posameznem sklopu – to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, dva ali za vse sklope, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

• ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

• ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanje ter druge), popuste in DDV.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval določila 95. člen ZJN-3.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII. MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene z DDV po posameznem sklopu.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

• če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

• če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 3. 7. 2022.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

1. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

2. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

3. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

• objave obvestila o naročilu

• objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

• prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

• 2.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;

• 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

2. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti pa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za to odločitev 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, in 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma, sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

3. Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

4. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.

5. V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

6. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico, skladno s 24. členom ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ni dopusten, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

DIREKTOR

prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec.

Priloga:

• izjave, 11x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:……………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: …………….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec za vsak ponujeni sklop posebej)

Opis blaga (obkroži ponujeni sklop)

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež

ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

Končna vrednost: ……………………………… € z DDV

Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): …………………… € z DDV

Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (xxx, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Veljavnost ponudbe: 3. 7. 2022

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Skrbnik pogodbe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži

DA NE

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila:

Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje)

DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: ______________­­­­­­_________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

I z j a v l j a m o ,

• da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

Naziv in sedež podizv./partn. Vrsta, opis dela podizv./partn. Količina (delež v %) Rok izvedbe del Vrednost v € brez DDV

• da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

• da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

• da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.5. VZOREC (podpisati in izpolniti)

POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM

o nakupu računalniške opreme

ki jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM xx. XXXXXX XXXXXX MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prim. doc. xx. Xxxxxx XXXXXXXX, dr. med., spec., kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………, z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe – okvirnega sporazuma.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope:

1. sklop: Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema

2. sklop: Strežniška strojna in programska oprema

3. sklop: Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež

ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz opisa blaga in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Dobava blaga in izvedba storitve mora biti opravljena kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju in vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo blago za 1. sklop dobavil v ……... dneh, za 2. sklop v ……... dneh in za 3. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem.

7. člen

Naročnik naroči blago sekcesivno s pisno naročilnico, podpisano s strani pooblaščene osebe.

V. XXXXXXXXXX IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

8. člen

Naročnik se obvezuje blago prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem ter ugotovitve o prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

9. člen

Stranki se dogovorita za cene po predračunu v končni vrednosti 1. sklopa ……………. € z DDV, 2. sklopa ……………. € z DDV in 3. sklopa ……………. € z DDV, ki izhajajo iz ponudbe in so sestavni del te pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna, izražena v € in oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja v garancijskem roku, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval določila 95. člen ZJN-3.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Rizik za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove, ali premalo obračunan DDV, je na strani prodajalca.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

10. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 60 dni (vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP) oz. v 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

11. člen

Prodajalec se obvezuje:

• da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

• da bo upošteval okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21): osebni in prenosni računalniki ter zasloni in tiskalniki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu

• da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev

dogovorjenih obveznosti;

• da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni

dokumentaciji.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje:

• prevzeti naročeno blago,

• da bo poravnal finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. ZAUPNOST PODATKOV

14. člen

Prodajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

XII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

15. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

• navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

• pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

• neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

• področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

• način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

• določbe v primeru izstopa xxxxxxxxxxxx od partnerjev v skupini,

• reševanje sporov med partnerji v skupini,

• druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

• rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 in 14/2018).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

• navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIII. VELJAVNOST POGODBE – OKVIRNEGA SPORAZUMA

16. člen

Pogodba se sklepa za obdobje do konec leta 2022. Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3A (UL RS, št. 14/18, z dne 2. 3. 2018) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije, opredelita s pisnim aneksom.

XIV. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

• dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

• ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

• predračun

19. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

20. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

21. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

22. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.: Št.:

Datum: Datum:

PRODAJALEC NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

• Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: ceno na enoto mere (EM) v € (brez DDV in popusta), % popusta, % DDV, in končno vrednost (z DDV in popustom) za vsako posamezno postavko po posameznem sklopu.

• Ponudnik obvezno vpiše naziv ponujene opreme in proizvajalca.

• Na osnovi gornjih podatkov ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

• Ponudnik mora obvezno priložiti lastno prilogo, v kateri bodo še podrobneje vrednostno ločeno prikazane in specificirane vse razpisane postavke. Prav tako mora biti iz podrobne specifikacije razviden tip in naziv ponujene opreme in proizvajalec kot izhaja iz tehničnega opisa blaga.

• OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

• V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

• V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

• Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

NAKUP RAČUNALNIŠKE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope		KONČNA CENA v € (z DDV in popustom)
1. sklop	Osebni računalniki, monitorji, tiskalniki in ostala oprema
2. sklop	Strežniška strojna in programska oprema
3. sklop	Strežniška strojna in programska oprema za projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

• Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži excell tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

• specifikacija predračun

• podrobna lastna specifikacija predračuna

Kraj: Podpis odgovorne osebe

Datum: Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

I z j a v l j a m o , d a

• izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

• zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

• bomo naročniku ob naknadni zahtevi najkasneje v 7 dneh predložili morebitno dodatno dokumentacijo za ponujene artikle;

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

• vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

• smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

• da bomo opremo dostavili naročniku za 1. sklop v ……... dneh, za 2. sklop v ……... dneh in za 3. sklop v ……... dneh oz. najkasneje v 30 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

• bomo, v primeru zahteve, za podjetje in za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, podali potrdilo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 1. odstavka 75. člena ZJN – velja za ponudnika/partnerja/podizvajalca.

(Ponudnik bo lahko priložil potrdilo ali zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo oz. potrdilo pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje).

• bomo, na osnovi naročnikove zahteve, podali podpisano izjavo oz. podatke v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK.

i n p r i l a g a m o

• obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki in v elektronski obliki podpisan xml.

• potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od odpiranja ponudb niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA O KVALITETI IN TEHNIČNIH PREDNOSTIH BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 2 sklopa

I z j a v l j a m o ,

• da bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v razpisni dokumentaciji

• da imamo pri principalu za obstoječo opremo, ki se nadgrajuje sledeče statuse ali specializacije - velja za 2. sklop:

• HPE Platinum ali Gold Solution Provider s specializacijami:

• HPE Pointnext Services Specialist

• Hybrid IT Specialist

• Aruba Specialist

Ponudnik navedeno dokaže s priloženo veljavno listino principala.

• da imamo vsaj dva usposobljena tehnična strokovnjaka - velja za 2. sklop:

• HPE ASE - Server Solutions Architect V4 

• HPE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V3

• HPE – ARUBA – Professional Aruba Certified Switching Professional (ACSP) V1

Ponudnik navedeno dokaže s priloženimi veljavnimi osebnimi certifikati.

• da imajo vsa ponujena stikala enakega proizvajalca kot obstoječa HPE Aruba stikala v omrežju - velja za 2. sklop

• da je strojna oprema tovarniško nova (ne obnovljena), kar dokazujemo z izjavo principala ali njegovega nosilca poslovanja v Sloveniji - velja za 2. sklop – priloga dokazilo

• da zagotavljamo razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 3 leti po izteku garancijske dobe

• da zagotavljamo dobavo za najmanj 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu

• da bomo dobavili blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku

Priloge:

Kraj:

Datum: Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

PONUDNIK: ______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 2 sklopa

I z j a v l j a m o ,

da izpolnjujemo zahtevane pogoje v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ((UL RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), in sicer:

Ponudnik v Izjavi ponudnika o izpolnjevanju pogojev o zelenem javnem naročanju obkroži/označi pogoj (alineo), ki ga mora izpolnjevati za posamezni predmet zelenega javnega naročanja in pri Načinu dokazovanja jasno navede vsa potrebna dokazila ter obrazloži izpolnitev pogoja glede na razpisano količino in odstotek zahteve iz pogoja. Vsa navedena dokazila tudi priloži!

• osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali

• nalepko o energijski učinkovitosti ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

Navedba in obrazložitev dokazil:

• delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov;

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je zahteva izpolnjena ali

• nalepko o energijski učinkovitosti ali

• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena.

Navedba in obrazložitev dokazil:

Priloge:

- dokazila in obrazložitve

Kraj:

Datum:

                                                                                              Podpis odgovorne osebe

                                                                                                              Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 OBRAZEC

III.10. IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ………..…………., z dne ………..…, za nabavo blaga: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope, pogodbena vrednost € .............................., pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu, ob podpisu pogodbe predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV po posameznem sklopu.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 VZOREC

III.11. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA DOBRO IZVEDBO

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

Naročniku: …………………………………………………………………………… izročamo v skladu z …….. točko javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne …………, menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

…………………………… kot ……………………… ………………….

(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjenega javnega naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo v višini …………… € (z besedo …………………….……….. ………………………………€) in pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno dovoljujemo in pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………………. € in menični znesek nakaže na račun naročnika.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Veljavnost menične izjave z menico je še najkasneje do ……………………………….

Priloga:

• menica

Datum in podpis prejema menice:

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 VZOREC

III.12. IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE Z MENIČNO

IZJAVO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

I z j a v l j a m o ,

• da bomo ob uspešni primopredaji naročniku izročili lastno menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo menice za čas trajanja garancije, po posameznem sklopu.

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

VZOREC - k ponudbeni dokumentaciji JN17-B/21 NOVO

III.13. MENIČNA IZJAVA IN MENICA ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKEM ROKU

PONUDNIK: _____________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Nakup računalniške strojne in programske opreme, izdelane iz okoljsko manj obremenjujočega blaga, razdeljene v 3 sklope

Naročniku: …………………………………………………………………………………… izročamo, v skladu s javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, št.: ……………., z dne …………, menico za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti (kar znaša ………………….. €) na kateri je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje menic:

…………………………… kot ……………………… ………………….

(ime in priimek) (dela in naloge) (podpis)

Naročnika: ………………………………………. pooblaščamo, da v primeru neizpolnitve pogojev (če dobavitelj/izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti), izpolni menico za izterjavo naših obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Menica se lahko izpolni tudi s klavzulo "brez protesta".

Naročnik: ………………………………………. se obvezuje vrniti menico po izpolnitvi medsebojnih obveznosti.

Priloga:

• menica

Datum in podpis prejema menice:

2/2

p.p. 1646, 2001 Maribor, tel. 00 00 00 000, faks 00 00 00 000, e-pošta: xxxx@xx-xx.xx, xxx.xx-xx.xx