CroCTaL
CroCTaL
Naročnik:
Občina Kanal ob Soči Trg svobode 23
5213 Kanal
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
»Krajina in čezmejne kolesarske poti« CroCTaL
»Zavarovanje odseka Plave - Vrtače; ureditev kolesarske poti«
Objava: Portal javnih naročil
Rok oddaje ponudbe: 13.4. 2012, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb: 13.4.2012, ob 10.30 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal Številka: 43001-0002/2012-5
Datum: 23.3.2012
Predmet javnega naročanja:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 18/2011 - v nadaljevanju ZJN-2), vsebino razpisne dokumentacije sestavljajo:
1. Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1).
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-2).
3. Ponudba (OBR-3).
4. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (OBR-4)
5. Vzorec pogodbe (OBR-5).
6. Ponudbeni predračun (OBR-6).
7. Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-7).
8. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil (OBR-8).
9. Izjava o poravnanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev (OBR-9).
10. Seznam primerljivih storitev (OBR-10).
11. Referenčno potrdilo ponudnika (OBR-11).
12. Izjava o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (OBR-12).
13. Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR-13).
14. Izjava o izročitvi bančne garancije (OBR-14).
15. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-15-vzorec)
14. Popis del (OBR-16).
Žig Ž U P A N
Xxxxxx Xxxxx
OBR-1
Številka: 43001-0002/2012-5 Datum: 23.3.2012
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na Portalu javnih naročil Uradnega lista pod št. NMV708/2012 z datumom 23.3.2012
je bil objavljen javni razpis po ZJN-2 (Ur. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011) za izbiro izvajalca del za »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je: Xxxxxx Xxxxxxxx, tel. 05/00 00 000, elektronski naslov: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx-xxxxx.xx
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 13.4.2012, do 10.00 ure.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 13.4.2012, ob 10.30 uri, v prostorih naročnika.
Žig Ž U P A N
Xxxxxx Xxxxx
OBR-2
Številka: 43001-0002/2012-5 Datum: 23.3.2012
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik Občina Kanal ob Soči je na Portalu javnih naročil objavil javni razpis v skladu s pravili NMV. Predmet javnega razpisa:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Sprejeta bo samo ponudba ponudnika, ki je ponudbo izdelal v slovenskem jeziku.
3. člen
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
- Ponudbo - obrazec ponudbe (OBR-3);
- Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (OBR-4);
- Parafiran vzorec pogodbe (OBR-5);
- Ponudbeni predračun (OBR-6) skupaj s prilogo popisov del;
- Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-7);
- Dokumentacijo in izjave (OBR-8, OBR-9, OBR-10, OBR-11, OBR-12) iz 8. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah;
- Finančna zavarovanja: bančna garancija za resnost ponudbe (OBR-13), izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14);
- Popis del – izpolnjen obrazec (OBR-16).
4. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu ali elektronski pošti od kontaktne osebe, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
5. člen
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
6. člen Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Na kuverti mora biti vidna oznaka:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
»Ne odpiraj – ponudba«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
7. člen
Ponudnik mora ponuditi izvedbo vzdrževalnih del skladno z razpisno dokumentacijo, po sistemu dejansko izvedenih količin, po katerem se zavezuje, da bo izvedel dela skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi.
8. člen
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost ponudnika:
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS, št. 55/2008, 66/2008 - popr. in 39/2009): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranja denarja.
2. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
3. Da ponudnik ni v stečajnem postopku.
4. Da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
5. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazila pod točko A: ponudnik predloži dokazila iz uradnih evidenc. Lahko pa namesto dokazil v izjavi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje pod točko A izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
6. Da član poslovodstva, nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - delež večji od 25 %.
B. Poklicna sposobnost ponudnika:
6. Da ima ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu, veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, in sicer v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazila pod točko B: ponudnik predloži izjavo (OBR-8).
Opomba: za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave, podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika:
7. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi transakcijski račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v obdobju zadnjih šestih mesecev ni imel blokiranega transakcijskega računa, potrdilo pa ne sme biti starejše od 30 dni od datuma objave razpisa.
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-9).
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:
9. Da je v zadnjih treh letih izvedel najmanj 5 storitev vzdrževanja javnih poti, lokalnih ali gozdnih cest. Dokazila: seznam storitev vzdrževanja lokalnih javnih ali gozdnih cest v zadnjih treh letih (OBR-10) in originalna referenčna potrdila na priloženem obrazcu (OBR-11) o dobro opravljenem delu za najmanj 5 referenc vzdrževanja lokalnih, javnih ali gozdnih cest.
10. Da ima zadostno tehnično opremo in kadre za izvedbo javnega naročila.
Dokazila:
- Izjava o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (OBR-12)
Opomba: Upošteva se izjava ponudnika oz. vodilnega partnerja in podizvajalcev skupaj in ni potrebno prilagati za vsakega posebej.
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila in izjave.
9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo.
10. člen
Ponudbena cena mora biti izražena v EUR, in sicer v številki in besedi. Ponudnik mora navesti tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.
Vsebovati mora tudi davek na dodano vrednost (20 %), ki mora biti prikazan ločeno in v skupni vrednosti ponudbe. Končna cena mora vsebovati vse stroške vključno z DDV, popuste in rabate.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena.
11. člen
Ponudnik mora ponudbi predložiti naslednja finančna zavarovanja:
- Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR-13),
- ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval (OBR-14).
12. člen Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
13. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
14. člen
Ponudba mora veljati še 60 delovnih dni od dneva odpiranja ponudb.
15. člen
Ponudnik mora izpolniti priloženi vzorec pogodbe in ga obvezno parafirati na vsaki strani (OBR-5).
16. člen
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 10 - ih. dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri.
Končno situacijo bo naročnik poravnal po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, kar pomeni, da je uspešno opravljen prevzem del s strani naročnika.
17. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
18. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
19. člen
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
20. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
21. člen
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka javnega naročanja (Uradni list RS, št.:43/11; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa14. člen ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini, ki je določen v ZPVPJN (71. člen).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
Ž U P A N
Žig Xxxxxx Xxxxx
OBR-3
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis za:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o ponudniku
Firma oziroma ime: Zakoniti zastopnik: Davčna številka: Številka transakcijskega računa: Matična številka: Xxxxxx: Številka telefona: Številka fax-a: Elektronska pošta: Kontaktna oseba: Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR-4
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
IZJAVA
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti« objavljenem na Portalu javnih naročil.
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR-5
POGODBA št.:
ki jo sporazumno dogovorijo in sklenejo:
NAROČNIK:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa župan Xxxxxx Xxxxx, davčna številka: SI88524671, matična številka: 5881820 (v nadaljevanju naročnik),
in IZVAJALEC:
kakor sledi:
1. člen
Storitev »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti «,
po sistemu dejansko izvedenih količin skladno z razpisno dokumentacijo.
2. člen
S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzame investicijsko vzdrževanje odseka ceste med Plavami in Vrtačami v Občini Kanalu ob Soči, skladno z razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil, dne 23.03.2012 in po ponudbenem predračunu št.
z dne , ki je sestavni del te pogodbe in javnega razpisa z dne (Portal javnih naročil).
Podrobnejša opredelitev del je navedena v prilogi te pogodbe (popis del).
3. člen
Vrednost del po pogodbi je EUR. Davek na dodano vrednost je vključen v navedeno vrednost.
4. člen
Opravljena dela izvajalca se obračunavajo po ponudbenem predračunu,
št. , z dne , po dejansko izvršenih količinah na osnovi računov in situacij, ki jih potrdi pooblaščena oseba s strani naročnika.
Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu del, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila naročnika, po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah.
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z razpisnimi pogoji in storitev opravil v 45 dneh od podpisa pogodbe.
6. člen
V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani prvovrstne banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do vključno 30 dni kot je rok za izvedbo del. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
7. člen
Strokovno izvedbo del nadzira pooblaščenec s strani naročnika.
8. člen
Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del.
9. člen
Izvršena dela se plačajo 30. dan po uradnem prejemu situacije za izvršena dela v vložišče naročnika, potrjene s strani nadzornika, ki je dolžan račun oz. situacijo pregledati in napisati zapisnik, potrjen račun oz. situacijo in zapisnik pa vrniti v roku 5 dni po prejemu.
10. člen
Izvajalec bo na podlagi osnov iz te pogodbe mesečno sestavljal situacije o opravljenem delu in jih po predhodni potrditvi s strani nadzornika dostavljal v potrditev naročniku. Naročnik bo izstavljene situacije pregledal in potrdil v osmih dneh po izstavitvi. S tem se šteje, da je nastalo dolžniško - upniško razmerje (DUR). Naročnik je dolžan nesporni del situacije poravnati 30. dan od nastanka DUR, za sporni del pa takoj začeti reklamacijski usklajevalni postopek.
V kolikor situacija ni potrjena v roku iz prvega odstavka tega člena se smatra, da je potrjena osmi dan po izstavitvi in nastane DUR.
Plačilo se vrši v korist računa izvajalca št.:
.
Nadzorna služba naročnika ima pravico vpogleda v dokumentacijo izvajalca, s katero so dokumentirana opravljena dela, določena s to pogodbo, izvajalec pa je dolžan vsak čas omogočiti nadzorni službi naročnika vpogled v to dokumentacijo.
Naročnik potrdi mesečno situacijo v celoti, sporne zneske pregleda najkasneje v 30 - ih dneh, nepriznana dela, več ali manj priznana dela pa poračuna v naslednjih situacijah.
11. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3% na dan, vendar skupna pogodbena kazen ne more znašati več, kot 5% pogodbene vrednosti.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
12. člen
Izvajalec bo pričel z deli po podpisu pogodbe in po prejemu vse potrebne dokumentacije in jih izvajal 45 dni od podpisa pogodbe.
13. člen Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- priloga 1 : Ponudba št. z dne
- priloga 2 : Ponudbeni predračun št. z dne , skupaj s popisom del in cenikom
14. člen
Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe s strani naročnika je
, strani izvajalca .
15. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:
• izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji stroke;
• zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo;
• omogočiti stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo;
• v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir;
• pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred začetkom in tri dni pred dokončanjem;
• dela opravljal v skladu z operativnim programom del;
• upošteval vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri delu.
16. člen
Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške.
17. člen
Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema naročnik sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu.
Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem:
• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
• kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo;
• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
• druge pomembnejše ugotovitve;
• datum prevzema del.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.
18. člen
Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo s strani naročnika opravljal .
19. člen Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru:
• če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
• če nadzornik izvajalca že tekom izvajanja del pisno opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva;
• nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo do določenega roka.
Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru
• če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
• če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.
Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del ima pa tudi pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe.
20. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA:
Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, xxxxxxx ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:
- pridobil posel,
- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji,
- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična.
21. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazum ni možen, rešuje spor pristojno sodišče po sedežu naročnika.
22. člen
Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.
Pogodba stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank.
Številka: Podpisano dne:
Številka: Podpisano dne:
Izvajalec: Naročnik:
Občina Kanal ob Soči
Direktor: Župan:
Xxxxxx Xxxxx
OBR- 6
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
PONUDBENI PREDRAČUN
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
PREDRAČUN ŠT.
Ureditev kolesarske poti na odseku Plave-Vrtače | Znesek (€) |
Skupaj | |
Popust | |
Osnova za DDV | |
DDV (20%) | |
Skupaj z DDV |
(z besedo: )
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR- 7
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku Občini Kanal ob Soči, da lahko za namene javnega razpisa za »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«, objavljenega na Portalu javnih naročil, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«, ki je objavljen na Portalu javnih naročil.
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR- 8
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal
IZJAVA
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo,
1. da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Ur.l. RS, št. 55/2008, 66/2008 - popr. in 39/2009): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.
Naročnik lahko pridobi podatke iz 1. točke iz uradnih evidenc, v naslednji evidenci in državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila:
.
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
Naročnik lahko pridobi podatke iz 2. točke iz uradnih evidenc, v naslednji evidenci in državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila:
.
3. da ponudnik ni v stečajnem postopku.
Naročnik lahko pridobi podatke iz 3. točke iz uradnih evidenc, v naslednji evidenci in državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila:
.
4. da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Naročnik lahko pridobi podatke iz 6. točke iz uradnih evidenc, v naslednji evidenci in državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila:
.
5. da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
Naročnik lahko pridobi podatke iz 5. točke iz uradnih evidenc, v naslednji evidenci in državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila:
.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu
, številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje,
številka izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije: (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti« objavljen na Portalu javnih naročil.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR-9
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
IZJAVA
O PORAVNANIH ZAPADLIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za
»Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske pot « objavljen na Portalu javnih naročil.
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR-10
SEZNAM STORITEV V ZADNJIH TREH LETIH 5 REFERENC PONUDNIKOV
Naročnik:
Ime in priimek predstavnika naročnika:
Leto izvedbe:
Opis gradnje:
Pogodbena vrednost:
Ta seznam primerljivih storitev je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
Datum: Žig Podpis ponudnika:
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
OBR-11
POTRDILO REFERENCE
Naziv in naslov naročnika:
Potrjujemo, da je
v celoti, pravilno in pravočasno opravil/a naslednja dela:
Naziv opravljenih del: |
Čas izvajanja del: |
(od mesec/leto – do mesec/leto): |
Kraj izvajanja del: |
Skupna vrednost izvedenih del: |
Opis del, ki so bila izvedena: |
Kraj: Datum:
Podpis predstavnika naročnika:
OBR-12
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
IZJAVA O TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLIVOSTIH
Izjavljamo, da za gradbena dela »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«
- razpolagamo z lastnimi zahtevanimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Med zahtevane tehnične in kadrovske zmogljivosti spadajo:
- greder, lažji, z medosno razdaljo do 4,0 m in širino planirne deske do 3,5 m z gibljivostjo v vseh smereh;
- bager, teže od 18-23 T, z udarnim kladivom, min. teže 1000 kg, z izkopno žlico širine 40-80cm in planirno žlico s stranskim nagibom;
- rovokopač - kombinirka, s težo 6-8 T, z udarnim kladivom teže 300-400 kg in z izkopno žlico širine 40-80 cm ter planirno žlico s stranskim nagibom;
- vibrovaljar s težo nad 6 T;
- kamion za prevoz materiala, z možnostjo stresanja tovora nazaj in na stran, z verigo na vratih kesona za doziranje količine raztrosa peska.
- delavci, za ročna dela pri vzdrževanju, usposobljeni za delo z motorno žago.
Izjavljamo, da obvladujemo tehnologijo vzdrževanja makadamskih gozdnih cest, kar potrjujemo s priloženimi referencami (OBR-11).
Izjavljamo, da so podani podatki resnični ter da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost ter da smo v primeru zahteve naročnika pripravljeni v roku, ki ga postavi naročnik, navedbe dokazati z ustreznimi listinami.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe št. ,s katero se prijavljamo na javni razpis za »Zavarovanje odseka Plave- Vrtače; ureditev kolesarske poti«, objavljenem na Portalu javnih naročil RS, dne , pod št. objave
.
Datum: Žig Podpis ponudnika:
OBR–13
BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
- nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke |
|
Kraj in datum izdaje | |
Upravičenec | Občina Kanal ob Soči Trg svobode 23, 5213 Kanal |
Garancija št. | |
V skladu z javnimi razpisom »Zavarovanje odseka Plave – Vrtače; ureditev kolesarske poti«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne 23.3.2012, številka objave NMV /2012 za izvedbo javnega naročila »Zavarovanje odseka Plave – Vrtače; ureditev kolesarske poti«, za naročnika Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičenec te garancije) je ponudnik
Dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR.
Banka se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv.
Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročnik, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnjevanja enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki / zavarovalnici in mora vsebovati:
1. Originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. Original Garancije št.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti ponudb, to je do vključno 12.07.2012.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno 12.07.2012, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici po pravu Republike Slovenije.
Kraj in datum: | Priimek in ime podpisnika garancije: |
Žig | |
Podpis: | |
Xxxxxxx in ime podpisnika garancije: | |
Podpis: |
Navodilo: Ponudnik ponudbi priloži originalno nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani prvovrstne banke ali druge ugledne finančne institucije, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.
OBR - 14
PONUDNIK
IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ
Naročniku, Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb NMV: »Zavarovanje odseka Plave – Vrtače; ureditev kolesarske poti« , ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dalj, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo resnost ponudbe;
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
Kraj : |
Datu m |
žig |
Podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Ponudnik obrazec 14 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik pogodbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost dane izjave.
BR-15 –vzorec
BANČNA GARANICJA
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI –
Naziv banke: |
Kraj in datum: |
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal Garancija
št.:
V skladu z Gradbeno pogodbo »Zavarovanje odseka Plave – Vrtače; ureditev kolesarske poti«, št. , z dne , sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te garancije ) in izvajalcem v vrednosti = EUR z DDV,
je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na zavarovanje odseka Plave – Vrtače; ureditev kolesarske poti,
v skupni vrednosti = EUR z DDV (z besedo: ),
v roku določenem s citirano pogodbo, to je 45 dni od podpisa pogodbe in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku opredeljenem v citirani pogodbi.
Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenim v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.:
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dalj kot je v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.
Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici po pravu Republike Slovenije.
Banka
(žig in podpis)
Navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu 19 obvezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.
OBR-16
Ponudnik: Naročnik : Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
POPISI DEL »ZAVAROVANJE ODSEKA PLAVE-VRTAČE; UREDITEV KOLESARSKE POTI«
Objekt; KRAJEVNE IN ČEZMEJNE KOLESARSKE POTI | |
Zavarovanje odseka Plave-Vrtače;ureditev kolesarske poti" l=5300m1, ŠIR= 2,80m | |
Zadeva; POPISI DEL IN PREDIZMERE | |
Investitor; Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal | |
SKUPNA REKAPITULACIJA | |
I. PREDDELA | - |
II. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | - |
III.OPREMA CEST | |
SKUPAJ | - |
DDV 20% | - |
SKUPAJ z DDV 20% | - |
Objekt; KRAJEVNE IN ČEZMEJNE KOLESARSKE POTI | |||
Zavarovanje odseka Plave-Vrtače;ureditev kolesarske poti" l=5300m1, ŠIR= 2,80m | |||
Zadeva; POPISI DEL IN PREDIZMERE | |||
Investitor; Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal | |||
OPIS POSEGA IN DOLOČILA, KI JIH JE UPOŠTEVATI TAKO PRI PONUDBI, KOT IZVEDBI; Investitor namerava v predmetni fazi cesto urediti in pripraviti za namen kolesarske poti, kot za vsakdanjo uporabo. V tej fazi je predvideno obstoječo niveleto vozišča gredersko izravnati z upoštevanjem obstoječih zgibov zaradi ustreznosti odvodnjavanja, očistiti obstoječe propuste, cesto makedamsko urediti s kompaktnim tamponskim lomljenim in drobljenim materialom n.p.r.SIA Anhovo ali SIA Solkan ali ustrezno. Tamponski nasip ne sme biti iz rečnega proda in ne sme imeti zaokroženih oblik zaradi zagotovitve ustreznega klinjenja nasipa. Tamponski nasip mora biti v debelini minimalno 3* maksimalno zrno agregata to je cca 10cm v uvaljanem stanju. Vozišče je med valjanjem ustrezno po potrebi sprotno močiti. | |||
I. PREDDELA | |||
zavarovanje gradbišča med gradnjo | |||
kos | 1 | - | |
Čiščenje propustov, obstoječih muld in vtokov, ocena obračun po dejansko porabljenem času in materialu, evidentirano v gradbeni dnevnik in potrjeno iz strani investitorja oz nadzora. | |||
KV delavec | ur | 220 | - |
PK delavec | ur | 220 | - |
Material in osnovna sredstva | oc | 2.800,00 | |
SKUPAJ PREDDELA | |||
II. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | |||
OPOMBA; Izvajalec del si mora pred pripravo ponudbe ogledati gradbišče. Izvajalec del ne bo smel uveljavljati morebitne dodatne stroške zaradi zemeljskih del. Vse morebitne dodatne stroške mora zajeti v ceni za enoto mere, ker se naknadno ne bodo priznavali. | |||
Izravnava obstoječega makedamskega planuma z grederskim brazdanjem in grobim planiranjem z upoštevanjem obstoječih zgibov. | |||
m2 | 16.960 | - | |
Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca ( lomljen in drobljen kamen ), frakcije 0-32mm v povprečni debelini 10cm | |||
m3 | 1.500 | - | |
Fino planiranje, po potrebi močenje in uvaljanje tampona | |||
m2 | 14.840 | - | |
Izdelava bankine širine 50cm | |||
m2 | 5.300 | - | |
SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | - | ||
III. OPREMA CEST | |||
Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80, premera 40cm | 2kos | ||
Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64mm, dolžina 3m. | 2kos | ||
Dobava in pritrditev okroglega (šesterokotnik) prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice fi=600mm | 2kos | ||
SKUPAJ OPREMA CEST | - |