ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SV-423/15 DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SV-423/15

DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SV-423/15:

DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Splošna določila
Popis blaga
Ponudbeni pogoji
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
Izbira ponudnika in merila
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (Priloga 1/2)

Ponudba (Priloga 2)

Predračun (priloga 2/1) – Excel datoteka

Izjava ponudnika (Priloga 3/1)

Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)

Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)

Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)

Seznam referenc (Priloga 6)

Okvirni sporazum (Priloga 7)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 8)

Ovojnica (Priloga 9)

SPLOŠNA DOLOČILA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov za obdobje dveh (2) let.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 – Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 - ZDU-1l: v nadaljevanju ZJNVETPS),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C: v nadaljevanju ZPVPJN),
ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Ponudbene cene (cena na enoto mere in ponudbena vrednost) morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalni mesti, v primeru da bo ponudnik podal cene na več decimalk kot dve (2) bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil ali pisno po elektronski pošti na naslov: xxxxx.xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, s priporočeno pošto ali na faks + 386 1 58 75 217, pod šifro JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV, vendar najkasneje do 15. 2. 2016 do 12. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.

Variantna ponudba

Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 22. 2. 2016 do 10.00 ure. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, v 1. nadstropju, soba 128, ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica« (priloga 9), ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 2016 ob 13.00 uri v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, x Xxxxxxxxx, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb« (priloga 7), ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.

Na javnem odpiranju ponudb bo predstavnik naročnika objavil nazive ponudnikov, ki so oddali ponudbe, morebitne spremembe in/ali umike ponudb ter številko ponudbe, datum ponudbe in skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV posameznih ponudnikov (merilo za izbor). O poteku javnega odpiranja ponudb bo naročnik vodil zapisnik, katerega fotokopija bo po končanem odpiranju vročena predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb. V kolikor zapisnik ne bo vročen ponudnikom na samem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe, posredoval najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.

Opredelitev postopka in sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 36.a členom ZJNVETPS. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil okvirni sporazum s cenovno najugodnejšim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno. Izbran ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

Dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe, odprava računskih napak in preveritev ponudbe

V kolikor je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.

Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

V kolikor bo naročnik dvomil v resničnost ponudnikovih izjav bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi ponudnika, kot to določa 95.a člen ZJNVETPS. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJNVETPS, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

Kadarkoli se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 106.a člena ZJNVETPS.

Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov ob upoštevanju določb iz 27. člena ZJNVETPS.

Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 82. členom ZJNVETPS ter odpravi računskih napak in upoštevaje sedmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.

Naročnik lahko, v skladu s 84. členom ZJNVETPS kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.

Popis materiala

Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SV-423/15

A: Šamotna opeka
Vrsta materiala	EM	Predvidena količina za obdobje dveh let	Kvaliteta
Šamotna opeka format A1	kos	5	1
Šamotna opeka format A2	kos	380	1
Šamotna opeka format A3	kos	150	1
Šamotna opeka format A4	kos	200	1
Šamotna opeka format A5	kos	180	1
Šamotna opeka format A6	kos	350	1
Šamotna opeka format A7	kos	50	1
Šamotna opeka format A8	kos	50	1
Šamotna opeka format A9	kos	50	1
Šamotna opeka format T6	kos	100	1
Šamotna opeka navadna (normalka)	kos	600	1
Šamotna opeka format R101	kos	50	2
Šamotna opeka format R102	kos	50	2
Šamotna opeka format R103	kos	100	2

Zahtevana kvaliteta šamotne opeke glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Šamotna opeka

Al₂O₃

SiO₂

Fe₂O₃

TiO₂

CaO

gostota

g/cm³

odprta por.

vol.

tlačna trdnost

N/mm²

DE T₀₅^oC zmehčišče

TWB termošok

Kvaliteta 0

00-00

max 1,8

2,1-2,25

max 19

min 40

min 1400

min 15

Kvaliteta 0

00-00

1,0-1,3

1,2-1,4

2,25-2,28

max 17

min 50

min 1400

B: Izolacijska in korundna opeka
Vrsta materiala	EM	Predvidena količina za obdobje dveh let	Kvaliteta
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - normalni format	kos	5	3
Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje - klinast format	kos	5	3
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - normalni format	kos	1.750	4
Izolacijska lahka ognjeodporna opeka - klinast format	kos	5	4
Korundna opeka format K08-3463	kos	250	5
Korundna opeka format K08-3464	kos	30	5
Korundna opeka format K08-3465	kos	30	5

Zahtevana kvaliteta izolacijske in korundne opeke glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Izolacijska opeka iz diatomejske zemlje

Al₂O₃

SiO₂

Fe₂O₃

TiO₂

CaO

gostota

g/cm³

celotna por.

vol. %

tlačna trdnost

N/mm²

max temperatura uporabe

^oC

TWB termošok

Kvaliteta 3

7-10

70-74

6-8

0,6-1,0

do 1

0,6-0,7

max 75

min 2,5

900

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: ^oC	000	000	000
 W/mK	0,13	0,14	0,16

Izolacijska lahka ognjeodporna opeka

Al₂O₃

TiO₂

SiO₂

Fe₂O₃

CaO

MgO

Na₂O

K₂O

gostota

g/cm³

tlačna trdnost

N/mm²

klasifikacijska

temperatura

^oC

Kvaliteta 0

00-00

1,0-1,3

do 0,7

2,0-3,0

0,58

min 1,2

1300

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: ^oC	000	000	0000
 W/mK	0,17	0,22	0,28

Korundna opeka

Al₂O₃ + TiO₂

gostota

g/cm³

tlačna trdnost

N/mm²

temperatura mehčanja^oC

Kvaliteta 5

2,3

min 50

1480

Podatki za toplotno prevodnost pri temperaturi: ^oC

000

0000

C: Ognjevzdržni in termoizolacijski betoni
Vrsta materiala	EM	Predvidena količina za obdobje dveh let	Kvaliteta
Ognjevzdržni beton	kg	12.000	6
Ognjevzdržni beton	kg	600	7
Termoizolacijski beton	kg	3.000	8
Termoizolacijski beton	kg	600	9
Beton - termo, nanos z brizganjem	kg	5	10
Beton izolacijski, nanos z brizganjem	kg	5	11

Zahtevana kvaliteta betonov glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Termobeton	Al₂O₃+TiO₂ %	SiO₂ %	Fe₂O₃ %	CaO %	Gostota kg/dm³	tlačna trdnost pri 800°C Mpa	tlačna trdnost pri 1100°C Mpa	temperatura Mehčanja °C	granulacija mm
Kvaliteta 6	95	1	1	4	3,1	100	115	1700	0-6
Kvaliteta 7	72	23	1,2	1,3	2,6	100	120	1570	0-6
Kvaliteta 8	32	16	11	24	0,5	10	120	1050	0-6
Kvaliteta 9	40	35	3	16	1,2	7	5	1150	0-6
Kvaliteta 10	85	8	1,2	1,3	2,95	130	140	1700	0-6
Kvaliteta 11	40	35	3	16	1,2	7	5	1150	0-6

D: Malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase
Vrsta materiala	EM	Predvidena količina za obdobje dveh let	Kvaliteta
Malta za zidanje opeke iz diatomejske zemlje	kg	5	12
Malta za zidanje korundne opeke	kg	100	13
Malta za zidanje lahke ognjeodporne izolacijske opeke	kg	2.000	14
Kit šamotni	kg	3.000	15
Kit šamotni za premaz	kg	500	16
Kit korundni, za zaključni premaz termooblog	kg	5	17
Masa nabojna ognjevzdržna	kg	3.000	18

Zahtevana kvaliteta malt, kitov in mas glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

	Al₂O₃+ TiO₂ %	SiO₂ %	Fe₂O₃ %	MgO %	P₂O₅	gostota kg/dm³	temperatura mehčanja ^oC	granulacija mm
Kvaliteta 00	00-00	00-00	5,5-6,0	1,0-1,4			900	0-1
Kvaliteta 13	60						1650	0-1
Kvaliteta 14	28						1250	0-1
Kvaliteta 15	42						1480	0-1
Kvaliteta 16	90	3	0,5		2	3	1700	0-0,1
Kvaliteta 17	93	3	0,5		2	3	1700	0-0,1
	Al₂O₃ %	SiO₂ %	Fe₂O₃ %	TiO₂ %	gostota g/cm³	granulacija mm	tlačna trdnost N/mm²	temperatura uporabe ^oC
Kvaliteta 00	00-00	00-00	0,9	1,2-1,4	2,6	0-10	40	1600

E: Ostali gradbeni material (filci, keramične vrvice, lepenka, armatura)
Vrsta materiala	EM	Predvidena količina za obdobje dveh let	Kvaliteta
Filc iz keramičnih vlaken debelina 5mm	m2	300	19
Vrvica iz keramičnih vlaken fi15 - mehka	m1	150	20
Odeja iz keramičnih vlaken	m2	5	21
Vodno steklo	l	5	22
Ca-silikatne plošče	m2	5	23
Lepilo za Ca-silikatne plošče	kg	5	24
Lepenka izolacijska 900 stC, d=5mm	m2	50	25
Armaturne palice fi10mm, ognjevzdržne, AISI 310	kg	250	26
Armaturna sidra fi4mm, ognjevzdržna, AISI 310	kom	250	26

Zahtevana kvaliteta malt, kitov in mas glede na oznako kvalitete v 4. stolpcu zgornje preglednice:

Kvaliteta 19

Filc iz keramičnih vlaken kvalitete 130

klasifikacijska	gostota	tališče		sestava (%)
temperatura (^oC)	(kg/m³)	(^oC)	Al₂O₃		SiO₂
0000	000	0000	ca 50		ca 50

Kvaliteta 20

Vrvice iz keramičnih vlaken s klasifikacijsko temperaturo 1260 ^oC, ojačane z žičkami iz ognjeodpornega jekla – temperatura uporabe do 1100 ^oC:

mehke: plašč pleten, polnilo je odeja iz keramičnih vlaken;
trde: v celoti pletene.

Kvaliteta 21

Odeja iz keramičnih vlaken kvalitete 126-13

klasifikacijska	gostota	tališče		sestava (%)
temperatura (^oC)	(kg/m³)	(^oC)	Al₂O₃		SiO₂
1260	130	1760	42-48		52-58

Kvaliteta 22

Vodno steklo: SiO₂25-28 %, Na₂O 8-9 %, gostota 1,33-1,37 kg/dm³, viskoznost 30-100 mPas, Ph (5% raztopina) 11-12.

Kvaliteta 23

Mikroporozne Ca – silikatne plošče s kvalifikacijsko temperaturo 1100 ^oC

gostota	poroznost	tlačna trdnost	toplotna prevodnost  (W/mK) pri (^oC)
(kg/m³)	(%)	(MPA)	000	000	000	800
250	ca 90	1,4	0,07	0,08	0,10	0,12

Kvaliteta 24

Lepilo za mikroporozne Ca – silikatne plošče se naroča skupaj s ploščami, lepilo je tovarniško pripravljeno in pakirano v sodih.

Kvaliteta 25

Lepenka izolacijska (ni ognjeodporna) s kvalifikacijsko temperaturo 900 ^oC

gostota	poroznost	tlačna trdnost	toplotna prevodnost  (W/mK) pri (^oC)
(kg/m³)	(%)	(MPA)	000	000	000	800
275	ca 90	1,8	0,08	0,10	0,12	0,15

Kvaliteta 26

Ognjeodporno jeklo, z uporabo v območjih do 1.150 stC, ustrezno standardu AISI 310.

stopnja

310

min.

max.

0.25

2.00

1.50

0.045

0.030

24.0

26.0

19.0

22.0

PONUDBENI POGOJI

Splošne zahteve

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi vso zahtevano razpisano blago, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti okvirnega sporazuma,
glavnega nosilca izvedbe obveznosti okvirnega sporazuma, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti okvirnega sporazuma,
nosilca zavarovanja obveznosti okvirnega sporazuma, ki je lahko samo glavni nosilec posla,
določila v primeru izstopa partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju,
opredelitev deležev in področje dela.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1/1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za sodelovanje), 43. člena ZJN-2 (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 44. člena ZJN-2 (ekonomska in finančna sposobnost) ugotavljal za vsakega ponudnika posamično. Za ugotavljanje sposobnosti iz 45. člena ZJN-2 (tehnična in kadrovska sposobnost) pa bo naročnik upošteval predložena dokazila oziroma dokumente od katerega koli ponudnika iz skupine in se izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za vse ponudnike skupaj.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 4 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina okvirnega sporazuma:

vse vrste materiala in vrste del, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec,
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (priloga 4/1), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 4/2) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca (priloga 4/3).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Podizvajalec mora izpolniti in podpisati prilogo 3/2.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z določili od šestega (6.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVETPS.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve okvirnega sporazuma dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med naročnikom in ponudnikom).

Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo iz prve (1.) alineje sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS in podizvajalčevo soglasje iz druge (2.) alineje sedmega (7.) odstavka 74. člena ZJNVETPS. Če pooblastila ali soglasja nima, bo ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predložita v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna, zato bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naročnikom, le-temu v petih (5.) dneh po spremembi predložiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (priloga 4/3) in
vse reference, ki jih je v pogoje za izbor prinesel predhodni podizvajalec, ki ga zamenjuje.

Izbrani ponudnik bo moral pred zamenjavo podizvajalca, pridobiti soglasje naročnika. Zamenjani (nov) podizvajalec ali naknadno vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v tč. 3.1. razpisne dokumentacije in izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev. O zamenjavi podizvajalca ali naknadni vključitvi podizvajalca bosta naročnik in izbrani ponudnik sklenila aneks k okvirnemu sporazumu.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti »Izjavo podizvajalca« (priloga 3/2) in »Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca« (priloga 5/2).

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji bo dokazoval svojo osnovno sposobnost v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike, ter v skladu s šestim odstavkom 42. Člena ZJN-2. Enako velja tudi za partnerja v primeru skupne ponudbe in prijavljene podizvajalce.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za ugotovitev osnovne sposobnosti s strani pristojnega organa države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. V primeru, da v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokazil, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Ponudbena vrednost in ponudbeni predračun

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2).

V ponudbenih cenah morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški prevoza in dobave, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudbeno vrednost predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto mere v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu »cena na enoto mere« vnesti cene na enoto mere za vse postavke ponudbenega predračuna. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. Zmnožek količin in cen na enoto mere, vsoto postavk in prenos podatkov izvrši računalniški program. Ponudnik mora k ponudbi priložiti ponudbeni predračun v pisni obliki in na elektronskem mediju (CD). Tiskan izpis ponudbenega predračuna v ponudbeni dokumentaciji mora biti identičen s podatki na CD-ju. Ponudbeni predračun v tiskani obliki mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, elektronski medij (CD) s ponudbenim predračunom pa označen z nazivom ponudnika. Izpolnjen CD mora ponudnik priložiti v zaprti ovojnici k ponudbeni dokumentaciji (priloga 2/1).

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas trajanja okvirnega sporazuma fiksna.

OPOZORILO

Pri vseh postavkah iz popisa, kjer so določeni proizvajalci, se doda beseda »ali enakovredno«.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 15. 4. 2016 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

Način obračunavanja in plačilni pogoji

Izbrani ponudnik bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga, v roku 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga.

Podpis dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izbranega ponudnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno dobavo, na transakcijski račun izbranega ponudnika.

V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zakonite zamudne obresti.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo izbrani ponudnik s podpisom okvirnega sporazuma pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izbranega ponudnika. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna.

Izbrani ponudnik mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti:

račun podizvajalca za izvedena dela/dobavo, potrjen s strani izbranega ponudnika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela/dobavo neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izbranega ponudnika in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izbranega ponudnika nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil izbranemu ponudniku in njegovim podizvajalcem so enaki.

Posebne zahteve

Rok in kraj dobave blaga

Naročnik bo posamezna naročila oddajal sukcesivno na podlagi sprotnih pisnih nabavnih naročil.

Rok za dobavo blaga, ki je predmet naročila, je največ:

šamotna opeka - petinštirideset (45) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
izolacijska in korundna opeka - petinštirideset (45) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
ognjevzdržni in termoizolacijski betoni - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
ostali gradbeni material - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila.

Izbrani ponudnik bo dobavljal blago na lokacijo naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, xxxxx Xxxxxxxxx.

Garancijski rok

Za blago, katerega dobava je predmet ponudbe, ponudnik nudi garancijo enak čas in v enakem obsegu kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti dobave blaga, jih mora ponudnik odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku štirinajst (14) delovnih dni od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Reference

Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) potrjeno referenco za dobavo šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov v zadnjih treh (3) letih v višini 45.000,00 EUR. Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave ponudnika« (priloga 3/1) oziroma v kolikor bo dokazilo priložil podizvajalec izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave podizvajalca« (priloga 3/2) ter z izpolnitvijo in s podpisom obrazca seznam referenc (priloga 6) s katerim izjavlja, da je dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

OGLED NAČRTOV FORMATOV OPEK

Ponudnik si lahko pri naročniku ogleda načrte formatov opek.

Kontaktna oseba za organizacijo ogleda je g. Xxxxxx Xxxxxxx; tel. št. + 000 0 00 00 000, x000 00 000 000.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Osnovna sposobnost ponudnika

A: Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom 42. člena ZJN-2 iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. L. RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1).

B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, kot to določa drugi odstavek 42. člena ZJN-2.

C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2.

D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

DOKAZILO:

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjava ponudnika« (priloga 3/1).

Osnovna sposobnost podizvajalca

V primeru kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje, kot to določa sedmi odstavek 42. člena ZJN-2.

DOKAZILO:

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje pogoja iz te točke s podpisom izpolnjene priloge 3/2 »Izjava podizvajalca«.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.

Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.

Tehnična in kadrovska sposobnost

Tehnična sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila ter imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom priloge 3/1 »Izjava ponudnika«.

V primeru ponudbe s podizvajalci mora ponudnik v prilogi 4 navesti vse podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, kot je navedeno v 2.1.3 točki razpisne dokumentacije, in podpisati prilogo 3/2.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. L. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZintPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave ponudnika« (priloga 3/1) oziroma »Izjave podizvajalca« (priloga 3/2).

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v ponudbi navedeni podizvajalci, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. Člena ZintPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik ali posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« (priloga 5/1) oziroma »Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca« (priloga 5/2).

IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

Izbira ponudnika

Naročnik bo izbral ponudbo najugodnejšega ponudnika po spodaj navedenih merilih, v kolikor bo ponudba vsebovala vse s to razpisno dokumentacijo določene zahteve naročnika in bo cenovno sprejemljiva.

Merila in kriteriji

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, je najnižja ponudbena vrednost brez DDV.

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV je navedena v ponudbi ponudnika (priloga 2).

Najnižja ponudbena vrednost še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje glede na razpoložljiva sredstva odstopiti od podpisa okvirnega sporazuma ali naročilo prenesti. Ravno tako si naročnik pridržuje pravico, da ne izbere nikogar v primeru, da je cena nekonkurenčna glede na razmere na trgu. Ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,
je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine ter prilog te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

Podatki o ponudniku

Priloga 1

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi:

izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (priloga 1/1), če gre za skupno ponudbo.
pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/2), če gre za skupno ponudbo.

Ponudbo

Priloga 2

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

Tej prilogi se priloži tudi:

predračun (priloga 2/1).

Elektronski medij (CD) z izpolnjenim predračunom

Priloga 2/1

Ponudnik mora priložiti elektronski medij (CD) z izpolnjenim predračunom, katerega mora izpolniti za vse postavke, ki so določene v obrazcu predračuna. Poleg elektronskega medija (CD) z izpolnjenim predračunom mora ponudnik k ponudbi predložiti tudi podpisan in žigosan tiskan izpis ponudbenega predračuna, ki mora biti identičen s podatki na elektronskem mediju (CD).

Izjavo ponudnika

Priloga 3/1

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

Izjavo podizvajalca

Priloga 3/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

Seznam podizvajalcev

Priloga 4

Ponudnik mora v obrazec seznam podizvajalcev navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

v prilogi 4/1 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti,
v prilogi 4/2 priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in
v prilogi 4/3 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, prilog ne izpolni ter jih ne priloži ponudbi.

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Priloga 5/1

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudb morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca

Priloga 5/2

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci morajo obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni ter je ne priloži ponudbi.

Seznam referenc

Priloge 6

PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Izjava o poravnanih medsebojnih obveznostih (Priloga 1/1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/2)

Ponudba (Priloga 2)

Predračun (priloga 2/1) – Excel datoteka

Izjava ponudnika (Priloga 3/1)

Izjava podizvajalca (Priloga 3/2)

Seznam podizvajalcev (Priloga 4)

Izjava o poravnavi finančnih obveznosti (Priloga 4/1)

Pooblastilo ponudnika (Priloga 4/2)

Soglasje podizvajalca (Priloga 4/3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Priloga 5/1)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca (Priloga 5/2)

Seznam referenc (Priloga 6)

Okvirni sporazum (Priloga 7)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 8)

Ovojnica (Priloga 9)

PODATKI O PONUDNIKU

Priloga 1

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma)
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Matična številka


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH

Priloga 1/1

IZJAVA O PORAVNANIH MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTIH

V okviru ponudbe za oddajo javnega naročila za:

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti.


(kraj, datum)	žig	(podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)


(kraj, datum)	žig	( podpis partnerja)

Opomba: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo vsi ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Priloga 1/2

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za prilogo 1/2 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

PONUDBA

Priloga 2

PONUDBA št.:

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Ponudbo oddajamo (označite):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika vključno s stroški izdelave ponudbe, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV.

Opis

Skupaj za 2 leti

v EUR brez DDV

DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

Predračun je priloga 2/1.

V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

ROK in kraj dobave blaga

Rok za dobavo blaga, ki je predmet naročila, je največ:

šamotna opeka - petinštirideset (45) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
izolacijska in korundna opeka - petinštirideset (45) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
ognjevzdržni in termoizolacijski betoni - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila;
ostali gradbeni material - deset (10) koledarskih dni od prejema posameznega pisnega naročila

Ponudnik bo dobavljal blago na lokacijo naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 in Toplarniška xxxxx 00, xxxxx Xxxxxxxxx.

GARANCIJA

Za blago, katerega dobava je predmet te ponudbe, ponudnik nudi garancijo enak čas in v enakem obsegu kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice o prevzemu blaga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

5. ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA

Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma je:

_________________________, tel:_____________, e-naslov: _________________________)

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________, tel:_________________,

e-naslov: _________________________).

6. OPCIJA PONUDBE

Opcija ponudbe je do 15. 4. 2016 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.


(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

IZJAVA PONUDNIKA

Priloga 3/1

V okviru javnega naročila za DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV, št. javnega naročila JPE-SV-423/15, dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljevanju: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.

IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

IZJAVLJAMO, da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko ___________________________, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava ___________________________, številka __________________________;

OPOMBA: Ustrezno izpolnite!

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila št. JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV.

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM OKVIRNEGA SPORAZUMA

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku okvirnega sporazuma in ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA PODIZVAJALCA

Priloga 3/2

Podizvajalec (ime in naslov):

_____________________________________________________________________________

ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika (ime in naslov):

_____________________________________________________________________________

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

2. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

3. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo razpisanih del, da se z vsebino v celoti strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.

IZJAVLJAMO, da so v ceno na enoto vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Priloga 4

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

NAZIV PODIZVAJALCA

POLNI NASLOV

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

TRANSAKCIJSKI RAČUN

PREDMET

VREDNOST, CENA/ENOTO MERE

ROK DOBAVE

VRSTA BLAGA


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe ponudnika)


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O PORAVNAVI FINANČNIH OBVEZNOSTI

Priloga 4/1

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

____________________________________________________________________________

za ponudbo za javno naročilo:

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca:

____________________________________________________________________________


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POOBLASTILO PONUDNIKA

Priloga 4/2

Ponudnik: _____________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila št.

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

POOBLAŠČAMO

naročnika JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so navedeni v ponudbeni dokumentaciji:

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe ponudnika)

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Priloga 4/3

Podizvajalec :______________________________________________________ , ki nastopamo

kot podizvajalec pri ponudniku ___________________________________________ za izvedbo

javnega naročila št.

JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV

SOGLAŠAM,

da nam naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, v skladu z drugo alinejo sedmega odstavka 74. člena ZJNVETPS, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Priloga 5/1

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Opomba: Obrazec izpolnijo VSI ponudniki, ponudniki – partnerji (skupna ponudba).

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PODIZVAJALCA

Priloga 5/2

Podatki o pravni osebi (podizvajalcu):

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV in na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu podizvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s podizvajalcem.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega podizvajalca udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim podizvajalcem, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
….

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.


(kraj, datum)	žig	(naziv in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca)

Opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora ta obrazec izpolniti, žigosati in podpisati. Obrazec izpolni vsak izmed navedenih podizvajalcev.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

SEZNAM REFERENC

Priloga 6

PONUDNIK (naslov):

REFERENCE

V zvezi z javnim naročilom JPE-SV-423/15 – DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGAMATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da imamo eno (1) potrjeno referenco za dobavo šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov v zadnjih treh (3) letih v višini 45.000,00 EUR.

Zap. št.	Naziv in naslov referenčnega naročnika	Lokacija objekta izvedbe dobave	Kontaktni podatki naročnika dobave	Vrsta izvedbe dobave	Vrednost dobave
1
2
3
4
5
6

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

V/Na______________ , dne ________________

___________________________________

(naziv ponudnika)

___________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

OKVIRNI SPORAZUM

Priloga 7

OKVIRNI SPORAZUM

št. kupca: JPE-SV-423/15

št. dobavitelja: ______________

O DOBAVI šamotno gradbenEGA materialA in ognjevzdržniH betonOV

ki ga skleneta

KUPEC: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: kupec)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

DOBAVITELJ: ________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: dobavitelj)

transakcijski račun izvajalca: SI56 ____ ____ ____ ___ pri _________________

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

UVODNO DOLOČILO

člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SV-423/15, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 128/06 in nasl.; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS dne ____________, pod št. ______________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Dobavo šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov«, in sicer za obdobje dveh (2) let od datuma sklenitve tega okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se kupec in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila.

Dobave šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov bodo potekale sukcesivno na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil kupca, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Predmet okvirnega sporazuma so sukcesivne dobave šamotno gradbenega materiala in ognjevzdržnih betonov (v nadaljevanju: blago), v skladu s ponudbo dobavitelja št. ______________ z dne ______________, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma in sicer vse po pravilih stroke, skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Kupec potrebuje blago, ki je navedeno v popisu blaga javnega naročila št. JPE-SV-423/15, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma.

člen

Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na vrednost okvirnega sporazuma ali razčlenitev vrednosti okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do kupca, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma __________________ EUR brez DDV.

Za dobave blaga po okvirnem sporazumu se kupec in dobavitelj, na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. ___________, z dne _____________, dogovorita za cene na enoto mere, ki so navedene v ponudbenem predračunu, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu.

Cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Cene na enoto mere, ki so navedene v ponudbenem predračunu, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu, vključujejo vse stroške dobave blaga ter vse druge stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Kupec si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga s področja predmeta javnega naročila, ki v popisu blaga (priloga št. 1) oziroma v ponudbenem predračunu (priloga št. 2) niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago, navedeno v popisu blaga (priloga št. 1) oziroma v ponudbenem predračunu (priloga št. 2). Cene take dobave blaga ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno za take dobave blaga in jo dodali na seznam blaga v ponudbenem predračunu, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu.

člen

V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

Dobavitelj bo kupca sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko kupec zahteva znižanje cen dobavitelja.

ROK, NAČIN NAROČANJA IN KRAJ DOBAVE

člen

Dobave blaga bodo potekale sukcesivno, v skladu z dejanskimi potrebami kupca. Količine, navedene v prilogi št. 2 k temu okvirnemu sporazumu so okvirne in ne zavezujejo kupca.

Dobavitelj se zavezuje, da bo, na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila kupca, dobavljal blago iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj bo dobavil naročeno blago najkasneje:

šamotna opeka - v roku petinštiridesetih (45) koledarskih dni;
izolacijska in korundna opeka - v roku petinštiridesetih (45) koledarskih dni;
ognjevzdržni in termoizolacijski betoni - v roku desetih (10) koledarskih dni;
malte za opeko, šamotni kiti, korundni kiti in nabojne ognjevzdržne mase - v roku desetih (10) koledarskih dni;
ostali gradbeni material - v roku desetih (10) koledarskih dni;

vse od prejema pisnega nabavnega naročila kupca, in sicer na lokacijo kupca, Xxxxxxxxxx xxxxx 00 ali Toplarniška ulica 19, oboje Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010).

člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na podlagi podpisane dobavnice. Podpis dobavnice s strani kupca se šteje za količinski in kakovostni prevzem blaga.

NAČIN PLAČILA

člen

Dobavitelj bo kupcu, na osnovi posamezne podpisane dobavnice s strani kupca, izstavil račun za posamezno izvedeno dobavo blaga v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedeni dobavi.

Kupec se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga bo kupec zavrnil z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna količina in vrednost dobavljenega blaga.

V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

KAKOVOST BLAGA

člen

Reklamacije na kvaliteto dobavljenega blaga se rešujejo sporazumno.

Če kupec ugotovi, da dobava blaga ni kvalitetno opravljena, jo mora dobavitelj na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Kupec bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem predmeta tega okvirnega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki.

Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb kupca ter napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu kupca, lahko kupec odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati kakovosti, opredeljeni v prilogi št. 1 tega okvirnega sporazuma.

KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM BLAGA

člen

Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kvalitetni prevzem blaga se opravi ob prevzemu s podpisom ustrezne dobavnice s strani kupca. Dobavnica, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, št. nabavnega naročila, enota mere, količina, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR, ki mora vključevati vse popuste, rabate, morebitne akcijske popuste in znižanja ponudbenih cen).

PODIZVAJALCI (se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci)

člen

V primeru, da dobavitelj nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem.

Dobavitelj, ki izvaja predmet okvirnega sporazuma z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma s kupcem ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora kupcu posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem) v petih (5) dneh od sklenitve tega okvirnega sporazuma (med kupcem in dobaviteljem).

Kupec bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima dobaviteljevo pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega kupec namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja. Če pooblastila ali soglasja nima, bo dobavitelja ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 (petih) dni od prejema poziva. Če dobavitelj ali podizvajalec pooblastila ali soglasja kupcu ne predloži v tem roku, bo kupec Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 106.a člena ali prvega odstavka 106.b člena ZJNVETPS.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Dobavitelj mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:

račun podizvajalca za dobavo blaga, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega kupec izvede nakazilo za dobavljeno blago neposredno na račun podizvajalca ali
podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na kupca, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in ne bo imel do kupca nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, kupec do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Dobavitelj v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
VRSTA BLAGA

Kupec bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj kupcu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
pooblastilo za plačilo dobavljenega blaga neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in izpolnjene priloge iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-423/15, s katerimi podizvajalci dokazujejo izpolnjevanje svoje sposobnosti.

Dobavitelj v razmerju do kupca v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje kupca in da bo zamenjani (nov) podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) kupca v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-423/15 in izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

11.a člen

/se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem/

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

V kolikor bo dobavitelj za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila od sedmega (7.) do dvanajstega (12.) odstavka 74. člena ZJNVEPTS. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve kupca v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-423/15, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum.

Dobavitelj se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS, kupcu posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, mora dobavitelj predhodno pridobiti soglasje kupca in skleniti aneks k okvirnemu sporazumu, katerega obvezna sestavina bodo naslednji podatki:

vse vrste blaga, ki jih bo dobavil podizvajalec,
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVEPTS obvezna.

člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

Vsaka sprememba podizvajalca pri izvedbi obveznosti mora biti v skladu z devetim (9.) odstavkom 74. člena ZJNVEPTS in z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-423/15 in jo mora predhodno potrditi kupec. V takem primeru se sklene aneks k pogodbi.

Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih dobavitelj v času sklenitve okvirnega sporazuma ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi okvirnega sporazuma in ki jih mora dobavitelj kupcu predhodno dokazati.

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Obveznosti dobavitelja

člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan dobavitelj:

izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi blaga, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-423/15 in sprejete ponudbe dobavitelja št. __________, z dne ____________, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma;
prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;
zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;
obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev dobaviteljevih obveznosti po tem okvirnem sporazumu;
sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec;
dostaviti blago na lokacijo kupca Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, xxxxx Xxxxxxxxx, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2010);
kupcu ob dobavi blaga iz tega okvirnega sporazuma predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ateste, certifikate, navodila v slovenskem jeziku ter garancijske liste;
na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila kupca.

Obveznosti kupca

člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan kupec:

z dobaviteljem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;
takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih obveznosti;
prevzeti naročeno blago, ki je predmet okvirnega sporazuma;
poravnati obveznost do dobavitelja.

GARANCIJA

člen

Za blago, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, dobavitelj nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani kupca.

S podpisom dobavnice s strani kupca se šteje, da je blago dobavljeno oziroma dobava izvedena.

Pod garancijska popravila ne spada:

odstranjevanje napak zaradi nepravilnega ravnanja z blagom;
odstranjevanje napak zaradi mehanske poškodbe;
odstranjevanje napak zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

V garancijskem roku se dobavitelj zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake blaga, in sicer v štirinajstih (14) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila o napaki s strani kupca.

Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka napake ne odpravi ali se s kupcem ne dogovori za nov rok odprave le-te, je dolžan kupcu neustrezno blago nadomestiti z novim blagom, ki ustreza vsem zahtevam kupca iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-423/15. V nasprotnem primeru lahko kupec od pogodbe odstopi brez obveznosti do dobavitelja, dobavitelj pa je kupcu dolžan povrniti tudi škodo, ki bi jo kupec zaradi tega utrpel.

V primeru, da je napaka oziroma pomanjkljivost definirana s strani kupca v garancijski dobi in jo dobavitelj ni uspel trajno odstraniti oziroma je napaka take narave, da njene odprave ni mogoče zagotoviti v garancijski dobi (tako imenovana skrita napaka), jo je dobavitelj dolžan na svoje stroške odstraniti/odpraviti tudi po preteku garancijske dobe.

SESTAVNA DELA OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

razpisna dokumentacija št. JPE-SV-423/15,
ponudbena dokumentacija dobavitelja št. ________ z dne ____________ ,

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SV-423/15, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Stranki okvirnega sporazuma po tem okvirnem sporazumu veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je zaradi operativnejšega izvajanja tega okvirnega sporazuma pooblaščeni predstavnik kupca g. Xxxxxx Xxxxxxx, tel: x000 00 000 000, e-naslov: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx), ki je s strani kupca pooblaščen za poslovno sodelovanje z dobaviteljem po tem okvirnem sporazumu, pooblaščeni predstavnik dobavitelja pa je g. ____________, tel:___________, e-naslov:___________, ki je s strani dobavitelja pooblaščen za poslovno sodelovanje s kupcem.

Navedeni osebi iz prvega odstavka tega člena štejeta kot pooblaščena predstavnika strank okvirnega sporazuma. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata stranki okvirnega sporazuma medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

člen

Če dobavitelj po svoji krivdi ne opravi svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma oziroma blaga ne dobavi v dogovorjenem roku, ima kupec pravico obračunati kazen, in sicer 0,5% (nič celih pet odstotkov) od vrednosti posameznega naročila brez DDV, za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega naročila brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega naročila brez DDV, lahko kupec od okvirnega sporazuma odstopi, brez obveznosti do dobavitelja.

Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si kupec kazen po okvirnem sporazumu obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Kupec in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh (2) let od datuma sklenitve oziroma do izčrpanja vrednosti iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Vse morebitne spremembe okvirnega sporazuma veljajo le s pisno potrditvijo obeh strank okvirnega sporazuma oz. s sklenitvijo aneksa k temu okvirnem sporazumu.

člen

Kupec lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

ne dostavi naročenega blaga, niti v s strani kupca naknadno določenem roku;
ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti tudi po naknadno določenem roku s strani kupca;
ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kvaliteti oz. kvaliteta dobavljenega blaga ne ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-423/15.

XIV. ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

člen

Kupec si pridržuje pravico, da brez navedbe odpovednega razloga, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove okvirni sporazum, vendar ne prej kot v dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. V primeru statusnih ali lastniških sprememb kupca, ima kupec pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do dobavitelja.

Odpovedni rok teče z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi pogodbe pri dobavitelju, ki mu je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

KONČNE DOLOČBE

Poslovna skrivnost

člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge stranke okvirnega sporazuma tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov tega okvirnega sporazuma ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.

Če obstaja možnost, da se kateri od strank okvirnega sporazuma povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet let po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranka okvirnega sporazuma zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi stranka okvirnega sporazuma mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

Kot poslovna skrivnost po tem okvirnem sporazumu ne štejejo naslednji podatki:

podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne stranke okvirnega sporazuma;
podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;
podatki, ki jih je stranka okvirnega sporazuma dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si stranka okvirnega sporazuma v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno stranko okvirnega sporazuma;
podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.

člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu tega okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova tega okvirnega sporazuma, kot za sami sebe.

Prenos pravic in obveznosti

člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega sporazuma v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko druga stranka okvirnega sporazuma izda pisno soglasje za tak prenos.

Odstop oziroma cesije denarnih terjatev

člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Protikorupcijsko določilo

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi dobavitelj izvaja predmet tega okvirnega sporazuma) v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

ki jih je kupec, v skladu z določili šestega (6.) odstavka štirinajstega (14.) člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če le-ta to zahteva.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

člen

Za vse kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila Obligacijskega zakonika.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko okvirnega sporazuma iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge

člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV

člen

Predmetni okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

člen

Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.

člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode in dobavitelj dva (2) izvoda.

________________, dne ___________ Ljubljana, dne ________________

Dobavitelj: Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

Priloge:

št. 1 k okvirnemu sporazumu: Popis blaga
št. 2 k okvirnemu sporazumu: Ponudbeni predračun

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

Priloga 8

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

___________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

___________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-423/15; DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV.


(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

OVOJNICA

Priloga 9

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

Pošiljatelj (vlagatelj):		Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika):
Naziv:
Naslov:
Ponudba Sprememba Umik
Javno naročilo (predmet):		Prejemnik :
DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV		JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS!
Številka JN:	JPE-SV-423/15
Rok za oddajo:	22. 2. 2016 do 10. ure
JPE-FDK

Document Metadata

Table of Contents

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SV-423/15 DOBAVA ŠAMOTNO GRADBENEGA MATERIALA IN OGNJEVZDRŽNIH BETONOV PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Document Metadata