NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI
V navodilih so opredeljena pravila postopanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ter podani napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1. SPLOŠNI DEL
1.1. Xxxxxxx podatki o naročilu
Naročnik | Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice | |||
Predmet naročila | Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2) | |||
Xxxxxx naročila | ||||
Xxxxxx xxxxxx | rok | dan: 17.6.2020 ura: 9.00 | kraj: | spletni naslov: xxxxx://xxx.xxx.xx/ |
Javno odpiranje ponudb | čas: | dan: 17.6.2020 ura: 9.05 | kraj: | spletni naslov: xxxxx://xxx.xxx.xx/ |
Kontaktna oseba naročnika | Xxxxxxx Xxxxxx, tel.: 00 000 00 00; fax: 00 000 00 00, e-pošta: xxxxxx@xxxxxx.xx |
Občinski svet Občine Vodice je občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN Vodice) sprejel v januarju 2014, že kmalu po sprejemu je bilo nekaj manjših sprememb sprejetih v okviru skrajšanega in kratkega postopka. Po sprejemu OPN Vodice je bila zaradi dolgotrajnosti postopka njegove priprave in izraženih potreb po spremembah sprejeta odločitev o pričetku postopka prvih rednih sprememb OPN Vodice (SD OPN 1). Ta postopek se je zaključil v juniju 2019.
V juniju 2018 je pričela veljati nova prostorska zakonodaja, ki v postopke priprave OPN prinaša določene spremembe. Tako zaradi teh sprememb kot tudi zaradi izraženih potreb po uskladitvi prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN Vodice in spremembah namenske rabe zemljišč je bil v maju 2018 sprejet sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev OPN Vodice (v nadaljevanju SD OPN Vodice 2). Posledično bo postopek SD OPN Vodice 2 potekal skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Sredstva za izvedbo javnega naročila se zagotavljajo iz proračunu Občine Vodice na PP: 061102, konto 420804.
Sestavni del te razpisne dokumentacije so navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, obrazec ESPD (uradna izjava gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik), projektna naloga ter drugi obrazci in izjave, ponudbeni predračun in osnutek pogodbe za izvedbo razpisanih pogodbenih del.
V primeru morebitnih neskladnih določb iz osnutka pogodbe in ostale razpisne dokumentacije, veljajo določbe iz osnutka pogodbe. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki in pojasnila k razpisni dokumentaciji izdelani v skladu z 61. členom ZJN-3.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
1.2. Predmet javnega naročila in obseg del
Predmet javnega naročila je izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2).
Javno naročilo zajema izdelavo drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2), kot je to opredeljeno s to razpisno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Dokumentacija, iz katere sta podrobneje razvidna vsebina in obseg del, ki so predmet tega javnega naročila, je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.
Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba. Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se bodo pričele izvajati po podpisu pogodbe.
1.3. Objava razpisne dokumentacije
Celotna razpisna dokumentacija je v elektronskem zapisu dostopna na naročnikovi internetni strani xxxx://xxx.xxxxxx.xx – Uradne objave in ijz / Javni razpisi, natečaji in nepremičnine – Javna naročila.
1.4. Pravna podlaga
Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – XXXXX0000 in 13/18),
- Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07, 19/10 – ZJN-2B in 19/10 – ZJNVETPS- B), v povezavi z ZJN-3,
- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
in drugih veljavnih predpisov, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.
Za oddajo tega naročila se v skladu z 47. členom ZJN-3 izvede postopek oddaje naročila male vrednosti.
1.5. Dodatna pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno pobudo, bodisi kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije, vendar izključno preko elektronskega obrazca na Portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do 10.6.2020 do
10.00 ure.
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje tri (3) dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil do roka iz prejšnjega odstavka. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
1.6. Jezik v ponudbi
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
1.7. Določitev valute
Ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR).
Vsi zneski v ponudbenem predračunu in vsi finančni podatki, ki jih mora ponudnik predložiti v ponudbi, morajo biti izraženi v evrih (EUR).
1.8. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopustne.
1.9. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 17.8.2020 (dva meseca od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb).
1.10. Obličnost ponudbe
Ponudba je dopustna, če je oblikovana v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predložena do določenega roka, v predpisani obliki ter mora obvezno vsebovati:
− obrazec 8.1. Xxxxxxx / podatki o ponudniku,
− obrazec 8.2. Ponudbeni predračun ali
v primeru skupne ponudbe obrazec 8.3. Skupna ponudba,
− pisno izpolnjen obrazec »popis del« (obrazec 8.2.1.); v primeru neskladja med pisno verzijo in elektronsko se upošteva pisna verzija,
− ustrezno izpolnjen obrazec ESPD ponudnika (navodila za izpolnitev so v točki 8. – obrazci),
− finančno zavarovanje za resnost ponudbe (obrazec 8.5.1.),
− s strani ponudnika parafiran obrazec finančnega zavarovanja (menična izjava in menica) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec 8.5.2),
− pisno izpolnjen obrazec Strokovne izkušnje – reference (obrazec 8.6.1.);
− pisno izpolnjene obrazce Potrdilo naročnika – referenčno delo / storitev (obrazec 8.6.2.);
− pisno izpolnjen obrazec Seznam kadrov (obrazec 8.6.3.);
− pisno izpolnjene obrazce Potrdilo naročnika – strokovni kader (obrazec 8.6.4.);
− izjavo ponudnika o seznanjenosti z obsegom del (obrazec 8.8.),
v primeru udeležbe podizvajalcev mora ponudba vsebovati tudi:
− XXXX xxxxxxxxxxxxx,
− obrazec 8.4.1. Udeležba podizvajalcev,
− obrazec 8.4.2. Podatki o podizvajalcu,
− obrazec 8.4.3. Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcu, če podizvajalec le tega zahteva
− obrazec 8.5.1. Menična izjava zaradi finančnega zavarovanja za resnost ponudbe,
Naročnik bo v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahteval predložitev naslednjih dokazil, v roku 3 delovnih dni (zaželeno je, da jih ponudniki, za primer skrajševanja postopka preverjanja predložijo že v postopku oddajanja ponudbe):
− obrazec 8.7.1. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc skladno z določbami 75. člena ZJN-3,
− obrazec 8.7.2. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc skladno s 75. členom ZJN-3 za osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa te pravne osebe ali ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ponudbe, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam (5. odstavek 89. člena ZJN-3).
Ponudniki pri izpolnjevanju obrazcev te razpisne dokumentacije ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja. Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk, enoto mere ali količine v popisih del, izločil kot nedopustno.
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.
1.11. Stroški
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1.12. Skupna ponudba
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru naročnik zahteva, da skupina gospodarskih subjektov ob predložitvi ponudbe predloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi, v okviru katerih je zlasti zaveza o prevzemanju neomejene solidarne odgovornosti za celovito izvedbo posla. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana za skupno ponudbo – točka 8.3.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.
1.13. Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje v skladu z določbami 94. člena ZJN-3. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi priložiti (poleg obveznih sestavin navedenih v točki 1.10.):
- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 8.4.1.),
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 8.4.2.),
- izpolnjene in natisnjene ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 8.4.3.), v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, v primeru iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 pa se ponudniku dopusti popravni mehanizem. Naročnik lahko zavrne tudi vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z določbami ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3 , mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z določbami 94. člena ZJN-3, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno
7
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN-3.
1.14. Ponudbena cena
Ponudbena cena je seštevek cen vseh posameznih postavk popisa del in davka na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Cene v predračunu so fiksne in nespremenljive do dokončanja pogodbenih storitev.
V primeru, da v predračunu ne bodo izpolnjene vse postavke s cenami se to smatra, kot da je ponudnik vrednost teh postavk upošteval v drugih postavkah. Če bo ponudnik pri cenah oziroma popisu del pripisal »ocena«, bo naročnik to smatral, kot fiksna cena. V obeh primerih naročnik izvajalcu za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev.
V kolikor bo ponudnik v ponudbenem predračunu – popis del (obrazec 8.2.1.) pripisal »ne nudimo«, »ni predmet ponudbe«, »storitve izvede drugi izvajalec«, »/«, »0«, ipd., kar pomeni, da ne nudi javnega naročila v celoti ali bo v svoji ponudbi navedel, da ponudbo posreduje na podlagi podatkov, ki pa niso bili posredovani v obliki pojasnila oz. spremembe oz. dopolnitve razpisne dokumentacije, se bo njegova ponudba štela za nedopustno in bo izločena.
1.15. Način, kraj in rok za predložitev ponudbe
Ponudnik lahko odda ponudbo na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 17.6.2020 do 9.00 ure.
Ponudnik mora v fizični obliki predložiti bianco menico in menično izjavo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 3 % ponudbene vrednosti (brez DDV) (obrazec 8.5.1.).
Menica in menična izjava morata do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika Občina Vodice, Xxxxxxxxxx xxx 0, 1217 Vodice, na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)« ter »NE ODPIRAJ«. Naročnik lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe odda tudi osebno v vložišču naročnika na naslovu Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice, v času uradnih ur do roka določenega za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).
1.16. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 17.6.2020 ob 9.05 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči
dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
1.17. Pregled in presoja ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik skladno s 5. odstavkom
89. člena ZJN-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.
Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.
Ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi odprave računskih napak (v okviru meja, določenih z zakonom) in ponudbe v okviru meril,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.
Ponudnika se izključi v skladu s 75. in 89. členom ZJN-3 ter temi razpisnimi pogoji. Naročnik bo v skladu z zakonom o tem obvestil državno revizijsko komisijo.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in prilogah, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
1.18. Neobičajno nizka ponudba
Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
1.19. Zavrnitev ponudb in ustavitev postopka
Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
1.20. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila
Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na portalu javnih naročil.
1.21. Pravno varstvo ponudnikov
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahteva za revizijo vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo dolžan vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: XXXXXX0X; sklic / referenca: 11 16110-7111290-xxxxxx20 (prvih šest številk (X) je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek za revizijo se lahko vloži tudi prek portala eRevizija. Če vlagatelj v predrevizijskem postopku zahtevek za revizijo vloži prek portala eRevizija, se nato informacije in dokumenti v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku izmenjujejo prek tega portala.
1.23. Protikorupcijsko določilo in razvezni pogoj
V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.
Če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, se uresniči razvezni pogoj pogodbe. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
2. IZLOČITVENI POGOJI
Za priznanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje tega javnega naročila mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe, vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede pa mora izpolnjevati pogoje iz 75. člena ZJN-3 (vezane na podizvajalce, kot to določa 94. člena ZJN-3) in druge pogoje, ki so za podizvajalce zahtevani s to razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej točki te dokumentacije.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če le-ta ne izpolnjuje pogojev te točke.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo), bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, mora ponudnik predložiti izpolnjen ESPD obrazec v tiskani obliki. Ponudnik mora poleg svojega ponudbi predložiti tudi ESPD-je podizvajalcev ter subjektov katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti skladno z 81. členom ZJN-3.
1. Ponudnik in vsaka njegova oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-
3 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec).
DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca.
2. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 € ali več, v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca.
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb:
a) ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami po 4.a. odstavku
75. člena ZJN-3 in
b) gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (4b. odstavek 75. člena ZJN-3).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.
DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca.
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.
4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:
a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
d) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;
i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
DOKAZILO: Predložitev izpolnjenega ESPD obrazca.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec.)
3. POGOJI ZA SODELOVANJE
3.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah EU določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
DOKAZILO: izpolnjen obrazec ESPD, v katerem se označi, da je subjekt vpisan v poslovni register, v skladu z nacionalno zakonodajo; na poziv naročnika dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti, če le-ta ni razviden iz javnih uradnih evidenc. Ponudniki s sedežem izven RS priložijo primerljiva dokazila. Dokazila ne smejo biti starejša od 35 dni od roka za prejem ponudb.
(Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: ponudnik; vsi partnerji v skupni ponudbi; vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; vsi dejanski izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.)
3.2. Tehnična in strokovna sposobnost
3.2.1. Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste
Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb kakovostno, strokovno in pravočasno izdelal vsaj tri (3) osnovne (prve) OPN-je in eno (1) spremembo in dopolnitev OPN po rednem postopku.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD; ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z izpolnitvijo obrazca Strokovne izkušnje – reference (obrazec 8.6.1.) in izpolnitvijo ustreznega števila obrazcev Potrdilo naročnika (obrazec 8.6.2.) - najmanj tri (3) referenčna potrdila za osnovni OPN in eno
(1) referenčno potrdilo za spremembe in dopolnitve OPN po rednem postopku. Naročnik si pridružuje pravico naknadno od naročnikov / gospodarskih subjektov zahtevati referenčna potrdila in pri njih neposredno preveriti navedbe o referenčnih delih in uspešnosti njihove izvedbe. Referenčna potrdila morajo biti v celoti izpolnjena na obrazcu iz te dokumentacije ali na drugem primerljivem obrazcu, ki vsebuje po vsebini vse enake zahtevane podatke. Naročnik bo priznal referenco, ki ne bo starejša od 10 let od roka za prejem ponudb.
(Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in/ali partner kumulativno)
3.2.2. Izobrazba in strokovna usposobljenost
Gospodarski subjekt mora za izvedbo projekta zagotoviti sodelovanje najmanj naslednje skupine strokovnjakov (v nadaljevanju: ožja projektna skupina):
1. VODJA PROJEKTNE SKUPINE (1 oseba):
− ima najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje iz področja arhitekture ali krajinske arhitekture;
− je vpisan v imenik ZAPS,
− je bil v zadnjih desetih (10) letih vodja izdelave najmanj treh (3) OPN-jev ali sprememb in dopolnitev OPN-ja po rednem postopku.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD; ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z izpolnitvijo obrazca Seznam kadrov (obrazec 8.6.3.) in obrazca Potrdilo naročnika – strokovni kader (obrazec 8.6.4.). Naročnik si pridružuje pravico naknadno od gospodarskih subjektov preveriti in zahtevati:
- kopije potrdil o pridobljeni izobrazbi vodje projektne skupine;
- za vodjo projektne skupine dokazilo o vpisu v imenik ZAPS, tuji ponudniki pa ustrezna potrdila pristojne organizacije matične države, če je članstvo pogoj za opravljanje dejavnosti;
- zahtevana referenčna potrdila potrjena s strani naročnika.
2. ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – STROKOVNI SODELAVCI:
a) za področje arhitekture: en (1) strokovnjak z univerzitetno izobrazbo iz področja arhitekture, licenco »A« ali »PPN« pristojne ZAPS in najmanj eno (1) referenco izdelave urbanistične zasnove ali urbanističnega načrta, skladno z ZUreP-1, ZPNačrt ali ZUreP-2;
b) za področje krajinske arhitekture: en (1) strokovnjak z univerzitetno izobrazbo iz področja krajinske arhitekture in najmanj eno (1) referenco izdelave strokovnih podlag s področja krajine za namen OPN ali spremembe in dopolnitev OPN po rednem postopku;
c) za področje komunalne infrastrukture: en (1) strokovnjak s področja komunalne infrastrukture z univerzitetno izobrazbo s področja komunale, z licenco IZS ter najmanj eno (1) referenco vodenja izdelave strokovnih podlag s področja komunalne infrastrukture za potrebe priprave OPN ali sprememb in dopolnitev OPN po rednem postopku;
d) za področje (geo)informatike: en (1) strokovnjak informatik ali geoinformatik z ustrezno univerzitetno izobrazbo in najmanj eno (1) referenco sodelovanja pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov (npr. sodelovanje pri pripravi OPN, prostorske geoinformacijske analize na ravni občin, mest in naselij, geoinformacijske analize za spremljanje stanja v prostoru, vzpostavitev NUSZ, komunalni kataster, kataster cest, BCP, dejanska raba zemljišč, ipd.);
Isti strokovnjaki ne smejo pokrivati različnih področij.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD; naročnik si pridružuje pravico naknadno od gospodarskih subjektov preveriti in zahtevati:
- kopije potrdil o pridobljeni izobrazbi članov projektne skupine;
- dokazila o pridobljenih licencah oziroma vpisu v imenik pristojne zbornice (ZAPS, IZS), tuji ponudniki pa ustrezna potrdila pristojen organizacije matične države, če je članstvo pogoj za opravljanje dejavnosti;
- zahtevana referenčna potrdila potrjena s strani naročnika.
(Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in/ali partner in/ali podizvajalec v ponudbi kumulativno. V kolikor bo ponudnik imenoval kader za sodelovanje pri predmetnem naročilu in slednji pri njem (ali partnerju ali podizvajalcu) ni zaposlen, mora ponudnik tak subjekt v ponudbi imenovati kot partnerja ali podizvajalca. Vsi navedeni člani projektne skupine morajo dejansko delati na
predmetnem javnem naročilu. V kolikor naročnik ugotovi, da navedeni kader ni prisoten pri izdelavi SD OPN Vodice 2, je to lahko razlog za prekinitev pogodbe. Naročnik opozarja, da bo moral izbrani gospodarski subjekt pred morebitno zamenjavo posameznega strokovnega kadra v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti naročnika. Vsak nov strokovni kader mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotni strokovni kader. V primeru nespoštovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovčenje finančnega zavarovanja.
Izpolnjevanje pogoja se dokazuje tudi z izpolnjenim obrazcem Seznam kadrov (obrazec 8.6.3.) in obrazcem Potrdilo naročnika – strokovni kader (obrazec 8.6.4.).
Pri ocenjevanju ponudb in ugotavljanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval izključno reference in strokovni kader, ki bodo navedeni na obrazcih Strokovne izkušnje – reference (obrazec 8.6.1.), Potrdilo naročnika (obrazec 8.6.2.), Seznam kadrov (obrazec 8.6.3.) in Potrdilo naročnika – strokovni kader (obrazec 8.6.4.), z originalnim žigom oz. navedbo, da ne poslujejo z žigom in podpisom naročnika.
4. FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora predložiti:
Kot finančno zavarovanje oz. garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico in menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV (obrazec 8.5.1.).
Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma mora biti veljavna vključno do 17.8.2020.
Menica in menična izjava morata do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika Občina Vodice, Xxxxxxxxxx xxx 0, 1217 Vodice, na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2) ter »NE ODPIRAJ«. Naročnik lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe odda tudi osebno v vložišču naročnika na naslovu Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice, v času uradnih ur do roka določenega za oddajo ponudb.
Finančno zavarovanje mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).
Kot finančno zavarovanje oz. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik predložiti bianco menico in menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 10 % ponudbene vrednosti vključno z DDV (obrazec 8.5.2.). Originalno finančno zavarovanje bo izbrani ponudnik dolžan predložiti skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe.
Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe.
5. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naročnik lahko na podlagi 8. odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.
6. POGODBA
Pogodbo bo podpisal naročnik: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice in izbrani izvajalec.
V primerih, opisanih v točki 5. bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvestil vse ponudnike.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.
Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 dni po prejemu. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.
7. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Ekonomsko najugodnejšo ponudbo se določi na podlagi kombinacije meril, ki se ovrednotijo v točkah, pri čemer je 100 točk najvišje število točk, ki ga lahko prejeme posamezna ponudba. Seznam bo sestavljen po vrstnem redu glede na doseženo število točk, prvouvrščeni ponudnik bo tisti, ki bo dosegel najvišje število točk. Točke se bodo izračunale na dve decimalni mesti natančno na sledeči način:
Tn = Tcn + Tmn
Tn = končne točke n-tega ponudnika po posameznih merilih Tcn = točke n-tega ponudnika po merilu »Cena«
Tmn = točke n-ponudnika po merilu »Multidisciplinarnost projektne skupine«
7.1. XXXXXX XXXX – V EUR brez DDV (NAJVEČ 90 TOČK)
Ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR z DDV bo v okviru tega merila prejela 90 točk, ostale ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno ceno po naslednji formuli:
Tcn = 90 x Cmin/Cn
Tcn – točke n-tega ponudnika po merilu cena Cmin – najnižja ponudbena cena
Cn – ponudbena cena n-tega ponudnika
Ponudnik prejme dodatne točke če v projektni skupini zagotovi dodatni referenčni strokovni kader iz naslednjih področij (širša projektna skupina):
- za področje opremljanja stavbnih zemljišč in ukrepov zemljiške politike: en (1) strokovnjak z ustrezno univerzitetno izobrazbo in najmanj eno (1) referenco vodenja projekta programa opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino – 5 točk;
- za področje prometa: en (1) strokovnjak s področja načrtovanja prometa z univerzitetno izobrazbo iz področja gradbeništva in licenco IZS ter najmanj eno (1) referenco vodenja izdelave strokovne podlage s področja prometa za potrebe priprave OPN ali sprememb in dopolnitev OPN po rednem postopku – 5 točk.
8. OBRAZCI
Vsi obrazci, ki morajo biti obvezno priloženi ponudbi, so navedeni v točki 1.10.: Obličnost ponudbe.
Naročnik bo v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zahteval predložitev vseh dokazil navedenih v točki 1.10. (Obličnost ponudbe), v roku treh delovnih dni.
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje in vsebuje tudi izjavo, da bo gospodarski subjekt na zahtevo naročnika brez odlašanja sposoben predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju razpisne dokumentacije.
ESPD obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi: ponudnik, morebitni podizvajalci in gospodarski subjekti v skupni ponudbi, kot tudi subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.
ESPD obrazec je ustvarjen v obliki XML datoteke, ki jo gospodarski subjekt prenese na svoj računalnik. Za njegovo ustrezno izpolnitev gospodarski subjekti obrazec (datoteko) uvozijo na Portal javnih naročil (datoteke same ni mogoče odpirati). To storijo tako, da obiščejo spletno stran xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/XXXX/ in sledijo navodilom. V okviru vprašanja “Kdo ste?” izberejo opcijo “Sem gospodarski subjekt”. Vmesnik samodejno odpre naslednje vprašanje “Kaj želite storiti?”. Gospodarski subjekti izberejo možnost “Uvoziti naročnikov ESPD”. Portal javnih naročil samodejno odpre nadaljnjo možnost “Naloži dokument”. Ponudniki kliknejo gumb “Izberite datoteko” (gumb se glede na vrsto brskalnika lahko imenuje različno, praviloma pa gre za nalaganje oziroma uvoz datoteke). Odpre se pogovorno okno, v okviru katerega ponudniki
izberejo datoteko ESPD (ime).xml, ki se nahaja v mapi, kamor so jo prenesli s spleta. Ko jo izberejo (dvoklik ali označitev z enojnim klikom in potrditev s klikom na gumb Odpri), ponudniki kliknejo na gumb “Uvozi ESPD”. Portal samodejno naloži naslednjo stran, na kateri pa ponudniki sledijo vsebini predpripravljenega obrazca ESPD in ga v celoti izpolnijo s svojimi podatki in odgovorijo na zastavljena vprašanja. Za podrobnejša navodila v zvezi z uporabo in izpolnjevanjem ESPD obrazca predlagamo, da se obrnete na upravljavca Portala javnih naročil xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/.
Navodila za izpolnitev obrazca ESPD za ponudnike je objavljen in dostopen na spletni strani xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx_xx_xxxxxxx_XXXX.xxx.
Po izpolnitvi obrazca ESPD je potrebno le tega natisniti in v elektronski obliki priložiti ponudbeni dokumentaciji.
8.1. PRIJAVA / PODATKI O PONUDNIKU
Naziv ponudnika: |
Naslov in sedež: |
Matična številka: |
Identifikacijska številka za DDV: |
Pristojni davčni urad: |
Transakcijski račun: |
Zastopnik: |
Podpisnik pogodbe: |
Kontaktna oseba: |
Telefon: |
Telefaks: |
Elektronska pošta: |
Datum: Ponudnik:
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.
8.2. PONUDBENI PREDRAČUN
PONUDNIK:
ki ga zastopa
dajem naslednjo
PONUDBENI PREDRAČUN
ŠT. ………………………..
Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite) Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov
Skupna cena del po predračunu s popisom del
Ponudbena cena v EUR brez DDV | |
DDV 22 % | |
Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV |
Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek«Predračun« oddajo le-ta obrazec, priloga – popis del (obrazec 8.2.1.) se odda v zavihek »Druge priloge«.
Obvezna priloga: Izpolnjen popis del (obrazec 8.2.1.), ki se naloži v zavihek »Druge priloge«
Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov, ki bi nastala v času veljavnosti pridobljene usposobljenosti oz. v času veljavnosti pogodbe.
Če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije in naše ponudbe.
Ponudba je veljavna vključno do 17.8.2020.
Datum: Žig: Podpis:
- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.
8.2.1. POPIS DEL
Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:
Zastopnik:
POPIS DEL
»Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)«
Vse aktivnosti in naloge, razvidne iz razpisne dokumentacije, vzorca pogodbe in projektne naloge, bomo izvedli za navedene zneske:
Oznaka aktivnosti (projektna naloga) | STORITEV | ZNESEK BREZ DDV | 22% DDV | SKUPAJ | |
1. faza | 3.1.1. | Predhodna dela — pregled že izdelanih sprejetih gradiv in dokumentov | |||
3.1.2. | Strokovna podlaga za določitev ureditvenega območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij | ||||
3.1.3 | Bilanca prostih stavbnih zemljišč | ||||
3.1.4. | Ocena potrebnih investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo | ||||
3.1.5. | Spremembe in dopolnitve urbanističnega načrta naselja Vodice ter t.i. mini urbanističnih načrtov naselij Zapoge, Repnje, Skaručna, Polje, Bukovica in Utik | ||||
3.1.6. | Uskladitev NRP iz ZKP na ZKN (geoinformacijska osnova za pripravo SD |
OPN 2) | |||||
3.1.7. | Strokovna podlaga za določitev tras in prostorskih izvedbenih pogojev za gorsko kolesarjenje v območju gozdnih zemljišč | ||||
3.1.8. | Pregled podanih razvojnih pobud in izdelava analize razvojnih pobud | ||||
3.1.9. | Strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča | ||||
2. faza | 3.1.10. | ||||
3. faza | 3.1.11. | Izdelava dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev (48. člen ZPNačrt) | |||
4. faza | 3.1.12. | Javna razgrnitev, javna razprava in priprava stališč do pripomb (50. člen ZPNačrt) | |||
3.1.13. | člen ZPNačrt) | ||||
5. faza | 3.1.14. | Uskladitev in priprava predloga OPN za sprejem na seji Občinskega sveta (52. člen ZPNačrt) | |||
3.1.15. | Izdelava končnih elaboratov |
SKUPAJ (brez DDV): | |||
DDV 22 % | |||
SKUPAJ PONUDBENA CENA |
Ponujena ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokončanja pogodbenih del.
8.3. SKUPNA PONUDBA
SKUPNA PONUDBA
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi
- sporazum o medsebojnem sodelovanju
8.4. PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.
- obrazec Udeležba podizvajalcev (8.4.1.)
- obrazec Podatki o podizvajalcu (8.4.2.)
- ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem – po potrebi (8.4.3.)
8.4.1. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:
Podizvajalec | (naziv) | |
bo izvedel | (vrsta storitev) | |
v količini | ||
v vrednosti | EUR brez DDV | |
rok izvedbe storitev podizvajalca |
Podizvajalec | (naziv) | |
bo izvedel | (vrsta storitev) | |
v količini | ||
v vrednosti | EUR brez DDV | |
rok izvedbe storitev podizvajalca |
Podizvajalec | (naziv) | |
bo izvedel | (vrsta storitev) | |
v količini | ||
v vrednosti | EUR brez DDV | |
rok izvedbe storitev podizvajalca | ||
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. Obrazec se po potrebi fotokopira. |
8.4.2. PODATKI O PODIZVAJALCU
PODIZVAJALEC | |
NASLOV | |
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA | |
TELEFON | |
FAKS | |
ELEKTRONSKI NASLOV | |
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA | |
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV | |
PRISTOJNI URAD FURS-a: | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |
IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Neposredno plačilo podizvajalcu
Podizvajalec , (naziv in naslov podizvajalca)
izjavljam, da uveljavljam neposredno plačilo za svoje opravljene storitve in soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenih storitev pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj in Podizvajalec:
datum:
Žig in podpis:
V primeru da izjava ni izpolnjena in podpisana v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 velja, da bo plačilo za opravljene storitve podizvajalca izvedel glavni izvajalec.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
8.4.3. POOBLASTILO
Ponudnik:
Naročnik: Občina Vodice
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (priloga 8.4.1.) in zanje priložil podatke (priloga 8.4.2.).
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)«
objavljen na portalu javnih naročil pod št. dne .
Datum: Žig Podpis ponudnika:
Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira. Predloži se zgolj za podizvajalce, ki uveljavljajo neposredno plačilo.
8.5. FINANČNA ZAVAROVANJA
Finančna zavarovanja morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo v obliki menične izjave. Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico in menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV. Menična izjava za resnost ponudbe ter pripadajoča menica morata biti predloženi v originalu, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z menično izjavo. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.
Naročnik finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovči v naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po roku za oddajo in v času njene veljavnosti,
- če je ponudnik izbran, vendar po pozivu v 8 dneh ne sklene pogodbe za izvedbo javnega naročila.
Neunovčena finančna zavarovanja za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrnejo na njihovo zahtevo.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku bianco menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice najkasneje v o s m i h (8) dneh od sklenitve pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter pripadajoča menica morata biti predloženi v originalu. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti za 60 dni daljša, kot je rok za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti. Če se rok dokončanja del podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
8.5.1. MENIČNA IZJAVA
ZARADI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
(ponudnik / izdajatelj menice) Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Občina Vodice, Xxxxxxxxxx xxx 0, 1217 Vodice Menična izjava št.
V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za storitev: »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)« je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, predložiti naročniku (upravičencu iz te garancije) finančno zavarovanje v obliki menične izjave z menico v višini .
Priloženo menico sme naročnik Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, izpolniti po lastni presoji tako, da na zanjo čim boljši način doseže izterjavo menične glavnice, s klavzulo »brez protesta«, skupaj s pripadki (stroški protesta, izvršilni in pravdni stroški).
Naročnik sme, ne glede na ugovor ponudnika / izdajatelja menice, izpolniti menično glavnico v višini v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
• zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu sklenil pogodbe z naročnikom, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Zakoniti zastopnik ponudnika:
(ime in priimek)
(podpis)
žig
(v imenu in na račun (navesti ponudnika) )
Priloga: 1 kom. menica (bianco, zgolj žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika)
8.5.2. MENIČNA IZJAVA
ZARADI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(ponudnik / izdajatelj menice) Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Občina Vodice, Xxxxxxxxxx xxx 0, 1217 Vodice Menična izjava št.
V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za storitev: »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)« je ponudnik dolžan za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti naročniku (upravičencu iz te garancije) finančno zavarovanje v obliki menične izjave z menico v višini
.
Priloženo menico sme naročnik Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, izpolniti po lastni presoji tako, da na zanjo čim boljši način doseže izterjavo menične glavnice, s klavzulo »brez protesta«, skupaj s pripadki (stroški protesta, izvršilni in pravdni stroški).
Naročnik sme, ne glede na ugovor ponudnika / izdajatelja menice, izpolniti menično glavnico v višini v naslednjih primerih:
- če izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
Ta garancija velja najmanj 60 dni po roku, določnem za dokončanje del.
Zakoniti zastopnik ponudnika:
(ime in priimek)
(podpis)
žig
(v imenu in na račun (navesti ponudnika) )
Priloga: 1 kom. menica (bianco, zgolj žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika)
8.6.1. STROKOVNE IZKUŠNJE - REFERENCE Naziv podjetja oziroma firme in naslov ponudnika:
Zastopnik:
Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb kakovostno, strokovno in pravočasno izdelal vsaj tri (3) osnovne (prve) OPN-ja in eno (1) spremembo in dopolnitev OPN po rednem postopku.
Podatke o referenčnem delu ponudnik vpiše v seznam referenc, z navedbo naročnika, referenčnega objekta oz. vrste del in obdobja izvajanja ter priloži potrdilo naročnika (na originalnem obrazcu 8.6.2. na naslednji strani).
Zap. št. | Naročnik | Referenčni objekt / Vrsta del (predmet pogodbe in kratka navedba vrste del) / vrednost del | Obdobje izvajanja (mesec, leto/ od - do) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
6 | |||
7 |
Obvezna priloga tega obrazca je izpolnjen in potrjen originalni obrazec »Potrdilo naročnika – referenčno delo / storitev« (obrazec 8.6.2.) za navedena referenčna dela.
Naročnik - potrjevalec referenc (obrazec 8.6.2. nadaljevanju: »Potrdilo naročnika – referenčno delo / storitev«) o izvedbi istovrstnih del ne sme biti ponudnik ali drug sodelujoči v gospodarskem subjektu, ki se prijavlja na razpisano naročilo, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrjevati gospodarski subjekt sam sebi ali drug drugemu. Poleg tega reference lahko potrjujejo le naročniki, ki so hkrati tudi naročniki oddanih naročil ali sklenjenih poslov oziroma končni naročniki.
Naročnik si pridržuje pravico preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le- teh.
Datum: Ponudnik:
Žig in podpis:
8.6.2. POTRDILO NAROČNIKA – referenčno delo / storitev Naziv in naslov potrjevalca reference:
Izjavljamo, da je podjetje:
uspešno izvedlo projekt:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….(vpišite naziv projekta)
v vrednosti EUR (brez DDV)
v obdobju od do , (mesec, leto) (mesec, leto)
Dela so bila opravljena strokovno, kvalitetno in pravočasno, v skladu z določili pogodbe.
Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, tel., mob. tel., mail):
Datum: Žig potrjevalca reference: Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:
Kraj:
Opomba: Naročnik - potrjevalec referenc o izvedbi istovrstnih del ne sme biti ponudnik ali drug sodelujoči v gospodarskem subjektu, ki se prijavlja na razpisano naročilo, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrjevati gospodarski subjekt sam sebi ali drug drugemu. Poleg tega reference lahko potrjujejo le naročniki, ki so hkrati tudi naročniki oddanih naročil ali sklenjenih poslov oziroma končni naročniki
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira!
8.6.3. SEZNAM KADROV
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve:
Št. | Funkcija (vodja del ali član ožje projektne skupine - OPS) | Ime in priimek | Izobrazba (strokovni naslov) | Število let delovnih izkušenj (izpolni se za vodjo OPS) | Vpis v ZAPS / IZS (DA / NE) | Zaposlen pri ponudniku/ partnerju/ podizvajalcu |
1. | Vodja OPS | |||||
2. | Član OPS - arhitektura | |||||
3. | Član OPS – krajinska arhitektura | |||||
4. | Član OPS – komunalna infrastruktura | |||||
5. | Član OPS - geoinformatika | |||||
6. | Član OPS – opremljanje stavbnih zemljišč in zemljiška politika | |||||
7. | Član OPS – promet |
Opomba: ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev.
Datum: Ponudnik:
Žig in podpis:
Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:
- potrdilo o izobrazbi
- dokazilo o vpisu v ZAPS / IZS
- vsaj tri pisne in potrjene reference za vodjo OPS (obrazec 8.6.4.)
- vsaj eno pisno in potrjeno referenco za ostale člane OPS (obrazec 8.6.4.)
8.6.4. POTRDILO NAROČNIKA – strokovni kader Naziv in naslov potrjevalca reference:
Izjavljamo, da je (ime in priimek) sodeloval/a v projektu ……………………………………………………………………………………
(vpišite naziv projekta)
kot ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… (navedite vlogo in vrsto opravljenih del)
v obdobju od do , (mesec, leto) (mesec, leto)
Dela so bila opravljena strokovno, kvalitetno in pravočasno, v skladu z določili pogodbe.
Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, tel., mob. tel., mail):
Datum: Žig potrjevalca reference: Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:
Kraj:
Opomba: Naročnik - potrjevalec referenc o izvedbi istovrstnih del ne sme biti ponudnik ali drug sodelujoči v gospodarskem subjektu, ki se prijavlja na razpisano naročilo, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrjevati gospodarski subjekt sam sebi ali drug drugemu. Poleg tega reference lahko potrjujejo le naročniki, ki so hkrati tudi naročniki oddanih naročil ali sklenjenih poslov oziroma končni naročniki
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira!
8.7.1. POOBLASTILO
ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC SKLADNO Z DOLOČBAMI 75. ČLENA ZJN-3
(ime pooblastitelja) pooblašča Občino Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jo zastopa župan Aco Xxxxx Xxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)« pridobi podatke iz uradnih evidenc iz
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
Polno ime pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Občina sedeža pravne osebe:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka pravne osebe:
Datum: Žig: Podpis:
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). Izjavo mora izpolniti tudi vsak podizvajalec.
8.7.2. POOBLASTILO
ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC SKLADNO S 75. ČLENOM ZJN-3 ZA OSEBO, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA TE PRAVNE OSEBE ALI IMA POOBLASTILA ZA NJENO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM
(ime in priimek) pooblaščam Občino Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jo zastopa župan Aco Xxxxx Xxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)« pridobi podatke iz uradnih evidenc iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
ulica in hišna številka:
Številka pošte in pošta:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo:
Datum: Žig: Podpis:
Pooblastilo se priložiti za vsako osebo posebej (izjava se po potrebi fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
8.8. IZJAVA PONUDNIKA O SEZNANJENOSTI Z OBSEGOM DEL ZA STORITEV
»IZDELAVA DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VODICE (SD OPN VODICE 2)«
Izjavljamo, da
- smo seznanjeni z vsebino in obsegom del za storitev »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)«,
- smo seznanjeni s tehničnimi pogoji za izvedbo del, ki so v prilogi razpisne dokumentacije,
- razpolagamo z ustreznimi kapacitetami za izvedbo del za storitev »Izdelava drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (SD OPN Vodice 2)«.
Datum:
Žig: Podpis:
OPOMBA: Ponudnik priloži izjavo s katero jamči, da je seznanjen z vsebino in obsegom del ter tehničnimi zahtevami in ustreznimi kapacitetami.
8.9. OSNUTEK POGODBE
OBČINA VODICE, Xxxxxxxxxx xxx 0, 0000 Vodice, ki jo zastopa župan Aco Xxxxx Xxxxxx matična številka: 5874637000
identifikacijska številka za DDV: SI61348139 (v nadaljevanju »naročnik«)
in
…………………………………………………………………………………….., ki ga zastopa
………………………………………………………. (navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, pooblaščene za zastopanje)
matična številka:
identifikacijska številka za DDV:
(v nadaljevanju: »izvajalec«) dogovorita in skleneta naslednjo
POGODBO
ZA IZDELAVO DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VODICE (SD OPN VODICE 2)
I. UVODNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki ugotavljata:
1. člen
- da je izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju »ZJN-3«) ,
- da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil pod številko objave JN ……. z dne ,
- da je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št.
……………………………… z dne ………………… (JN ),
- da ima naročnik sredstva za storitve po tej pogodbi zagotovljena v proračunu Občine Vodice na PP: 061102, konto 420804;
- da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbenega predračuna št. z dne
, podanega v postopku oddaje javnega naročila, in Razpisne dokumentacije tega javnega naročila št. z dne .
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik xxxx, izvajalec pa prevzame v izvajanje storitev izdelave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine vodice (SD OPN Vodice 2), na osnovi ponudbenega predračuna izvajalca št. , z dne , ki obsega naslednja dela:
- izvedba predhodnih del - pregled že izdelanih sprejetih gradiv in dokumentov;
- izdelava strokovne podlage za določitev ureditvenega območja naselij in območja za
dolgoročni razvoj naselij;
- izdelava bilance prostih stavbnih zemljišč;
- izdelava ocene potrebnih investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo;
- izdelava sprememb in dopolnitev urbanističnega načrta naselja Vodice ter t.i. mini urbanističnih načrtov naselij Zapoge, Repnje, Skaručna, Polje, Bukovica in Utik;
- izdelava uskladitve NRP iz ZKP na ZKN (geoinformacijska osnova za pripravo SD OPN 2);
- izdelava strokovne podlage za določitev tras in prostorskih izvedbenih pogojev za gorsko kolesarjenje v območju gozdnih zemljišč;
- pregled podanih razvojnih pobud in izdelava analize razvojnih pobud;
- izdelava strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča;
- izdelava osnutka OPN (47. člen ZPNačrt);
- izdelava dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev (48. člen ZPNačrt);
- izvedba javne razgrnitve, javne razprave in priprava stališč do pripomb (50. člen ZPNačrt);
- izdelava predloga (51. člen ZPNačrt);
- uskladitev in priprava predloga OPN za sprejem na seji Občinskega sveta (52. člen ZPNačrt);
- izdelava končnih elaboratov.
3. člen
Sestavni del te pogodbe so tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:
- razpisna dokumentacija naročnika z vsemi priloženimi dokumenti in morebitnimi dopolnili razpisne dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila,
- ponudbeni predračun št. z dne ;
- projektna naloga št. 43050-02/2020-005 z dne 1.6.2020.
III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Izvajalec se obvezuje:
4. člen
− prevzeta dela izvršiti po ponudbi št. z dne , ki jo je dostavil naročniku;
− prevzeta dela izvršiti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z v RS veljavnimi predpisi;
− pogodbena dela izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in kadri;
− opraviti dela v pogodbenih rokih, določenih v tej pogodbi;
− pri izdelavi naloge neposredno sodelovati s strokovnimi službami Občine Vodice;
− o poteku del dostavljati naročniku vse podatke, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe;
− pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko ali terminsko izvršitev naloge;
− dajati tolmačenja o izvršenih pogodbenih delih;
− v dogovorjenem roku na svoje stroške izvršiti dopolnitev gradiva, če se izkaže, da je le- to pomanjkljivo glede na pogodbena določila;
− izdelati vse korekcije in dopolnitve gradiva na podlagi podanih zahtev;
− sodelovati na usklajevalnih sestankih in upoštevati dogovorjene usmeritve;
− sodelovati na obravnavah sprememb in dopolnitev OPN na sejah Občinskega sveta ter njegovih pristojnih delovnih teles, ob upoštevanju organigrama postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Vodice in Poslovnika občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/15, 3/18);
− varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev;
− izročiti naročniku gradivo, ki je predmet te pogodbe v 3 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (besedila v pdf, grafika v dwf in shp obliki), skladno z določili veljavnih predpisov.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe so dopustne le s soglasjem naročnikov. Naročniki se obvezujejo:
− v dogovorjenih rokih izvajalcu priskrbeti informacije in podatke, potrebne za izdelavo naloge in sicer tako, da ne bo motena izdelava pogodbenih del;
− sodelovati s ponudnikom z namenom, da se pogodbene storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno;
− v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 5 delovnih dneh, odločiti o vprašanjih in predlogih izvajalca, ki so pomembna za napredovanje del;
− izvajalcu skladno z določili pogodbe plačati dogovorjeno ceno za opravljeno delo.
IV. POGODBENA VREDNOST
5. člen
Dogovorjena cena za storitev po tej pogodbi znaša EUR (brez DDV) oziroma
EUR (z vključenim DDV po veljavni zakonodaji).
Cena velja na dan podpisa pogodbe in je fiksna. V ceno je vštet davek na dodano vrednost po veljavni zakonodaji.
Ponudbena cena zajema tudi vse materialne stroške priprave gradiv za usklajevanja z naročnikom ter nosilci urejanja prostora in za predstavitev na sejah Občinskega sveta Občine Vodice in njegovih delovnih teles.
Če se iz razloga na strani naročnika pokaže potreba po spremembi obsega ponudbeno določenih del, morata pogodbeni stranki skleniti aneks k tej pogodbi, v katerem določita obseg, rok in ceno za izvedbo dodatnih del in storitev.
V. PODIZVAJALCI
6. člen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta oz. ustrezno prilagodi, ostale člene te pogodb pa se po potrebi ustrezno preštevilči.)
Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka:
…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ,
transakcijski račun …………………, bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto in količino storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh storitev znaša EUR.
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.) Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Na podlagi izrecne zahteve podizvajalca bodo naročniki izvedli neposredno plačilo naslednjim podizvajalcem:
Izvajalec pooblašča naročnika, da potrjene račune v prejšnjem odstavku navedenih podizvajalcev poravna neposredno podizvajalcem, na način in v rokih, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun. Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu računov, ki so jih izstavili podizvajalci za opravljeno storitev, le-te pregledati in potrditi oz. v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenega računa mora obrazložiti. Izvajalec mora svojemu računi obvezno priložiti račune podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.
V primerih, ko podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, v skladu s petim odstavkom 94.
člena ZJN-3 velja, da bo plačilo za opravljena dela podizvajalca izvedel glavni izvajalec.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih storitev neposredno novemu podizvajalcu in
- morebitno zahtevo novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Spremembo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi. Naročnik bo zavrnili vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za nujno izključitev iz 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo storitve. Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec oz. delavci podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
VI. NAČIN PLAČEVANJA
7. člen
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu poravnal pogodbeno ceno za opravljeno delo na transakcijski račun št. , odprt pri in sicer v roku 30 dni po prejemu računa za posamezno fazo. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in če drug zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno, začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku. Če zadnji dan roka sovpada
z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
Naročnik sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi zagotavlja v občinskem proračunu na postavki 061102 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte.
Naročnik bo izvajalcu ob upoštevanju faznosti izdelave kot je določena v 8. členu te pogodbe poravnal pogodbeno ceno na naslednji način:
1. faza: znesek v višini _ EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
2. faza: znesek v višini _ EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
3. faza: znesek v višini _ EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
4. faza: znesek v višini _ EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV);
5. faza: znesek v višini _ EUR (brez DDV) oz. EUR (z DDV).
Izvajalec se mora pri izstavitvi računa sklicevati na številko pogodbe. Račun je dolžan izstaviti najkasneje v 15 dneh po opravljenem delu, upoštevaje roke iz 8. člena te pogodbe. Če se naročnik v celoti ne strinja z izstavljenim računom, je dolžan sporni znesek ugovarjati v roku 8 dni od izstavitve računa. Če izvajalec v tem roku ugovora ne prejme, se šteje, da je račun v celoti potrjen.
V primeru, da bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci je izvajalec dolžan svojemu e-računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, katere je predhodno potrdil.
Izvajalec se zaveže, da bo v skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/2010 in 111/2013) naročniku po 01.01.2015 pošiljal e- račune le prek spletnega programa Uprave Republike Slovenije za javna plačila ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z Upravo Republike Slovenije za javna plačila sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov.
VII. ROK IZVEDBE DEL
8. člen
Izvajalec se obvezuje opraviti storitve iz te pogodbe v roku najkasneje 24 (štiriindvajset) mesecev po podpisu te pogodbe.
Izvajalec bo storitve in naloge iz te pogodbe izdelal v fazah in sicer:
1. faza: Obsega aktivnosti, ki obsegajo predhodna dela in izdelavo strokovnih podlag in so navedene v projektni nalogi in popisu del z oznako 3.1.1. do vključno 3.1.9.. Aktivnosti se izvedejo v roku 180 dni od podpisa te pogodbe.
2. faza: Obsega aktivnosti, navedene v projektni nalogi in popisu del z oznako 3.1.10. Aktivnosti se izvedejo v roku v roku 45 dni od zaključka aktivnosti iz 1. faze.
3. faza: Obsega aktivnosti, navedene v projektni nalogi in popisu del z oznako 3.1.11. Aktivnosti se izvedejo v roku v roku 45 dni od prejema vseh mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k osnutku SD OPN 2.
4. faza: Obsega aktivnosti, navedene v projektni nalogi in popisu del z oznako 3.1.12 in 3.1.13. Aktivnosti se izvedejo v roku v roku 90 dni od zaključka aktivnosti iz 3. faze.
5. faza: Obsega aktivnosti, navedene v projektni nalogi in popisu del z oznako 3.1.14 in 3.1.15. Aktivnosti se izvedejo v roku 45 dni od prejema vseh pozitivnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu SD OPN 2.
Za zaključek aktivnosti, navedenih v okviru 1., 2., 3. in 4. faze se šteje predaja končnega gradiva posamezne faze naročniku, ob predhodni potrditvi gradiva s strani naročnika. Za zaključek aktivnosti, navedenih v okviru 5. faze ter za izpolnitev pogodbenih obveznosti po tej pogodbi se šteje potrditev in sprejem sprememb in dopolnitev OPN Vodice z odlokom na seji občinskega sveta Občine Vodice in oddaja končnih elaboratov po sprejemu na seji občinskega sveta Občine Vodice.
V kolikor se v postopku izvajanja predvidenih nalog in del izkaže, da bo rok za izvedbo na podlagi utemeljenih razlogov daljši (odzivnost nosilcev urejanja prostora, morebitna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, ipd.) se rok ustrezno podaljša. Podaljšanje roka se določi sporazumno z naročnikom v obliki aneksa k tej pogodbi.
VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
9. člen
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za začetek veljavnost te pogodbe, bianco menico ter menično izjavo, po vzorcu iz razpisne dokumentacije s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 10 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, vključno z DDV, t.j. ……… EUR, ki jo bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti (v celoti ali le deloma) ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni po preteku roka za dokončanje vseh pogodbenih del, določenega v 9. členu pogodbe, to je do
. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe z dodatkom k tej pogodbi spremeni rok za izvedbo, kakovost ali količina pogodbenih del, se izvajalec izrecno strinja, da se sorazmerno podaljša tudi veljavnost te garancije, oz. sorazmerno spremeni višina jamstvenega zneska / menične glavnice.
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe in odstopil od pogodbe.
IX. POGODBENA KAZEN
10. člen
Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz razlogov, za katere je odgovoren, je dolžan plačati naročnikom za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.
Če naročnikom zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, imajo naročniki pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del.
Za poplačilo nastale škode lahko naročniki unovčijo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za plačilo s strani naročnikov.
X. POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK
11. člen
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala naslednja pooblaščena predstavnika:
Za naročnika: . Za izvajalca: .
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da podatkov, katere bosta prejeli na podlagi sodelovanja po tej pogodbi, ne bosta uporabili za druge namene, kot za tiste, za katere so bili dani.
Pogodbeni stranki sta dolžni trajno varovati poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.
XI. ODSTOP OD POGODBE
12. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.
V kolikor pride do odstopanj od terminskega načrta izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.
Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.
V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške, povezane z novo objavo in izborom novega izvajalca, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.
XII. SPREMEMBE POGODBE
13. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.
XIII. REŠEVANJE SPOROV
14. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
XIV. UPORABA PRAVA
15. člen
Glede določb, ki s to pogodbo niso posebej urejene, se uporablja pravo Republike Slovenije.
XV. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA
16. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnikom, funkcionarjem, posrednikom ali javnim uslužbencem naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom, funkcionarjem, posrednikom ali javnim uslužbencem naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, se uresniči razvezni pogoj te pogodbe.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne bo pričel z novim postopkom javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
XVI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili razpisne dokumentacije in te pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.
Priloga te pogodbe je:
- ponudba izvajalca št. z dne ;
- projektna naloga št. 43050-02/2020-005 z dne 1.6.2020.
Številka: Številka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC: NAROČNIK:
Občina Vodice
Župan Aco Xxxxx Xxxxxx