Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija

(v nadaljevanju “naročnik”)

v imenu in za račun so-investitoric

OBČINA KOMENDA

Zajčeva cesta 23 SI-1218 Komenda

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1 SI-4000 Kranj

OBČINA ŠENČUR

Xxxxxxxx xxxxx 00 SI-4208 Šenčur

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1 SI-1217 Vodice

(v nadaljevanju “naročnik”)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil xxx.xxxxxxxxxx.xx

Objava na portalu: JN008045/2016-W01 z dne 28. 12. 2016

Štev.: 430-09/2016-04 Datum: 28. 12. 2016

KAZALO

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 4

1. 1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 4

1. 2 PREDLOŽITEV PONUDBE 5

1. 3 ODPIRANJE PONUDB 6

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 7

2. 1 PRAVNA PODLAGA 7

2. 2 PONUDNIK 8

2. 3 ODDAJA PONUDBE 10

2. 4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 10

2. 5 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 11

2. 6 PREVERJANJE IZJAV, PODATKOV IN DRUGIH DOSTOPNIH PODATKOV 12

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 14

Izvedba pogajanj in protokol pogajanj 20

PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4 B 41

PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B 42

ODGOVORNI PROJEKTANT 48

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL 53

REFERENČNO POTRDILO 55

4. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE 59

5. PRIPRAVA PREDRAČUNA Z NAVODILI O IZPOLNITVI 72

6. FINANČNA ZAVAROVANJA 73

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 75

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015) naročnik

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM XXX XXXXXXXX XXXXX 00

4207 CERKLJE NA GORENJSKEM (v nadaljevanju: naročnik) Telefon: 04/00 00 000

Telefaks: 04/ 28 15 820

Matična številka: 5874670000 ID za DDV SI: 14251086

Vabi vse ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec

1. 1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba projekta: Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec.

Občina Cerklje na Gorenjskem ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, št. 35105- 127/2010 TM/HČ z dne 20. 09. 2011 in podaljšano gradbeno dovoljenje št. 35105-127/2010- MOP/24 -01031390 z dne 14. 10. 2013, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

V kolikor bo izbrani ponudnik zaradi optimizacije projekta na trasah za katere ima investitor že pridobljeno gradbeno dovoljenje, posegel z novimi tehničnimi rešitvami, je dolžan investitorju pridobiti spremembo že pridobljenega gradbenega dovoljenja.

V občini Cerklje so že zgrajeni oz. se gradijo naslednji odseki vodovodov:

1. Dvorje

2. Grad

3. Zgornji Brnik

4. Praprotna Polica

Ponudnik je dolžan upoštevati optimizacijo glede na že zgrajene krake vodovodnega sistema.

Občina Cerklje na Gorenjskem napotuje potencialne ponudnike, da si preberejo in pregledajo pregledne karte in predloge optimizacije projekta. Na pregledni karti so označen trase vodovodov.

Na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem je možen vpogled v že izdelano projektno dokumentacijo, in sicer po predhodni najavi na naslednji elektronski naslov: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.

Zahteve naročnika so razvidne iz te razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V skladu s 95. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih storitev brez novega postopka javnega naročila.

V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno izdelave projekta, Občina Cerklje na Gorenjskem izrecno opozarja ponudnike, da si pridružuje pravico do zavrnitve vseh ponudb. Naročnik bo v tem primeru nadaljeval s postopkom s pogajanji brez predhodne objave. Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljaviti naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dela izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

1. 2 PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 09. 02. 2017 do 8:30. ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, TRG XXXXXXXX XXXXX 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM.

Ponudniki dostavijo ponudbe osebno v sprejemni pisarni Občine Cerklje na Gorenjskem (I. nadstropje), Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Vse nepravočasno predložene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

1. 3 ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 09. 02. 2017 ob 10. uri na naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, zanje bo naročnik na vpogledu zahteval osebni dokument. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

v imenu in za račun so-investitoric

Občina Komenda, Mestna občina Kranj, Občina Šenčur in Občina Vodice

Xxxxx Xxxxxx Župan

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Xxxxxxxxx PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«

2.1 PRAVNA PODLAGA

1) člen

Oddaja javnega naročila »Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

1. Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015),

2. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami)

3. Zakon o pravdnem postopku – ZPP – UPB2 (Ur. l. RS, št. 36/04 s spremembami in dopolnitvami)

4. Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 – XXXXX0000 (Ur. l. RS, št. 96/15)

5. Obligacijskega zakona (Ur. l. RS, št. 83/01 s spremembami in dopolnitvami)

6. Zakona o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami)

7. Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami)

8. Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 39/06 s spremembami in dopolnitvami)

9. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK- UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami)

10. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16)

11. Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,

12. Skladno s predpisi, ki urejajo predmet javnega naročila.

2) člen

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celotno javno naročilo. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo.

Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

2. 2 PONUDNIK

(uvodna določila)

3) člen

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 75., 76. in 77 členu ZJN-3 navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V koliko ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbo pripraviti, tako, da je ponudba lahko:

a) samostojna,

b) skupna in

c) s podizvajalci.

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

4) člen

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno prevzema posel.

V skupni ponudbi mora biti predloženo:

• opis in vrednost del, ki jih bo opravil posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 – obrazec se izpolni za vsakega partnerja posebej),

• pogoje za priznanje sposobnosti mora poleg vodilnega partnerja izpolnjevati tudi vsak posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani vseh partnerjev),

• Izjavo o izpolnjevanju naročnika (obrazec 4 in 4A)

• Soglasje pravne osebe za pridobitev podatkov (obrazec priloga 4, 4A in 4B)

• Sklenjena pogodba med partnerji.

o V primeru ponudbe skupine ponudnikov, morajo le-ti ponudbi priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju).

Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.

5) člen

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe.

V ponudbi s podizvajalci mora biti predloženo:

• soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika kot glavnega izvajalca (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 s strani podizvajalca - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej),

• pogoje za priznanje sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani podizvajalca),

• Izjavo o izpolnjevanju naročnika (obrazec 4 in 4B)

• Soglasje pravne osebe za pridobitev podatkov (obrazec priloga 4, 4A in 4B)

• Sklenjena pogodba med ponudnikom in podizvajalcem

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila opravljanja storitev naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 3. odstavka tega člena.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje za priznanje osnovne sposobnosti izpolniti tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v petnajstih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neporavnano plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnja ali storitve oziroma dobavljeno blago.

2. 3 ODDAJA PONUDBE

6) člen

Zapečateno ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Na kuverti mora biti vidna oznaka:

»NE ODPIRAJ – IZBOR PROJEKTANTA PGD IN PZI KRVAVŠKI VODOVOD«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem naročilu in bodo pravilno označene.

2. 4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

7) člen

Ponudba in ostala ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.

Ponudnik mora predložiti izdelan ponudbeni predračun v tiskani verziji v €.

Naročnik bo odkrite računske napake odpravil v skladu z določbo sedmega odstavka 89. člena ZJN-3 in določili razpisnega obrazca št. 17.

Ponudnik mora davek na dodano vrednost navesti posebej.

V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le-tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enoto mere. V primeru dodatnih in več del – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

Cene na enoto za izvedbo del so fiksne in dokončne do zaključka del. Ponudnik ni upravičen do podražitev.

2. 5 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

8) člen

Razpisna dokumentacija vsebuje poglavja in je povezana z vsemi prilogami, ki so izdane v skladu z navodili.

Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo pazljivo proučijo, vključno z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem ter ostalo dokumentacijo.

Ponudnik mora zadostiti pogojem, navedenim pod pogoji in navodili, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji in skladno s tem priskrbeti vse dokumente zahteven v razpisni dokumentaciji.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik.

Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe mora najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb zastaviti vprašanja na portalu javnih naročil xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval izključno preko portala.

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem naročilu).

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo izključno sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, tako na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval izključno preko portala javnih naročil. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije, vendar le v primeru, če bi bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena oz. dopolnjena, bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb.

2. 6 PREVERJANJE IZJAV, PODATKOV IN DRUGIH DOSTOPNIH PODATKOV

9) člen

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu s spodaj zapisanim določilom.

Naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko zahteva, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3 in druga dokazila, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridružuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, in podobno.

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridružuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, da od ponudnika zahteva dokazila v zvezi s pridobljenim podatkov ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu, sicer lahko naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi:

- da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ- 1):

– da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v

skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

– če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jih vodi Ministrstvo pristojno za javna naročila skladno z določbami

110. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015).

– če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

– če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

10) člen

Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom do objave sklepa o priznanju sposobnosti.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupne samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali

»POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovne skrivnosti (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke, skupna vrednost iz ponudbe in merila). Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovno skrivnost podatki, ki ne ustrezajo pogoje, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovno skrivnost umake. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se

podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne in izloči.

10) člen

Naročnik bo med dopustnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, ter po zaključku pogajanj, izbral ponudbo enega ponudnika in z njim sklenil pogodbo.

11) člen

Naročnik si pridružuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila, ne da bo s tem odškodninsko odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bil z njim sklenjen okvirni sporazum. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali v zvezi s kasnejšimi opravili.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je objavljen v javnem naročilu št. JN008045/2016-W01 z dne 28. 12. 2016. Pred potekom za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Vsa korespondenca med naročnikom javnega naročila Občino Cerklje na Gorenjskem in potencialnimi ponudniki poteka izključno v slovenskem jeziku.

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

12) člen

Ponudba bo dopustna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži pravilno zapečaten in opremljen ovitek, ki vsebuje vse zahtevane ponudbene elemente, pravilno izpolnjene, žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, in sicer:

1. Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 1)

2. Predstavitev ponudnika (Razpisni obrazec št. 2)

3. Ponudba (Razpisni obrazec št. 3)

4. Izjava o sposobnosti ponudnika skupaj s pooblastilom (Razpisni obrazec št. 4)

5. Ekonomska in finančna sposobnosti ponudnika (Razpisni obrazec št. 5)

6. Seznam kadrovskega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi naročila z navedb izobrazbene in strokovne kvalifikacije (Razpisni obrazec št. 6)

KOT POGOJ ZA SODELOVANJE MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI NASLEDNJI POGOJ:

Ponudnik je v sodeloval

o pri vsaj enem projektu PGD in PZI novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovoda) vodovodnega sistema v skupni dolžini 10 km, DN 200 ali več, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Datum pridobljenega gradbenega dovoljenja ne sme biti starejše od petih let, šteto od datuma objave tega javnega naročila.

KOT POGOJ ZA SODELOVANJE MORAJO ODGOVORNE OSEBE/PROJEKTANTI IZPOLNJEVATI NASLEDNJI POGOJ:

Odgovorni vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Ima strokovno izobrazbo ustrezne smeri

- Izpolnjuje pogoje po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) za odgovornega projektanta za zahtevne objekte

- V zadnjih petih letih

o odgovorni vodja projekta pri vsaj enem projektu PGD in PZI novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovoda) ali obnove vodovodnega sistema v skupni dolžini 10 km, DN 200 ali več, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Datum pridobljenega gradbenega dovoljenja ne sme biti starejše od petih let, šteto od datuma objave tega javnega naročila.

Odgovorna oseba (projektanti/izdelovalci), pri čemer morajo odgovorne osebe izpolniti naslednje zahteve:

- Imajo izobrazbo zahtevanega področja

- Izpolnjujejo pogoje po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) za odgovorno osebo

o V zadnjih petih letih je bil vsaj na enem projektu PGD in PZI odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovoda) ali obnove vodovodnega sistema v skupni dolžini 10 km DN 200 ali več, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Datum pridobljenega gradbenega dovoljenja ne sme biti starejše od petih let, šteto od datuma objave tega javnega naročila.

Zagotovljene morajo biti odgovorne osebe (projektanti/izdelovalci), pri čemer morajo odgovorne osebe izpolniti naslednje zahteve:

- Imajo izobrazbo zahtevanega področja

- Izpolnjujejo pogoje po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) za odgovorno osebo

o V zadnjih petih letih je bil vsaj na enem projekta PGD in PZI odgovorni projektant načrta električnih inštalacij in elektro opreme novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovodnega sistema) ali obnove vodovodnega sistema v skupni dolžini 10 km DN 200 ali več, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Datum pridobljenega gradbenega dovoljenja ne sme biti starejše od petih let, šteto od datuma objave tega javnega naročila.

Zagotovljene morajo biti odgovorne osebe (projektanti/izdelovalci), pri čemer morajo odgovorne osebe izpolniti naslednje zahteve:

- Imajo izobrazbo zahtevanega področja

- Izpolnjujejo pogoje po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) za odgovorno osebo

o V zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil vsaj na enem projektu PGD in PZI odgovorni projektant načrta strojnih inštalacij in strojne opreme novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovodnega sistema) ali obnove vodovodnega sistema vodovodnega sistema v skupni dolžini 10 km DN 200 ali več, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Datum pridobljenega gradbenega dovoljenja ne sme biti starejše od petih let, šteto od datuma objave tega javnega naročila.

Iz opisa referenc mora biti razvidno, da gre za istovrstne projekte (novogradnja primarnega ali/in sekundarnega vodovoda) kot jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi.

7. Seznam projektov PGD in PZI za zadnjih pet let s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

(Razpisni obrazec št. 7)

8. Izjava o solidnosti (Razpisni obrazec št. 8)

9. Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 9)

10. Ponudnik mora parafirati vsako stran vzorca pogodbe, jo izpolniti in podpisati.

(Razpisni obrazec št. 10)

11. Specifikacija cene – predračun storitev (Razpisni obrazec št. 11)

12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) v višini 3.900,00 € z veljavnostjo štirih mesecev od roka za oddajo ponudb. (Razpisni

obrazec št. 12)

13. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Razpisni obrazec št.13)

14. Izjava ponudnika o nepovezanosti (Razpisni obrazec št. 14)

15. Izjava o seznanjenosti s stanjem stvari (Razpisni obrazec št. 15)

16. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake (Razpisni obrazec št. 16)

17. Podatki o lastništvu ponudnika (Razpisni obrazec št. 17)

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci je potrebno, da izjavo podpišejo vsi ki oddajo ponudbo ter predložijo prilogo – podatke o lastništvu, vsi katerih prevzem posla v tem javnem naročilu, znaša več kot 10.000,00 €.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokumentacija zloži tako, da je najprej predloženo dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na partnerje oziroma podizvajalce.

13) člen

XXXXXXXX JE DOLOČIL NASLEDNJA MERILA

Naročnik bo uporabil naslednja merila za ocenjevanje:

MERILA SO:

1. cena = 90 točk

2. reference

(ki so opredeljene v spodnjem besedilu) = 10 točk

SKUPAJ = 100 točk

1. Cena se obračuna v točke po naslednji formuli:

Najnižja cena

Cena T =

Ponujena cena

x 90

2. Ponudniku se točke (maksimalno število 10 točk) določijo glede na spodaj navedeni opis

Ponudniku se podeli 5 točk, če je v zadnjih petih letih izvedel vsaj en projekt PGD in PZI, in sicer načrt novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovoda) vodovodnega sistema v

skupni dolžini več kot 10 km in manj kot 15 km in DN večje od 200 in manjše od DN 300,

s pridobljenim gradbenim dovoljenjem,.

Ponudniku se podeli 5 točk, če je v zadnjih petih letih izvedle vsaj en projekt PGD in PZI in sicer načrt novogradnje (primarnega ali sekundarnega vodovoda) vodovodnega sistema v skupni dolžini 15 km in več in DN večje od 300, s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.

14) člen

Ponudba mora veljati 4 mesece od roka za oddajo ponudb. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteva in odgovori v zvezi s podaljšanjem roka ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe, vendar je s tem njegova ponudba izložena.

15) člen

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priloženi vzorec pogodbe ter parafirati vsako stran posebej.

16) člen

Naročnik ne bo zahteval posebnih postopkov potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe.

17) člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajanja dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

18) člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Naročnik si pridržuje v postopku oddaje javnega naročila dodatno preveriti ponudbo in od ponudnika, partnerjev in/ali podizvajalcev zahtevati predložitev dodatnih dokazil o izpolnjevanju pogojev.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 109. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015).

19) člen

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

20) člen

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

21) člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

22) člen

Naročnik si pridržuje pravico, da če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe in po pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodni objavi.

Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in pod pogojem, da se prvotni pogoji bistveno ne spremenijo in pod pogojem, da Evropski komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva, oddaj javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) 1. odstavka

46. člena ZJN-3. za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javno naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo ponudniku, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju.

Izvedba pogajanj in protokol pogajanj

Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali dopustno izhodiščno ponudbo, v skladu z določilom drugega odstavka 47. člena ZJN-3 povabil k pogajanjem. Postopek oddaje javnega naročila bo tako izveden v dveh fazah, in sicer:

- prva faza – faza priznanja sposobnosti,

- druga faza – faza pogajanj.

V prvi fazi bo naročnik s sklepom priznal sposobnost za udeležbo na pogajanjih oziroma za izpolnitev javnega naročila ponudnikom, ki bodo predložili dopustne izhodiščne ponudbe (razen v delu sprejemljivosti ponujene izhodiščne cene, saj bo naročnik sprejemljivost ponudbenih cen preverjal šele po oddaji končnih pisnih ponudb) in katerih izhodiščne ponudbe bodo razvrščene na prvih 5 (pet) mest glede na postavljeni merili navedeni v 13. členu te razpisne dokumentacije. Naročnik bo sklep o priznanju sposobnosti objavil na Portalu javnih naročil.

Ponudnike, ki jim bo na podlagi izhodiščne ponudbe priznana sposobnost, bo naročnik pisno povabil k pogajanjem ter jim v vabilu k pogajanjem sporočil podatke o datumu, uri in kraju pogajanj.

Minimalne zahteve glede predmeta javnega naročila, o katerih se naročnik ne bo pogajal, so:

- sprememba dokumentacije PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec tako, da se na novo sprojektira trasa v k.

o. Pšata, k. o. Šmartno in k. o. Zalog,

Predmet pogajanj bodo tehnične rešitve spremembe dokumentacije PGD in PZI ter ponudbena cena. O ostalih elementih ponudbe se naročnik ne bo pogajal in ponudnik svoje ponudbe v tem delu ne sme spreminjati. Naročnik bo vsem ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil ponudbene cene v izhodiščnih ponudbah preostalih ponudnikov, ki bodo povabljeni k pogajanjem.

Pogajanja bodo izvedena predvidoma v dveh krogih. Naročnik si pridržuje pravico, da pogajanja izvede v več, kot dveh krogih, pri čemer bo pred zadnjim krogom pogajanj opozoril ponudnike, da bo naslednji krog pogajanj zadnji. Predmet prvega kroga pogajanj bodo izključno tehnične rešitve spremembe dokumentacije PGD in PZI. Naročnik bo pred drugim oziroma morebitnim vsakim nadaljnjim krogom pogajanj pisno obvestil ponudnike, ki sodelujejo v pogajanjih, o vseh morebitnih spremembah tehničnih specifikacij ali druge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter ponudnikom zagotovil, da bodo imeli po teh spremembah na voljo dovolj časa, da po potrebi spremenijo ali ponovno predložijo ponudbo.

V kolikor bo naročnik izvedel več, kot dva kroga pogajanj, bodo vmesni krogi (med prvim in zadnjim krogom) pogajanj potekali o tehničnih rešitvah spremembe dokumentacije PGD in PZI

in o ponudbeni ceni. Ponudniki bodo lahko na vsakem morebitnem vmesnem krogu pogajanj enkrat predložili Razpisni obrazec št. 3 (Ponudba) in Razpisni obrazec št. 11 (Specifikacija cene predračun storitev) z nižjo ponudbeno ceno od predhodno ponujene. Naročnik bo vedno upošteval le tisto ponudbeno ceno, ki jo ponudnik ponudi na zadnjih predloženih razpisnih obrazcih št. 3 in 11 (ki morata biti ustreznega datirana, da je iz njih razvidno, kdaj sta bila predložena), ne pa ponudbenih cen, ki jih je ponudil na morebitnih predhodno predloženih razpisnih obrazcih.

Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno znižajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo svojo ceno povišali, bodo izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo po vsakem krogu pogajanj ponudnike pisno obvestil o morebitnih spremembah končnih ponudbenih cen preostalih ponudnikov.

Zadnji krog pogajanj bo potekal izključno o ceni. Naročnik bo ponudnike pozval, da v zadnjem krogu pogajanj ponovno oddajo Razpisni obrazec št. 3 in Razpisni obrazec št. 11 s končnimi ponudbenimi cenami. V kolikor ponudnik v zadnjem krogu pogajanj ne predloži Razpisnega obrazca št. 3 in Razpisnega obrazca št. 11, bo naročnik štel, da ponudnik ponuja izvedbo naročila po cenah, ki jih je navedel v zadnjih predloženih razpisnih obrazih št. 3 in 11, vendar le, če naročnik v postopku pogajanj ni spremenil oziroma podrobneje določil tehničnih zahtev. V kolikor so bile tehnične zahteve v postopku pogajanj spremenjene oziroma podrobneje določene, mora ponudnik v vsakem primeru, tudi če ne spreminja svoje ponudbene cene, v zadnjem krogu pogajanj ponovno oddati ustrezno izpolnjena razpisna obrazca št. 3 in 11, sicer bo naročnik štel, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik bo končne pisne ponudbe javno odprl, o čemer bo predhodno pravočasno objavil obvestilo na portalu javnih naročil in pisno obvestil ponudnike, ki so oddali končne pisne ponudbe. Ponudbena cena iz zadnjega kroga opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika.

O postopku pogajanj bo naročnik vodil zapisnik, na katerega bodo lahko ponudniki podali pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni z natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki ne bodo zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom pogajanj naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj tudi veljavni žig pravne osebe.

Ustavitev postopka

Naročnik lahko, v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3, do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek javnega naročila, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem.

Po izteku roka za odpiranja ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik izločil vse ponudbe, bo o razlogih za izločitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene kot nedopustne.

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb, v zakonsko določenem roku sprejel odločitev o oddaji naročila, in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo. Svojo odločitev bo obrazložil in navedel ugotovitve in razloge zanjo ter ponudnike opozoril o možnem pravnem varstvu.

Naročnik bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Zahtevek za revizijo

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Kadar je bila v postopku oddaj javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelj zahtevka za revizijo, če je sama li skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo.

Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Višina takse je določena v prvi alineji prvega odstavka 71. člena ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 60/2011, 63/2013 in 90/2014) in znaša 1.500,0000 €

V vseh ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodatno vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 € in ne več kot 25.000,00 €, in sicer na spodnji podračun:

Transakcijski račun:	XX00 0000 0000 0000 000
Odprt pri:	Banka Slovenije, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx
SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	XX00000000000000000
Sklic:	11 16110-7111290-00804516

Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila (2. odstavek 71. člena ZPVPJN).

23) člen

Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila najpozneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali vi vplivati na nepristranskost revizijske komisije.

Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe.

Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe, ki jo mora v roku osem (8) dni podpisati in vrniti naročniku. Če se ponudnik v roku osem (8) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

Način plačila in obračuna

Naročnik bo potrjeni znesek po izstavljenih začasnih situacijah plačeval do vrednosti 70 % izvršenih del z DDV. Ostalih 30 % plačila bo naročnik izvajalcu poravnal po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Rok plačila

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Plačilni rok je 30. dan od datuma prejema elektronskega sporočila (e-računa), ki ga izstavi izvajalec. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

Pogoj za izplačilo končnega računa je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, in bo v pogodbi ponudnik pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto izvajalcu (izbranemu ponudniku) poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika).

Razpisni obrazec št. 1

I. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

IZJAVA

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz predložene razpisne dokumentacije in morebitne spremembe te dokumentacije ter izjavljamo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in da fotokopije eventuelno priloženih listin ustrezajo originalu oziroma izkazujejo dejansko stanje. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odškodninsko in kazensko odgovornost.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 2

2. PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Naziv ponudnika

Xxxxxx in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Naslov spletne strani

Transakcijski račun Odprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALCI PARTNERJI/PODIZVAJALCI

DA NE

(obkrožite ustrezno)

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

1. 1 PREDSTAVITEV PARTNERJA

Naziv ponudnika
Xxxxxx in sedež ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefax
E-mail
Naslov spletne strani
Transakcijski račun Odprt pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka

Ponudnik navede podatke o prevzetem poslu partnerja

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
Vrednost posla:	EUR
Vrednost posla:	odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:

Podizvajalec za opravljeno storitev zahteva direktno plačilo s strani naročnika. Obvezno obkroži besedo DA ali NE

V primeru večjega števila partnerjev oz. podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Izjavo podpišeta tako ponudnik kot partner.

Datum: Žig: Podpis:

2. 2 PREDSTAVITEV PODIZVAJALCA

Naziv ponudnika
Xxxxxx in sedež ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefax
E-mail
Naslov spletne strani
Transakcijski račun Odprt pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka

Ponudnik navede podatke o prevzetem poslu podizvajalca

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
Vrednost posla:	EUR
Vrednost posla:	odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:

Podizvajalec za opravljeno storitev zahteva direktno plačilo s strani naročnika. Obvezno obkroži besedo DA ali NE

V primeru večjega števila partnerjev oz. podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Izjavo podpišeta tako ponudnik kot partner.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisnega obrazca št. 3

2. PONUDBA št.:

PONUDNIK:

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naslednjo izvedbo javnega naročila:

Predračun del se pripravi za spodaj navedene storitve:

IZDELAVA PGD
IZDELAVA PZI
GEODETSKI POSNETEK
SKUPAJ NETO
MOREBITNI POPUST
SKUPAJ S POPUSTOM
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Ponudbene cene na enoto so fiksne do konca opravljene storitve. Izvajalec ne more uveljaviti nobenih podražitev iz kakršnega koli naslova.

Veljavnost ponudbe je štiri mesece od roka za oddajo ponudb.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Končna ponudbena vrednost vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. Navodilo: Naročnik bo navedeni obrazec uporabil tudi v pogajanjih.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 4

4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PONUDNIKA

Točen naziv in naslov ponudnika:

1. Določilo:

Kot ponudnik oz. kot odgovorne osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika

Niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1)

Naročnik bo na podlagi obrazca Priloga k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B:

1. Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov in

2. Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov

Preveril na Ministrstvu za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za

izvrševanje kazenskih sankcij, Oddelek za kazensko evidenco in evidenco pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, ali je pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe obsojena za kazniva dejanja skladno z določbo 75. člena ZJN-3.

2. Določilo:

Na dan oddaje ponudbe ponudnik:

- nimam neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, v vrednosti 50 evrov ali več,

- ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,

- ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.

Naročnik bo na pristojni Finančni Upravi preveril, ali ima ponudnik evidentirane zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov v vrednosti 50 € in več.

3. Določilo

- Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami skladno z a) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- Gospodarskemu subjektu, v zadnjih treh letih ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, skladno z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- Da ima gospodarski subjekt poravnane obveznosti na svojih bančnih računih

Preveritev bo naročnik opravil preko spletne aplikacije E-dosje.

Ostale zahteve

Kot ponudnik izjavljamo:

1. da smo ekonomsko-finančno sposobni,

2. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,

3. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalcem, v kolikor bodo slednji to zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,

4. xxxx, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalcem:

– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

– v pogodbi za izrecno zahtevo podizvajalca pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

– kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del,

– v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo predložili podizvajalčevo zahtevo za neposredno plačilo in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ter vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

5. ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,

6. soglašamo z zahtevami naročnika navedenimi v popisu del,

7. izjavljamo, da Občini Cerklje na Gorenjskem, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila ter drugih evidenc,

8. izjavljamo, da smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila na katera se sklicujemo.

Kraj in datum:
(žig)	(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje javnega naročila »Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«.

Izjavo obvezno izpolni ponudnik.

Priloga št. 4 A

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PARTNERJA V SKUPNI PONUDBI / KONZORCIJU

Točen naziv in naslov PARTNERJA:

1. Določilo:

Kot ponudnik oz. kot odgovorne osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika

Niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1)

Naročnik bo na podlagi obrazca Priloga k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B:

a) Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov in

b) Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov

Preveril na Ministrstvu za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za

2. Določilo:

Na dan oddaje ponudbe ponudnik:

- nimam neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, v vrednosti 50 evrov ali več,

- ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,

- ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.

3. Določilo

- Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami skladno z a) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- Gospodarskemu subjektu, v zadnjih treh letih ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, skladno z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- Da ima gospodarski subjekt poravnane obveznosti na svojih bančnih računih

Preveritev bo naročnik opravil preko spletne aplikacije E-dosje.

Ostale zahteve

Kot ponudnik izjavljamo:

1. da smo ekonomsko-finančno sposobni,

2. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,

3. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalcem, v kolikor bodo slednji to zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,

4. xxxx, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalcem:

– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

– v pogodbi za izrecno zahtevo podizvajalca pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

– kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del,

– v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v

kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ter vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

5. ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,

6. soglašamo z zahtevami naročnika navedenimi v popisu del,

8. izjavljamo, da smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila na katera se sklicujemo.

Kraj in datum:
(žig)	(podpis odgovorne osebe partnerja)

Izjavo obvezno izpolni partner.

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega PARTNERJA posebej (izjava se fotokopira).

Priloga št. 4 B

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PODIZVAJALCA

Točen naziv in naslov PODIZVAJALCA:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:

1. Določilo

Kot ponudnik oz. kot odgovorne osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1)

Naročnik bo na podlagi obrazca Priloga k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B:

b) Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov podpisane s strani odgovorne osebe podizvajalca in

c) Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov podpisane s strani fizične osebe (kot podizvajalec)

Preveril na Ministrstvu za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Sektor za

2. Določilo:

Na dan oddaje ponudbe ponudnik:

4. nimam neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, v vrednosti 50 evrov ali več,

5. ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,

6. ni kršil svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.

3. Določilo

7. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami skladno z a) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

8. Gospodarskemu subjektu, v zadnjih treh letih ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, skladno z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

9. Da ima gospodarski subjekt poravnane obveznosti na svojih bančnih računih

Preveritev bo naročnik opravil preko spletne aplikacije E-dosje.

Ostale zahteve

Kot ponudnik izjavljamo:

1. da smo ekonomsko-finančno sposobni,

2. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,

3. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalcem, v kolikor bodo slednji to zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,

4. xxxx, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalcem:

– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

– v pogodbi za izrecno zahtevo podizvajalca pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

– kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del,

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ter vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

5. ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,

6. soglašamo z zahtevami naročnika navedenimi v popisu del,

8. izjavljamo, da smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila na katera se sklicujemo.

Kraj in datum:

(žig)

(podpis odgovorne osebe

PODIZVAJALCA)

Izjavo obvezno izpolni podizvajalec.

V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti za vsakega podizvajalca posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4 B

SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom »Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke

1. v zvezi z nekaznovanostjo,

2. v zvezi z pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zvezi z izrečeno globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

3. v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti

iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

1.	Ponudnik (polno ime):
	Sedež:
	Poštna številka in kraj:
	Občina sedeža ponudnika:
	Pristojni Finančni urad:
	Davčna številka:
	Matična številka:

KRAJ

ŽIG

GOPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje predložiti za vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje predložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej

(obrazec/soglasje se fotokopira).

PRILOGA k razpisnemu obrazcu št. 4, 4A in 4B

SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITE OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom »Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:

Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:
Kraj in datum:	Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:

Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:

Opomba:

V primeru, da ima ponudnik več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika, se obrazec ustrezno fotokopira.

V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje predložiti za vsako osebo vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje predložiti za vsako osebo vsakega podizvajalca posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

Navodilo: ponudnik navedeni obrazec samo parafira.

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime pravne osebe (podjetja):

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila): Sodelovanje pri javnem naročilu

DATUM: ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

POTRDILO MINISTRSTVO POŠLJE NA NASLOV: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Navodilo: ponudnik/partner/podizvajalec navedeni obrazec samo parafira.

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, moji osebni podatki so naslednji: EMŠO (obvezen podatek):

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA: DRŽAVA

ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: (ustrezno obkroži) (ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta) DRŽAVLJANSTVO: MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila): Sodelovanje pri javnem naročilu

DATUM: PODPIS PROSILCA:

Navodilo: ponudnik/partner/podizvajalec navedeni obrazec samo parafira.

Razpisni obrazec št. 5

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Obrazec S.BON-1/P ter Zaključni račun za leto 2015

1. Ponudnik predloži izpolnjen in žigosan obrazec S.BON-1/P, ki na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni.

Naročnik bo sam pridobil (revidiran) Zaključni račun za leto 2015 preko spletne strani Ajpes.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 6

SEZNAM KADROVSKEGA OSEBJA, KI BO SODELOVALO PRI IZVEDBI NAROČILA Z NAVEDBO IZOBRAZBENE IN STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Ime in priimek	Strokovna izobrazba in dokazilo IZS	Področje dela oz. naziv delovnega mesta	Delovne izkušnje s področja PGD in/ali PZI projektiranja vodovoda

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec 6A

ODGOVORNI PROJEKTANT

Odgovorna oseba

ponudnika,

(ime in xxxxxxx odgovorne osebe ponudnika)

izjavljam, da

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na opravljena razpisana dela, ki so predmet javnega naročila, izjavljamo, da:

- razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost,

- bomo zagotovili optimalno število delavcev, tako da bodo dela potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku.

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodjo del imenovali delavca, ki izpolnjuje pogoje v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –UPB in spremembe).

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje pogodbe:

Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:

A. ZA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
ID št Identifikacijska št. inženirske zbornice:
Število let delovnih izkušenj:

Reference odgovornega projektanta, ki ustrezajo pogoju:

Naziv projekta	Čas projektiranja	Vrednost investicije	številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD

Izjavljamo, da je imenovani odgovorni vodja del:(ustrezno obkrožiti)
●	je pri nas v rednem delovnem razmerju,
●	z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

B. PROJEKTANTA ZA GRADBENE KONSTRUKCIJE, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
ID št Identifikacijska št. inženirske zbornice:
Število let delovnih izkušenj:

Reference odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij, ki ustrezajo pogoju:

Naziv projekta	Čas projektiranja	Vrednost investicije	številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD

Izjavljamo, da je imenovani odgovorni vodja del:(ustrezno obkrožiti)
●	je pri nas v rednem delovnem razmerju,
●	z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

C. PROJEKTANTA ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
ID št Identifikacijska št. inženirske zbornice:
Število let delovnih izkušenj:

Reference odgovornega projektanta električnih inštalacij, ki ustrezajo pogoju:

Naziv projekta	Čas projektiranja	Vrednost investicija	številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD

Izjavljamo, da je imenovani odgovorni vodja del:(ustrezno obkrožiti)
●	je pri nas v rednem delovnem razmerju,
●	z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

D. PROJEKTANTA ZA STROJNE INŠTALACIJE, BOMO IMENOVALI:

Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
ID št Identifikacijska št. inženirske zbornice:
Število let delovnih izkušenj:

Reference odgovornega projektanta strojnih inštalacij, ki ustreza pogoju:

Naziv projekta	Čas projektiranja	Vrednost investicije	številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD

Izjavljamo, da je imenovani odgovorni vodja del:(ustrezno obkrožiti)
●	je pri nas v rednem delovnem razmerju,
●	z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

Razpisni obrazec št. 7

SEZNAM PROJEKTOV, KI JIH JE IZVEDEL PONUDNIK

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedli istovrstna dela, ki ustrezajo pogoju, za naslednje naročnike del:

Naročnik/ Investitor	Objekt vrsta objekta	Čas izvedbe	Pogodbena vrednost (v € brez DDV)	številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD
1.
2.
3.
4.

(žig)	(ime in priimek osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum	(podpis)

OPOMBA:

Po potrebi se obrazec fotokopira

Ponudnik mora vpisati referenčna dela naročnikov, ki ustrezajo pogoju.

Razpisni obrazec št. 7 A

Podatki o naročniku (investitor oz. glavni izvajalec) :

(naziv)

(sedež)

(poštna številka in kraj)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila storitve za projekt "Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec", za naročnika Občino Cerklje na Gorenjskem, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da nam je ponudnik:

uspešno opravil naslednja dela:

Naziv projekta /investicije:
Čas izvedbe od - do:
Vrednost izvedenih del v € z DDV:
Številka in datum gradbenega dovoljenja; naziv UE, ki je izdala GD

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):

Naročnik JE - NI zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del. (ustrezno obkrožiti)

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek:
telefon:
telefaks:
elektronska pošta:

	(žig)
Kraj in datum		(podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca), za katerega je ponudnik v zadnjih sedmih letih pred objavo javnega razpisa izvršil istovrstna dela, ki ustrezajo pogoju.

Razpisni obrazec št. 8

IZJAVA O SOLIDNOSTI

Izjavljamo,

1. da smo v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno izpolnili pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika,

2. da zoper nas s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, glede katere ne bi veljavljali pravnega varstva pred sodiščem in naš zahtevek ni bil pravnomočno zavrnjen.

3. da v ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče,

4. da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo pristojno za javna naročila

5. da nam pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …..)

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNIMI POGOJI

ob oddaji naše ponudbe št. ……………………. z dne ………………………..

Izjavljamo,

1. Da se strinjamo in v celoti ter brez zadržkov sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v dokumentaciji javnega razpisa.

2. Da se strinjamo s tem, da nosimo celotne stroške priprave ponudbe. Izjavljamo, da od naročnika v nobenem primeru ne bomo zahtevali kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na to javno naročilo.

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec št. 10

4. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE

Navodilo:

Ponudnik IZPOLNI OSNUTEK POGODBE, PARAFIRA VSAKO STRAN OSNUTKA POGODBE IN SE NA ZADNJI STRANI PODPIŠE

OSNUTEK POGODBE ZA IZDELAVO

Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec

POGODBENI STRANKI:

INVESTITOR:

Občina Cerklje na Gorenjskem,

Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ki jo zastopa: župan Xxxxx Xxxxxx

matična številka: 5874670 ID za DDV: SI14251086

transakcijski račun št. 01212-0100006686 pri Banki Slovenije

zavezanec za DDV: da

IZVAJALEC:

ki ga zastopa:

Matična številka:

Davčna številka:

Transakciji račun: ,odprt pri Zavezanec za DDV:

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. 430-09/2016

Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

• pogodbo,

• ponudbo št. ………………………… z dne s predračunom izvajalca in vsemi

ostalimi prilogami ponudbe ter

• razpisno dokumentacijo.

Navedena dela so bila podeljena izvajalcu , kot najugodnejšemu ponudniku na javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil pod št. JN008045/2016- dne 28. 12. 2016.

Izbrani izvajalec je bil izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št.

z dne .

II. POGODBENA VREDNOST DEL

1. člen

Pogodbena vrednost iz prvega člena te pogodbe znaša:

brez davka na dodano vrednost EUR (z besedo ) in

z davkom na dodano vrednost EUR (z besedo ).

Xxxx je fiksna in nespremenljiva. Ponudba izvajalca št. z dne je sestavni del te pogodbe. Cena vsebuje tudi vse materialne stroške za predajo dokumentacije v zahtevani obliki v osmih izvodih.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

III. IZVEDBENI ROK

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj in se obvezuje dokončati v roku 8 (mesec) mesecev od podpisa pogodbe.

Izvajalec je dolžan naročniku v roku desetih dni, od podpisa pogodbe, dostaviti:

- originalno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe

- izročil naročniku kopijo zavarovalne police ali potrdilo zavarovalnice o sklenjenem zavarovanju z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije kot jamstvo za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in za plačilo škode. Projektantsko odgovornost je izvajalec dolžan zavarovati za čas do konca gradnje.

Rok zaključka del pomeni, da izvajalec naročniku pridobi spremembo gradbenega dovoljenja in gradbeno dovoljenje.

Pogodbeno dogovorjeni roki dokončanja del se ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih: zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo pridobitev soglasij, smernic in drugo.

Nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se potrdi s podpisom dodatka (aneksa) k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

3. člen

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve. Te so:

• izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

• pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

• zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v ponudbi;

• poročal o opravljenem delu, kot je to določeno v šestem členu te pogodbe;

• omogočal ustrezen nadzor naročniku;

• plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala

po izključni krivdi izvajalca.

• Vključenih je osem izvodov projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in osem izvodov projekta za izvedbo (PZI) v tiskani in elektronski verziji (Autocad, excel in word) ter 1x CD zgoščenka)

• Vključeno je sodelovanje pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in zastopanje investitorja pri tem postopku do 20 ur.

• prvovrstni zavarovalnici zavaroval projektantsko odgovornost, ter v roku 10 dni po podpisu te pogodbe izročil naročniku kopijo zavarovalne police ali potrdilo zavarovalnice o sklenjenem zavarovanju z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije kot jamstvo za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in za plačilo škode. Projektantsko odgovornost je izvajalec dolžan zavarovati za čas do pridobljenega uporabnega dovoljenja (predviden rok 31.12.2020) z možnostjo podaljšanja, in sicer v vrednosti 500.000, 00 €.

• Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

5.člen

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

• zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

• izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

• izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

• plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. POROČANJE

6.člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja te pogodbe naročniku poročati s posredovanjem vmesnih poročil, ki so vezana na zaključek posameznega vsebinskega sklopa iz ponudbenega predračuna, najkasneje v desetih dneh od zaključka posameznega sklopa.

Naročnik lahko zahteva vmesno poročilo tudi v kateremkoli trenutku med izvajanjem pogodbenega dela.

Naročnik poročila pisno potrdi ali zavrne najkasneje v roku 10 dni po prejemu.

7.člen

Po potrditvi posameznega vmesnega poročila izvajalec izstavi vmesni račun (situacijo), na način, kot je opredeljen v drugem odstavku 11. člena te pogodbe.

VII. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

8.člen

Ob predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Prevzem izvršenega pogodbenega dela obsega:

• pregled oddanega dela,

• pregled predloga končnega poročila o opravljenem delu iz prvega člena te pogodbe,

• odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika in

• dokončni kvalitativni prevzem izvršenega dela.

Prevzem se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsi izdelki morajo biti s strani izvajalca predani v pisni obliki in v obliki elektronskega zapisa.

9.člen

Naročnik se zavezuje, da bo po prejemu predloga končnega poročila le tega pregledal ter ocenil in izvajalca pisno obvestil o rezultatih pregleda najkasneje v roku 10 dni od prejema predloga končnega poročila, ki ga mora izvajalec predložiti najpozneje 15 dni pred zaključkom roka izvedbe te pogodbe.

Če naročnik ob pregledu izvršenega dela ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

V kolikor naročnik oceni, da rezultat ustreza pričakovanim ciljem naročnika, predlog končnega poročila v roku iz prvega odstavka tega člena potrdi kot dokončnega.

VIII. PLAČILNI POGOJI

10.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu (in podizvajalcem) plačeval posamezne količine dejansko opravljenega dela po delnih obračunih, pri čemer je podlaga za izstavitev računa s strani naročnika potrjeno vmesno poročilo po zaključku vsakega posameznega vsebinskega sklopa iz ponudbenega predračuna. Pogodbeno delo pa bo dokončno prevzeto šele kot celota.

IX. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Izvajalec izstavlja mesečne situacije vse do višine 70 % pogodbenega zneska.

Plačilo 30 % pogodbenega zneska se izvrši po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila, specifikacijo opravljenega dela in kopijo dopisa naročnika, s katerim je potrdil posamezno vmesno poročilo.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št. , na 30. dan od prejema računa.

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

11.a člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da mora v primeru, če odda sprejeto izvedbo storitev podizvajalcem, pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

Ime, naslov, kraj:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………

Ponudnik mora navesti poleg podatkov o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, oziroma o vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, tudi podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmetu, količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe teh del.

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Sestavni del pogodbe je tudi:

- ponudnikovo pooblastilo naročniku, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna.

Če bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) ponudnik zamenjal podizvajalca, ali če bo ponudnik sklenil pogodbo z novim podizvajalcem: mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, za to pridobiti predhodno soglasje naročnika, v 5 dneh po spremembi pa mu mora predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

podizvajalec pa mora naročniku posredovati:

- kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom), najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

− pridobitev posla,

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

X. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni izvedbeni rok ali rok določen za odpravo dogovorjenih pomanjkljivosti, je dolžan plačati kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

XI. ZAVAROVANJE POSLA

14. člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

• če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

15. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po

poteku pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti, ter skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem.

XIII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

16. člen

Z dnem plačila postanejo vse materialne avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe samostojno v celoti ustvari avtorsko delo, pripada naročniku neizključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela.

XIV. POOBLAŠČENCI POGODBENIH STRANK

Skrbnik pogodbe je s strani

17. člen

- naročnika: .

- izvajalca (odgovorni projektant): .

XV. ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

21. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena

22. člen

Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Številka pogodbe: Številka pogodbe: 430-09/2016-

Datum: Datum:

IZVAJALEC: INVESTITOR:

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Xxxxx Xxxxxx

Razpisni obrazec št. 11

5. PRIPRAVA PREDRAČUNA Z NAVODILI O IZPOLNITVI

SPECIFIKACIJA CENE PREDRAČUN STORITEV

Predračun del je izdelan na podlagi popisa del in sicer;

IZDELAVA PZI
IZDELAVA PGD
GEODETSKI POSNETEK – NOVE TRASE
SKUPAJ NETO
POPUST
SKUPAJ S POPUSTOM
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV

Navodilo: Naročnik bo navedeni obrazec uporabil tudi v pogajanjih.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec 12

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in Datum:

Upravičenec izjave: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Garancija št.:

V skladu z javnim naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN z dne

za spremembo izdelave PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec, naročnika – upravičenca Občino Cerklje na Gorenjskem, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3.900,00 € z veljavnostjo 4 (štirih) mesecev od roka za oddajo ponudb.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeno v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navade, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za uvnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št / ……

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Če od vas ne prejemamo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do

……………………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Kraj, dne…………………… Žig Podpis banke

Razpisni obrazec 13

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Št.

Garant :
	(naziv in sedež banke, zavarovalnice)
Naročnik garancije :
	(izvajalec javnega naročila)
Upravičenec :	Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 00, 0000 Cerklje na Gorenjskem
	(naročnik javnega naročila)

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

in izvajalec

sta dne sklenila pogodbo št. za izvedbo javnega naročila :

Sprememba PGD in PZI za projekt Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene obveznosti z DDV.

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

2. Original te garancije.

Ta garancija velja do dne . Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije

se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Kraj :	Garant
Datum :	(žig in podpis)

Razpisni obrazec 14

IZJAVA PONUDNIKA O NEPOVEZANOSTI

IZJAVLJAMO,

da nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije tega javnega razpisa; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe.

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec 15

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S STANJEM STVARI

IZJAVLJAMO,

da smo v celoti seznanjeni s stanjem v zvezi z razpisanimi deli in da lahko razpisana dela izvedemo po zahtevah javnega razpisa.

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec 16

PISNO SOGLASJE PONUDNIKA, DA NAROČNIK POPRAVI RAČUNSKE NAPAKE

Kot ponudnik dovolimo naročniku, skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in mu dajemo to pisno soglasje da sme popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik lahko popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko napačno stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Datum: Žig: Podpis:

Razpisni obrazec 17

IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŽIB FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) v šestem odstavku 14. člena določa, da mora organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 € brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik predloži izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11).

Datum: Žig: Podpis:

Document Metadata

Table of Contents

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija

Document Metadata