JAVNO NAROČILO - evidenčni postopek POVABILO K ODDAJI PONUDBE: NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN OMAR ZA MCC HOSTEL, Mariborska cesta 2, 3000 Celje

Št: 38 -2019 (SM)

Datum: 20.05.2019

JAVNO NAROČILO - evidenčni postopek

POVABILO K ODDAJI PONUDBE: NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN OMAR ZA MCC HOSTEL, Mariborska cesta 2, 3000 Celje

Naročnik JZ Celjski mladinski center izvaja javno naročilo po evidenčnem postopku (21. in 47. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS št. 91/15 -ZJN-3) za izvedbo: NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN OMAR MCC HOSTEL, Mariborska cesta 2, 3000 Celje.

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN OMAR ZA POTREBE MCC HOSTLA Javnega zavoda Celjski mladinski center na xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxx. Naročnik bo s ponudnikom sklenil pogodbo le v primeru, da ponujena in dogovorjena vrednost ponudbe ne bo presegla višino sredstev, ki jih ima naročnik zagotovljene za namen izvršitve predmeta naročila (19.900,00 EUR brez DDV). Naročnik bo s ponudnikom sklenil pogodbo praviloma za obdobje do izvršitve predmeta pogodbe, in sicer po naslednji časovnici: nakup, dostava in namestitev novih pogradov, letvenih dna in omar med 20. in 28. 10. 2019. V ponudbi morajo biti vključeni vsa dela po specifikaciji, ki je priloga tega naročila. Cena ponudbe mora biti podana za enkratno sodelovanje.

Naročnik za potrebe delovanja MCC hostla potrebuje:

Pograd naj bo narejen iz masivnega lesa bukve (količki 45x45mm, lestev, letveno dno) in MDF vsaj 25mm (ostale stvari) lakirano na sivo ali belo barvo. Robovi polokroglo rezkani in lakirani.

Končnice naj bodo spojene s mozniki in prečno matico.

Razmak med ležiščema naj bo 100cm, spodnje ležišče 30 cm nad tlemi, lestev s vodoravnimi stopnicami in varovalo po celi dolžini zgoraj.

Xxxxx naj bodo z ojačanim hrbtom (iveral sive ali bele barve in ABS robljeno 2mm).

1. Pograd 80 x 200, lestev pohodna in varovalo, razmak med ležiščema 100 cm, spodnje ležišče na višini 30 cm (12 kom), brez predalov;

2. Pograd 90 x 200, lestev pohodna in varovalo, razmak med ležiščema 100 cm, spodnje ležišče na višini 30 cm (3 kom), brez predalov;

3. Letveno dno 80 x 200 (24 kom);

4. Letveno dno 90 x 200 (6 kom);

5. Omara 60 x 60 x 180, 2 x vrata, 2 x ključavnica, 2 x polica, 2 x drog za obleke, ojačan hrbet omare, možnost spojitev s pogradi (15 kom).

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Celjski mladinski center je kot naročnik pričel evidenčni postopek zbiranja ponudb za predmet: »NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN XXXX ZA MCC HOSTEL«.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne sklene pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila, ne da bi bil s tem odškodninsko odgovoren do ponudnika. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila z njim sklenjena pogodba. Naročnik ne plača ponudniku nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudbe ali v zvezi s kasnejšimi opravili v postopku oddaje naročila.

I. Merilo za izbor:

Merilo je najnižja cena ponudnika, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, kot so določni v tem povabilu.

II. Vsebina izvajanja storitev – predmet naročila:

Vsebina izvajanja storitev je natančno dotočena v Prilogi št. 8 – Projektni nalogi.

III. Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti naslednje dokumente:

A) Podatki o ponudniku (Priloga št. 1)

Ponudnik izjavo izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.

B) Izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike (Priloga št. 2)

Ponudnik izjavo izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.

C) Izjava o poklicni sposobnosti (Priloga št. 3) in krovna izjava ponudnika (Priloga št. 4)

Ponudnik izjavi izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.

D) Podatki o referencah ponudnika (Priloga št. 5)

Zaželeno je, da ponudnik izpolnjuje naslednji pogoj:

• ponudnik je v obdobju zadnjih petih letih izvedel najmanj eno referenčno storitev iz področja, ki je predmet tega naročila in ki je opisana v točki 1. tega povabila.

Ponudnik izjavo izpolni s podatki o referenčnih delih, jo datumsko označi, žigosa in podpiše.

E) Ponudba (Priloga št. 6)

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva do preteka veljavnosti pogodbe.

Ponudnik ponudbo izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.

F) Vzorec pogodbe (Priloga št. 7)

Ponudnik vsako stran pogodbe parafira, s čimer potrdi strinjanje z njeno vsebino.

G) Pisemska ovojnica (Priloga št. 9)

H) Priložena slika pograda z letvenim delom in omare (Priloga št. 10)

IV. Predložitev Ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Naročnik vabi ponudnike, da predložijo pisne ponudbe. Upoštevane bodo ponudbe v pisni obliki, v zaprti in zapečateni ovojnici, na kateri bo prilepljen priloženi obrazec za pisemsko ovojnico (Priloga št. 9) z oznako javnega naročila: »PONUDBA – NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN XXXX ZA MCC HOSTEL«

in jih xx xxxxxxxx prejel na naslov:

JZ Celjski mladinski center

Xxxxxxxxxx xxxxx 0

3000 Celje

Rok za predložitev ponudbe je 20.06.2019 do 10:00 ure.

* * *

Naročnik si pridružuje pravico, da ne sklene pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila, ne da bi bil s tem odškodninsko odgovoren do ponudnika. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila z njim sklenjena pogodba. Naročnik ne plača ponudniku nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudbe ali v zvezi s kasnejšimi opravili v postopku oddaje naročila.

Vsebina ponudbe mora biti v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Izbrani ponudnik bo moral na poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (14. člen ZIntPK).

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Naročnik si po ocenitvi prejetih ponudb pridržuje možnost izvedbe pogajanj.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Xxxxx Xxxxxx, xxxxx.xxxxxx@xx-xxxxx.xx.

S spoštovanjem,

Priloga št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene

osebe in njihove EMŠO

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail (elektronska pošta)

Transakcijski račun podjetja

Matična številka podjetja

Identifikacijska xx.xx DDV

Datum, podpis in žig

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika Zavod CMLC, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, da zaradi izvedbe naročila _____________________________________________ na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov pridobi:

• od Ministrstva za pravosodje ustrezna potrdila iz kazenske evidence;

• pridobi od Xxxxxxxxx sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da v primeru ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, oziroma da ponudnik ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ter, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju.;

• pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.

Datum:		Žig:	Ponudnik:
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH POGOJEV ZA PONUDNIKE

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo predmeta naročila: _________________________________________ pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da naše podjetje izpolnjuje naslednje pogoje:

ZAP. ŠT.	POGOJI	ustreza	ustreza
1.	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	DA	NE
2.	Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, izjavljava, da nisva bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem 75. člena ZJN-3.	DA	NE
3.	Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. a člena ZJN-3 oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.	DA	NE
4.	Da proti nam ni bil pričet postopek prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju;	DA	NE
5.	Izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za dejanje v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.	DA	NE
6.	Izjavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.	DA	NE
7.	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	DA	NE
8.	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.	DA	NE
9	Izjavljamo, da smo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja, te informacije zagotovili in/ali nismo namerno podali zavajajoče razlage teh informacij.	DA	NE
10.	Izjavljamo, da nismo storili velike strokovne napake ali huje kršili poklicna pravila.	DA	NE

Ponudnik s podpisom in izpolnitvijo te izjave daje soglasje naročniku za pridobitev ustreznih dokazil in osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum:		Žig:	Ponudnik:
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 3

IZJAVA O POKLICNI SPOSOBNOSTI

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo predmeta naročila: ________________________________________________- pod kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za naslednje dejavnosti:

ŠIFRA DEJAVNOSTI NAZIV DEJAVNOSTI

Med našimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki je predmet naročila.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________________ oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava ____________________________ številka ______________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona ______________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ________________, izdano pri ________________________________ dne ___________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije.

Opomba: če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., obkrožite točko C.

Datum:		Žig:	Ponudnik:
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 4

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo predmeta naročila: ___________________________________________________pod kazensko odgovornostjo izjavljamo:

1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo polno odgovornost.

2. Da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila »Nakup, dostava in montaža pogradov, letvenih dna in omar za MCC Hostel« in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo.

3. da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del in smo si objekt, kjer se bodo izvajala dela, tudi ogledali.

4. Da bomo dali soglasje za odpravo očitnih pisnih in računskih pomot.

5. S to izjavo v celoti jamčimo za odpravo vseh vrst napak skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

6. da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačujemo plače v skladu s kolektivno pogodbo.

7. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah.

8. Da v primeru tega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe.

9. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo naročila.

10. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

11. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali storitve, ki so predmet tega naročila.

12. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

13. Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. ZIntPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil za posledico ničnost pogodbe.

14. Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:		Žig:	Ponudnik:
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 5

PODATKI O REFERENCAH PONUDNIKA

V zvezi z našo ponudbo štev.: _______ z dne ________, za izvedbo predmeta naročila: _____________________________________________________pod kazensko odgovornostjo izjavljamo:

• da smo v zadnjih petih letih izvedli najmanj eno referenčno storitev iz področja, ki je predmet tega naročila in ki so opisane v točki 1. tega povabila.

Naročnik Predmet pogodbe / projekta Vrednost posla / projekta Čas izvedbe Opis del

Izjavljamo, da smo referenčna dela realizirali pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu s pravili in normativi stroke ter veljavne zakonodaje.

Datum:		Žig:	Ponudnik:
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 6

PONUDBA št.: _______________________

1. V skladu s pogoji povabila k oddaji ponudbe smo pripravljeni izvesti evidenčno javno naročilo za ceno:

	Xxxx brez DDV v EUR	Popust v EUR	DDV v EUR	Cena z DDV v EUR
Storitve, kot so določene v PROJEKTNI NALOGI (Priloga št. 8)
SKUPAJ

2. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih del. V njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

3. Rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe.

4. Ponudba velja ____ po končnem roku za oddajo ponudb, ki ga določi naročnik z možnostjo podaljšanja.

5. Rok plačila je 30 od prejema računa/situacije.

6. Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Datum:		Žig:	Ponudnik (vodilni ponudnik):
Kraj:
			(ime in priimek odgovorne osebe)
			(podpis)

Priloga št. 7

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxx, ki ga zastopa Xxxxx Xxxxxx, direktorica matična številka: 2024675 davčna številka: SI93902662 in

IZVAJALEC:

.............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka podjetja: ................................. davčna številka podjetja ................................... transakcijski račun štev.: ...................................odprt pri............

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

POGODBO O IZVEDBI

NAKUP NOVIH POGRADOV, LETVENIH DNA IN XXXX ZA MCC HOSTEL ____________________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi evidenčnega postopka, ki je bil objavljen na spletni strani naročnika dne ________ pod oznako ________, izbran za najugodnejšega ponudnika za nakup in dostavo ter montažo novih pogradov, ledvenih dna in xxxx za mcc hostel.

2. člen

Naročnik odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo nakup, dostavo in montažo novih pogradov, ledvenih dna in xxxx za MCC Hostel.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št. _____________ z dne ____________________, določili te pogodbe, projektno dokumentacijo, veljavno zakonodajo in standardi, gradbenimi normami, pravili stroke, kot dober gospodar.

Izvajalec bo tudi izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

Izvajalec bo dela opravil z materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika.

Izvajalec je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo gradnja potekala, z zahtevami naročnika.

3. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da je sestavni deli te pogodbe ponudba št. ______________ z dne _______________.

II. POGODBENA VREDNOST

4. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša:

pogodbena cena (brez DDV): _____________ EUR

22 % DDV: _____________ EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

pogodbena cena (z DDV): _______________ EUR

Pogodbena cena je določena po sistemu »ključ v roke« in je fiksna do konca del.

Izvajalec je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo gradnja potekala in z zahtevami naročnika.

III. ROK ZA IZVEDBO DEL

5. člen

Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz 2. člena te pogodbe v naslednjih rokih:

• nakup, dostava in namestitev novih pogradov, letvenih dna in omar med 20. in 28. 10. 2019,

• Izvajalec bo v 3 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložil v pregled in odobritev podroben terminski plan izvajanja del hkrati s sliko primera pograda z letvenim delom in omare.

Izvajalec mora pričeti izvajati pogodbena dela takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo.

Rok dokončanja del pomeni uspešna primopredaja objekta.

Rok dokončanja del se lahko podaljša samo v dogovoru z naročnikom.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje:

• izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe,

• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

• dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne,

• pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

• zagotoviti nemoten dostop do prostora, ki je predmet ureditve,

• izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

7. člen

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil (izjave o lastnostih, certifikati, tehnična soglasja in pod.), pa zaradi tega nastane škoda, sme naročnik začasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ter zahtevati povrnitev nastale škode.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

9. člen

V zvezi z začetkom in končanjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

• pričeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo,

• takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so dela končana in so dostavljeni artikli pripravljeni za pregled in primopredajo,

• takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene,

• ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

10. člen

Izvajalec se zavezuje:

• za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

• da bo obveščal naročnika in njegovega odgovornega predstavnika o vsaki spremembi del iz ponudbenega predračuna ter za spremembe pridobil predhodno soglasje naročnika,

• da bo po končanih delih s prostora odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju in počistil prostor,

• da bo po končanju vseh pogodbenih del do popolne funkcionalnosti dostavljene artikle predal naročniku.

11. člen

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova so stroški izvajalca.

12. člen

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči v prostoru ali dostopih do prostora sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Škodo, ki jo povzročijo transporti na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec. Izvajalec krije vse stroške transporta in deponiranja odvečnega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih aktivnosti.

13. člen

Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca.

VI. NAČIN PLAČILA

14. člen

Naročnik bo dela po tej pogodbi plačal izvajalcu na osnovi prevzema pogodbenih del po sistemu »ključ v roke«. Izvajalec je dolžan izvesti tudi nepredvidena in dodatno naročena dela.

VII. PREVZEM POGODBENIH DEL

15. člen

Ob primopredaji pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o primopredaji, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na računu izvajalca.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem tehničnem pregledu, sta naročnik in izvajalec dolžna takoj pristopiti h kvalitetni primopredaji objekta.

VIII. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 6. člena te pogodbe, mora izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dve promili) od pogodbene vrednosti iz 5. člena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne more biti višji od 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna z obračunsko situacijo.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima investitor pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKI ROK

17. člen

Izvajalec jamči za kvaliteto dostavljenih novih pogradov, letvenih dna in omar za 5 let.

Za solidnost odgovarja izvajalec v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

18. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo artiklov v tem roku.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

19. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik projekta – je direktorica Zavoda CMLC, Xxxxx Xxxxxx.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je__________________.

20. člen

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovornega vodjo del zaradi razlogov, ki so navedeni v 7. členu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela in storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

22. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

• izvajalec ne predloži dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca,

• pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

• izvajalec po svoji krivdi v roku 7 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

• izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 10 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik

• izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil (izjave o lastnostih, certifikati, tehnična soglasja in pod.).

23. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

• če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

XII. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili pristojnemu sodišču.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. člen

Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIV. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

_____________, dne _____________________ Celje, _____________

IZVAJALEC: NAROČNIK:

_____________ Xxxxxxx xxxxxxxxx center

_____________ direktorica

_____________ Xxxxx Xxxxxx

Priloga št. 8

PROJEKTNA NALOGA

POPIS DEL IN DOBAVNIH ARTIKLOV

Pograd naj bo narejen iz masivnega lesa bukve (količki 45x45mm, lestev, letveno dno) in MDF vsaj 25mm (ostale stvari) lakirano na sivo ali belo barvo. Robovi polokroglo rezkani in lakirani.

Končnice naj bodo spojene s mozniki in prečno matico.

Razmak med ležiščema naj bo 100cm, spodnje ležišče 30 cm nad tlemi, lestev s vodoravnimi stopnicami in varovalo po celi dolžini zgoraj.

Xxxxx naj bodo z ojačanim hrbtom (iveral sive ali bele barve in ABS robljeno 2mm).

Št.	Opis materiala in del	Barva	EM	Kol.
01	Nakup pogradov 80 x 200, lestev pohodna in varovalo, razmak med ležiščema 100 cm, spodnje ležišče na višini 30 cm, brez predalov	Siva / bela	kos	12
02	Nakup pogradov 90 x 200, lestev pohodna in varovalo, razmak med ležiščema 100 cm, spodnje ležišče na višini 30 cm, brez predalov	Siva / bela	kos	3
03	Nakup letvenega dna 80 x 200		kos	24
04	Nakup letvenega dna 60 x 200		kos	6
05	Nakup omar 60 x 60 x 180, 2 x vrata, 2 x ključavnica, 2 x polica, 2 x drog za obleke, ojačan hrbet omare, možnost spojitev s pogradi	Siva / bela	kos	15

Priloga št. 9

OBRAZEC ZA PISEMSKO OVOJNICO

Pošiljatelj:			Prejem ponudbe (izpolni glavna pisarna prejemnika):
			Datum in ura prejema:
			Podpis pooblaščene osebe za prejem:
□ Ponudba □ Sprememba □ Umik
			Prejemnik:
Predmet javnega naročila:			JZ Celjski mladinski center Mariborska cesta 2 3000 Celje
PONUDBA – nakup novih pogradov, letvenih dna in xxxx za MCC Hostel
Oznaka javnega naročila:	evid.post.1-2019-S
Številka zadeve:	38 – 2019 (SM)
Rok za oddajo ponudbe:	20.06.2019 do 10.00 ure
PONUDBA, NE ODPIRAJ!

Priloga št. 10

PRILOŽENA SLIKA POGRADA Z LETVENIM DELOM IN OMARE