RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAROČNIK:

OBČINA CERKNO

XXXXXXX XXXXX 0

5282 CERKNO

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA

VEČNAMENSKI CENTER CERKNO

(Portal javnih naročil)

APRIL 2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi prve točke 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5) naročnik Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«.

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu rekonstrukcije

objekta Večnamenski center Cerkno.

Vsa razpisana dela se bodo izvajala po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Naročnik bo organiziral ogled lokacije, saj ponudnik, kot potencialni izvajalec, ne bo upravičen zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi nepoznavanja objekta. Vpliv manjkajočih in nepredvidenih del mora ponudnik zajeti v pogodbeni vrednosti »funkcionalni ključ v roke«.

Udeležba na ogledu je s strani vsakega ponudnika pogoj, da ponudniki lahko oddajo ponudbo.

Na ogled lokacije, ki se bo izvajala v času od 8.7.2013 do 9.7.2013 se morajo ponudniki predhodno najaviti do vključno dne 3.7.2013 na spodaj navedeni kontakt. Ponudnikom bo določen točen datum in ura ogleda.

Kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxxx

Elektronska pošta: xxxxxx@xxxxxx.xx

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje tri (3) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 5 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb.

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 16.7.2013 do 9:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, sprejemna pisarna . tajništvo župana.

S spoštovanjem, Xxxxx Xxxxxx, župan

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 4

POGLAVJE 2: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O

NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 21

POGLAVJE 3: SESTAVNI DELI PONUDBE - DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 27

POGLAVJE 4: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA 73

POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

SPLOŠNO

To navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika za javno naročilo »Rekonstrukcija VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«.

Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence razpisa.

Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.

1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu rekonstrukcije

objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO.

Podatki o investicijskem projektu so razvidni iz izdelane projektne dokumentacije PZI VEČNAMENSKI CENTER CERKNO, izdelovalca Proarc d.o.o., Kidričeva 9a, Nova Gorica, št. 70653-02; dokumentacija je po predhodni najavi ponudnikov na vpogled pri naročniku Občina Cerkno, Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx.

Kontaktna oseba: Xxxxxx Xxxxxx

Elektronska pošta: xxxxxx@xxxxxx.xx

2 VIRI SREDSTEV

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz »Regionalnega razvojnega programa« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014.

3 DELITEV NA SKLOPE

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

4 VARIANTNE PONUDBE

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

5 ZAKONSKA PODLAGA ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011,

43/2012, Xxx.XX: U-I-211/11-26, 90/2012)

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013)

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS 43/2011, 60/2011

ZTP-D)

• Zakon o javnih financah – ZJF ( Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB4);;

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314

(Ur. l. RS, št. 104/2012);;

• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. L. RS, št. 50/07 in

61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013);

• Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011,47/2011,87/2011-ZPUOOD, 23/2012,48/2012, Xxx.XX: U-I-285/10-13);

• Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Xxx.XX: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010);

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)

• Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3 (Ur. l. RS, št. 73/2007, 101/2007 Xxx.XX: Up- 679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Xxx.XX: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Xxx.XX: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Xxx.XX: U-I-146/07-34, 116/2008 Xxx.XX: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Xxx.XX: U-I-279/08-8, 47/2009 Xxx.XX: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Xxx.XX: U-I-279/08-14, 12/2010 Xxx.XX: U-I-164/09-13, 43/2011, 58/2011 Xxx.XX: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up- 1375/09-9, 75/2012 Xxx.XX: U-I-74/12-6 (76/2012 popr.));

• Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Xxx.XX: U-I-150-04-19, 120/2006 Xxx.XX: U-I- 286/04-46, 126/2007, 57/2009 Xxx.XX: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Xxx.XX: U-I-165/09-34, 57/2012);

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011);;

• Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Xxx.XX: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12);

• Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 UPB2);;

• Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. L. RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B);

• Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 30/04/2004 str. 0114 – 0240) s spremembami in popravki;

• Uredba Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007 o spremembi direktiv 2004/17/ES IN 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP) (U.L. EU, št. L 317/2007 z dne 5. 12. 2007);

• Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10. 2005) s spremembami in popravki;

• Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

6 PONUDNIK

Kot ponudnik se lahko javnega razpisa udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična

oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene

vodilni ponudnik.

Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

7 PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci.

Od izbranega ponudnika bo Xxxxxxxx v roku 8 dni po podpisu pogodb zahteval predložitev pogodb s

podizvajalci.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobiti o tem pisno

soglasje naročnika.

Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter na zahtevo naročnika dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen). V nasprotnem primeru lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

Naročnik bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika, če je ponudnik pri dajanju informacij, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

8 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komplet razpisne dokumentacije vsebuje naslednja poglavja:

POGLAVJE 1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE 2 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

POGLAVJE 3 SESTAVNI DELI PONUDBE – DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI POGLAVJE 4 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

PRILOGE, ki so:

• Predračun

• Projektna dokumentacija PZI

9 POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

V kolikor želi ponudnik pridobiti dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe mora pravočasno zastaviti vprašanje v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil:

xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje tri (3) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 5 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.

10 SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.

Vsaka sprememba ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo ponudnikom posredovana na Portalu

javnih naročil in s tem postane del razpisne dokumentacije.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji,

ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik ali izvajalska agencija v imenu naročnika.

PRIPRAVA PONUDBE

11 JEZIK V PONUDBI

Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

12 VALUTE V PONUDBI

Valuta v ponudbi je euro (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.

Vsi zneski v Ponudbenem predračunu ponudbe morajo biti izraženi v evrih (EUR).

Finančni podatki, ki jih mora ponudnik predložiti v Obrazcu št. 12, morajo biti izraženi v evrih (EUR).

Ponudniki, katerih domača valuta ni euro (EUR), naj pri izpolnjevanju Obrazca št. 12 finančne podatke iz priloženih dokazil preračunajo na podlagi domačega povprečnega tečaja evra (EUR) za določeno leto (tečaj za vsako leto posebej ponudnik tudi navede na Obrazcu št. 12).

13 OBLIKA PONUDBE

Ponudnik poda ponudbo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik mora priloge ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati.

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.

Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo, naj bodo zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje.

Vse strani ponudbene dokumentacije naj bodo oštevilčene z zaporednimi številkami.

14 ŠTEVILO IZVODOV PONUDBE

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije v papirni obliki ter ene (1) kopije v elektronski obliki (CD, DVD ali USB ključek). Elektronska verzija ponudbe mora vsebovati tudi elektronsko verzijo Ponudbenega predračuna – popisa del v Excel formatu.

PONUDBENI PREDRAČUN

15 CENE V PONUDBI

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v tem predgovoru, mora izvajalec razumeti, da zneski, ki jih vnese v popis del veljajo za v vsakem pogledu dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v katerem koli delu pogodbe, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za posamezne elemente. Znesek mora torej vsebovati vse slučajne in nepredvidene stroške in tveganja vseh vrst, ki se lahko pojavijo pri izvedbi celotnih del, v skladu s pogodbo. V popisu del mora ponudnik za vsak ponujeni element obračunati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če ni predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.

Zneski, ki jih ponudnik vnese v popis del za ponujene elemente, morajo imeti vračunan ustrezen procent stroškov izvedbe del, opisanih v pogodbi;; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni stroški (razen tistih, ki so navedeni ločeno), ki se nanašajo na pogodbo v celoti, morajo biti razporejeni na vse zneske v popisu del, medtem ko morajo biti stroški, ki se nanašajo samo na določena poglavja pogodbe, razporejeni na elemente, na katere se ta poglavja nanašajo.

Cene na enoto morajo biti fiksne in nespremenjene za čas veljavnosti pogodbe.

Ponudbene cene so dokončne in ne bodo predmet kakršnekoli revizije med pogodbenim obdobjem.

Cene v Ponudbenem predračunu morajo zajemati vrednosti del, ki so opisana pod posameznimi točkami, vključno z vsemi stroški in izdatki, ki so potrebni za uspešno izvedbo teh del po sistemu

»funkcionalni ključ v roke«.

16 DOLOČILA PO SISTEMU »FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE«

Ponudnik mora predložiti ponudbo po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Pri sestavi ponudbenega predračuna po sistemu »funkcionalni ključ v roke« mora ponudnik -

izvajalec upoštevati naslednja določila:

1. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativih

standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški kot so:

• Splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja, povezana z izvedbo del. Le - ta so opisana oziroma se jih lahko predvideva na osnovi ponudbene dokumentacije za omenjeno javno naročilo,

• vsi stroški za osebne dohodke, z vsemi prispevki in dodatnimi stroški kot so kilometrine, stroški prevozov, dnevnice, terenski dodatki, stroški prehrane, nastanitve in podobno,

• vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,

• izdelava načrta organizacije gradbišča skladno z zakonom o graditvi objektov,

• izdelava označitve gradbišča s tablo skladno z zakonom o graditvi objektov in navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013,

• zakoličenje objektov in komunalnih vodov skladno z zakonom o graditvi objektov

• pomožna dela,

• geomehanski nadzor,

• projektantski nadzor,

• nadzor distribucijskih služb,

• vsi projekti izvedenih del (PID)

• Izdelava Zasnove požarne varnosti za dela, ki so predmet tega razpisa

• Novelacija študije požarne varnosti in izkaza požarne varnosti, v kolikor bo to potrebno glede

na izbrano ponujeno tehnično rešitev ponudnika - izvajalca

• morebitna potrebna soglasja ob izvajanju del,

• sodelovanja soglasodajalcev pri izvajanju del,

• naprava, vzdrževanje in odstranitev vseh začasnih dovoznih poti do objekta,

• morebitne stroške odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oziroma dostopnih poti na gradbišče,

• vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti,

• preiskave materialov, izdelkov, terena s pridobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v

Republiki Sloveniji,

• pridobitev izjav izvajalcev, certifikatov in drugih potrdil, potrebnih za uspešno izvedbo

primopredaje del,

• zavarovanje gradbišča za primere požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici.

• vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi točkami Ponudbenega predračuna, toda so potrebni za uspešno dokončanje del.

3. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta vsa dela, ki so v projektni dokumentaciji

zajeta v vseh ali samo v eni strukturi.

4. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti potrjeni razvojni izsledki, licenčnine, programska orodja in programi za nemoteno funkcioniranje, obratovanje in vzdrževanje sistemov po zahtevanih kapacitetah količin in kvalitete.

5. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajete tudi vse prevere dimenzij in kvalitet

materialov obstoječega objekta.

6. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajete tudi vse preizkušnje materialov in konstrukcij.

7. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti stroški odvozov materialov ter vsi s tem povezani stroški, vključno stroški za sprotno čiščenje vozišč, stroški za formiranje deponij oziroma plačilo stroškov za uporabo javnih odlagališč.

8. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so stroški vseh prometnih zavarovanj in organizacije

prometa.

9. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti stroški arheoloških raziskav.

10. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti pri delih, pri katerih obstaja možnost prisotnosti talne vode, tudi stroški potrebnega črpanja vode.

11. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajeta vzpostavitev prvotnega stanja na vseh poteh, pločnikih, cestah, zelenicah, parkovnih ureditvah poškodovanih v fazi gradnje pogodbene investicije.

12. Pri izdelavi cene za odstranitev objektov je izvajalec dolžan izdelati rušitveni elaborat, pridobiti

ustrezno upravno dovoljenje in preveriti dejanske dimenzije in stanje objekta ter to upoštevati v ceni.

13. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajet celoten strošek izkopov in prevozov vsega

materiala.

14. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke«je pri vseh delih zajeta izdelava premičnih odrov višine

do 4m, delovnih odrov, eventuelna razpiranja gradbenih jam, varnostne ograje in podobno.

15. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta vsa zavarovanja fasadnih odrov do okolice kot so statični izračuni odrov s periodičnimi pregledi, označitve odrov, zavarovanja pred padanjem drobnega materiala in zaščita s prevlekami do okolice.

16. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so pri instalacijskih delih poleg navedenih stroškov zajeti tudi stroški pripravljalnih in zaključnih del, transportov, zarisovanj, izmer, manipulativnih stroškov, preizkusov po projektu oziroma navodilih projektantov (poskusna obratovanja, polnjenja, mediji, načini, tlaki, časi poskusnih obratovanj in meritev, praznjenje, izpiranja z različnimi mediji, doseganja pogojenih rezultatov, pregledi instalacij, reguliranje armatur, nastavitve automatik, izdelave zapisnikov o preizkusih), klorna dezinfekcija cevovodov, drobni, tesnilni material, nastavitve, meritve, sheme, navodila za poskusna in redna obratovanja, poskusni zagoni. Prav tako pa tudi vse potrebne meritve električnih instalacij s potrebnimi atesti, certifikati, zapisniki, preizkusi, zagoni.

17. Zidarska pomoč instalaterjem (dolbenja, preboji do 0,15 m2, ometavanje instalacijskih kanalov

i.p.d.) je zajeta v vrednosti »funkcionalni ključ v roke« instalacijskih del.

18. Inventarizacija in zakoličba obstoječih komunalnih naprav, ki se križajo z novimi je vključena v vrednosti »funkcionalni ključ v roke« komunalne opreme.

19. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta vsa čiščenja objektov vključno s finalnim čiščenjem pred dezinfekcijo prostorov.

20. Vodovodni in elektro priključek si zagotovi ponudnik – izvajalec sam na lastne stroške.

21. Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu investitorjevemu nadzoru.

22. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajeta tudi organizacija, koordinacija in varovanje proizvajalcev, dobaviteljev, izvajalcev, montažerjev investitorja, ki niso vključeni v pogodbo s ponudnikom-izvajalcem, vključno s potrebnimi skladiščnimi prostori, ki jih ponudnik-izvajalec organizira na gradbišču.

23. Manipulativni stroški za obrtniška in instalacijska dela izvajalcev, ki jih izbere investitor znašajo

3% od vrednosti del posameznih izbranih izvajalcev in so zajeti v ponudbeni ceni.

24. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je vključena dobava in vgraditev reperjev ter prva

geodetska izmera.

25. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajeto tudi dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z zakonom o graditvi objektov.

26. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajet tudi geodetski načrt novega stanja zemljišča.

27. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti tudi posnetki komunalnih naprav za potrebe

vpisa v kataster komunalnih naprav

28. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta tudi Navodila vzdrževanja in obratovanja

objekta.

Poleg zgoraj navedenega pomeni »funkcionalni ključ v roke«, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del in da izključuje vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013). Uporabljajo se lahko materiali, ki so določeni z Uredbo.

Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu naročnikovem nadzoru.

Naročnik bo v primeru dvoma na kvaliteto materialov ali v predložene ateste izvajalca, material ponovno atestiral in v primerih neustreznosti dal material izločiti z gradbišča, za stroške postopka pa bremenil izvajalca.

Ponudnik oz. izvajalec mora ureditev gradbišča in samo tehnološko izvedbo razpisanega objekta organizirati tako, da bo dejavnost v okolici čim manj motena in bo možen neoviran dostop do obstoječih lokalov in drugih prostorov.

17 PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun za predmetno javno naročilo mora biti izpolnjen na obrazcu št. 24, k obrazcu 25 pa ponudnik priloži popis del s predizmerami, ki ga izpolni s ponudbenimi cenami po posameznih postavkah:

• Ponudnik mora v originalni ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna v papirni in elektronski obliki (zaželeno je priložiti na elektronskem mediju – CD, DVD ali USB ključ).

• Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun v elektronski obliki in ga natisne, s tem, da mora na ponudbeni predračun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati in ga priložiti skupaj z izpolnjeno elektronsko verzijo v ponudbo.

• Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec

»Vrednost/enoto« ter % v celico »pribitek za funkcionalni ključ v roke«.

• Vnos ponudbenih cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo

ostati nespremenjene. Ko so vpisane cene, program sam izvrši vse potrebne računske operacije.

• Pribitek za »funkcionalni ključ v roke« mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. Pribitek za »funkcionalni ključ v roke« bo naročnik obračunal ob vsakem izplačilu.

• Obrazec ponudbenega predračuna – skupna rekapitulacija (obrazec št. 24) povzema skupne ponudbene vrednosti ter končno ponudbeno vrednost.

• Ponudnik mora v vse liste v datoteki vpisati cene. V kolikor cene ne vpiše, se šteje, da je ponudbena cena nič (0).

• V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.

• V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v Ponudbenem predračunu prišlo do računskih napak, sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme spremeniti.

Vsak poskus spremembe elektronske oblike popisa del (popisnih postavk, količin, formul) kot tudi poskus vdora v zaščitene celice, je nedovoljen in bo povzročil izločitev ponudbe.

18 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Vsaka ponudba s

krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar ne več kot za štirideset (40) dni, podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena.

19 TAJNOST POSTOPKA IN PODATKOV

Podatki, ki jih bo ponudnik izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni postopek. Podatki, ki bodo izrecno označeni kot zaupni, ne bodo objavljeni pri odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik in njegovo osebje so odgovorni za varovanje zaupnosti posredovanih podatkov.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. In 40. Členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 42/06, 60/06 – po pr., 26/07, 33/07, 67/07-ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 22.čl. ZJN-2 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS 24/03, 61/05, 113/05 ZinfP, 109/05, 28/06 in 117/06-ZdavP2)

Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 v primeru vložene zahteve za vpogled obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.

FINANČNA ZAVAROVANJA

20 SPLOŠNO O FINANČNIH ZAVAROVANJIH

Bančne garancije ali ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Od teh vzorcev garancije ne smejo bistveno odstopati in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov, kot jih je določil naročnik ali sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko/zavarovalnico.

21 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje

pri zavarovalnici za resnost ponudbe na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec

26) ali na drugem obrazcu, ki je sprejemljiv za naročnika, in ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem

pogledu.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 70.000 EUR. Original garancije za resnost ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe.

Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb oziroma najmanj do 14.10.2013 in se mora glasiti na pooblaščenca kot garancija za zahtevani znesek. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko pooblaščenec zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar ne več kot za štirideset (40) dni, podaljšajo rok veljavnosti garancije. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki.

Xxxxxxxxx za resnost ponudbe, priložene s strani ponudnikov, ki ne bodo izbrani, bodo vrnjene ponudnikom takoj po objavi obvestila o oddaji naročila v uradnih glasilih. Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena, ko bo Naročniku dostavil zahtevano garancijo za dobro izvedbo del.

Pooblaščenec bo unovčil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe v primeru:

• da ponudnik umakne ali spremeni svojo ponudbo v času njene veljavnosti, ki je navedena na

obrazcu ponudbe, ali

• če ponudnik, ki mu je naročnik sporočil, da je bil izbran za izvajalca, v času njene veljavnosti:

o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe ali

o ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo del v skladu z Navodili

ponudnikom za izdelavo ponudbe.

22 GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V roku deset (10) dni od podpisa pogodbe mora izbrani Ponudnik Naročniku priskrbeti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.

Garancija mora biti skladna z vzorcem iz obrazca št. 28.

Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.

23 GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti izvedenih del, bo izbrani ponudnik predložil še pred izplačilom končne situacije. Ta garancija mora veljati vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi.

Garancija mora biti skladna z vzorcem iz obrazca št. 30.

Garancijska doba, za katero se predloži bančna garancija je 3 leta od dneva zapisniške predaje in prevzema objekta, razen za vgrajeno opremo, za katero veljajo roki, v katerih jamči dobavitelj tega pohištva in opreme, vendar ne manj kot 1 leto od končne primopredaje objekta.

Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Garancijski rok se podaljša po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v garancijski dobi, za enak garancijski rok, kot je določen v teh navodilih.

V garancijskem roku je ponudnik - izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti oziroma odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi na predmetnem objektu. Ponudnik - izvajalec je dolžan poravnati naročniku vso škodo, ki bi nastala zaradi odprave napak.

Ponudnik-izvajalec mora v garancijski dobi na poziv naročnika oziroma uporabnika odpraviti

napake kot sledi:

• napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, nemudoma

• napake, ki niso nujne in ne morejo povečati škode, pa v najkrajšem času tako, da se ne moti obratovanja objekta oziroma v roku, ki ga narekuje naročnik.

Če se ponudnik-izvajalec ne odzove pozivu naročnika, da v zgoraj navedenih rokih odpravi nastale napake, lahko naročnik delo za odpravo napak odda drugemu izvajalcu na račun pogodbenega izvajalca.

Ponudnik-izvajalec izjavlja, da daje naročniku polnopravno pravico, da lahko naroča na račun ponudnika-izvajalca delo za odpravo pomanjkljivosti, ki izvirajo iz pogodbenih obveznosti, ki bi se pokazale v garancijskem roku, v kolikor jih ponudnik-izvajalec ne bi odpravil v dogovorjenem roku.

Ponudnik-izvajalec se obvezuje, da bo račune, ki bi nastali iz zgoraj navedenega vzroka, plačal v 15 dneh po prejemu, sicer bo naročnik za poplačilo teh stroškov unovčil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

PREDAJA PONUDBE

24 PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudnik naj ponudbo predloži v eni (1) zaprti pošiljki, razen v primeru, da njen obseg zahteva več pošiljk. V primeru več pošiljk mora biti vsaka od njih označena kot je navedeno v nadaljevanju.

Ponudba mora biti označena tako, da je razvidno:

• da gre za ponudbo za predmetno javno naročilo

• kdo oddaja ponudbo

• da gre za originalno xxxxxxx xxx xxxxxx

Ovojnica mora biti zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila

predana. Ponudnik lahko na ovitek ponudbe nalepi izpolnjen obrazec vzorca označitve ponudbe.

25 DOSTAVLJANJE PONUDB

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno,

Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, najkasneje dne 16.7.2013 do 9:00 ure po lokalnem času.

26 PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB

Naročnik lahko na podlagi svoje pobude ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za oddajo ponudb. Naročnik mora morebitne ponudnike obvestiti o tem na enak način kot je bilo objavljeno javno naročilo in z dopolnilom razpisne dokumentacije.

V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma prenesejo na nov datum.

27 PONUDBE, KI BODO PREDLOŽENE PREPOZNO

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Taka ponudba bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe.

28 SPREMEMBE IN UMIKI PONUDB

Pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo ali umaknejo že predložene ponudbe. Po izteku roka, določenega za prejem ponudb, ponudniki ne morejo več spremeniti ali umakniti ponudbe.

Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, označen in dostavljen v skladu s predpisi točke 19., pošiljka pa mora biti jasno označena z napisom »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo po poteku roka, določenega za prejem ponudb in v času veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe.

Umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Ponudba bo po končanem

postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.

ODPIRANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

29 ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno, dne 16.7.2013 ob 9:30 uri po lokalnem času v prostorih Občine Cerkno,

Xxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxx, xxxxx soba.

Ponudbe bo odprla Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo imenovana za to

priložnost. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila:

• nazive ponudnikov,

• spremembe ponudb in umike,

• končne ponudbene cene posameznih ponudnikov po posameznih sklopih,

• prisotnost bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja pri

zavarovalnici za resnost ponudbe.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v treh (3) delovnih dneh.

30 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba določenega ponudnika formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe.

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva

ne more sam preveriti.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

31 IZLOČITEV PONUDB

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi

ponudb izločila vse ponudbe, ki niso popolne.

»Popolna ponudba« je ponudba, ki je: pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in

primerna.

Ponudba bo nepravočasna, če jo bo naročnik prejel po izteku roka, določenega za prejem ponudb. Ponudba bo formalno nepopolna, če bo nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na

merila. Če bo formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ne bo formalno nepopolna.

Ponudba bo nesprejemljiva, če bo ponudbena cena v ponudbi presegala naročnikova zagotovljena sredstva ali če bo ponudbena cena višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.

Ponudba bo nepravilna če:

• če bo ponudba v nasprotju s predpisi ali

• če bo ponudbena cena v ponudbi očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali

• če ponudba ne bo izpolnjevala pogojev, navedenih v Poglavju 2 - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.

Ponudba bo neprimerna, če ne bo izpolnjevala pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega

naročila in zato ne bo izpolnjevala v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

32 NEOBIČAJNO NIZKE PONUDBE

Če bo naročnik menil, da je pri naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo neobičajno nizke ponudbe preveril. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Ponudnik je dolžan predložiti dokazila v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:

• ekonomičnost načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve,

• izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi

gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev

• izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik

• skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga

• možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.

Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.

IZBIRA IZVAJALCA

33 MERILO ZA IZBIRO

Naročnik bo po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb med popolnimi ponudbami izbral najugodnejšo ponudbo glede na merilo najnižja ponudbena cena.

34 PREVERITEV PONUDBE

Naročnik bo preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka. O tem bo obvestil tudi ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami.

35 PRAVICE NAROČNIKA

Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pred pogajanji bo naročnik ponudnike, ki jih bo nameraval povabiti k pogajanjem, seznanil s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.

Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o svoji odločitvi takoj pisno obvestil ponudnike in navedel razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ter ali bo začel nov postopek. Prav tako pa bo svojo odločitev uradno objavil na način, kot je bil objavljen javni razpis. V primeru zavrnitve vseh ponudb naročnik nima nobenih finančnih in drugih obveznosti do ponudnikov.

36 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo o svoji odločitvi o oddaji naročila ponudnike obvestil pisno. Svojo odločitev bo obrazložil

in navedel ugotovitve in razloge zanjo.

V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh (3) delovnih dneh od dneva prejema odločitve naročnika.

Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže.

Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh (3) delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik sme zavrniti zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve delno ali v celoti, če bi bilo lahko razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika ali če bi lahko sporočeni podatki vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili Zakona o javnem naročanju o varstvu podatkov.

37 REVIZIJA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D) ne določa drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.

O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 EUR.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-P3, pri čemer se namesto P3 vpiše 8 mestna številka, ki je sestavljena iz: P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in

iz katerega sklada.

9. potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

38 PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE

Po ocenitvi ponudb bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodb. Če se ponudnik v roku desetih (10) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Pooblaščenec bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži garancijo za dobro izvedbo del, postane izvajalec in pogodba prične veljati.

Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v desetih (10) dneh od prejema pogodbe ali ne priskrbi garancije za dobro izvedbo del v desetih (10) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi del, pri tem pooblaščenec unovči garancijo za resnost ponudbe.

39 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V kolikor bo izbrani ponudnik dal ali obljubil kakršnokoli darilo ali plačilo v denarju, ali kak drug dragocen predmet, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k ponudniku ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, bo že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ne bo veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

SPLOŠNA DOLOČILA IZVEDBE

40 ROK IZVEDBE DEL

Naročnik uvede izvajalca v delo najkasneje v 7 dneh po sklenitvi pogodbe.

Rok za izvedbo vseh del je: 10 mesecev; zaključek vseh gradbeno – obrtniških del najkasneje

do 31.5.2014.

Rok za izvedbo vseh del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v delo in se izteče, ko so vsa dela končana in sposobna za kvalitetno primopredajo del.

41 ROK PLAČILA

Rok plačila je 30. (trideseti) dan od dneva uradnega prejema računa, potrjenega s strani strokovnega

nadzora.

Naročnik bo za izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, izvrševal plačila v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalca.

42 ZAVAROVANJE POGODBENIH DEL

Ponudnik - izvajalec je dolžan na lastne stroške vse materiale in izvršena dela zaščititi proti kraji, vremenskim in drugim poškodbam.

Objekt in opremo, ki sta predmet del, mora ponudnik – izvajalec do primopredaje zavarovati pri zavarovalnici.

43 KVALITETA IZVEDENIH DEL

Izvajalec mora izvajati dela skladno z veljavno zakonodajo, razpisnimi pogoji, oddano ponudbo ter navodili predstavnikov naročnika in nadzornika. Dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti, tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in običaji dobrega gospodarja.

Ponudnik-izvajalec se obvezuje izvršiti vsa dela po svoji ponudbi strokovno, pravilno, solidno in kvalitetno in to vse v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi…), tehničnimi navodili, gradbenimi normami, normativi proizvajalcev in dobaviteljev materialov in določili teh navodil.

Ponudnik-izvajalec odgovarja za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za delo, ki ga sam opravi, kot tudi za delo svojih podizvajalcev.

Ponudnik-izvajalec je dolžan dati nadzoru naročnika na razpolago potrebno delovno silo za izvajanje aktivnosti na gradbišču: kontrole, merjenja in drugo pomoč v delovni sili in drobnem materialu, vendar brez pravice do plačila ali kakršnekoli odškodnine.

Ponudnik-izvajalec je dolžan na zahtevo nadzora naročnika prisostvovati pri vsakodnevnem pregledu

del in pri potrebnih merjenjih.

Ponudnik-izvajalec mora opraviti vse potrebne priglasitve in plačati vse pristojbine in takse po

veljavnih predpisih, potrebne zaradi opravljanja del.

Ponudnik-izvajalec sme uporabljati material šele, ko dobi za to pismeno odobritev nadzora naročnika. V kolikor ravna drugače, nosi rizik sam, enako trpi vse stroške, ki utegnejo nastati pri tem.

Če ponudnik-izvajalec ne izvrši naročila nadzornega organa, ima naročnik pravico, da najame drugega izvajalca, da izvrši potrebna dela, za stroške teh del pa bremeni izvajalca. O tem ukrepu mora naročnik nemudoma obvestiti izvajalca.

44 GRADBENA ADMINISTRACIJA

Ponudnik mora imeti na gradbišču vso z zakonom predpisano dokumentacijo (gradbeni dnevnik o izvajanju del, knjigo obračunskih izmer za morebitna pozneje naročena dela izven pogodbenega predmeta del, projekte za izvedbo, obračunske načrte, itd...), kar mora vračunati v svojo ponudbo skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov.

Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer potrjuje odgovorni nadzornik.

45 PREVZEM IN IZROČITEV GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH (GOI) DEL

Po izvedbi vseh pogodbeno dogovorjenih izvedbenih gradbeno obrtniških in instalacijskih del (v nadaljevanju GOI del), se izvede prevzem in izročitev GOI del, ki obsega kvantitativni in kvalitetni prevzem del s strani naročnika.

Prevzem GOI del se opravi v obliki primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani pogodbenih strank in strokovnega nadzora najkasneje v roku 7 dni po obvestilu izvajalca, da so dela končana.

Nadzor izvajalcu o prevzemu del na podlagi primopredajnega zapisnika izda potrdilo o prevzemu GOI del.

Prevzem GOI del se ne opravi, če dela niso izvedena v zahtevani količini in kvaliteti in niso primerna za uporabo ter če izvajalec ni predložil s strani nadzornega organa potrjenega gradbenega dnevnika.

46 NAČIN OBRAČUNA IN DOKONČNI OBRAČUN GOI DEL

Za izvedena gradbeno obrtniška instalacijska (GOI) dela izstavi izvajalec mesečne situacije za

opravljena dela.

Po uspešno opravljenem prevzemu GOI del se opravi dokončni obračun v obliki končne situacije.

47 NEPREDVIDENA, PRESEŽNA IN MANJKAJOČA DELA

Določba "funkcionalni ključ v roke" in podobni izrazi v razpisni dokumentaciji in pogodbi pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih del in presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

48 POGODBENA KAZEN

Naročnik lahko v primeru zamude, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ponudniku-izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV- ja za vsak dan zamude, vendar največ do višine 10 % vrednosti pogodbenih del.

POGLAVJE 2: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudniki morajo dokazati, da izpolnjujejo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji in potrditi svojo sposobnost z zahtevanimi dokumenti.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in naslednje dokumente, ki jih morajo ponudniki predložiti v svoji ponudbi:

1.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA – STATUS PONUDNIKA

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje:

1.1.1 da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/2012-UPB2):

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

1.1.2 da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

1.1.3 da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.

1.1.4 da ponudnik

• ni v postopku prisilne poravnave niti zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

• ni v stečajnem postopku niti zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,

• ni v postopku prisilnega prenehanja niti zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju,

• ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim

poklicnim ravnanjem,

• ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jo lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže,

• pri dajanju zahtevanih informacij v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal

zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

1.1.5 da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih

postopkih javnega naročanja.

1.1.6 da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: za točke 1.1.1 do 0.0.0.:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (Obrazec št. 4)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

Pri ponudbi skupine ponudnikov morajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi,

izpolnjevati pogoje ter predložiti zahtevana dokazila iz točk od 1.1.1 do 1.1.6.

Pri ponudbi s podizvajalci morajo podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, izpolnjevati pogoje ter

predložiti ustrezna dokazila iz točke 1.1.3.

1.2 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje:

1.2.1 da znašajo povprečni letni prihodki ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2010, 2011,

2012) najmanj 5.000.000,00 EUR.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Kot zadostitev pogoju se ugotavlja zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

Izjava o letnih prihodkih (Obrazec št. 12) ter dokazilo (S.BON-1 ali revidirano bilanco uspeha ali izvleček iz bilance uspeha ali drugo enakovredno dokazilo) za navedena tri leta, iz katerega so razvidni letni prihodki.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Izjava o letnih prihodkih (Obrazec št. 12)

Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012.

Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati letne prihodke enake najmanj 1.300.000,00 EUR.

Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

1.2.2 da ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Pri ponudbi skupine ponudnikov morajo pogoju zadostiti ter

predložiti potrdila vsi ponudniki v skupini ponudnikov.

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

Xxxxxxxx, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Xxxxxxxx, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva za oddajo ponudb.

Potrdila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

1.2.3 da bonitetna ocena ponudnika/vodilnega ponudnika, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB5 ali boljše

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Ustrezen bonitetni obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika/vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Izjava o bonitetni oceni (Obrazec št. 12),

Naročnik bo upošteval naslednje bonitetne ocene kot enakovredne SB6 agencije AJPES: bonitetna ocena Baa2 agencije Moody's ali bonitetna ocena BBB agencije S&P ali bonitetna ocena BBB agencije Fitch ali druga primerljiva ocena finančne institucije, izdana na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže tudi z bonitetno informacijo drugih bonitetnih hiš.

1.3 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje:

1.3.1 da ponudnik razpolaga s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo razpisanih del in tistimi, ki so odgovorni za nadzor kakovosti. Odgovorni vodja GOI del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 126/2007 in 108/2009) ter izkazuje izkušnje odgovornega vodje del v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila pri izgradnji ali obnovi najmanj dveh (2) objektov visoke gradnje, vsak v vrednosti najmanj 1.000.000 EUR z DDV.

Podatki o vodilnem tehničnem osebju (Obrazec št. 15).

Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

Potrdilo o referenčnem delu odgovornega vodje del (Obrazec št. 16).

Dokazila so lahko kopija dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika lahko zahteva original Potrdila o referenčnem delu, če je bila v ponudbi predložena kopija.

1.3.2 da ponudnik izkazuje izkušnje, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec izvedel ali obnovil najmanj tri (3) objekte visoke gradnje, vsak v vrednosti najmanj 1.000.000 EUR z DDV.

Potrdilo o referenčnem delu ponudnika (Obrazec št. 14).

Dokazila so lahko kopija dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika lahko zahteva original Potrdila o referenčnem delu, če je bila v ponudbi predložena kopija.

1.4 TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje v skladu s točko 7.2. priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju:

1.4.1 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov:

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in

proizvodov se morajo upoštevati rešitve iz izdelane projektne dokumentacije naročnika.

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250o C v

vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve

- 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z

98% motnostjo

- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11.

4. Uporabljen les mora izvirati iz zakonitih virov.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja:

Izjava ponudnika o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Obrazec št. 19), datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov.

1.4.2 Program in način usposabljanja upravljalca stavbe:

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točke 7.2. priloge 7 mora ponudnik priložiti k ponudbi izdelan program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Ponudnik bo moral po zaključku del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v roku dveh let po zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja:

Priložen program in način usposabljanja upravljalca stavbe (Obrazec št. 20), datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov.

1.5 DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje:

1.5.1 da ponudnik predloži bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 70.000,00 EUR, izdano s strani banke ali zavarovalnice.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Garancija se mora glasiti na glavnega ponudnika oziroma vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov.

Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe

(vzorec teksta je priložen na obrazcu št. 26).

Dokument mora biti original.

1.5.2 da bo ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom predložil naročniku bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava banke se mora glasiti na glavnega ponudnika oziroma vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov.

Izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 27).

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, datiran, podpisan in žigosan s strani banke/zavarovalnice. (obrazec št. 28)

Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

1.5.3 da bo ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom predložil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti gradbeno

obrtniških in instalacijskih del brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še

najmanj trideset (30) dni po poteku garancijske dobe 3 let.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava banke se mora glasiti na glavnega ponudnika oziroma vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov.

Izjava banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 29).

Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, datiran, podpisan in žigosan

s strani banke/zavarovalnice. (obrazec št. 30)

Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov.

POGLAVJE 3: SESTAVNI DELI PONUDBE - DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo, naj bodo zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, de je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje.

Vse strani ponudbene dokumentacije naj bodo oštevilčene z zaporednimi številkami.

Sestavni deli ponudbe:

1. Obrazec ponudbe (obrazec št. 1);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan vsak list s strani ponudnika / vodilnega

ponudnika.

2. Podatki o ponudniku ali vodilnem ponudniku/ponudnikih v primeru skupine ponudnikov

(obrazec št. 2);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov.

V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik ponudnika, je potrebno priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov. V primeru ponudbe skupine ponudnikov je pooblastila potrebno priložiti za vse podpisnike ponudnikov v skupini ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki.

3. Ponudba skupine ponudnikov (obrazec št. 3);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan vsak list s strani ponudnika / vodilnega ponudnika. V kolikor ponudnik nastopa kot samostojni ponudnik, obrazca ni potrebno prilagati.

4. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti (obrazec št. 4);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika

in vseh ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov

5. Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (obrazec št. 5);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov skupini ponudnikov.

6. Izjava ponudnika v zvezi z kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz

kazenske evidence (obrazec št. 6);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika

in vseh ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov.

7. Izjava zakonitega zastopnika v zvezi z kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev

podatkov iz kazenske evidence (obrazec št. 7);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika ponudnika /

vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov.

8. Udeležba podizvajalcev (obrazec št. 8);;

Obrazec mora iti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika. V

kolikor ponudnik / skupina ponudnikov nastopa brez podizvajalcev, obrazca ni potrebno priložiti.

9. Podatki o podizvajalcu (obrazec št. 9);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika. V kolikor ponudnik /skupina ponudnikov nastopa brez podizvajalcev, je potrebno na obrazcu navesti, da gre za ponudbo brez podizvajalcev.

V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik podizvajalca, je potrebno priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

10. Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in soglasju o neposrednih plačilih naročnika (obrazec št. 10);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani podizvajalca. V kolikor ponudnik / skupina ponudnikov nastopa brez podizvajalcev, obrazca ni potrebno priložiti.

11. Izjava ponudnika o finančnih obveznostih do potencialnih podizvajalcev (obrazec št. 11);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

12. Izjava ponudnika o letnih prihodkih in bonitetni oceni (obrazec št. 12);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov v skupini ponudnikov ter v primeru sklicevanja na kapacitete podizvajalca (podizvajalcev) pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti tudi s strani podizvajalca (podizvajalcev).

Poleg izjave ponudniki priložijo še:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

X.XXX-1 ali revidirano bilanco uspeha ali izvleček iz bilance uspeha ali drugo enakovredno dokazilo za navedena tri leta, iz katerega so razvidni letni prihodki ter ustrezen bonitetni obrazec.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011.

13. Xxxxxxxx, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva za oddajo ponudb. (obrazec št. 13)

Potrdilo mora biti predloženo s strani ponudnika / vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov v

skupini ponudnikov.

14. Potrdilo o referenčnem delu ponudnika (obrazec št. 14);;

Potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, podpisano in žigosano s strani naročnika – investitorja

referenčnega dela.

15. Podatki o vodilnem tehničnem osebju (obrazec št. 15);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

16. Potrdilo o referenčnem delu odgovornega vodje del (obrazec št. 16);;

Potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, podpisano in žigosano s strani naročnika – investitorja

referenčnega dela.

17. Izjava ponudnika o zagotavljanju kontrole kvalitete (obrazec št. 17);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

18. Terminski in finančni plan izvajanja del (obrazec št. 18);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

19. Izjava ponudnika o upoštevanju Temeljnih okoljskih zahtev (obrazec št. 19);;

Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

20. Program in način usposabljanja upravljalca stavbe (obrazec št. 20);;

Program mora biti datiran, podpisan in žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika.

21. Potrdilo o ogledu lokacije (obrazec št. 21);;

22. Obrazec označitve ponudbe (obrazec št. 22);;

Ponudniki na ponudbe lahko nalepijo priloženi obrazec označitve ponudbe.

23. Vzorec gradbene pogodbe (obrazec št. 23);;

Osnutek pogodbe mora ponudnik / vodilni ponudnik izpolniti, datirati, podpisati in žigosati vsako stran posebej. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe.

24. Ponudbeni predračun, ki ga po posameznih sklopih sestavljajo:

a. Obrazec ponudbenega predračuna – rekapitulacija (obrazec št. 24).

b. Obrazec ponudbenega predračuna – popis del in predizmere (obrazec št. 25);;

Obrazca morata biti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika na

vsaki strani.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna v papirni in elektronski

obliki v excel formatu (priloži se na elektronskem mediju – CD, DVD ali USB ključ).

25. Bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe, izdano s strani banke (vzorec teksta je priložen na obrazcu št. 26);

Ponudnik mora predložiti originalno garancijo za resnost ponudbe kot opredeljeno v poglavju Finančna

zavarovanja.

26. Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 27);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani banke/zavarovalnice.

27. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 28);;

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, podpisan, žigosan in datiran s

strani banke/zavarovalnice.

28. Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 29);;

Izjava mora biti izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana s strani banke/zavarovalnice.

29. Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (obrazec št. 30);;

Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, podpisan, žigosan in datiran s strani

banke/zavarovalnice..

30. Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.

OBRAZEC št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Ponudba št.

Na osnovi predmetnega javnega naročila dajemo ponudbo, kot sledi v nadaljevanju:

1. PONUDNIK:

Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v skupini ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov

2. KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO):

Ime in priimek
Organizacija
Naslov
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta

3. PONUDBENA IZJAVA:

Podpisani izjavljamo, da:

1. nudimo izvedbo razpisanih del v skladu s pogoji razpisne dokumentacije in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev za projekt »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«.

2. je cena naše ponudbe naslednja:

………………………………………………. EUR BREZ DDV

………………………………………………. EUR Z DDV

Z besedo EUR z DDV

V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v Ponudbenem predračunu prišlo do računskih napak, sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme spremeniti.

3. je naš ponudbeni rok izvedbe vseh del:

• 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo

• zaključek vseh gradbeno – obrtniških del najkasneje do 31.5.2014.

4. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb;

5. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 %

pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV) ;

6. izpolnjujemo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji;

7. pooblaščamo naročnika, da lahko preveri vse v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke in

navedbe;

8. soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da izbere ponudnika. V takem primeru

ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov.

9. soglašamo, da lahko naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Ta obrazec podpišejo tudi vsi partnerji skupne ponudbe.

PODATKI O PONUDNIKU ALI VODILNEM PONUDNIKU/PONUDNIKIH V PRIMERU PONUDBE SKUPINE PONUDNIKOV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

PONUDNIK

NASLOV PONUDNIKA

ZAKONITI ZASTOPNIK

KRAJ REGISTRACIJE

LETO REGISTRACIJE

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

KONTAKTNA OSEBA

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE

TELEFON

FAKS

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

Kraj in datum: Ponudnik

Žig in podpis:

PONUDBA SKUPINE PONUDNIKOV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

1. VODILNI PONUDNIK:

NAZIV

NASLOV PONUDNIKA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

TRR

TELEFON

FAKS

E- MAIL

2. OSEBA POOBLAŠČENA ZA PODPISOVANJE V IMENU SKUPINE XXXXXXXXXX:

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

TELEFON

FAKS

E- MAIL

3. VODILNI PONUDNIK IN OSTALI PONUDNIKI V SKUPINI PONUDNIKOV:

Naziv:	Področje dela in % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov
Vodilni ponudnik v skupini ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov
Ponudba skupine ponudnikov		100%

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da nastopa skupina ponudnikov.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

OBRAZEC št. 4

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V zvezi s predmetnim javnim naročilom pod materialno in kazensko odgovornostjo podajamo izjave o dokazovanju sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo:

1) da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena

v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/2012-UPB2):

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2) da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

3) da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež in predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.

4) da

• nismo v postopku prisilne poravnave niti za nas ni bil podan predlog za začetek postopka

prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

• nismo v stečajnem postopku niti za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,

• nismo v postopku prisilnega prenehanja niti za nas ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;; z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju,

• nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem,

• nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki nam jo lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže,

• pri dajanju zahtevanih informacij v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali

zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

5) da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

6) da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki

je predmet javnega naročila.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno štev.: , oz. na osnovi vpisa pri v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, štev.: izdano pri , dne in

smo člani naslednje organizacije. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Ta obrazec izpolnijo tudi vsi partnerji skupne ponudbe, zato se le-ta ustrezno kopira.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI

PODATKOV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila za predmetnega javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Izjavljamo tudi, da so vsi podatki, podani v ponudbi, resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Ta obrazec izpolnijo tudi vsi partnerji skupne ponudbe, zato se le-ta ustrezno kopira.

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI Z KAZNIVIMI DEJANJI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena

zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08

– popr. in 39/09, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Ta obrazec izpolnijo tudi vsi partnerji skupne ponudbe, zato se le-ta ustrezno kopira.

OBRAZEC št. 7

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA V ZVEZI Z KAZNIVIMI DEJANJI IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

• goljufija (211. člen KZ-1),

• protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

• povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

• goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

• neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

• ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

• zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

• ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

• pranje denarja (245. člen KZ-1),

• zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

• uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

• izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

• davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

• tihotapstvo (250. člen KZ-1),

• izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

• jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

• dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

• sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

• dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

• hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

POOBLASTILO

Pooblaščam naročnika, Občina Cerkno, Bevkova xxxxx 0, 5282 Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: Prejšnji priimek:

Datum rojstva: Kraj rojstva:

Občina rojstva: Država rojstva:

EMŠO:

Naslov stalnega bivališča:

Naslov začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Datum: Podpis zakonitega zastopnika:

Opomba: Ta obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika in partnerjev skupne ponudbe, zato se le-ta ustrezno kopira.

OBRAZEC ŠT. 8

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

	PODIZVAJALEC	VRSTA DEL	VREDNOST DEL
1
2
3
4
5

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o

tem pisno soglasje naročnika.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Obrazec se fotokopira, v kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

PODATKI O PODIZVAJALCU

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

PODIZVAJALEC

NASLOV PODIZVAJALCA

ZAKONITI ZASTOPNIK

KRAJ REGISTRACIJE

LETO REGISTRACIJE

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

KONTAKTNA OSEBA

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE

TELEFON

FAKS

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik podizvajalca, je potrebno

priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

Obrazec se fotokopira, v kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci.

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN SOGLASJU O

NEPOSREDNIH PLAČILIH NAROČNIKA

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da v primeru, da bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, soglašamo, da nam naročnik skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Ur.

l. RS št. 12/2013 ZJN-2-UPB5) namesto glavnega/vodilnega ponudnika neposredno poravna našo

terjatev do glavnega izvajalca.

Izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal vse svoje zapadle poslovne

obveznosti.

Skladno z določili 42. člena ZJN-2-UPB5 izjavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež in predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Obrazec se fotokopira, v kolikor ponudnik nastopa z več podizvajalci

IZJAVA PONUDNIKA O FINANČNIH OBVEZNOSTIH DO POTENCIALNIH

PODIZVAJALCEV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši

ponudnik, pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezujemo:

1. kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist podizvajalcev za izkazane ter potrjene terjatve podizvajalcev do nas kot ponudnika skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5);

2. bomo računu oziroma situaciji priložili potrjene račune oziroma situacije podizvajalcev;;

3. dajemo pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije obvezno neposredno plačuje podizvajalcem skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 ZJN-2-UPB5);

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

IZJAVA PONUDNIKA O LETNIH PRIHODKIH

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Osnovni kapital (znesek) EUR

Bonitetna ocena po metodologiji znaša

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je naš povprečni letni prihodek v obdobju zadnjih treh let (2010, 2011, 2012) znašal EUR.

leto	Celotni letni prihodek ponudnika
2010		EUR
2011		EUR
2012		EUR

Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), naj pri izpolnjevanju obrazca finančne podatke iz priloženih dokazil preračunajo na podlagi domačega povprečnega tečaja evra (EUR) za določeno leto.

Na tem mestu navedite upoštevan tečaj:

2010: 1 EUR =

2011: 1 EUR =

2012: 1 EUR =

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

OBRAZEC št. 13

POTRDILO, DA PONUDNIK V ZADNJIH 6 MESECIH

NI IMEL BLOKIRANEGA POSLOVNEGA RAČUNA

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Ponudnik priloži originalna potrdila bank, pri katerih ima odprte poslovne račune.

Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva za

oddajo ponudb.

Potrdilo mora biti predloženo s strani ponudnika / vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov v

skupini ponudnikov.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

OBRAZEC št. 14

POTRDILO O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

1. Podatki o referenčnem delu

Referenčno delo:
Naročnik:
Izvajalec:
Čas izvedbe:	datum začetka del:	datum zaključka del:
Kraj izvedbe:
Vrednost dobave:
Opis del: (opisana morata biti vrsta in obseg del, ki jih je izvedel ponudnik; iz opisa mora biti razvidno, da gre za izvedbo objektov visoke gradnje - poglavje 2. točka 1.3.2).

2. Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel dela v dogovorjeni kvaliteti in količini, in v zahtevanem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Potrdilo se izdaja izvajalcu in velja izključno za njegove potrebe kandidiranja za pridobitev javnega

naročila izvedbe projekta »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«.

Datum: Naročnik - investitor referenčnega dela žig

Kraj:

(podpis odgovorne osebe)

Obrazec se po potrebi fotokopira.

OBRAZEC št. 15 PODATKI O VODILNEM TEHNIČNEM OSEBJU

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Funkcija :

(odgovorni vodja del)

Ime: Priimek:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Izobrazba:

Strokovni izpit: po

(št. potrdila o oprav. strok. izpitu) (zakonska podlaga – ZGO-1 …)

Leta delovnih vseh izkušenj pri gradnjah:

(št. let)

Leta delovnih izkušenj na referenčnem delovnem mestu:

(št. let)

Reference za navedeno funkcijo:

Naziv projekta

Vrednost projekta

Leto izvedbe

Opis del (iz opisa mora biti razvidno, da gre za izvedbo gradnje objektov visoke gradnje - poglavje 2. točka

1.3.1)

Vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije

( vpis se zahteva za odgovornega vodjo del )

Identifikacijska št.:

Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice:

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

OBRAZEC št. 16 POTRDILO O REFERENČNEM DELU ODGOVORNEGA VODJE DEL

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

1. Podatki o referenčnem delu

Referenčno delo:
Naročnik - investitor:
Odgovorni vodja del:
Čas izvedbe:	datum začetka del:	datum zaključka del:
Kraj izvedbe:
Vrednost projekta:
Opis del: (opisana morata biti vrsta in obseg del, ki jih je izvedel ponudnik; iz opisa mora biti razvidno, da gre za izvedbo objektov visoke gradnje - poglavje 2. točka 1.3.1)

2. Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni odgovorni vodja del izvedel dela v dogovorjeni kvaliteti in količini, in v zahtevanem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi. Potrdilo se izdaja in velja izključno za potrebe kandidiranja za pridobitev javnega naročila izvedbe projekta »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«.

Datum: Naročnik - investitor referenčnega dela žig

Kraj:

(podpis odgovorne osebe)

Obrazec se po potrebi fotokopira.

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU KONTROLE KVALITETE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V primeru, da bo izbrana naša ponudba, bomo kontrolo kvalitete pri izvajanju naročila, zagotavljali na naslednji način:

Opomba: Ponudnik priloži potrdila/certifikate za zagotavljanje kakovosti oziroma napiše, kako bo

sistem kakovosti zagotavljal.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

TERMINSKI IN FINANČNI PLAN IZVAJANJA DEL

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V terminskem planu morajo biti jasno prikazane faze posameznih sklopov del z njihovimi aktivnostmi, podatki in vrednostmi.

Ponudnik mora pri pripravi terminskega plana upoštevati ponujeni rok izvedbe del skladno z

Obrazcem ponudbe (obrazec 1).

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te Uredbe.

Pri tem bomo upoštevali Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (točka 7.2. Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju):

1.	Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov bomo upoštevali rešitve iz izdelane projektne dokumentacije naročnika.
2.	Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali: d) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), e) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250o C v vrednostih več kot: - 30 g/l, brez vode, za stenske barve - 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo - 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, f) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.
3.	Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11.
4.	Uporabljen les bo izviral iz zakonitih virov.

Dokazila si naročnik pridržuje pravico zahtevati od izbranega ponudnika najkasneje pred podpisom

pogodbe.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

PROGRAM IN NAČIN USPOSABLJANJA UPRAVLJALCA STAVBE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točke 7.2. priloge 7 ponudniki priložijo k obrazcu izdelan program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Ponudnik bo moral po zaključku del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v roku dveh let po zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.

Priloženi program mora biti podpisan, datiran in žigosan s strani ponudnika/vodilnega ponudnika.

POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Ponudniki priložijo Potrdilo o ogledu lokacije, ki ga prejmejo na ogledu objekta, ki ga organizira

naročnik skladno z razpisno dokumentacijo.

OBRAZEC VZORCA OZNAČITVE PONUDBE

Predmet naročila:

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

Ponudnik

Opomba: obrazec na naslednji strani se lahko izpolni in nalepi na ovojnico, v kateri je ponudba!

Opomba: Vsi dokumenti, priloženi v ponudbi morajo biti zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. Pečata. Vse strani ponudbe morajo biti oštevilčene z zaporednimi številkami.

POŠILJATELJ:

Ponudbo prevzel:

Zap. št. prispelosti:

OBČINA CERKNO,

XXXXXXX XXXXX 0,

5282 CERKNO, SLOVENIJA

Datum prispelosti:

Ura prispelosti:

NE ODPIRAJ – PONUDBA –

JAVNO NAROČILO ZA ODDAJO NAROČILA STORITVE PO

ODPRTEM POSTOPKU ZA PROJEKT

Rekonstrukcija objekta

»VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

OBRAZEC št. 23

VZOREC GRADBENE POGODBE

Pogodbene stranke:

NAROČNIK

Občina Cerkno,

Xxxxxxx xxxxx 0,

5282 Cerkno

ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx

davčna številka: SI 54677696 (v nadaljevanju – naročnik)

IZVAJALEC

………………………………………

Matična številka podjetja:………………………………

Davčna številka podjetja:……………………………….

Transakcijski račun štev.:………………………………

ki ga zastopa direktor …………………………………..

(v nadaljevanju izvajalec) skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO št......

po sistemu »funkcionalni ključ v roke«

»Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«

1. člen

Na osnovi javnega razpisa za izvedbo investicije »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO« je bil z odločitvijo o oddaji naročila št. z dne za najugodnejšega ponudnika izbran izvajalec ....................................

2. člen

Predmet pogodbe je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za projekt »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO« po ponudbi št. , z dne , ki je priloga in sestavni del te pogodbe in je bila predložena v javnem naročilu po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil v Uradnem listu Republike Slovenije, dne , pod objavo št. .

Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije in zunanjo ureditev.

3. člen

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša EUR, % davek na dodano

vrednost znaša EUR. Skupna pogodbena vrednost gradbenih del znaša

EUR z vključenim DDV.

Pogodbena dela se izvajajo po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

4. Člen DOLOČILA PO SISTEMU »FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE«:

1. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativih

standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški kot so:

• Splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja, povezana z izvedbo del. Le - ta so opisana oziroma se jih lahko predvideva na osnovi ponudbene dokumentacije za omenjeno javno naročilo,

• vsi stroški za osebne dohodke, z vsemi prispevki in dodatnimi stroški kot so kilometrine,

stroški prevozov, dnevnice, terenski dodatki, stroški prehrane, nastanitve in podobno,

• vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,

• izdelava načrta organizacije gradbišča skladno z zakonom o graditvi objektov,

• zakoličenje objektov in komunalnih vodov skladno z zakonom o graditvi objektov

• pomožna dela,

• geomehanski nadzor,

• projektantski nadzor,

• nadzor distribucijskih služb,

• vsi projekti izvedenih del (PID)

• Izdelava Zasnove požarne varnosti za dela, ki so predmet tega razpisa

• Novelacija študije požarne varnosti in izkaza požarne varnosti, v kolikor bo to potrebno glede na izbrano ponujeno tehnično rešitev ponudnika - izvajalca

• morebitna potrebna soglasja ob izvajanju del,

• sodelovanja soglasodajalcev pri izvajanju del,

• naprava, vzdrževanje in odstranitev vseh začasnih dovoznih poti do objekta,

• morebitne stroške odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oziroma dostopnih poti na gradbišče,

• vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti,

• preiskave materialov, izdelkov, terena s pridobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v

Republiki Sloveniji,

• pridobitev izjav izvajalcev, certifikatov in drugih potrdil, potrebnih za uspešno izvedbo

primopredaje del,

• zavarovanje gradbišča za primere požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici.

• vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi točkami Ponudbenega predračuna, toda so potrebni za uspešno dokončanje del.

3. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta vsa dela, ki so v projektni dokumentaciji zajeta v

vseh ali samo v eni strukturi.

5. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajete tudi vse prevere dimenzij in kvalitet materialov obstoječega objekta.

6. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajete tudi vse preizkušnje materialov in konstrukcij.

8. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so stroški vseh prometnih zavarovanj in organizacije prometa.

9. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti stroški arheoloških raziskav.

10. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti pri delih, pri katerih obstaja možnost prisotnosti talne vode, tudi stroški potrebnega črpanja vode.

12. Pri izdelavi cene za odstranitev objektov je izvajalec dolžan izdelati rušitveni elaborat, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje in preveriti dejanske dimenzije in stanje objekta ter to upoštevati v ceni.

13. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajet celoten strošek izkopov in prevozov vsega

materiala.

14. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke«je pri vseh delih zajeta izdelava premičnih odrov višine do

4m, delovnih odrov, eventuelna razpiranja gradbenih jam, varnostne ograje in podobno.

17. Zidarska pomoč instalaterjem (dolbenja, preboji do 0,15 m2, ometavanje instalacijskih kanalov

i.p.d.) je zajeta v vrednosti »funkcionalni ključ v roke« instalacijskih del.

18. Inventarizacija in zakoličba obstoječih komunalnih naprav, ki se križajo z novimi je vključena v vrednosti »funkcionalni ključ v roke« komunalne opreme.

19. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta vsa čiščenja objektov vključno s finalnim čiščenjem pred dezinfekcijo prostorov.

20. Vodovodni in elektro priključek si zagotovi ponudnik – izvajalec sam na lastne stroške.

21. Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu

investitorjevemu nadzoru.

23. Manipulativni stroški za obrtniška in instalacijska dela izvajalcev, ki jih izbere investitor znašajo 3%

od vrednosti del posameznih izbranih izvajalcev in so zajeti v ponudbeni ceni.

24. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je vključena dobava in vgraditev reperjev ter prva

geodetska izmera.

25. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajeto tudi dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z zakonom o graditvi objektov.

26. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« je zajet tudi geodetski načrt novega stanja zemljišča.

27. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeti tudi posnetki komunalnih naprav za potrebe vpisa v kataster komunalnih naprav

28. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« so zajeta tudi Navodila vzdrževanja in obratovanja objekta.

Poleg zgoraj navedenega pomeni »funkcionalni ključ v roke«, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del in da izključuje vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013). Uporabljajo se lahko materiali, ki so določeni z Uredbo.

Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu naročnikovem nadzoru.

Izvajalec mora ureditev gradbišča in samo tehnološko izvedbo razpisanega objekta organizirati tako, da bo dejavnost v okolici čim manj motena in bo možen neoviran dostop do obstoječih lokalov in drugih prostorov.

5. člen

Začetek izvedbe gradbenih del je 7 dni po uvedbi izvajalca v posel. O uvedbi v posel se sestavi zapisnik. Rok izvedbe:

• 10 mesecev od uvedbe izvajalca v delo

• zaključek vseh gradbeno – obrtniških del najkasneje do 31.5.2014.

6. člen

Naročnik lahko v primeru zamude roka iz 1. odstavka 4. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV-ja za vsak dan zamude, ki je navzgor omejena na 10 % pogodbene vrednosti brez DDV-ja.

7. člen

Prevzem GOI del se opravi v obliki primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani pogodbenih strank in strokovnega nadzora najkasneje v roku 7 dni po obvestilu izvajalca, da so dela končana

Prevzem del se ne opravi, če dela niso izvedena v zahtevani količini in kvalitetno in niso primerna za uporabo ter če izvajalec ni predložil: s strani nadzornega organa potrjene gradbene knjige obračunskih izmer in gradbenega dnevnika.

8. člen

Za izvedena GOI dela izstavlja izvajalec mesečne situacije opravljenih del skladno z napredovanjem del. Nadzornik gradbeno knjigo obračunskih izmer pregleda in potrdi v treh delovnih dneh po prejemu le-te.

9. člen

Naročnik bo plačal situacije 30. (trideseti) dan od uradnega prejema situacije, potrjene s strani strokovnega nadzora, na transakcijski račun izvajalca št. , odprt pri oziroma na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu. Plačilni rok začne šteti naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Potrditev situacije s strani nadzornika je pogoj za plačilo na njeni podlagi. V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

10. člen

Po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu ter zapisniškem prevzemu vseh del se opravi dokončni obračun del. Dokončni obračun del se ne opravi, če pogodbeno delo ni prevzeto oziroma kvalitetni prevzem ni bil uspešno opravljen.

11. člen

V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednosti nepredvidenih in manjkajočih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti. Za dodatna dela se določi cena pozneje z dodatkom k pogodbi na podlagi pisnega potrdila teh del s strani strokovnega nadzora in naročnika pred pričetkom izvedbe teh del.

12. člen

Dodatna dela so tista dela, katerih izvedba ni nujna za izvedbo predmeta pogodbe, vendar naročnik,

izvajalec ali nadzornik ocenjujejo, da jih je smiselno opraviti v sklopu izvedbe pogodbenih del.

Izvedbo dodatnih del lahko predlagajo naročnik, izvajalec ali nadzornik. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji, izvede pa se jih na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi.

Za tako določena dodatna dela veljajo cene iz ponudbenega predračuna vključno z morebitnim

popustom.

13. člen

Izvajalec mora izvajati dela skladno s ponudbo, razpisnimi pogoji ter po navodilih predstavnikov

naročnika in nadzornega organa.

Dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti, tehničnimi predpisi,

standardi, pravili stroke in običaji dobrega gospodarja.

14. člen

Naročnik se obvezuje:

1. Uvesti izvajalca v delo v 7. dneh po sklenitvi pogodbe s tem, da:

▪ seznani izvajalca del z deli na lokaciji in s pogoji dela,

▪ izvajalcu izroči vso razpoložljivo dokumentacijo, s katero razpolaga

2. Omogočiti izvajalcu dostop do objekta in zagotoviti pogoje za izvajanje del.

15. člen

Izvajalec se obvezuje:

▪ po uvedbi v delo v roku, ki ga določita naročnik in nadzornik, naročniku predložiti usklajen terminski in finančni plan, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del iz 4. člena te pogodbe,

▪ izvajati dela skladno z določili te pogodbe,

▪ izvajati dela strokovno in kakovostno po veljavnih predpisih, normativih in standardih,

▪ opravljati delo na objektu samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanju varstva pri delu, veljavnim v RS,

▪ pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

▪ ščititi interese naročnika,

▪ ves čas izvajanja del skrbeti za red in čistočo na gradbišču, in v prostorih, kjer se bodo dela

izvajala,

▪ upoštevati predpise varstva pri delu in projektno dokumentacijo ter dela organizirati tako, da je

delo drugih izvajalcev in uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano,

▪ zavarovati dela pri zavarovalnici za temeljno nevarnost (požar, izliv vode) za delovno območje, kjer se bodo dela izvajala,

▪ skladno s 33. členom ZGO-1B zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati

investitorju - naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

16. člen

Izvajalec je dolžan odpraviti vse napake, ki so ugotovljene v zapisniku ob prevzemu v roku določenem

v zapisniku.

17. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti gradbenih del iz

3. člena te pogodbe, brez DDV-ja, to je EUR. Bančna garancija mora veljati še

najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo vseh del.

Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Po poteku roka iz 1. odstavka tega člena garancija ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če izvajalec v roku, navedenem v 1. odstavku tega člena, ne predloži bančne garancije, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo za resnost ponudbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca, bo naročnik unovčil bančno garancijo za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

18. Člen

Izvajalec se obveže, da bo še pred izplačilom končne situacije predložil naročniku bančno garancijo za odpravo vseh vrst stvarnih napak v garancijski dobi za vsa izvršena dela v višini 5f % vrednosti izvedenih del. Ta garancija mora veljati vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe za kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi.

Garancijska doba za kakovost izvedbe del je 3 leta od dneva zapisniške predaje in prevzema objekta, razen za vgrajeno opremo, za katero veljajo roki, v katerih jamči dobavitelj tega pohištva in opreme, vendar ne manj kot 1 leto od končne primopredaje objekta.

Ponudnik-izvajalec mora v garancijski dobi na poziv naročnika oziroma uporabnika odpraviti

napake kot sledi:

• napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, nemudoma

• napake, ki niso nujne in ne morejo povečati škode, pa v najkrajšem času tako, da se ne moti obratovanja objekta oziroma v roku, ki ga narekuje naročnik.

Ponudnik-izvajalec se obvezuje, da bo račune, ki bi nastali iz zgoraj navedenega vzroka, plačal v 15 dneh po prejemu, sicer bo naročnik za poplačilo teh stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je g. .

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je g. .

20. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki mu bodo

posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

21. člen

/v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci - obvezna sestavina pogodbe/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (podatki o podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);; navedba vrste dela ter predmeta, količine, vrednosti, kraja in roka izvedbe del:

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, namesto glavnega izvajalca na podlagi potrjene situacije neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svoji situaciji obvezno priložil situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo

predhodno potrdil.

Naročnik bo za izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, izvrševal plačila v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo pridobil pisno soglasje naročnika, naročniku predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu ter soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

22. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru

kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena (Protikorupcijska klavzula).

23. člen

Za medsebojne obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, kot za ostale medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, Zakona o graditvi objektov, Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

24. člen

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k

pogodbi.

25. člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer je pristojno

stvarno pristojno sodišče.

26. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 16. člena te pogodbe.

27. člen

Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik dva izvoda in izvajalec dva

izvoda.

NAROČNIK: IZVAJALEC:

OBČINA CERKNO,

XXXXXXX XXXXX 0,

5282 CERKNO,

g. Xxxxx Xxxxxx (župan)

..........................................

(naziv izvajalca)

..........................................

(ime in priimek podpisnika)

..........................................

(naziv podpisnika)

Datum: Datum:

Žig in podpis: Žig in podpis:

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA

SKUPNA REKAPITULACIJA			EUR
Vrednosti so v EUR!


1	GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

2	ELEKTRO INŠTALACIJE

3	STROJNE INŠTALACIJE

4	ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ BREZ DDV:

PRIBITEK ZA FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE		%

SKUPAJ S PRIBITKOM ZA FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE:

DDV:		22 %

SKUPAJ Z DDV:

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA – POPIS DEL IN PREDIZMERE

Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni predračun v elektronski obliki in ga natisne, s tem, da mora na ponudbeni predračun v papirni obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati in ga priložiti skupaj z izpolnjeno elektronsko verzijo v ponudbo k temu obrazcu. Elektronska verzija mora biti predložena v excel formatu.

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke Kraj in datum Upravičenec

Garancija št.

V skladu z javnim naročilom, objavljenim v , številka

, z dne , za projekt »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO« za potrebe naročnika , je ponudnik

dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR brez DDV-ja.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št……/…..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ,

ta garancija preneha veljati, ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka

(Žig in podpis)

IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

Kraj in datum

Upravičenec

V skladu z javnim naročilom »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«,

objavljenim na Portalu javnih naročil št. z dne , (naziv

banke) za naročnika Občina Cerkno, Bevkov trg 3, Cerkno nepreklicno izjavljamo, da bomo podjetju

(naziv in sedež ponudnika) v pirmeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila izdali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del, to je do 30.6.2014.

Bančna garancija bo brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter bo izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopala in ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Kraj in datum: Banka:

Odgovorna oseba:

Žig in podpis:

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO

POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke Kraj in datum Upravičenec

Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med naročnikom in (naziv izvajalca) za izvedbo del za projekt »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«,

je izvajalec dolžan izvesti pogodbena dela v skupni vrednosti EUR, z

besedo , v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti,

opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo ponudnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali EUR (10 % pogodbene vrednosti brez DDV-ja), če ponudnik svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi, ter če potrjene obveznosti do podizvajalcev, ne bodo pravočasno in pravilno poravnane. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št........./.......

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku roka za izvedbo del oz. najkasneje do .

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede

na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Kraj in datum: Banka:

Odgovorna oseba:

Žig in podpis:

IZJAVA BANKE O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Naziv banke:

Kraj in datum

Upravičenec

V skladu z javnim naročilom »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«,

objavljenim na Portalu javnih naročil št. z dne , (naziv

banke) za naročnika Občina Cerkno, Bevkov trg 3, Cerkno, nepreklicno izjavljamo, da bomo podjetju

(naziv in sedež ponudnika) v prImeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila, izdali bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 3 let.

Kraj in datum: Banka:

Odgovorna oseba:

Žig in podpis:

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Naziv banke Kraj in datum Upravičenec

Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med naročnikom in (naziv izvajalca) za projekt »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijski dobi brezplačno odpraviti vse napake skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave na način, opredeljen v citirani pogodbi.

Na zahtevo ponudnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali EUR (5% pogodbene vrednosti brez DDV-ja), če izvajalec v garancijski dobi ne bo izpolnil svoje obveznosti, opredeljene v zgoraj citirani pogodbi, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z gornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št........./.......

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Garancija velja za kvaliteto vseh izvršenih del 3 leta po prevzemu del s strani naročnika.

Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede

na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Kraj in datum: Banka:

Odgovorna oseba:

Žig in podpis:

POGLAVJE 4: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Rekonstrukcija objekta VEČNAMENSKI CENTER CERKNO«. Ponudniki ponudijo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti.

Dela se bodo izvajala po terminskem in finančnem planu, ki ju po uvedbi v posel, v roku, ki ga določa pogodba, izdela izbrani izvajalec ter posreduje investitorju – naročniku v pregled in potrditev. Terminski in finančni plan mora upoštevati rok izvedbe vseh del, določenih s to razpisno dokumentacijo.

Pri izvajanju pogodbe je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike uredbe in navodila, predpise in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji.

2 NAČIN IZVAJANJA DEL

Dela se izvajajo v skladu z razpisno s dokumentacijo, po popisu del iz ponudbe, razpisnih pogojih ter

po navodilih predstavnika naročnika in nadzornega organa.

Izvajalec je dolžan:

− pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

− ščititi interese naročnika.

3 GRADBIŠČE

Izvajalec je dolžan ograditi in označiti gradbišče, voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter upoštevati tudi vsa ostala določila pravilnika, ki ureja način označitve in organizaciji ureditve gradbišča, vsebino in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.

Izvajalec je dolžan varovati gradbišče ves čas izvajanja del, kot tudi v času, ko gradbišče ne obratuje. Izvajalec je torej zavezan poskrbeti za toliko večjo varnost na in izven delovišča, saj se le-to nahaja znotraj šolskega okoliša oz. območja, kjer se giblje veliko število obiskovalcev.

Izvajalec mora gradbene odpadke odpeljati na ustrezno lokacijo oziroma deponijo nenevarnih

odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki.

Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo, zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

Izvajalec mora dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja bremenijo izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni.

Izvajalec je dolžan po končanem delu zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

4 POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL NAČRTA PZI

4.1. OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA

4.1.1 LOKACIJA

Predvideni posegi se bodo izvajali na objektu na naslovu Bevkova 22, v Cerknem. Objekt leži na parcelah s parc. št. 569/, zunanja ureditev pa obsega parcele št. 569/1, 569/15 in 569/16 (zunanja ureditev, dovoz, dostop, parkirišča).

Predvidena gradnja se bo odvijala na območju, kjer veljajo prostorske sestavine planskih aktov občine:

_Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana občine Cerkno za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št.102/03)

_Prostorski ureditveni pogoji za območje urbanistične zasnove Cerkno (Uradni list RS, št. 102/03 in 1/08), Oznaka prostorske enote: C4-PLUŽINE.

4.1.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Investitor in lastnik obstoječega objekta, Občina Cerkno, ki je lociran na naslovu Bevkova 22, v Cerknem, parc.št. 569/19 (objekt) ter parc.št. 569/1, 569/15 in 569/16 (zunanja ureditev, dovoz, dostop, parkingi), namerava objekt rekonstruirati in mu spremeniti namembnost. Objekt je že izveden do podaljšane III. gradbene faze, prav tako je skoraj v celoti izvedena zunanja ureditev z ureditvijo dostopov, dovozov, parkingov ter komunalnih priključkov. Osnovni objekt je bil zgrajen pred letom 1968, delno že rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-106/2003, z dne 16.10.2003, zunanja ureditev s prometno ureditvijo pa je izvedena že v celoti, na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-79/2010 z dne 13.07.2010.

Obstoječi objekt je grajen s sistemom nosilnih in veznih opečnih zidov, debeline od 47-60 cm. Objekt je bil po potresu saniran tako, da so opečni nosilni in vezni zidovi na stiku s talno ploščo, po celotnem tlorisu objekta ojačeni z obojestranskimi jeklenimi vezmi. Ohranijo se tudi obstoječe medetažne konstrukcije, ki so izvedene z nosilci, opečnimi polnili ter tlačno ploščo. Ostrešje je izvedeno kot klasično, leseno ostrešje, s sistemom kapnih, slemenskih, grebenskih ter žlotnih leg in škarnikov. Edina večja konstrukcijska posega v objektu – poleg že omenjene ojačitve zidov, ki pa je bila izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja iz leta 2003 – sta izvedba novega armiranobetonskega stopnišča, s katerim so v vertikalni smeri povezane vse etaže ter armiranobetonskega jaška novega osebnega dvigala.

Preostala dela, ki jih je potrebno izvesti od III. podaljšane gradbene faze naprej, se v glavnem nanašajo na zaključna gradbeno obrtniška in instalacijska dela v notranjosti objekta. Dokončajo se vse podloge pod zaključnimi tlaki, izvedejo predelne stene, vgradijo notranja vrata ter finalizirajo vse vertikalne ter horizontalne površine. Izvesti je potrebno tudi kompletne strojne in elektro instalacije znotraj objekta.

Investitor namerava objekt adaptirati in rekonstruirati. Objekt je že izveden do podaljšane III. gradbene faze, prav tako je delno izvedena zunanja ureditev z ureditvijo dostopov, dovozov in parkingov. Za dokončanje del na objektu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351- 154/2011 z dne 30.11.2011, ki se je upoštevalo pri izdelavi dokumentacije PZI. Dne 21.12.2012 je bila izdana odločba o spremembi gradbenega dovoljenja, ki spreminja klasifikacijo objekta na sledečo: 57% uporabne površine objekta je namenjeno dejavnosti s klasifikacijo objekta 12610-stavbe za kulturo in razvedrilo, 23% za klasifikacijo 12120-druge

gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev in 20% za klasifikacijo 12111- hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev.

Po izdelavi načrta PZI bo sledila ponovna sprememba gradbenega dovoljenja zaradi gradnje zunanjega stopnišča in spremembe nekaterih odprtin na fasadi.

Meteorna kanalizacija ni bila v celoti izvedena oziroma ni bila povezana v sistem zbiranja meteornih vod. Izdela se načrt meteorne kanalizacije, ki se poveže na obstoječo vejo meteorne kanalizacije ob objektu in naprej v javno mešano kanalizacijo v cesti.

Zavod za spomeniško varstvo je podal pripombe na način rekonstrukcije fasade in stavbnega pohištva in zahteva spremembe videza objekta. Pri projektiranju se v okviru sklenjenih kompromisov upošteva kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, ki obsegajo barvanje profilacije na fasadi, izvedbo novega cokla ter restavriranje portala, kovanih mrež na oknih ter vhodnega stopnišča s stropno poslikavo.

4.1.3 OPIS PREDVIDENEGA STANJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije za ˝Večnamenski center Cerkno˝ je bila želja investitorja in projektanta ustvariti referenčni primer na področju prenove kulturne dediščine v večnamenski objekt z nastanitvenimi kapacitetami. Bivši ˝Dijaški dom˝ je primer ohranjene povojne arhitekture, ki v prostoru ohranja spomin na preteklost. Prav pri prenovi kulturne dediščine je zato pomembno, da se pokaže, na kakšen način je možno historičnim objektom vliti novo življenje, istočasno pa zaščititi njihovo bistvo s takšno prenovo, ki v največji možni meri ohranja ključne lastnosti takratnega arhitekturnega izraza. Kvalitetna prenova s prefinjenim občutkom v historično lupino vnaša nove vsebine, ki dediščino oplemenitijo in s sodobnim pristopom poudarjajo razliko med starim in novim. Nove vsebine se torej v ˝staro lupino˝ vnašajo z neko distanco, spoštovanjem in jasno ločnico, ki omogoča branje razvoja stavbe skozi čas. Prav v tem duhu se je nastavila prenova Večnamenskega objekta Cerkno.

PROGRAMSKA ZASNOVA OBJEKTA

V sklopu prenove se obravnavani objekt programsko deli na dva dela, in sicer je v zahodni trakt predvidena umestitev nastanitvenih kapacitet, čemur se nameni celotna klet ter zahodni trakt objekta po vertikali (levo od glavnega vhoda), kar skupaj predstavlja cca 1.023,00 m2 neto etažnih površin, celoten desni trakt (vzhodni del), vključno s celotno mansardo, v velikosti cca 627,00 m2, neto etažnih površin, pa bo namenjen kulturnim dejavnostim, pri čemer ta dejavnost obsega cca 57% površin.

Prostori za potrebe programov za kulturo in razvedrilo

Prostori za potrebe programov za kulturo in razvedrilo so umeščeni v SV trakt objekta. Po vertikali so povezani z dvigalom in z osrednjim stopniščem, ki je v souporabi z nastanitvenimi kapacitetami. Glavni vhod je z glavne ceste preko spomeniško zaščitenega portala.

Pritličje:

Glavni vhod za ta del programa je predviden preko glavnega vhoda v stavbo s cestne strani. V vhodni avli se ohrani stropna poslikava ter obnovi obstoječe notranje stopnišče in tlak iz teraca. Na JV delu je predviden večji skupni prostor-večnamenska soba, ki se po potrebi lahko predeli na dva dela in kjer je potrebno zagotoviti ustrezno akustiko s stropnimi jadri za absorpcijo zvoka. Na SV delu tega trakta stavbe je predviden predprostor večnamenskega prostora v pritličju, kjer so urejene tudi sanitarije za invalida in čajna kuhinja.

1. nadstropje:

V prvem nadstropju so predvidene 4 pisarne. Po potrebi se večja s predelno steno razdeli v dve manjši. Ob pisarnah se predvidi ureditev ločenih moških in ženskih sanitarij. Pred sanitarijami je umeščena manjša čajna kuhinja, ki je odprta proti hodniku, kjer naj se uredi tudi niša za skupno več funkcijsko napravo (fotokopirni stroj, skener, printer, ..). Na balkonu iz pisarne N1.02 Pisarna 1 je za restavrirano betonsko ograjo predvidena nova steklena ograja brez okvirja ustrezne višine.

2. nadstropje:

V drugem nadstropju je predvidenih 6 pisarn in sanitarije s čajno kuhinjo. Po pisarnah je po vseh etažah predviden parket, po internih hodnikih prav tako parket, po glavnem stopnišču in pred dvigalom pa samorazlivni teraco. Uredijo se ločene sanitarija (Ž in M) ter čajna kuhinje ob oknu na koncu hodnika, kjer se uredi tudi niša za skupno več funkcijsko napravo (fotokopirni stroj, skener, printer, ..).

Mansarda:

Mansarda je v celoti namenjena lokalnim društvom oz. izvajanju kulturnih dejavnosti. Predvidenih je 6 pisarn. Na skupne hodniku se uredi čajna kuhinja ter shramba za čistila. Za vseh šest pisarn se uredi skupen arhiv, kjer bo umeščena tudi elektro centrala.

Prostori za potrebe nastanitvenih kapacitet

Klet:

Celotna klet se nameni potrebam nastanitvenih kapacitet in sicer so v kletno etažo umeščeni sledeči prostori: kuhinja s spremljajočimi prostori oz. razdelilnica hrane, jedilnica 1 in 2, skladišče, garderobe, sanitarije, delavnica oz. prostor za vzdrževalca objekta, sušilnica, kotlovnica in prostor za klimat. V garderobnem delu se v zaprti niši locirata pralni in sušilni stroj. V jedilnici je zaradi varne evakuacije dovoljeno maksimalno število ljudi 50.

Fekalne vode se odvajajo po predvideni kanalizacijski veji ob JZ strani objekta, meteorna kanalizacija se spelje ob SV strani objekta in v cesti priključi na javno kanalizacijo. Opuščena greznica se poruši.

V kletni etaži se predlaga rešitev za servisni vhod v kuhinjo, ki naj se izvede s povečanjem obstoječega okna. V prostorih K21 in K20 se predvidi talno ogrevanje, za sušenje mokrih oblačil med smučarsko sezono je že predviden sistem sušenja s talnimi konvektorji pod garderobnimi omarami. Vhod v kletno etažo se uredi z zadnjega dvorišča.

Pritličje, 1. in 2. nadstropje ter mansarda:

V vse ostale etaže zahodnega trakta, se umestijo namestitvene kapacitete (sobe s

kopalnicami).

Posamezne nastanitvene enote oziroma sobe so zasnovane tako, da se je oprema združila v enoten volumen, ki je preplet novih sten s posteljo, omaro in delovno površino. Na ta način se med staro zidovje, ki se v največji možni meri ohrani in rekonstruira, z odmikom od starih sten (alu profil – distančnik ) vstavi element, ki je potreben za izvajanje funkcije prostora. Takšen inovativen pristop omogoči, da se večina opreme zloži v enoten element, kar ohranja zračnost prostora in ne daje občutka prenatrpanosti. Na ta način se je v objektu pridobilo 63 ležišč v eno- do šest- posteljnih sobah. Večinoma so postelje organizirane v pograde. Vsakemu ležišču pa pripada omara dimenzij 40/60 cm in del delovne površine s stoli. Tudi omare postanejo del tega volumna in so z namenom maksimalnega izkoristka vgradne ter iz enakega materiala za doseganje enotnosti volumna. Sama konstrukcija takšnega elementa je predvidena iz pocinkanih kovinski profilov, na katere se po sistemu mavčno kartonskih plošč pritrdi obloga, ki je izdelana iz brušenih in barvanih OSB plošč. Med tako izdelane

˝stene˝ se nato umestijo fronte in omar. Kovinska konstrukcija in obloga vključno s frontami

omar bi bili izvedeni v sklopu obrtniških zaključnih del pri izgradnji objekta, natančneje v sklopu montažnih predelnih sten.

V pritličju je locirana soba za dežurnega učitelja oziroma soba za invalidno osebo. Glavni vhod v namestitvene kapacitete je preko novega stopnišča iz zadnjega dvorišča. Ob vhodu je urejena manjša recepcija s pisarno, ob njej pa manjša sejna soba. V 1. nadstropju objekta, pa sta predvidena tudi 2 večja večnamenska prostora, ki se bosta uporabljala kot učilnici za 20-30 oseb, oz. za namene družabnih dejavnosti. Iz mansarde so odstrani obstoječo ekspanzijsko posodo, ki služi šoli in vso ostalo pripadajočo inštalacijo.

4.2 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

4.2.1 KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Zaradi izvedbe novih tlakov po objekt je prišlo do potrebe po višinski uskladitvi obstoječih preklad. Vse vratne odprtine v nosilnih zidovih razen ene so na istih mestih kot so obstoječe, tako da ni bistvenih posegov v nosilno konstrukcijo obstoječih zidov v objektu.

Zaradi višinske prilagoditve vratnih podbojev in instalacijskih kanalov se obstoječe preklade nadomestijo z novimi prekladami tako, da so v glavnem izvedene preklade pod ploščo v širini zidu in višini 25cm. Novi okvirji okoli vrat se izvedejo iz kvalitetnega vidnega betona, ki se ga brusi ter premaže s protiprašnim premazom, saj ostajajo novi okvirji v obstoječih stenah vidni. Na stiku med novimi AB okvirji iz vidnega betona in obstoječimi ometanimi stenami je predviden alu U profil. Pod instalacijskimi kanali se izvede preklada v širini zidu in višini 18 oziroma 20cm, ki nam omogoča pritrditev vratnih podbojev. Zaradi izvedbe fekalne kanalizacije v objektu bo potrebno skoraj v celoti porušiti talno ploščo kleti iz podložnega betona, ki se mestih porušitve nadomesti z novo AB ploščo debeline 12cm. Ob nosilnih stenah se izvede temeljni zidec širine 25cm, globine 85cm.

Ti gradbeni posegi nimajo vpliva na statično stabilnost in varnost objekta.

Kompletna nosilna konstrukcija v objektu je ostala nespremenjena.

Na zadnjem vhodu se na novo izvede zunanje AB stopnišče z dostopom v klet in nova podestna plošča na katero se naslanja jeklene zunanje stopnišče. Podestna plošča je debeline 20cm in sloni na novi AB steni ter obstoječih stenah. Pod podestno ploščo se izvede nova tlačna plošča debeline 20cm pred vhodom v klet in dodatna stopniščna stena s temeljem, ki služi kot opora podestni plošči in stopnicam.

Pri zunanji ureditvi se izvedejo AB prehodne stopnice zaradi višinske razlike med pločnikom

in vhodom. Izvede se tudi vzdolžni AB zidec debeline 15cm, ki služi pri zunanji ureditvi.

Za potrebe ekološkega otoka se izvede nov AB zid z novimi proti prevrnitvenimi temelji in z vsemi ukrepi za odvod meteorne vode. Zid je pri temelju debeline 40cm, na vrhu je pa debeline 25cm, kot je razvidno iz grafičnih prilog (pozicijski in armaturni načrt).

Uporabljeni beton je kvalitete C25/30, armaturne palice in mreže pa iz jekla kvalitete S500. Jekleni elementi so iz jekla kvalitete S235 J0. Ves uporabljeni material mora ustrezati vsem veljavnim predpisom ter zahtevam sodobne tehnike in materialov.

4.2.2. FASADA

Fasada objekta je že v celoti izvedena, po gradbenem dovoljenju iz leta 2003. Nadzor nad izvedbo je vršila Državna tehnična pisarna. Fasada je izolirana s 5cm stiropora in zaključena s klasičnim ometom.

Pri prenovi in popotresni statični sanaciji so nekatere značilnosti na fasadi objekta bile poenostavljene, kar se po zahtevah ZVKD Slovenije OE Nova Gorica, povrne v prvotno situacijo, kar pomeni, da je potrebno profilacije na fasadi pobarvati skladno z barvno študijo ZVKDS, ki je priložena k tehničnemu poročilu. Predvideno je samo barvanje okenskih okvirjev in delilnih fasadnih vencev ter obloga cokla s štokanimi betonskimi ploščami debeline 8 cm.

Obstoječi rustikalni betonski cokel se odstrani, izvede izravnava zidu z apnenocementno malto, na podlago navari vertikalna hidroizolacija iz bitumenskih trakov ter izdela novi cokel v podobnem izgledu kot obstoječi skladno s pogoji ZVKDS. Izvede se obloga iz štokanih betonskih plošč. Cokel minimalno izstopa iz linije fasade, zato ga je potrebno zaključiti s pločevinasto poličko z odkapnikom.

Obstoječe zidarske okenske odprtine s kovano mrežo v kleti se obnovijo, manjkajoče pa naredijo po vzoru na obstoječe. Okvirji okrog okenskih in vratnih odprtin, z izjemo kletnega dela, bodo izvedeni v barvi, ki se razlikuje od barve fasade po vzoru na barvno študijo ZVKDS. Zračni izpuhi na strehi se izvedejo iz kleparske pločevine v enaki barvi kot ostali kleparski izdelki na objektu. Obstoječi vhodni portal s stopniščem, balkonom in vhodnim tlakom se ohrani v svojem prvotnem izgledu. Poškodovane in onesnažene elemente portala, balkona in vrat se očisti in restavrira. Vrata se barvajo glede na barvno študijo.

Novo zunanje stopnišče na severni strani objekta se izvede iz jeklenih konstrukcijskih profilov in zaključi s ploščami iz teraca debeline 4cm. Stopnišče se zaključi z vetrolovom, iz katerega je možno vstopiti v objekt oziroma v dvigalo ( v kleti in pritličju). Podest stopnišča je armiranobetonski, konstrukcija vetrolova pa jeklena. Konstrukcija se zapre z esal oblogo in vmesno toplotno izolacijo.

Glede na zahteve izdelovalca zasnove požarne varnosti, je potrebno na novo izvesti oblogo celotne severne fasade in sicer z oblogo iz lamel kamene volne deb. 5 cm. Finalizacija fasade se v površinski strukturi ter barvi prilagodi ostalim fasadam objekta, skladno z barvno študijo izdelano s strani pristojnega soglasodajalca ZVKD Nova Gorica.

4.2.3. ZAŠČITA OBJEKTA PRED VLAGO

Obstoječi kletni zidovi in temelji niso hidroizolirani, zato je potrebno za preprečitev dviga kapilarne vlage kletne konstrukcije zidov ter talne plošče v celoti hidroizolirati. Objekt bo pred dvigom kapilarne vlage zaščiten z dvojno plastjo horizontalne bitumenske hidroizolacije, ki bo vgrajena nad podložnim betonom v kleti. Ker stik zidu in horizontalne talne plošče ni hidroizoliran, se na konstrukciji kletnih zidov izvede t.i. hidroizolacija s penetracijo, s čemer se prekine možnost prehoda kapilarne vlage iz konstrukcije temeljev, v konstrukcije kamnitih, betonskih, mešanih in opečnih zidov.

Hidroizolacija se izvaja nad temeljem objekta. V konstrukcijo kletnega zidu se izvrtajo vrtine. Vrtine se izvrtajo do globine 5-8 cm manj od debeline zidov. Vrtine se temeljito očistijo ter zapolnijo s silikonsko emulzijo, ki se jo penetrira v vrtine do zasičenja zidu. V zidu pride do kemijske reakcije s CO2 iz zraka in se tvori horizontalna bariera, ki preprečuje kapilarni dvig vlage.

Na zunanjem delu kletnih zidov se odstrani obstoječi betonski cokel, izvede izravnava zidu z apnenocementno malto, na podlago navari vertikalna hidroizolacija iz bitumenskih trakov, izvede toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, ter izdela nov cokel skladno s pogoji ZVKDS.

Meteorna vlaga

Objekt ima že izvedeno kompletno konstrukcijo ostrešja (lege, škarniki, opaž, sekundarna kritina, dvojno letvanje,) vključno s finalno opečno kritino. Streha je izvedena kot prezračevana streha, s čemer se prepreči možnost zamakanja v napušču. Vgrajeni so vsi potrebni vertikalni in horizontalni žlebovi. Streha objekta je zaključena z napuščem širine 80 cm, s čemer je preprečeno navlaževanje fasade ob deževju, prav tako je zaključni sloj fasade izveden iz vodoodbojnih in paropropustnih materialov. Vse utrjene površine zunanjosti objekta so izvedene v minimalnem naklonu v smeri od objekta, s čemer je preprečeno navlaževanje zidov. Zunanje asfaltirane površine, ki služijo dostopu, dovozu in parkirnim površinam so opremljene s požiralniki za odvajanje meteorne vode z zunanjih utrjenih površin.

Kondenčna vlaga

Glede na to, da je fasada toplotno izolirana, da na objektu ni toplotnih mostov ter da je za objekt izbran najprimernejši sistem ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja, na notranji površini zidov, ne more nastati kondenčna vlaga, ki bi lahko rezultirala s pojavom poškodb na ometih (razpoke, odpadanje ometa) in razvojem mikroorganizmov (plesen).

4.2.4 STREHA

Streha je obstoječa. Na njen niso predvideni nobeni posagi razen vgradnja strešnih oken. Nekaj oken je že obstoječih na objektu, ostala je potrebno nabaviti. Pri vgradnji oken bo potrebno nekoliko prilagoditi ostrešje, izvesti menjalnike in ponovno zapreti streho tako, da ne bo zamakala. Streha se s spodnje strani izolira s 20-22cm toplotne izolacije in zapre z oblogo iz mavčnokartonskih plošč.

4.2.5 GRADBENA DELA

4.2.5.1 RUŠITVENA DELA

Izvajalec mora pri rušenju upoštevati vse ukrepe navedene v varnostnem načrtu, ki je predmet te dokumentacije. Pred začetkom rušenja je treba ogroženo območje ograditi z varnostno ograjo ali na ustrezen način zavarovati, kar je odvisno od načina rušenja. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati, dokler rušenje ni končano. Rušitvena dela je potrebno izvajati postopoma, od vrha navzdol. Rušenje objekta sme biti zaupano le delavcem, ki so strokovno usposobljeni za tisti način rušenja;; delo mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorstvom določene strokovne osebe na delovišču.

Ročno rušenje predelnih sten , ograj, je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri.

Rušenje sten s podkopavanjem je prepovedano.V objektu ne bo posegov v nosilne elemente zgradbe. Ta potek del je potrebno izvajati po projektu in navodilih statika.

Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševin na tla na način, ki prepreči širjenje prahu.Ruševine in odpadni material je potrebno odvažati sproti v predvidene deponije oz. reciklažo.

Rušitvena dela so natančneje opisana in prikazana v načrtu odstranjevalnih del št. 70653- 02_3/2.V okviru projekta se z objekta odstrani vse elemente, ki jih je potrebno restavrirati ( zunanje vhodno stopnišče, vhodni potral, kovane mreže na oknih v kleti , …) in po izvedbi restavratorskih del ponovno vgraditi. Odstranijo se vsi stenski in stropni ometi ter keramika. Zaradi izvedbe fekalne kanalizacije v objektu bo potrebno skoraj v celoti porušiti talno ploščo kleti iz podložnega betona, ki se mestih porušitve nadomesti z novo AB ploščo debeline

12cm. Na zunanji strani zidov je potrebno porušiti obstoječi betonski torketni venec razadi

izvedbe hidroizolacije zidov.

V kletni etaži bo potrebno izvesti nekaj prebojev zaradi potrebe po novih vratih med jedilnico in kuhinjo. Zaradi potrebe po dodatnem servisnem vhodu bo potrebno enemu od obstoječih oken proti parkirišču porušiti parapet. Izvedejo se preboji za strojne in elektro inštalacije po celotnem objektu, ki so prikazani v načrtu arhitekture. Zaradi širjenja nekaterih vratnih odprtin bo potrebno izvesti rušitve za izvedbo novih AB vratnih okvirjev.

V kleti in pritličju se izvedejo preboji v obstoječem dvigalnem jašku za vrata dvigala s prehodno kabino. V pritličju se za potrebenovega vhoda z dvoriščne strani poveča okenska odprtina, kjer se izvedejo nova vhodna vrata v vetrolov. V drugem nadstropju se izvedeno ena nova vrata v nosilni steni za dostop do pisarne. Po objektu se poruši tudi obstoječi teraco tlak, pri čemer je potrebno vse bordure ( na spodnji sliki) ohraniti, saj se bodo ponovno vgradile v tlak ( cca 10m2) po shemi projektanta.

4.2.5.2 OPIS ZEMELJSKIH DEL

V sklopu zemeljskih del se izvede izkope za izvedbo fekalne kanalizacije v objektu, meteorne kanalizacije ob objektu, drenaže, hidroizolacije ter strelovoda. Vse izkope v objektu se izvaja ročno!

4.2.5.3 OPIS KANALIZACIJE

METEORNA KANALIZACIJA

Na objektu je izvedeno odvajanje meteornih vod iz strešin preko žlebov in vertikalnih odtočnih cevi. Na JZ strani objekta proti parkirišču pa je meteorna kanalizacija povezana v sistem s peskolovi in odvodnim kanalom, ki poteka do javne mešane kanalizacije v cesti. Zaradi izvedbe pločnika za dostop do šole bo potrebno preveriti višine jaškov in jih prilagoditi novi koti tlaka na pločniku. V tej fazi izvedbe objekta je potrebno izvesti meteorno kanalizacijo od vertikalnih odtočnih cevi dalje. Izvede se litoželezne vertikalne odtočne cevi žlebov do višine 2,00 od tal, peskolove ter vse potrebne jaške do zbirnega voda meteorne kanalizacije, ki poteka ob SV strani objekta. Priključitve meteorne kanalizacije na zbirni vod se izvedejo preko obstoječih jaškov. Zbirni vod meteorne kanalizacije se zaključi s priključitvijo na javno mešano kanalizacijo, ki poteka v cesti ob JV strani objekta. Okoli objekta se izvede drenaža na višini temeljev, ki se zaključi v obstoječem jašku pred objektom. Za izvedbo meteorne kanalizacije v območju vhodnega stopnišče s cestne strani bo potrebno odstraniti obstoječe stopnišče, vgraditi peskolov in zaključiti vertikalno odtočno cev, po izvedbi hidroizolacije objekta pa stopnišče ponovno namestiti.

FEKALNA KANALIZACIJA

Fekalna kanalizacija v objektu se izvede v celoti na novo. Potrebna bo izvedba izkopov za vgradnjo kanalov in jaškov fekalne kanalizacije. Zaradi tega bo potrebno v veliki meri porušiti tudi talno ploščo iz podložnega betona in jo nadomestiti z novo debeline 12cm. Fekalna kanalizacija se priključuje na obstoječo vejo, ki poteka ob JZ strani objekta in se priključuje javno kanalizacijo v cesti. Obstoječe jaške bo potrebno nadvišati zaradi izvedbe pločnika ob objektu, kjer se bo kota tlaka dvignila za cca. 12cm. Na zunanji strani objekta je potrebno izvesti nov jašek iz kuhinje, od koder poteka kanalizacija preko maščobolovilca in nato v obstoječi jašek fekalne kanalizacije ob objektu. Na sistem fekalne kanalizacije se poveže tudi fekalno vodo iz sanitarij hišnika v sklopu objekta šole.

4.2.5.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

V sklopu betonskih del se izvede nova talna AB plošča v kleti, debeline 12cm, saj je potrebno obstoječo v veliki meri porušiti zaradi izvedbe fekalne kanalizacije. Ob izvedbi nove plošče se izvede tudi temeljne zidce ob nosilnih zidovih globine 85cm. Izvede se temelje za novo zunanje stopnišče za dostop do kleti in pritličja, betonska stopnišča in podeste ter podporne zidove ob stopniščih. Na parkirišču ob objektu se izvede eko otok s pripadajočimi temelji, podpornimi zidovi in talno ploščo. V objektu se izvedejo razne preklade in vratni okvirji pri čemer je potrebno betone izvesti s kvaliteto za vidne betone!!!

4.2.5.5 OPIS ZIDARSKIH DEL

V sklopu zidarskih del je predvidena izravnava cokla objekta zaradi izvedbe hidroizolacije. Objekt je potrebno hidroizolirati z vertikalnimi in horizontalnimi hidroizolacijami. Vertikalne hidroizolacije s ščiti z toplotno izolacijo iz XPS-a. V stenah kleti je potrebno izvesti hidroizolacijo s penetracijo oz. t.i. hidrofobno bariero, ki bi preprečevala dvigovanje kapilarne vlage po konstrukciji objekta. Cokel se nato obloži s ploščami iz štokanega betona, ki se uporabijo tudi za tlake ob objektu. Vzorce obvezno potrdijo nadzor, investitor in projektant.

Predvidena je pozidava raznih odprtin in krpanje lukenj v obstoječih stenah. Povsod, kjer so predvideni vidni betoni je predvidena vgradnja alu U-profilov med novimi ometi in betonom, ki se brusijo in premažejo s protiprašnimi premazi za beton.

Po celotnem objektu je potrebno na novo izvesti vse stropne in stenske omete. Novi ometi morajo biti iz apnene malte grobe in fine ter na apnenem obrizgu. Uporabi se bio apneni omet brez cementa, ki mora biti oblikovan po liniji starega zidu brez izravnav, tako da daje videz starega ometa z neravninami, kot je prikazano na spodnji sliki. Kjer se stene oblagajo s keramiko in v srevisnih prostorih ( kotlovnica, klimatska strojnica, …) je potrebno omete izdelati z izravnavo površine. Po obodnih stenah objekta je potrebno vgraditi apnene toplotno izolacisjke omete kot.npr. Rofix Calce Clima Thermo. Tudi ti ometi se izvedejo po zgornjem navodilo. Pred izdedbo ometom mora izvajalec pripraviti vzorec, ki ja potrdi projektant.

Po celotnem objektu se izvedejo novi tlaki s toplotno izolacijo, estrihom in zaključnim slojem. Po celotni kleti, kjer je predvideno talno gretje, je potrebno predvideti sistemske plošče za talno gretje za tlake z omejeno višino( kot. npr. Stirotermal adapt). Po glavnem stopnišču, avli, večnamenskem prostoru in pripadajočem predprostoru je predviden tlak iz samorazlivnega teraca ve debelini 4cm. Na teracu je potrebno izvesti primerne dilatacije zaradi preprečevanja razpok v tlaku. Pred izvedbo mora izvajalec pripraviti vzorce, ki jih potrdi projektant. V nov tlak se bo po shemi projektanta vgradila bordura iz starih plošč teraca, ki se je pri izvedbi rušitvenih del pazljivo odstranila ter začasno deponirala za kasnejšo vgradnjo.

4.2.5.6 OPIS OBRTNIŠKIH DEL

V sklopu obrtniških del se izvedejo vse predelne stene, ki so po sistemu mavčnokartonskih plošč z oblogami bodisi iz navadnih mavčnokarotnskih plošč, vodoodpornih mavčnokartonskih plošč, ognjeodpornih mavčnokartonskih plošč ali OSB plošč.

Konstrukcija vetrolova na nivoju pritličja in stopnic do pritličja je jeklena. Jeklene stopnice so oblečene v plošče iz litega teraca debeline 4cm. Ograja je izdelana iz kovinskih pohištvenih profilov ter obložena z vlaknocementnimi ploščami ( kot.npr. Esal Swisspearl).

Vetrolov na nivoju kleti je iz armiranobetonskih sten. Na zunanji strani je viden beton, ii mora biti izdelan s primerno kvaliteto. Na nivoju pritličja je vetrolov iz kovinske konstrukcije, ki je z zunanje stani obložena z vlaknocementnimi ploščami , z notranje z OSB ploščami, vmesni prostor pa je zapolnjen s 10cm toplotne izolacije. V vetrolovu sta v nivojukleti in pritličja vgrajena predpražnika.

Notranje in zunanje ograje so izdelane iz kovinskih pohištvenih profilov različnih dimenzij, pocinkane in prašno barvane po RAL-u po izboru projektanta.

Na balkonu nad vhodnim portalom, kjer se restavriraobstoječa betonske ograja, je potrebno za ograjo namestiti dodatna stekleno ograjo brez okvirja primerne višine.

V večnamenskem prostoru je pod nivojem spuščenega stropa predviden nosilec za video projektor. Prostor bo možno s pomočjo večdelnih drsnih vrat iz OSB plošč predeliti na dva dela.

V sklopu gradbenoobrtniških del se izdelajo tudi posteljni boxi z nišami za vgradne omare in delovnimi površinami. Boxi so prikazani v detajlih v načrtu arhitekture. Sama konstrukcija takšnega elementa je predvidena iz pocinkanih kovinski profilov, na katere se po sistemu mavčno kartonskih plošč pritrdi obloga, ki je izdelana iz brušenih in barvanih OSB plošč. Med tako izdelane ˝stene˝ se nato umestijo fronte in omar. Kovinska konstrukcija in obloga vključno s frontami omar bi bili izvedeni v sklopu obrtniških zaključnih del pri izgradnji objekta, natančneje v sklopu montažnih predelnih sten.

4.2.5.7 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA

Na objektu so vgrajena nova okna v ALU izvedbi. Okna se ohrani. Nekatera okna so izvedena v celoti, špalete niso obdelane. Nekatera okna pa imajo vgrajene samo okvirje ali polkna. Zrakotesne vgradnje ne bo moč zagotoviti. Potrebno bo tudi rešiti detajl pritrjevanja polken na pločevinasto polico, saj za to ni bil izveden primeren detajl. Zunanje police so obstoječe in se ohranjajo. Polkna so prav tako v ALU izvedbi in so za celoten objekt obstoječa. Notranje police so v celoti nove in so izvedene iz teraca.

Za vsa notranja vrata so predvidena nova, opremljena naj bodo s sistemskim ključem in klasičnimi ključavnicami. Vrata so bodisi kovinksa v kovinskih okvirjih, steklena ali požarno odporna. V prostorih, kjer se gibljejo otroci so zasteklitve predvidene iz varnostnega kaljenega stekla. Glede na zahteve požarne varnosti so v shemah oken in vrat navedene zahteve glede požarne odpornosti vrat in oken.

V sanitarijah so predvidene predelne stene višine iz kompaktnih lesenih plošč, višine 2,20m.

4.3 PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO Z DIMENZIJAMI OZIROMA KAPACITETO

Priključki na infrastrukturo so večinoma obstoječi. Izveden je priključek na javno kanalizacijsko omrežje. Objekt ima vodovodni priključek, ki pa ga je potrebno preurediti.

Izvede se nov vodomerni jašek z vodomerom DN 50/20 pred objektom na trasi obstoječega priključka.

Obravnavani objekt se na NN omrežje naveže na prost izvod v TP ŠOLA CERKNO. Za potrebe napajanja obravnavanega objekta se od kabelskega jaška KJ_1 pred TP ŠOLA CERKNO do kabelskega jaška KJ_5 pod MPO obravnavanega objekta izvede nova kabelska kanalizacija. Kabelska kanalizacija se izvede s cevmi Stigmaflex 2x Ø 110 mm. Na ustreznih razdaljah, lomih trase ter odcepih se izvedejo kabelski jaški in sicer:

• štiri betonski kabelski jaški KJ_1, 2, 3, 4 dimenzije 1,2x1,2x1,2 m na lomu trase,

• betonski kabelski jašek KJ_5 dimenzije 1,0x1,0x1,0 m pod MPO obravnavanega

objekta.

• Vsi kabelski jaški se opremijo z ustreznim litoželeznim pokrovom z napisom

"Elektrika".

Za napajanje objekta se predvidi kabel NAYY-J 4x150 mm 2 . Dolžina trase znaša 180 m.

Obravnavani objekt se bo priključil na TK omrežje iz obstoječe TK kanalizacije.

Za potrebe novega priključka je potrebno izgraditi novo kabelsko kanalizacijo in priključno

omarico na fasadi obravnavanega objekta.

4.4 ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev je že skoraj v celoti izvedena, z ureditvijo dostopov, dovozov, parkingov ter komunalnih priključkov, na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-79/2010 iz dne 13.07.2010. V sklopu zunanje ureditve je potrebno predvideti posege na vseh treh sklopih zunanje ureditve.

Na parkirišču na JZ strani objekta je potrebno ob objektu umestiti pločnik za dostop do vhoda šole. V ta namen je potrebno premakniti parkirna mesta in predvideti drugačen režim parkiranja. Pločnik je potrebno nato povezati na pločnik ob glavni cesti, zaradi česar je potrebno porušiti del obstoječega betonskega zidu. Na tem mestu se uredi prostor za čakanje ob parkirišču s klopjo. Iz pločnika je urejen tudi servisni vhod v objekt. Ob servisnem vhodu se reorganizira parkirna mesta tako, da se pridobi površino za parkiranje dostavnega vozila in prostor za bočno raztovarjanje v bližini vhoda. Na parkirišču je predvidena ureditev eko otoka v bližini servisnega vhoda v klet ( pod obstoječim podpornim zidom, za ustreznim zastorom iz kovinskih mrež). Stopnišče iz parkirišča proti glavnemu vhodu se ohrani.

Na platoju pred glavnim vhodom v objekt je predvidena urejena površina s klopmi za

druženje ali posedanje ter dostopna pot do parkirišča in ulice na SV strani objekta.

Na dvorišču na SV strani objekta se ukine parkirišče. Urediti je potrebno odvodnjavanje platoja preko nove veje meteorne kanalizacije ob objektu, ki se priključi na javno kanalizacijo v cesti . Iz dvorišča je potrebno urediti dostopno stopnišče v klet in pritličje objekta. Invalidne osebe bodo v objekt dostopale s pomočjo stopniščnega vzpenjalnika, ki bo lociran v prostoru pod glavnim stopniščem, kjer bo imel urejeno tudi polnilno mesto. Na dvorišču je predvidena nova ureditev, ki bo nudila prostor za druženje in igro otrok ter razna družabna dogajanja ali počitek in sprostitev. Do prenovljene kotlovnice šole je predvidena dostavna pot, ki je izdelana iz travnih plošč. V sklopu zunanje ureditve je ob objektu predviden maščobolovilec za kuhinjo.

Uredi se tlakovana dostopna pot do objekta, ki se nadaljuje proti zadnjemu dvorišču. Pred vhodom v objekt se v območju stopnišča pod drevesoma uredi družabni prostor s klopmi. Okoli objekta se uredi pločnik iz pranih betonskih plošč, ob njem pa se izvede nov betonski zidec proti nižje ležečemu obcestnemu pločniku, ki se zaključi z betonsko klopjo. Zadnje dvorišče je urejeno kot večnamenski prostor, kjer je predvidena zunanja učilnica z fiksnimi lesenimi klopmi, ki je uporabna tudi kot letni kino ali zgolj prostor za druženje in igro otrok. Ob steno zalogovnika je možno postaviti projekcijsko platno in v večernih urah predvajati projekcije. Osrednji del dvorišča je prost in omogoča igro in prosto gibanje. V zadnjem delu dvorišča je predvidena dostavna pot, ki je tlakovana s travnimi ploščami, zavijalni radiji zahtevajo takšno širino in obliko poti. Med potjo in dvoriščem je predvidena zelena bariera, ki ločuje prostor za igro od dostavne poti, in v prostor vnaša zeleno komponento, ki prostor bogati in poživlja. Predvidena je zasaditev treh dreves s kupolasto krošnjo, ki nudijo senco za posedanje na klopeh v sklopu družabnih kotičkov pod krošnjami ( na primer acer palmatum globosum). Hortikulturna ureditev je prikazanah v grafičnem delu načrta arhitekture.

4.5 ELEKTRO INŠTALACIJE

Objekt bo imel nov NN priključek preko TP. Predvidena je merilno priključna omarice MPO nameščena na fasadi objekta. Predvidi se eden centralni UPS, nameščen v arhivu. Predvidi se napajanje v normalnem obratovanju in ob izpadu distribucijskega omrežja.

Ob izpadu omrežja mora omogočati 10 min delovanje pri polnem obratovanju. Po pisarnah se instalacija izvede z vodniki položenimi v ojačane instalacijske cevi, v spuščenem stropu ter vertikalno po predelnih stenah do električnih porabnikov.

Razvod instalacij v objektu se izvede podometno po stenah s kabli položenimi v plastične instalacijske cevi, po tlaku, betonski ploščah in stenah s kabli položenimi v ojačane instalacijske cevi.

V pisarnah so predvideni triprekatni parapetni kanali ter triprekatni stebriček z prilagodljivo višino, ki služijo za razvod instalacije moči, ter telefonske in računalniške instalacije.

Za vsako spalno mesto je predvidena vtičnica in vgradna LED svetilka. Razvod električnih kablov se izvede v negorljivih instalacijskih ceveh.

Vtičnice za splošno uporabo se namestijo na višini 0,5m od tal, nad delovnimi površinami 1,2m od tal. Vtičnice v pisarnah se namestijo v parapetne kanale Vse vtičnice je potrebno opremiti z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja. Zagotovljeno je zadostno število vtičnic v vseh prostorih objekta. Predvidene so vtičnice za potrebe čiščenja prostorov. Za posamezna delovna mesta so predvidene vtičnice mreža in UPS.

Ostale priključke splošne moči se prilagodi napravam, ki jih preko teh priključkov napajamo.

Razsvetljava prostorov je predvidena deloma z vgradnimi (spuščen strop) ali nadgradnimi svetilkami s fluorescentnimi sijalkami z elektronskimi dušilkami, svetilkami opremljenimi z varčnimi žarnicami in z LED svetili, odvisno od namembnosti prostorov.

Predvidena je pomožna in zasilna razsvetljava. Predvidena je tudi razsvetljava parkirišča. Razsvetljava parkirišča, se naveže na obstoječo javno razsvetljavo, v obstoječem kabelskem jašku, ki je lociran v pločniku ob parkirišču, s kablom NAYY-J 4x16 mm2.

Zasnova sistema za samodejno odkrivanje in javljanje požara je načrtovana skladno s Zasnovo požarne varnosti 196-08/11-ZPV. Javljanje požara se izvede s ciljem zagotavljanju pravočasnega odkrivanja požarnih veličin (prisotnost dima, porast temperature, ogenj), alarmiranja in ukrepanja v smislu zagotovitve požarne varnosti ljudi in premoženja.

Predvidena je registracija delovnega časa, video domofon in video nadzor. Telefonska in računalniška instalacija je združena, izvedena po sistemu univerzalnega, strukturiranega kabelskega ožičenja.

Predvideni sta dva komunikacijski vozlišči za oba sklopa ločeno. Predvidi se sistem sprejema televizijskega in radijskega signala preko digitalno zemeljskega in satelitskega signala (opcija satelitov Hotbird/Astra). Predvidena lokacija antenskih in satelitskih sprejemnikov je na strehi obravnavanega objekta. TV omarica za potrebe antenskega sistema se postavi v el. prostor. Na strehi je potrebno zagotoviti preboj (cca. 10x15 cm) za povezavo dovodnih kablov. Razvodne kable do vtičnic je zaradi potrebe distribucije SAT signalov potrebno napeljati iz vsake vtičnice direktno do TV omarice z Multiswitch razdelilnikom.

Na objektu se vgradi WiFi sistem. V predavalnici se vgradi brezžično multimedijsko dostopno točko. Dostopna točka se napajajo preko mrežne vtičnice 230V. V elektro prostor se vgradi multimedijski WiFi kontroler, ki omogoča upravljane z dostopno točko.

Za preprečitev zmrzovanja vode v žlebovih, žlotah in glavnih zunanjih stopnic so predvideni grelni kabli. Grelni kabli se napajajo in krmilijo preko centralnega krmilnika, ki je vgrajen v razdelilniku R.OGREVANJA ŽLEBOV.

Objekt je opremljen s strelovodom, ki je po fasadi že izveden.

4.6 STROJNE INŠTALACIJE

Po objektu se izvedejo strojne inštalacije komplet na novo. Objekt sicer že ima vodovodni priključek, ki pa ga bo potrebno preurediti. V ta namen se na trasi obstoječega priključka izvede nov vodomerni jašek z vodomerom pred objektom. Priprava tople sanitarne vode se bo pripravljala v treh kombiniranih akumulacijskih bojlerjih. Sanitarije pisarn bodo imele individualne električne grelnike vode po nadstropjih. Električna moč posameznega grelnika 2kW, volumna 10l. Potrebno je izvesti tlačni preizkus celotnega sistema v navzočnosti predstavnika investitorja oz. nadzora. Po končani grobi montaži a pred zakritjem cevovodov se celotna vodovodna instalacija očisti in izpere z vodo. Po čiščenju vodovodne instalacije, celotno instalacijo sanitarne pitne vode je potrebno dezinificirati.

Za odvod fekalnih in odpadnih vod se projektira celotna vertikalna in horizontalna kanalizacija do talnih jaškov kanalizacije. Horizontalna kanalizacija se spelje v tleh pritličja ter se izven objekta priključi na jaške zunanje kanalizacije. Vertikale se speljejo v zidnih utorih in vidno ob stenah, ter se po montaži zaprejo z obzidavo ali montažnimi oblogami. Vsi fekalni odtoki v kuhinji bodo vezani na fekalno zunanjo kanalizacijo preko maščobolovilca.

Cevi odtočne kanalizacije bodo iz PVC (polo-kal NG ali enakovredno) odtočnih cevi in enakih fazonskih komadov razen cevi v nivoju temeljev katere so del projekta arhitekture. Vertikalna kanalizacija naj bo izvedena od vseh vgrajenih sanitarnih elementov do osnovne horizontalne kanalizacije.

Vsi prehodi cevi skozi požarne sektorje morajo biti požarno zatesnjeni.

V objektu je predvideno hidrantno omrežje. Dispozicija hidrantnih omaric je razvidna iz načrta in je v skladu z zahtevami zasnove požarne varnosti. Predvidena je vgradnja hidrantnih omaric HOZ v stene oziroma obzidava. Premer napajalne cevi do hidranta je DN 50. Zvijava cev v hidrantu L=30 m ima premer DN 25. Za začetno gašenje požara so predvideni ročni gasilniki, katerih število in lokacija se uskladi s požarnim elaboratom (zasnovo požarne varnosti). Ročni gasilni aparati so narisani v načrtih vodovoda in kanalizacije.

Za ogrevanje prostorov se bo uporabila nova toplotna črpalka (zemlja-geosonda/voda) in po potrebi predvsem pri nižjih zunanjih temperaturah pod 00C tudi že obstoječa kotlovnica na lesno biomaso (peleti) v »OŠ Cerkno«. Predvideno je merjenje toplotne energije za ogrevanje objekta preko kotlovnice na lesne pelete ter merjenje energije oddane v sistem iz sistema toplotna črpalka – geosonde. Za potrebe toplotne črpalke so bile že izvedene vrtine (geosonde) in sicer 12 vrtin (ca. 96m), ki so locirane pod asfaltiranim parkiriščem pred objektom.

Skladno z pogodbo o dobavi energije je del opreme toplotne postaje in sicer dobava in montaža opreme od razdelilnika geosond do vključno toplotne črpalke in njene regulacije obravnavan v drugem popisu materiala in del (označeno na shemi toplotne postaje, risba 5.5.14-načrt strojnih inštalacij). Pred začetkom gradnje je potrebno izvesti meritve toplotne moči izvedenih geosond.

Radiatorsko ogrevanje prostorov se bo vršilo z jeklenimi ploščatimi radiatorji bele barve z vgrajenimi termostatskimi ventili z termostatskimi glavami. Predviden dvocevni nizkotemperaturni (45/350C) sistem radiatorskega ogrevanja. Cevovod talnega gretje v kleti dimenzije (16x2) se postavi na predhodno plast izolacije (stirodur). V kopalnicah v sobah bodo vgrajeni kopalniški cevni radiatorji.

V prostorih sušilnic opreme (smučarske opreme) bodo vgrajeni talni konvektorji z stenskimi regulatorji temperature. V kopalnicah v sobah bodo vgrajeni kopalniški cevni radiatorji. V prostorih sušilnic opreme (smučarske opreme) bodo vgrajeni talni konvektorji z stenskimi regulatorji temperature. Vgrajen bo energetsko varčen, nizkotemperaturni režim ogrevanja.

Objekt bo razdeljen na tri stroškovne enote: na sklop za kulturne programe, na sklop nastanitvenih kapacitet ter na skupne prostore. Vsak porabnik/enota na objektu bo imela svoj kalorimeter za ločeno merjene porabljene toplote ali hladu. Toplotna črpalka bo omogočala poleg ogrevanja tudi hlajenje objekta preko prezračevalnih naprav.

Nekateri skupni prostori bodo hlajeni preko prezračevalnih naprav, in sicer: jedilnici, učilnici in večnamenski prostor. Vsi skupni prostori bodo imeli urejeno prisilno prezračevanje. Sveži zrak se bo poleti ohlajeval, pozimi pa predgreval na bivalno temperaturo.

Klimatski napravi za jedilnico in učilnico 1 in učilnico 2 so nameščeni v klima strojnici v kleti objekta. Zajem svežega zraka in izpust slabega zraka sta predvidena na fasadi objekta. Klimatska naprava za prezračevanje sanitarij in garderob bo nameščena v spuščenem stropu v prostoru ženskih sanitarij v kleti. Klimatska naprava za prezračevanje večnamenskega prostora v pritličju bo nameščena v spuščenem stropu nad WC-jem.

Vsi zračni kanali bodo imeli požarne lopute oziroma bo kanal protipožarno obložen ob

morebitnem preboju sten požarnih sektorjev.

Prezračevanje kuhinje se izvede z dovodnim ventilatorskim sklopom (dovodni ventilator, filter zraka in dušilec zvoka, grelnik zraka), odvodnim ventilatorskim sklopom (odvodni ventilator, dušilec zvoka) in stenskim ekonomičnem parolovom. Z vpihovanjem zraka iz nape po njenem celotnem obodu napa v času delovanja prezračuje kompleten kuhinjski prostor okoli nje. Z dodanim kanalskim ventilatorjem v izoliranem ohišju se bo del svežega zraka iz nape preko kanalskega razvoda razpeljalo v sosednje prostore, ki so del celotnega kuhinjskega prostora.

Vsi prezračevalni kanali bodo izdelani iz pocinkane pločevine pravokotne ali okrogle oblike in vodeni v spuščenem stropu. Kanalski razvodi morajo biti dostopni za čiščenje.

Kanalski razvodi dovodnega zraka za prostore,ki se klimatizirajo so toplotno izolirani. Predviden je sistem digitalne regulacije (DDC) kompletne energetike in sistemov prezračevanja in delne klimatizacije.

4.7 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

TLAK PROTI TLEM NA GLAVNEM STOPNIŠČU V KLETI

- samorazlivni teraco 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 5cm

- PE folija

- T.I. XPS 5cm

- hidroizolacija

- izravnalna masa 2cm

- obstoječi podložni beton

- obstoječe nasutje

TLAK PROTI TLEM V GARDEROBAH, SANITARIJAH V KLETI

- keramika 1,5cm

- lepilo 0,5cm

- mikroarmiran cem. estrih 3,4cm

- PE folija

- sistemska izolacijska plošča za talno gretje 3,6cm

- T.I. XPS 3cm

- hidroizolacija

- obstoječi podložni beton

- obstoječe nasutje

TLAK PROTI TLEM V KUHINJI V KLETI

- epoksi premaz

- mikroarmiran cem. estrih 4cm

- PE folija

- T.I. XPS 3cm

- hidroizolacija

- nova talna AB plošča 12cm

- nasutje

TLAK PROTI TLEM V SUŠILNICI IN PROSTOROM ZA SMUČI V KLETI

- keramika 1,5cm

- lepilo 0,5cm

- mikroarmiran cem. estrih 3,4cm

- PE folija

- sistemska izolacijska plošča za talno gretje 3,6cm

- T.I. XPS 3cm

- hidroizolacija

- izravnalna masa 2cm

- obstoječi podložni beton

- obstoječe nasutje

TLAK PROTI TLEM V KOTLOVNICI IN PROSTORU ZA KLIMATE V KLETI

- epoksi premaz

- mikroarmiran cem. estrih 7cm

- PE folija

- T.I. XPS 5cm

- hidroizolacija

- obstoječi podložni beton

- obstoječe nasutje

TLAK PROTI TLEM V VETROLOVU V KLETI

- samorazlivni teraco 3cm

- mikroarmiran cem. estrih 5cm

- PE folija

- T.I. XPS 10cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 10cm

- nasutje

TLAK PROTI TLEM V JEDILNICI V KLETI

- PVC talna obloga s kremenčkovim peskom 0,2cm

- lepilo

- mikroarmiran cem. estrih 3,8cm

- PE folija

- T.I. XPS 3cm

- hidroizolacija

- AB talna plošča 12cm

- nasutje

TLAK V STOPNIŠČU PO VSEH ETAŽAH

- samorazlivni teraco 4cm

- obstoječa AB plošča

TLAK V PRITLIČJU

- samorazlivni teraco, keramika, parket 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 8cm

- T.I. XPS 6cm

-obstoječa medetažna plošča

TLAK V 1.NADSTROPJU- UČILNICE, SOBE, KOPALNICE

- parket / keramika 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 9cm

- T.I. XPS 8cm

-obstoječa medetažna plošča

TLAK V 1.NADSTROPJU-PREDPROSTORI

- samorazlivni teraco 4cm

- mikroarmiran cem. estrih 7cm

- T.I. XPS 8cm

-obstoječa medetažna plošča

TLAK V 2.NADSTROPJU- PREDPROSTORI, SOBE, KOPALNICE, PISARNE

- parket / keramika / samorazlivni teraco 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 7cm

- T.I. XPS 8cm

-obstoječa medetažna plošča

TLAK V 2.NADSTROPJU- MANSARDNI DEL

- parket / keramika 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 6cm

- T.I. XPS 3cm

-obstoječa medetažna plošča

TLAK V MANSARDI

- parket / keramika / samorazlivni teraco 2cm

- mikroarmiran cem. estrih 6cm

- T.I. XPS 8cm

-obstoječa medetažna plošča

STREHA

-obst. opečni zarezniki

-obst. letvanje

-sekundarna kritina-paroprepustna folija

-toplotna izolacija 22cm

-parna zapora

-alu podkonstrukcija med špirovci!!!

-mavčnokartonska plošča 1,25cm

4.8 POVRŠINE PROSTOROV IN PREDVIDENA OBDELAVA TLAKOV

šifra	prostor	m2	obdelava tlaka	obdelava stropa	obdelava zidu
K.01	Vetrolov	7,46	T: samoraz. teraco	S: brušen viden beton	Z: omet/OSB
K.03	Predprostor 1	7,16	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
K.04	Sanit.ženske	7,09	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.05	Sanit.moški	6,42	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.06	Garderobe ženske	9,35	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.07	Garderobe moški	9,35	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.08	Pr. za čistila	6,77	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.09	Hodnik 1	13,89	T: keramika	S: omet	Z: omet
K.10	Jedilnica 2	52,10	T: keramika	S: omet, mavčnokart.	Z: omet
K.11	Jedilnica 1	32,76	T: keramika	S: omet, mavčnokart.	Z: omet
K.12	Shramba	9,47	T: keramika	S: omet, mavčnokart.	Z: omet
K.13	Xxxxxxx	63,26	T: epoksi premaz	S: omet	Z: keramika
K.14	Hodnik 2	11,54	T: epoksi premaz	S: omet	Z: omet
K.15	Garderobe/Sanit. ženske	5,05	T: epoksi premaz	S: omet	Z: keramika
K.16	Garderobe/Sanit. moški	5,05	T: epoksi premaz	S: omet	Z: keramika
K.17	Kotlovnica/Xxxxxx	31,32	T: epoksi premaz	S: omet	Z: omet
K.18	Prostor za klimate	13,02	T: epoksi premaz	S: omet	Z: omet
K.19	Sušilnica	23,57	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.20	Prostor za smuči	10,18	T: keramika	S: omet	Z: keramika
K.21	Predprostor 2	6,10	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
K.22	Pr. za vzpenjalnik	3,46	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet, OSB
K.23	Stopnišče	18,01	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
	SKUPAJ POVŠINA KLETI	352,38
P.01	Vhodna avla 1	14,73	T: obstoječ tlak	S: omet, restavrirana freska	Z: omet
P.02	Predprostor 1	7,71	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet
P.03	Predprostor 2	47,69	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet, OSB
P.04	Čajna kuhinja	5,27	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet
P.05	Sanit. obisk./invalid	4,42	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.06	Večnamenski prostor	50,00	T: parket	S: mavčnokar. , akust. obloge	Z: omet
P.07	Predprostor 3	9,73	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet, mavčnokart.
P.08	Vetrolov	8,06	T: samoraz. teraco	S: OSB	Z: OSB
P.09	Vhodna avla 2	14,76	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet/OSB
P.10	Recepcija	14,45	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet/OSB
P.11	Sejna soba	21,75	T:parket	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet/OSB
P.12	Soba 1	30,04	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB, mavčnokart.

P.13	Kopalnica 1	4,09	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.14	Soba 2	15,05	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
P.15	Kopalnica 2	3,18	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.16	Soba 3	25,83	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
P.17	Kopalnica 3	3,87	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.18	Soba 4	23,28	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
P.19	Kopalnica 4	3,50	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.20	Soba 5	12,98	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
P.21	Kopalnica 5	5,22	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
P.22	Stopnišče	16,93	T: samoraz. teraco	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet
	SKUPAJ POVŠINA PRITLIČJA	342,54
N1.01	Predprostor 1	8,08	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet, OSB
N1.02	Pisarna 1	14,77	T: parket	S: omet	Z: omet
N1.03	Pisarna 2	19,16	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N1.04	Pisarna 3	16,72	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N1.05	Pisarna 4	16,69	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N1.06	Pisarna 5	29,56	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N1.07	Hodnik	19,43	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N1.08	Sanit. Ženske	3,84	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N1.09	Sanit. Moški	3,84	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N1.10	Predprostor 2	10,22	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet/OSB
N1.11	Soba 7	26,55	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N1.12	Kopalnica 7	4,56	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N1.13	Soba 8	24,36	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N1.14	Kopalnica 8	4,12	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N1.15	Soba 9	13,66	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N1.16	Kopalnica 9	5,22	T: keramika	S: mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N1.17	Predprostor 3	6,92	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet/OSB
N1.18	Učilnica 1	47,43	T: parket	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet
N1.19	Učilnica 2	59,22	T: parket	S: mavčnokart. spuščen	Z: omet
N1.20	Stopnišče	32,84	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
	SKUPAJ POVŠINA 1.NADSTROPJA	367,19
N2.01	Predprostor 1	8,08	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
N2.02	Pisarna 1	14,77	T: parket	S: omet	Z: omet
N2.03	Pisarna 2	19,16	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N2.04	Pisarna 3	16,72	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N2.05	Pisarna 4	16,69	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N2.06	Pisarna 5	29,56	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N2.07	Hodnik 1	19,43	T: parket	S: omet	Z: omet, OSB
N2.08	Sanit. Ženske	3,84	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika

N2.09	Sanit. Moški	3,84	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.10	Predprostor 2	10,18	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet/OSB
N2.11	Soba 10	26,50	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N2.12	Kopalnica 10	4,56	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.13	Soba 11	24,32	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N2.14	Kopalnica 11	4,12	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.15	Soba 12	13,70	T: parket	S: omet	Z: omet/OSB
N2.16	Kopalnica 12	5,22	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.17	Hodnik 2	7,51	T: samoraz. teraco	S:mavčnokart. spuščen	Z: mavčnokart.
N2.18	Soba 14	17,98	T: parket	S:mavčnokart. spuščen	Z: omet, OSB
N2.19	Kopalnica 14	4,62	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.20	Soba 15	24,17	T: parket	S:mavčnokart. spuščen	Z: omet, OSB, mavčnokart.
N2.21	Kopalnica 15	2,75	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.22	Soba 16	21,92	T: parket	S:mavčnokart. spuščen	Z: omet, OSB, mavčnokart.
N2.23	Kopalnica 16	3,68	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.24	Soba 17	9,12	T: parket	S:mavčnokart. spuščen	Z: omet, OSB, mavčnokart.
N2.25	Kopalnica 17	4,25	T: keramika	S:mavčnokart. spuščen	Z: keramika
N2.26	Stopnišče	32,82	T: samoraz. teraco	S: omet	Z: omet
	SKUPAJ POVŠINA 2.NADSTROPJA	349,51
M.01	Stopnišče	19,92	T: kamen	S: omet	Z: omet
M.02	Avla	17,60	T: samoraz. teraco	S: knauf	Z: omet/OSB
M.03	Sanit. moški	3,06	T: keramika	S: knauf	Z: keramika
M.04	Sanit. ženske	2,91	T: keramika	S: knauf	Z: keramika
M.05	Hodnik 1	11,92	T: parket	S: knauf	Z: omet/OSB
M.06	Shramba	2,42	T: parket	S: knauf	Z: knauf
M.07	Pisarna 1	21,15	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.08	Pisarna 2	17,57	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.09	Sejna soba	17,34	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.10	Xxxxx	11,09	T: parket	S: knauf	Z: knauf
M.11	Hodnik 2	9,15	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.12	Pisarna 3	27,29	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.13	Pisarna 5	16,15	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
M.14	Pisarna 4	21,66	T: parket	S: knauf	Z: knauf/OSB
	SKUPAJ POVŠINA MANSARDE	199,23
	SKUPAJ POVRŠINA	1610,85

4.9 DVIGALO

Tip: OSEBNO DVIGALO BREZ STROJNICE

NOSILNOST : 8 oseb/630kg

HITROST : 1,0 m/s

SISTEM POGONA : Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja, pogon preko pogonskih trakov, ki potrebujejo manj prostora, zato je kabina širša pri standardni širini jaška in nosilnost večja. Hrupnost dvigala je manjša.

VIŠINA DVIGA : 19,50m

ŠTEV. POSTAJ : 5

ŠTEV. VHODOV : 7 (prehodna kabina)

SISTEM UPRAVLJANJA

: • mikroprocesor DUPLEX 2KS-zbirno krmiljenje v obe smeri

• govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke)

• požarni program BR1

• kontrolni panel iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali

• svetlobna indikacija potrditve pozivov

• možnost priklopa na zunanji vir napajanja

• 2x senzorska tipkala na dotik prilagojena številu postaj

• svetlobni signal za preobremenitev

• tipka za zapiranje/odpiranje vrat

• tipka za alarm

• pozivi v etažah na ključ

• ločen poziv na ključ za nujno vožnjo

SIGNALIZACIJA : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje v kabini

v glavni postaji : Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong

v ostalih postajah

: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong

KABINA : • stene iz brušene nerjaveče pločevine

• odbojne letve iz brušene nerjaveče pločevine dimenzij

120/15mm na vseh treh stenah

• okrogel ročaj iz brušene nerjaveče pločevine na dveh straneh, ogledalo

• strop in brušene nerjaveče pločevine z indirektno razsvetljavo

• tla obložena s teracom-NI VKLJUČENO V DIGALU

• zasilna razsvetljava

• prostoročna telefonska povezava s klicnim centrom

zaščita

vhoda

: širina 1230 mm, dolžina 1370 mm, višina 2200 mm

: 1, neprehodna kabina

: • elektronska svetlobna zavesa PROGARD L

• omejilec sile zapiranja

VRATA KABINE : Avtomatska, centralno-teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine, frekvenčno reguliran pogon

: širina 900 mm, višina 2100 mm, varovanje s fotocelico

JAŠKOVNA

VRATA

: Avtomatska, centralno-teleskopska, 4-delna, iz brušene nerjaveče pločevine

širina 900 mm, višina 2100 mm

JAŠEK DVIGALA :

: širina 1700 mm, globina 2000 mm

: 3740 mm

: 1300 mm

Vključeno v ceno : • razsvetljava jaška

• lestev za dostop v xxxxx

• vsa varnostna in končna stikala

• servisna komandna plošča na strehi kabine

• ploščice in napisi

STROJNICA : Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

ELEKTRIČNA

NAPETOST

: 3 x 400V / 230V, 50 Hz

4.10 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

4.10.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

4.10.2 VARNOST PRED POŽAROM

Sestavni del projektne dokumentacije je zasnova požarne varnosti št. 196-08/11-ZPV IZDELOVALCA Komplast d.o.o., na podlagi katere so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred požarom.

4.10.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

4.10.4 ZAŠČITA PRED HRUPOM

Za ustrezno omejevanje ogrožanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih možnosti za počitek in delo uporabnikov objektov, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred različnimi oblikami hrupa.

4.10.5 GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih rab (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 77/2009 Xxx.XX: U-I- 138/08-9). Za premoščanje višinskih razlik se predvidi dvigalo, ki je dimenzionirano za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Poleg dvigala je za zagotavljanje uporabe objekta gibalno oviranim osebam predviden stopniščni vzpenjalnik, ki je lociran v prostoru za stopniščni vzpenjalnik pod glavnim stopniščem, kjer ima urejeno tudi polnilno mesto. V pritličju je ena nastanitvena enota pričlagojena za uporabo osebe na invalidskem vozičku.

4.11 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge sprememb potrdijo odgovorni projektant arhitekture, nadzor in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične

pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata