NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za elektromontažna dela in dobavo opreme v RTP Tolmin se izvaja v skladu z določili:

• Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/15 in 14/18, 69/00-xxx.XX, ULEU 279/19, ULRS 49/20- ZIUZEOP, 80/20-ZIUOOPE) in podzakonskih aktov,

• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP- D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, št. 60/17, 72/19),

• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS št. 69/11-UPB2).

• Drugih zakonov, podzakonskih predpisov in mednarodnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem oz. v prevodu v slovenskem jeziku, ki ga mora opraviti sodni tolmač. Tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material lahko ponudnik predloži v angleškem jeziku.

Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:

3.1 Uvodni pogoji:

Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference, kolikor referenc ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Reference, kjer sta potrjevalec in nosilec reference isti osebi, ne bodo upoštevne. Reference se ne seštevajo, izvajalec je moral izvesti celoten obseg na enem objektu. Reference morajo biti izpolnjene v celoti (vsi zahtevani podatki v obrazcih) in potrjene s strani odgovorne osebe končnega naročnika referenčnega objekta.

Za reference za izvedbo del izven območja Republike Slovenije mora biti naročnikom – potrjevalcem referenc v potrditev skupaj s slovenskim referenčnim obrazcem predan tudi prevod obrazca v uradni jezik države, kjer ima naročnik – potrjevalec sedež. Prevod mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik ponudbi predloži potrjena oba obrazca (slovenski izvod in prevod). Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o zagotavljanju kadrovske sposobnosti (referenčna potrdila, dokazila o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument, …)

Upoštevane bodo samo reference za zadnjih 8 let od objave predmetnega JN, na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E. Vsa pogodbena dela morajo biti zaključena. Referenčni objekt mora biti v namenski uporabi.

3.2 Reference nosilca posla:

Nosilec posla (ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov) mora predložiti najmanj eno pozitivno ocenjeno referenco.

Referenca mora obsegati izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu vsaj 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP.

Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod sodno zapriseženega tolmača v slovenski jezik.

V referencah mora biti naveden naročnik, nosilec posla, naslov projekta – objekta, kjer so referenčna dela izvedena, leto izvedbe del, ocena kvalitete izvedenih del in kontakt za morebitno preveritev reference (OBRAZEC R-1).

3.3 Reference vodja del:

Ponudnik mora navesti vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ (OBRAZEC I-1) in biti vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS kot VD in predložiti najmanj eno pozitivno referenco za vodenje del - OVD (izvedbo elektromontažnih del na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav, demontaža in montaža sekundarne opreme in kabliranje do omar sekundarne opreme) v bližini napetosti, v obsegu vsaj 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetskem objektu RTP ali RP (OBRAZEC R- 2).

Kolikor ponudnikov vodja del v času oddaje ponudbe ni vpisan v IZS kot VD, ponudnik zanj predloži ustrezna dokazila, ki dokazujejo, da izpolnjuje pogoje za VD v državi, v kateri deluje, in izjavo, da bo do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izvedel potrebne vpise v zbornice RS. V takem primeru je ponudnik, kolikor bo izbran kot najugodnejši, dolžan v roku najdlje pet delovnih dni od objave odločitve o oddaji naročila naročniku dostaviti dokazila o uspešnem vpisu imenovanega VD v IZS, sicer naročnik lahko vnovči instrument zavarovanja za resnost ponudbe in spremeni odločitev o oddaji naročila skladno s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3.

V primeru da je VD referenčni posel izvajal kot podizvajalec, mora referenco potrditi končni naročnik (investitor).

V referencah mora biti naveden naročnik, VD, naslov projekta – objekta, kjer so bila referenčna dela izvedena, leto izvedbe del, pozitivna ocena kvalitete izvedenih del in kontakt za preveritev reference.

Vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ in mora biti elektro stroke.

Ponudnik bo pred pričetkom del imenoval vodjo del skladno z GZ, ki ga je navedel v ponudbi in katerega referenco je priložil k ponudbi. Vodja del mora biti dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del, s čimer se strinjata tako ponudnik kot VD.

3.4. Ostali pogoji:

• Plačilni rok je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računana.

• Ponudnik mora oddati ponudbo za celoten obseg javnega naročila.

• Ponudnik mora predložiti okviren terminski plan izvedbe del v MS Projectu oz. kompatibilnem programu (v papirni in digitalni obliki), ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti Dinamični detajlni terminski plan bosta naročnik in izbrani ponudnik izdelala skupaj.

• Ponudnik mora sprejeti pogoj, da je napredovanje vseh pogodbenih del poleg terminskega plana naročnika in poteka javnih naročil na objektu RTP Tolmin odvisno tudi od elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope in zagotavljanje breznapetostnega stanja.

• Ponudnik in vsi morebitni podizvajalci morajo sprejeti pogoj, da bodo morali izvajati dela tudi v soboto in po potrebi tudi v nedeljo, če bo elektroenergetska situacija vezana na potrebne izklope daljnovodov in polj tako zahtevala.

• Ponudnik mora predIožiti organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta. Navedeni morajo biti dejanski izvajalci za posamezna dela na objektu ter poimensko navedeni odgovorni kadri za projekt za posamezno področje. Organizacijska shema mora biti priložena ponudbi in podpisana ter potrjena s strani odgovorne osebe ponudnika in dejanskih izvajalcev del ter imenovanega vodje del.

• Pri pregledu ponudb bo naročnik v primeru neskladij med dokumenti upošteval podatke iz izpolnjenih tabel.

• Dela na gradbišču se izvajajo praviloma od ponedeljka do petka v rednem delovnem času tj. od 7 do 15 ure, če ne bo drugače dogovorjeno na uvedbi v delu z nadzornikom RTP Tolmin. V kolikor bo naročnik zahteval, se bodo določena dela, zaradi katerih so potrebni varnostni izklopi VN naprav, izvajala tudi izven delovnega časa naročnika, dodatnih stroškov zaradi podaljšanega delovnega časa ali dela na nedelovne dni naročnik ne bo priznaval.

3.5 Roki izvedbo del:

Končni rok izvedbe vseh del: 30.12.2022.

Ponudnik mora sprejeti pogoj, da je napredovanje del odvisno od elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope in zagotavljanje breznapetostnega stanja.

3.6 Garancijska doba:

Garancijska doba je 36 mesecev od dneva, ko so funkcionalni preizkusi po montaži opreme uspešno opravljeni in potrjeni z zapisnikom

3.7 Tehnični del razpisne dokumentacije:

Tehnični del razpisne dokumentacije sestavlja:

DZR št. projekta: K4397, xx. xxxxxx/mape: 4397.6E05.

Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve podane v tehničnem delu razpisne dokumentacije.

3.8 Ogled lokacije objekta:

Ogled objekta na lokaciji: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Poljubinj 100, Poljubinj, 5220 Tolmin za ponudnika in morebitne soponudnike neobvezen. Prisotni se morajo izkazati s pooblastili za sodelovanje na ogledu predmetnega objekta.

Naročnik bo zagotovil dva termina ogleda. Datuma in uri ogledov objekta bosta objavljena na portalu JN.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo izločil. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval in bo ponudbo izločil.

4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje:

4.1 Izpolnjen obrazec »Ponudba«.

4.2 Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).

4.3 Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne podpisan ESPD obrazec v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. za ostale sodelujoče v ponudbi (soponudnik, podizvajalec).

4.4 V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

4.5 Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.6 Izpolnjeno soglasje (1) – datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.7 Izpolnjeno soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za

pravno osebo izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ni državljan RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.8 Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun v pisni obliki, ki mora biti podpisan in žigosan na vsaki strani s strani ponudnika. Cene na enoto so na dve decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

4.9 V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti razvidna vrsta del in vrednost del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. in v primeru zahteve po neposrednih plačilih tudi izpolnjeno asignacijo.

4.10 V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 4.5., 4.6. in 4.7. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.

4.11 Potrdila navedena v točki 3 tega navodila.

4.12 Zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR, z rokom veljavnosti 150 dni, od datuma določenega za dostavo ponudbe. Štetje rokov se računa v skladu z 62. členom Obligacijskega zakonika (OZ, ULRS 97/07-UPB1, 64/16 - odl. US, 20/18). Veljavnost ponudbe ne sme izteči pred podpisom pogodbe. Zavarovanje za resnost mora veljati najmanj do sklenitve pogodbe za predmet naročila. Kolikor se bo postopek zavlekel, so ponudniki na podlagi poziva naročnika dolžni podaljšati veljavnost zavarovanja. Po sklenitvi pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti po vsebini identična vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Zavarovanje mor biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpiše garancijo in jo v pdf formatu posreduje ponudniku, ki jo nato elektronsko predloži ponudbi.

Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe mora biti po vsebini identično vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora predložiti skeniran original izdanega zavarovanja v PDF formatu, podpisanega s strani pooblaščenih predstavnikov zavarovalnice. Na pisno zahtevo naročnika pa predloži tudi original.

5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodilo za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb “Oddaj”. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

7. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in jo naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do dokumenta v pdf obliki, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudb.

9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila. V kolikor naročnik ne bo prejel vsaj dveh dopustnih ponudb, bo skladno z določili 5. odstavka

90. člena ZJN-3 vse ponudbe zavrnil.

10. Ponudbene cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV. Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema. Najvišja dopustna ponudbena cena v javnem naročilu je zamejena in znaša 683.550,00 EUR brez DDV. V kolikor bo ponudnikova ponudbena cena višja od zamejene cene, bo naročnik ponudnikovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:

št.	Merilo	Točke v %
1.	Ponudbena cena v EUR (brez DDV)	100,00

Najugodnejša bo ponudba, ki ustreza vsem razpisnim pogojem in bo dosegla najnižjo ponudbeno ceno v EUR (brez DDV).

V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo opravil žrebanje – vlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako najnižjo ponudbeno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.

12. Izbrani ponudnik mora še pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.

13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku roka izvedbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost instrumenta zavarovanj.

14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene (z DDV) za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.

Rok veljavnosti zavarovanja je vsaj še za 30 dni daljši kot je garancijski rok za brezhibno izvedena pogodbena dela. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke.

15. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem, priloženim k razpisni dokumentaciji. Bančna garancija mora biti izdana v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj zavarovanja (bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

16. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika.

17. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg naročila in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

18. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.

19. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te razpisne dokumentacije, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim najugodnejšim.

20. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

21. Naročnik bo odločitev o izbiri objavil v skladu z zakonodajo.

22. Izbrani ponudnik mora po preteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe.

23. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.

24. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. čl. ZPVPJN.

25. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.

Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.

V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.

OBRAZEC I-1 – Imenovanje vodja del

Nosilec posla:

Naziv
Naslov

• za vodjo del imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja del njegovo dnevno prisotnost na delovišču:

ime in priimek: identifikacijska številka pri IZS: zaposlen pri gosp. subjektu:

Imenovani vodja del (ime in priimek)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v prvi alineji šestega odstavka 14. člena Gradbenega zakona in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu.

V/Na , dne

Vodja del:

(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

Končni uporabnik:

OBRAZEC R-1

Reference nosilca posla

naziv
naslov

potrjujemo, da je izvajalec:

naziv
naslov

za našo družbo izvedel elektromontažna dela na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav in kabliranje do omar sekundarne opreme/LR) v bližini napetosti, v obsegu 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetski objektu RTP ali RP, ki se nahaja na območju države, kjer je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.

naslov projekta – objekta:
številka pogodbe:
leto zaključka izvedbe del:
napetostni nivo:
število VN polj
ocena kvalitete izvedenih del:
kontaktna oseba končnega uporabnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:
Opis – obseg (točno navesti kaj je obsegala referenca) izvedenih del:

V/Na , dne

Končni

uporabnik: (naziv)

(žig in podpis odgovorne osebe)

Končni uporabnik:

OBRAZEC R-2

Referenca vodje del

Naziv
Naslov

potrjujemo, da je izvajalec:

Naziv
Naslov

z (odgovornim) vodjo del:

Ime priimek
Naslov

Za našo družbo izvedel elektromontažna dela na VN opremi (vsaj: montaža VN aparatov, izvedbo VN povezav in kabliranje do omar sekundarne opreme/LR) v bližini napetosti, v obsegu vsaj 2 (dve) VN polji napetostnega nivoja 400 kV ali več ali 5 (pet) VN polj napetostnega nivoja 110 kV ali več na enem elektroenergetski objektu RTP ali RP, ki se nahaja na območju države, kjer je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E.

naslov projekta – objekta:
številka pogodbe:
leto zaključka izvedbe del:
napetostni nivo:
št. VN polj
ocena kvalitete izvedenih del:
kontaktna oseba končnega uporabnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:
Opis – obseg (točno navesti kaj je obsegala referenca) izvedenih del:

V/Na , dne

Končni

uporabnik: (naziv)

(žig in podpis odgovorne osebe)

S O G L A S J E (1)

Pravna oseba …………………………………………………………. dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Datum:

Ponudnik/zakoniti zastopnik: …………………………

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ……………………………………………………………

Sedež podjetja: …………………………………………………………………

Občina sedeža podjetja: ………………………………………………………

Številka vpisa v sodni register(št. Vložka): …………………………………

Matična številka podjetja: ………………………………………………………

Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

S O G L A S J E (2)

Spodaj podpisani , dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu

za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka

75. člena ZJN-3.

Datum:

Podpis: …………………………

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: …………………………………………………………………….

IME IN PRIIMEK: …………………………………………………………

DATUM ROJSTVA: ………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA: ……………………………………………………..

DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………..

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ………………………………………….

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ………………………………………

DRŽAVLJANSTVO: …………………………………………………….

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL :……………………………

Potrdilo potrebujem zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika

Ponudnik:

Predmet naročila:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;

2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;

3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;

4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;

6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;

8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1.,2 in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;

9. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;

10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;

11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;

12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;

13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Ponudnik:

Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca

Podizvajalec:

Predmet naročila:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;

3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;

4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1. , 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;

6. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;

7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;

8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;

9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;

10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;

11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):

DA NE

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Podizvajalec:

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2)

IZJAVA

Ponudnik:

(ime družbe, sedež in matična številka)

Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:

* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)

Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:

……………………………… …………………………………

P O N U D B A

št. ponudbe ……………………..…… z dne ……………………

Obrazec ponudba I. del

PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
2. Xxxxxx ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
3. Matična številka	…………………………………………………
4. Identifikacijska številka za DDV:	…………………………………………………
5. TRR ponudnika:	…………………………………………………
6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče	…………………………………………………
7. Odgovorna oseb ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
(podpisnik pogodbe) - funkcija:	…………………………………………………
8. Kontaktni podatki ponudnika/soponudnika:	……………………………………………
- telefon:	…………………………………………………
- e-pošta:	…………………………………………………

navesti isto kot ob prijavi v e-JN

9. Pogodbeni predstavnik:

Ime in priimek: ………………………………………………….

- telefon: ………………………………………………….

-e-pošta: …………………………………………………

10. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE

11. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje

Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE

12. Ponudbena cena brez DDV: EUR

Ponudnik …………………………………………………… (naziv ponudnika) se prijavljamo na oddajo javnega naročila za elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.

Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.

V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.

Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

Obrazec ponudba II. del

(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.

PODATKI O PODIZVAJALCU (*):

1. Naziv (ime) podizvajalca: …………………………………………………

2. Xxxxxx podizvajalca: …………………………………………………

3. Matična številka podizvajalca: …………………………………………………

4. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………

5. TRR podizvajalca: …………………………………………………

6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče …………………………………………………

7. Vrednost ponudbe, ki bo oddana

podizvajalcu v EUR brez DDV …………………………………………………

8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: …………………………………………………

Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.

V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.

Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

P O G O D B A

št. POG2020/………

ki jo sklepata:

NAROČNIK:

ELES, d.o.o.

0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, ki jo zastopa direktor družbe

xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx matična št.: 5427223

identifikacijska št. za DDV: SI20874731

IZVAJALEC:

OBJEKT:

…………………………..

………………………….. ki jo/ga zastopa direktor

…………….

matična številka: …………..

identifikacijska št. za DDV: ………….

RTP 110/35/20 kV Tolmin

PREDMET:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

1. UGOTOVITVE

Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil št. ...................... z dne …………………… in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije št.

………………………………… z dne ……………………, ter razpisne dokumentacije št. MAP2020/0447 za elektromontažna dela in dobavo opreme v RTP Tolmin, izvajalec , izbran kot

najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila št. 894/ML/MAP2020/0447 z dne ........................., po ponudbi št. ............................ z dne .........................

2. PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

3. CENA

Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: EUR

z besedo: …………………………………………………………

Cene na enoto so fiksne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Cena vsebuje vse neposredne in posredne stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

4. OBRAČUN IN PLAČILO

Izvajalec bo naročniku izstavljal račune največ enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec na podlagi dejansko izvedenih del, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika, kumulativno do največ 90 % pogodbene vrednosti. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Zadnjemu računu mora biti priložen podpisan prevzemni zapisnik v skladu s tč.

6. te pogodbe.«

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen.

V primeru vključenega podizvajalca …………………………………………………………, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku.

Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

V elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. Za nepredvidena dela mora izvajalec izstaviti posebni račun.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti.

Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

5. POGODBENI ROK

Rok izvedbe vseh del je 30.12.2022.

Stranke se zavedajo in soglašajo, da je napredovanje del odvisno od terminskega plana naročnika, poteka upravnih postopkov, poteka postopkov javnih naročil vezanih na predmetni objekt, elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope EE objektov in zagotavljanje breznapetostnega stanja.

6. PREVZEM

Naročnik dokončno prevzame opravljena dela po zaključku vseh del in po odpravi pomanjkljivosti na interno- strokovno tehničnem pregledu. Prevzem se bo vršil na predmetnem objektu in bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so pogodbena dela dokončana v skladu z zahtevami naročnika in izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. Zapisnik morata podpisati pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank. Nevarnost naključnega uničenja, poškodbe ali kraje materiala in opreme trpi do prevzema izvajalec.

7. DOSTAVA, MONTAŽA IN OBRATOVANJE

Dostavno mesto: ELES, d.o.o. PE Nova Gorica-CIPO Divača, RTP Tolmin 110/20 kV, Poljubinj 100, Poljubinj, 5220 Tolmin – razloženo, vgrajeno in dano v obratovanje.

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 48 ur pred dostavo o:

- načinu dobave,

- količini in obsegu poslane opreme,

- točnem datumu in času dobave.

Dobava na skladišče in prevzem s skladišča je lahko samo ob delavnikih od ponedeljka do vključno petka od 7:00 do 13:00 ure in jo organizira ter plača izvajalec.

Izvajalec bo vso svojo opremo pripravil tako, da bodo ustrezno zaščitene pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že iz razdalje dveh metrov.

Embalaža in ostalo pakiranje po razkladanju/vgradnji odstrani/prevzame izvajalec.

Izvajalec poskrbi, da se opravi prevoz na in z mesta skladiščenja, razkladanje in nakladanje opreme, Razkladanje in nakladanje poteka v prisotnosti obeh pogodbenih predstavnikov. Izvajalec sproti izvede sanacijo skladiščnega platoja in površin, ki bi bile poškodovane v času transporta oz razkladanja in nakladanja.

Oprema, za katere se zapisniško ugotovijo poškodbe, pomanjkljivosti ali manko, štejejo za nedobavljene.

8. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA

Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski. V kolikor vodja del in delovodja ne obvladata slovenskega jezika mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti prevajalca, ki mora biti na gradbišču stalno prisoten.

Izvajalec mora voditi na objektu knjige obračunskih izmer skladno z izdelanimi projektnimi specifikacijami in dnevnike o izvajanju del. V dnevnike vpisujeta pogodbeni stranki tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnike mora vodja del podpisovati dnevno. Osebe, ki bodo vodile izdelavo knjige obračunskih izmer morajo biti strokovno usposobljene za posamezno področje.

Pred prevzemom del je izvajalec dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega oz. strokovno – tehničnega pregleda.

Izvajalec del se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne podloge, na osnovi katerih bo lahko projektant izdelal projekt izvedenih del. Vse spremembe projektne dokumentacije morata pred izvedbo del potrditi s svojim podpisom vodja projekta in vodja nadzora.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projekta in vodja nadzora.

9. ZAVAROVANJE

Izvajalec mora imeti v skladu z GZ zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam. Objekt mora biti zavarovan pri zavarovalnici v času gradnje in vsaj še 15 dni po uspešno izvršeni primopredaji. Enako je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren.

Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del najmanj do višine pogodbene vrednosti.

V primeru da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti za katero je odgovoren izvajalec, mora na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili predstavnika naročnika.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti na prometni infrastrukturi, okolici objekta.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki jo povzroči tretjim osebam.

10. NADZOR

Naročnik bo izvajal nadzor nad deli v skladu z internimi navodili podjetja.

Nadzornik naročnika mora dati izvajalcu pojasnila in navodila v primeru morebitnih nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva z vpisom v gradbeni dnevnik.

Nadzornik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo, predpisi s področja varnosti pri delu, predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

11. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,

• poskrbel za zavarovanje gradbišča oz. zavaroval posamezna območja dela (zagotovil začasne zaščitne ograje),

• pri delih zagotovil ustrezno faznost posameznih del skladno s terminskim planom in izrednimi zahtevami naročnika,

• uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z predmetnega objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki,

• vodil Evidenčne liste o ravnanju z odpadki za odpadni gradbeni material in izdelal poročilo o ravnanju z odpadki,

• zagotovil dnevno obvezno prisotnost vodje del in stalno prisotnost delovodje na objektu v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno,

• izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

• storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

• varoval poslovno skrivnost naročnika in njihovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,

• varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi i izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,

• se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,

• sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, skladno z določili predpisov o graditvi objektov,

• prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-to potrebno glede na veljavno zakonodajo,

• sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na objektu,

• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

• sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in upošteval predpise o varnosti pri delu,

• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu,

• pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,

• pogodbene obveznosti opravil v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,

• na lastne stroške se bo udeleževal vseh operativnih sestankov zaradi usklajevanja poteka del ter reševanja skupnih vprašanj v zvezi s prevzetimi deli; sporazumno sprejeti sklepi operativnih sestankov so za oba pogodbenika obvezni in štejejo za sestavni del te pogodbe; zapisniki operativnih sestankov se štejejo za vpis v gradbeni dnevnik,

• omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzora in ravnal po zahtevah, ki jih poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorom,

• dela na delovišču se izvajajo od ponedeljka do petka v rednem delovnem času tj. od 7 do 15 ure, če ne bo drugače dogovorjeno na uvedbi v delu z nadzornikom RTP Tolmin. V kolikor bo naročnik zahteval, se bodo določena dela, zaradi katerih so potrebni varnostni izklopi VN naprav, izvajala tudi izven delovnega časa naročnika. Dodatnih stroškov zaradi podaljšanega delovnega časa ali dela na nedelavne dni naročnik ne bo priznaval.

• v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeni del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),

• izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne dokumentacije,

• s podpisom pogodbe za izvajanje del oz. storitev prevzel odgovornost za organizacijo in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju del v objektih oz. prostorih družbe oz. za storitev, ki mu je bila naročena.

12. DODATNE ZAHTEVE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DELA

Izvajalec zagotavlja stalno prisotnost osebe/oseb - delovodje in po potrebi strokovnjaka za elektro inštalacijska dela na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del.

Izvajalec zagotavlja, da je seznanjen s stanjem bodočega delovišča in vsemi okoliščinami glede parkiranja in manipulativnimi površinami. Uporaba okoliških zemljišč, ki niso v lasti naročnika, ni dovoljena. Vso morebitno nastalo škodo povrne izvajalec.

Predlog izbora vodje del in vodje gradbišča potrdi naročnik, prav tako vsako spremembo. Vodja del ne more prenesti svojih nalog s pooblastilom na drugega. Za vodjo del velja obvezna prisotnost, dnevno.

Izvajalec sodeluje pri pregledu PZI dokumentacije in podaja pripombe.

Naročnik si pridržuje pravico zamenjave strokovnih kadrov izvajalca oz. podizvajalcev, v kolikor ugotovi, da je to potrebno. Brez pisnega soglasja naročnika izvajalec v času del ne sme zamenjata vodilnih kadrov, podizvajalcev, kooperantov na gradbišču.

13. PODIZVAJALEC

Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e:

………………………………………………………………………………………… (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).

Podizvajalec bo izvedel naslednjo vrsto del: …………………………………………………………

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 3 te pogodbe).

Izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in

- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4. členom te pogodbe.

Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………. Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

14. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

• predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

• tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,

• tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,

• zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana.

15. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10

% pogodbene cene z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa mora biti izdana tudi v skladu s pravili EPGP 758.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

16. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI

Garancijska doba za izvedena pogodbena dela je 36 mesecev od dneva, ko so funkcionalni preizkusi po montaži opreme uspešno opravljeni in potrjeni z zapisnikom.

Izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjšale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv je največ 24 ur od prijave napake.

Naročnik bo v času garancijske dobe javljal morebitno nastale okvare ali napake na naslov in tel. št.

…………………………………………………………………………………………………………….. Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.

17. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec mora ob končnem prevzemu izročiti naročniku zavarovanje odstranitev napak (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijske dobe kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost opreme in izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa mora biti izdana tudi v skladu s pravili EPGP 758.

Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po preteku garancijske dobe. Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim v višini razlike med že unovčenim zneskom in zneskom celotne vrednosti zavarovanja.

18. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Naročnikov predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:

g. ………………………..

e-pošta ……………………

tel …………………………………..

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalčev predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:

g. ………………………..

e-pošta ……………………

tel …………………………………..

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) dni po zamenjavi.

Vodja del izvajalca, ki bo imenovan v skladu z GZ in bo dnevno prisoten na delovišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu je:

ga./g. …………….……………………………..

19. POGODBENA KAZEN

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. To velja za vse roke, ki vežejo izvajalca po tej pogodbi, kot tudi za roke dogovorjene na operativnih sestankih.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru izvajalčeve zamude, si naročnik pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca - izpolnitve vseh njegovih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Tudi če izvajalec v roku za zaključek vseh del zaključi vsa dela, ni upravičen do vračila kazni, ki jo je morebiti plačal za ne izpolnitev vmesnih rokov.

Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

20. XXXXX XXXX

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.

21. POSLOVNA SKRIVNOST

Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.

Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

22. RAZVEZA POGODBE

Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.

Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.

Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.

Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

23. SPORI

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

24. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je pogodba nična.

25. KONČNE DOLOČBE

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod.

Sestavni deli pogodbe so:

PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne…….

PRILOGA 2: terminski plan

PRILOGA 3: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) PRILOGA 4: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0447 in

DZR št. projekta: K4397, št. načrta/mape: 4397.6E05 PRILOGA 5: ponudba št. ……. z dne ……..

Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.

IZVAJALEC:	NAROČNIK:
………………., dne ………………..	Ljubljana, dne ………………..
	ELES, d.o.o.,
	direktor družbe
	xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

PRILOGA 1

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ....................... Z DNE ............................

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin: Navodilo ponudnikom:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec

»REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”.

V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”.

V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek

»Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Rekapitulacija

Predmet

Ponudbena cena v EUR brez DDV

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)

PRILOGA 2

Terminski plan

PRILOGA 3

Pogodba s podizvajalcem (v primeru vključenega podizvajalca) št. ….. z dne…….

ASIGNACIJA

Št. ………………….….

Izvajalec (nakazovalec):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

…………………………………………………………… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca)

Podizvajalec (prejemnik nakazila):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

…………………………………………………………… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)

Naročnik (nakazanec):

ELES, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx

matična številka: 5427223

v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.

1. člen

……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača ………………………………………………………… podizvajalcu (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št.

………….…. za ………………………………………………………………………...

2. člen

…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča

…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do ……………………………………………………

(skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.

3. člen

ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št.

……………. za ……………………………………………………………. do izvajalca

…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).

4. člen

Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5. člen

Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

6. člen Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.

IZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

PODIZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

NAROČNIK:

Datum podpisa: ………………………………

ELES, d.o.o.

direktor družbe

xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN / (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje).

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali ni ustrezno dopolnil ponudbe glede zahteve o vpisu imenovanega VD v IZS; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. (Ta odstavek velja le v primeru zavarovanja v obliki bančne garancije).

garant (žig in podpis)

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO PODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: : (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis

Document Metadata

Table of Contents

NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

Document Metadata