RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave Xxxxxxxx xxx 00

2500 Pošta Slovenije, uprava telefon: 00 000 00 00

telefaks: 02 449 23 79 e-pošta: xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:

Oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Vzdrževanje in popravila raznih vrat na PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana, PE Celje

Številka javnega naročila 0019/2019/0019/MVS/6

Pošta Slovenije d.o.o.

Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka družbe: 5881447000. Šifra dejavnosti: 53.100. Predsednik nadz. sveta: Xxxxxx Xxxxxxxx. Osnovni kapital 121.472.482 €. TRR: 0451 5000 1110 867. TRR: 0228 0001 6990 351.

Id. številka: SI25028022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Vzdrževanje in popravila raznih vrat na PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana, PE Celje«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi: xxxxx://xxx.xxxxx.xx .

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne xx. xx. 2019 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba naročnika: Xxxxxxx Xxxxxxx, tel. 02/000-0000, xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx

S spoštovanjem,

xx. Xxxxx Xxxx

direktor področja

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Vzdrževanje in popravila raznih vrat po poslovnih enotah, PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana, PE Celje« sklopi so naslednji:

1. sklop: Vzdrževanje vrat PE KP po poštah na območju Nove Gorice

2. sklop: Servisiranje zunanjih drsnih vrat v PE PLC Ljubljana

3. sklop: Servisiranje drsnih vrat Doorson v PE PLC Ljubljana

4. sklop: Servisiranje vrat Efaflex v PE PLC Ljubljana

5. sklop: Vzdrževanje vrat v PE Celje

Podsklop 5.1: Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat – območje Celja

Podsklop 5.2: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – celjsko območje

Podsklop 5.3: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – dolenjsko območje

6. sklop: Vzdrževanje vrat na poštah PE Ljubljana

Podsklop 6.1: Vzdrževanje vrat DOORSON

Podsklop 6.2: Vzdrževanje vrat RECORD

Podsklop 6.3: Vzdrževanje ostalih električnih vrat

7. sklop: Vzdrževanje vrat s hidravličnimi zapirali in dvižnih rolo vrat na poštah PE Ljubljana (področje Ljubljane)

8. sklop: PE Ljubljana za vzdrževanje raznih vrat

Podsklop 8.1: Vzdrževanje električnih rolo in garažnih vrat znamk Hörman, Hancman

Podsklop 8.2: Vzdrževanje rolo in garažnih vrat raznih znamk Conegliano, Marantec, NomastelWek, Crawford

9. sklop: Vzdrževanje hitrotekočih rolo vrat znamke Efaflex na poštah PE Ljubljana

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev po posameznem sklopu (delne ponudbe niso dovoljene).

Naročnik bo izvedel pogajanja. Izhodišča za pogajanja bo naročnik zapisal v vabilo na pogajanja.

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom po sklopu v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

1.2 Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

1.5 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi:

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

1.6 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi

spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

1.9 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1.10 Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora:

• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati.

1.11 Cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.

⮚ Cena za 1x redni letni servis mora vsebovati ceno izvedbe opravil po kosu izraženo v EUR (brez DDV), vključno s kilometrino in časom prevoza in vse morebitne ostale stroške, brez stroškov materiala in se izvaja po terminskem planu naročnika v rednem delovnem času od

7.00 do 15.00 ure od ponedeljka do petka.

⮚ Cena efektivne delovne ure mora vsebovati ceno redne delovne ure v EUR (brez DDV), vključno s kilometrino in časom prevoza in vse morebitne ostale stroške, brez stroškov materiala. Popravilo na poziv naročnika se izvaja po naročilu kontaktne osebe naročnika v primeru okvare vrat v rednem delovnem času od 7.00 do 15.00 ure od ponedeljka do petka.

⮚ Cena intervencijske delovne ure mora vsebovati ceno intervencijske delovne ure izražene v EUR (brez DDV), vključno s kilometrino in časom prevoza in vse morebitne ostale stroške, brez stroškov materiala. Intervencijsko popravilo se izvaja na poziv kontaktne osebe naročnika v delovnem času od 7.00 do 19.00 ure od ponedeljka do petka in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure (nedelje in prazniki niso zajeti) v primeru okvare ali poškodbe vrat, zaradi katere lahko pride do nekontroliranega vstopa v objekt naročnika.

Intervencijska dela se obračunajo po intervencijski delovni uri ne glede na delovni čas pošte. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do velike materialne škode naročnika ali motenj delovnega procesa.

Cena rednega servisa v vsakem sklopu vključuje regulacijo in nastavitev zapiranja vrat glede na vpliv klimatskih sprememb ali po potrebi nepravilnem zapiranju vrat.

Porabljen material se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca v času opravljene storitve, cene materiala morajo biti tržno primerljive. Obračuna se popust, ki ga ponudnik določi v ponudbenem predračunu.

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.

Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen.

1.12 Merila

Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:

Naročnik bo z merili, opisanimi v nadaljevanju, ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo po sklopih. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk za vsak

posamezni sklop. Največje možno število točk za posamezni sklop je 100 točk. Pri ocenjevanju bo naročnik uporabil naslednja merila (za vse sklope):

• Merilo M1: najnižja cena 1x letnega servisa avtomatskih vrat –najvišje možno število točk je 70.

• Merilo M2: najnižja cena efektivne delovne ure-najvišje možno število točk je 15.

• Merilo M3: najnižja cena intervencijske delovne ure-najvišje možno število točk je 15.

Cenovno najnižja ponudba bo točkovana z maksimalnim številom točk, ki so navedene ob vsakem posameznem merilu. Ostale ponudbe dobijo sorazmerno manjše število točk, izračunanih po naslednji formuli za vsako merilo:

P min

T(cena) = ------------- x T (max)

P (1..x)

Pri čemer je:

· T – število točk

· P min – najcenejša ponudba

· P (1..x) – vrednost posamezne ponudbe

· T (max) – maksimalno število točk Točke M1, M2 in M3 se seštevajo.

V primeru, da po analizi ponudb ostaneta za posamezni sklop dve pravilni ponudbi z enakim številom točk, bo naročnik izvedel dodatna pogajanja.

1.13 Okvirni sporazum

Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja “pogodba”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:

• spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen,

…),

• dodatnih gradenj ali storitev,

• okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,

• če izvajalca zamenja nov izvajalec,

• če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena.

1.14 Varstvo podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

1.15 Ustavitev postopka

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN- 3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

1.17 Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša 2.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročil male vrednosti.

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model 11

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

2 POGOJI ZA UDELEŽBO

Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka.

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 mora ponudnik v skladu s 3. odstavkom

47. člena predložiti lastno izjavo, ki izkazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev:

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti:

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

• se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

• postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

• če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

• če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca

»izjave«).

P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (obrazec »izjava« za vsakega podizvajalca).

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, P3 ali P4.

POSEBNI POGOJI:

P 8 Ponudnik mora predložiti pisno potrdilo, da je pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje Efaflex vrat

P 9 Ponudnik mora zagotavljati garancijo 12 mesecev za nadomestne rezervne dele. Podpis obrazca št. 3 izpolnjuje ta pogoj.

P 10 Izbrani ponudnik se obvezuje material obračunati po veljavnih tržnih cenah. Podpis obrazca št. 3 izpolnjuje ta pogoj.

P 11 Izvajalec je dolžan izdelati poročilo po opravljenem rednem servisu o stanju vrat s predlogom potrebnih popravil ali izboljšav. Podpis obrazca št. 3 izpolnjuje ta pogoj.

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec

»Ponudbeni predračun v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) morajo ponudniki posebej predložiti vzorce čevljev v skladu z razpisno dokumentacijo.

Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika.

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4.1 Predmet naročila:

Predmet naročila je vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat različnih proizvajalcev in vzdrževanje rolo vrat po sklopih:

Sklop 1: Servisiranje hitrotekočih vrat PE KP - za pošte na območju Nove Gorice

Predmet naročila je vzdrževanje hitrotekočih vrat za obdobje treh (3) let, po spodaj navedenem seznamu vrat po tipu in starosti vrat po lokacijah:

Seznam vrat

Zap. št. vrat	Tip vrat	Številka vrat	Leto montaže	Lokacija- pošte	Vrsta vrat
1.	ALPHA ISO T 240	AL20603774	2006	5270 Ajdovščina, Goriška ul. 24	Sekcijska vrata
2.	KANADOR	Ni podatka	2000	5282 Cerkno, Bevkova ul. 9	Sekcijska vrata
3.	ALBANY RR3000	GS2600548	2004	5280 Idrija, Vodnikova ul. 1	Hitrotekoča rolo vrata
4.	PST	1009	2002	5213 Kanal, Gradnikova ul. 2	Rolo vrata
5.	GRAMEXPORT	Ni podatka	1999	5291 Miren, Miran 125c	Sekcijska vrata
6.	NOWOTNIK RT120	2104.1	2002	5102 Nova Gorica, Kromberk, Industrijska cesta 9	Rolo vrata
7.	HORMAN DECOTHERM	1102.1	2005	5102 Nova Gorica, Kromberk, Xxxxxxxxxxxx xxxxx 0	Rolo vrata

Tehnične specifikacije:

Vzdrževanje zajema: Redni servis se izvaja na poziv naročnika ter zajema kontrolo in nastavitev vseh mehanskih delov, kontrolo tesnosti pnevmatskega sistema in nastavitev delovanja, pregled in čiščenje vseh uležajenih mest, kontrolo in nastavitev električnih naprav in elementov, mehansko in vizualno kontrolo zapiralne plošče in njenih delov, elektronsko kontrolo hitrosti odpiranja in zapiranja vrat, kontrolo delovanja vgrajenih varnostnih sistemov in kontrolo dajalcev impulzov, nastavitev senzorjev, mejnih in varnostnih stikal, pregled pogonskih trakov, jermen in jeklenic, potrebno zamenjavo okvarjenih oz. obrabljenih delov, ter pregled vseh ostalih vitalnih delov za zagotovitev normalnega delovanja, skladno s karakteristiko posameznih vrat).

Redni servisni pregled se obračuna po enoti servisa, ki vključuje vse zgoraj navedene storitve in zajema stroške prevoza in časa prihoda, ter servis.

Popravila se izvajajo na poziv naročnika v rednem delovnem času naročnika. Popravilo se obračunava na podlagi urne postavke za popravila in se obračuna od časa prihoda in odhoda na lokacijo, navedeno ponudniku potrdi odgovorna naročnikova oseba (lahko je tudi upravnik pošte).

Intervencijska popravila se izvajajo na poziv naročnika takoj oz. največ v roku dveh (2) ur, vse dneve v letu, 24 ur na dan. Smatra se, da gre za intervencijo v primeru vlomov, ogrožanja življenja ljudi ali nepopravljive materialne škode za naročnika. V ta dela sodijo vsi nepredvideni dogodki, zaradi katerih bi lahko prišlo do velike materialne škode naročnika ali motenj delovnega procesa oziroma je ogrožena varnost in zdravje ljudi.

Intervencijsko popravilo se obračunava na podlagi urne postavke za intervencijska popravila, v kateri so že zajeti stroška prevoza in časa prihoda.

V primeru okvare-zamenjave rezervnih delov se le-ti obračunajo na podlagi veljavnega cenika, dela se izvedejo na podlagi pisne naročnikove potrditev po ponudbenem predračunu.

Vse komunikacije med naročnikom in izvajalcem vezana na naročanje-izvajanje storitev poteka preko e-pošte, v primeru intervencij pa tudi preko telefona.

Kraj izvajanja storitve: pošte na območju Nove Gorice

Veljavnost OS: do avgusta 2022

Skrbnik OS: Xxxxxxx Xxxxxxx

Sklop 2: Servisiranje zunanjih drsnih vrat na PLC LJ

Vzdrževanje obsega:

• dvižna zapornica na južni strani objekta

• dvižna zapornica na severni strani objekta

• vhodna drsna vrata (pri vhodu na območje PE PLC Ljubljana)

• dvižna zapornica na izhodu iz območja PLC –ja

• dvižna zapornica na vhodu na parkirišče

• dvižna vrata na novi hali

Servisna in intervencijska delovna ura naj vsebujeta stroške dela, potne stroške, kilometrino, dnevnice in vse ostale stroške nastale do konca izvedbe posla.

Material porabljen za servis oz popravilo se obračuna po dejanski porabi po veljavnem ceniku.

Sklop 3: Servisiranje drsnih vrat Doorson na PLC LJ

Popis del:

Vzdrževanje drsnih vrat SL 100 (6 kos) Redni vzdrževalni servisni pregled vsebuje:

- vizualni pregled

- pregled in čiščenje vseh delov vrat

- pregled in nastavitev vrat

- preveritev funkcionalnosti in nastavitev

Sklop 4: Servisiranje vrat Efaflex na PLC LJ in

Sklop 9: Servisiranje vrat Efaflex na PE Ljubljana

Naročilo zajema izvedbo rednega letnega servisa (1 x letno) in intervencijska popravila avtomatskih dvižnih vrat.

Redni servis vrat zajema:

- kontrolo in nastavitev vseh mehanskih delov

- kontrolo tesnosti pnevmatskega sistema in nastavitev delovanja

- pregled in čiščenje vseh uležajenih mest

- kontrolo in nastavitev električnih naprav in elementov

- mehansko in vizualno kontrolo zapiralne plošče in njenih delov

- elektronsko kontrolo hitrosti odpiranja in zapiranja vrat

- kontrolo delovanja vgrajenih varnostnih sistemov

- kontrolo dajalcev impulzov

Redni servis se izvede 1 x letno, po predhodnem dogovoru. Intervencijska popravila se izvedejo po prehodnem telefonskem ali elektronskem naročilu, najkasneje 24 ur od prejema obvestila. Cena zajema vse stroške dostave, kilometrine, dnevnice, cestnine….

Velja za sklope 2, 3 in 4:

• Kraj izvajanja storitve: Pošta Slovenije d.o.o., PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana.

• Skrbnik OS: Xxxxx Xxx – vodja oddelka Vzdrževanje, 🖀 01 476 7518.

• Veljavnost OS: od podpisa in velja 1 leto

Tehnične specifikacije:

Sklop 5: Vzdrževanje vrat PE Celje

Podsklop 5.1 Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat v PE CE za območje Celja Redni servis vrat obsega

Vizualni pregled in preveritev

o pokrova pogona, stropa, pregled strehe

o stekla, tesnilnih gum, ščetk

o hrupnosti ročnega pomika vrat

o celovitosti senzorjev, stikal, tipkal, osvetlitev

Pregled in čiščenje:

o talnega vodnika, drsnikov, antipanične naletne letve in ključavnice

o tečajev, samozapiral in sinhrono zapiranje vrat

o enoto prisilnega zapiranja in stanje jeklene vrvi

o pritrditev tirnice, pogonskega dela, vozičkov in nosilcev kril

o končnih omejilcev, stikal in antistatične ščetke

o tekalnih koles, protikoles, tirnic vrat,

o vogalnega spoja vratnega krila ter spoja na voziček

Pregled in nastavitev:

o zračnosti in tesnitev kril

o pregled in napenjanje jermena in zobatega kolesa

o nastavitev ključavnic in ročice za deblokado

Preveritev funkcionalnosti in nastavitve:

o preveritev električne napetosti in funkcionalnost elektronike

o dodatno baterijsko napajanje, ozemljitev, ožičenja pogona vrat

o delovanje vhodnega in izhodnega senzorja in delovanje varnostnega senzorja

o hitrost zapiranja, odpiranja, čas odprtih vrat

o delovanje stikala za odpiranje, tipkala in funkcionalnost programskega stikala

o izklop v sili, požarni alarm in delovanje sistema iz normalnega v požarni režim

o navor motorja, glasnost delovanja, sila varnostno povratnega zapiranja

o sinhrono delovanje vrat - INTERLOCK

o čitalec kartic in krmiljenje zračne zavese

Interventni servis ali posredovanje:

o Strokovno svetovanje in usmerjanje po telefonu

o Interventno posredovanje na objektu in odprava napake

o Začasna zaščita vhoda v primeru potrebe

Seznam avtomatskih drsnih vrat po poštah PE Celje - celjski del

Zap. Št.	Pošta	Proizvajalec	tip	število vrat

1.	3101 Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje	Record	STA 13	2x
2.	1433 Radeče	Lumatic		2x
3.	3313 Polzela, Polzela 11b	Doorson	SL100	1x
4.	3250 Rogaška Slatina, Kidričeva 3	Doorson	SL100	2x
5.	3260 Kozje	Doorson
6.	3220 Štore	Doorson
7.	3320 Velenje, Kidričeva 2a	Doorson	SL 100	2 x
8.	3323 Velenje, Partizanska 2a	Doorson	SL100	2x
9.	3212 Vojnik, Xxxxxxx xxxxx 00x	Doorson	SL100	1x
10.	3310 Žalec, heroja Staneta 1	Doorson	SL 100	2x
11.	3331 Nazarje
12.	3230 Šentjur, Mestni trg 5a	Dorma		2 x
13.	PP Celje 3102	Doorson		2x

Podsklop 5.2: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – celjsko območje

Podsklop 5.3: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – dolenjsko območje

Tehnične specifikacije:

• Redno vzdrževanje raznih dvižnih vrat v skladu z navodili proizvajalca:

1x letni redni servis zajema:

- kontrola in nastavitev vseh mehanskih delov (vijačne zveze, ročke, okvirji, zglobi)

- pregled, čiščenje in zaščita vseh uležajenih mest

- kontrola in nastavitev električnih naprav in elementov

- mehanska in vizualna kontrola zapiralne plošče in njenih delov

- elektronska kontrola hitrosti odpiranja in zapiranja vrat

- kontrola delovanja vgrajenih varnostnih sistemov

- kontrola dajalcev impulzov

• Popravilo raznih dvižnih vrat:

- popravilo se opravi na osnovi prijave po telefonu ali elektronski pošti

- popravila morajo biti izvršena strokovno, v skladu s tehničnimi predpisi stroke

- izvajalec mora za obsežnejša vzdrževalna dela oz. večja popravila pripraviti popis del in materiala oziroma predračun ter k popravilu pristopiti šele po naročnikovi potrditvi.

Izvajalec je dolžan izdelati poročilo o opravljenem rednem servisu o stanju vrat s predlogom potrebnih popravil ali izboljšav.

Ponudnik v ponudbi navede telefonsko številko za intervencijska popravila.

V kolikor bo naročnik ugotovil napako, ki je nastala v zvezi z opravljeno storitvijo, bo to ugotovitev pisno ali po telefonu posredoval izvajalcu. Ponudnik se z izjavo zaveže, da bo

pomanjkljivost odpravil v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v treh (3) dneh od prejema reklamacije.

Seznam vrat za Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom Dvižna vrata PE Celje - celjski del

	Lokacija	Proizvajalec	mikrolokacija
1	3102 Celje, Gaji - PP CELJE
	1X rolo vrata ZNOTRAJ STAVBE	CAWFORD - MINIRAPID AL	hodnik
	12 x SEKCIJSKA dvižna vrata	industrijska dvižna vrata CRAWFORD tip 1042P	pritličje
2	0000 Xxxx, Xxxxx xxx 00x
2	1 x dvižna sekcijska vrata	Hormann	garaža
3	3330 Mozirje, Xxxxxxxxx xxxxx 0
3	1 x rolo dvižna vrata	Hancman	prostor za pakete
4	3232 Ponikva, Ponikva 24d
4	1 x sekcijska dvižna vrata	Hormann	garaža
5	3325 Šoštanj, Xxxxxxxxx 5f
5	1 x sekcijska dvižna vrata	Hormann	garaža
6	3320 Velenje, Kidričeva 2a
	1 x sekcijska dvižna vrata	Hormann	špedicija
	2 x rolo industrijska vrata	Hormann	špedicija
	1 x rolo dvižna vrata	Xxxxxxx	vmesna vrata-rampa
7	3323 Velenje, Partizanska 2a
7	1 x sekcijska dvižna vrata	Hormann	garaža
8	3210 Slovenske Konjice, Xxxxxx xxx 0x
8	1 x sekcijska dvižna vrata	Novoferm	špedicija
9	3250 Rogaška Slatina, Kidričeva 3
	1 x sekcijska dvižna vrata	Novoferm	špedicija

	SEZNAM sekcijskih dvižnih garažnih vrat na motorni pogon - dolenjski del

	POŠTA		NASLOV	Proizvajalec	Tip	Velikost	Leto vgr.
1.	8101	Novo mesto	Podbevškova 17 b	CRAVFORD
2.	8250	BREŽICE	Stare pravde 34	HÖRMANN	ALR 00 (00-0000000)	0000 x 0000	2006
2.	8250	BREŽICE	Stare pravde 34	HÖRMANN	ALR 00 (00-0000000)	0000 x 0000	2006
3.	8340	ČRNOMELJ	Kolodvorska 30a	HÖRMANN		2500 x 2770	2012
3.	8340	ČRNOMELJ	Kolodvorska 30a	GUTTOMAT	G5-K (0-000000)	0000 x 0000	1997
5.	8261	JESENICE NA DOL.	Jesenice na Dol. 9	HÖRMANN	SPU 00 (00-0000000)	0000 x 0000	2007
6.	0000	XXXX XXXXX	Xxxx xxx 0	HÖRMANN	DECOTERM	4000 x 3500	1994
7.	8102	NOVO MESTO	Ul. Xxxxxx Xxxxx 7	HÖRMANN	SPU 00 (00-0000000)	0000 x 0000	2005
8.	8310	ŠENTJERNEJ	Prvomajska cesta 3	HÖRMANN	EPU 40 (0290227	1850 x 2375	2005
9.	8210	TREBNJE	Goliev trg 11	GOMATIC	LTE 4O (00-0000000)	0000 x 0000	2013
9.	8210	TREBNJE	Goliev trg 11	HÖRMANN	LTE 4O (00-0000000)	0000 x 0000	2001
11.	8212	VELIKA LOKA	Velika Loka 79	TOP DOR - SupraMatic HÖRMANN		2500 x 2125	2001

Kraj izvajanja storitve: pošte PE Celje – v skladu s priloženimi seznami

Kontaktna oseba: Xxxxx Xxxxx

Veljavnost OS: od 1.8.2019 do 30.7.2023

Tehnične specifikacije:

Sklop 6: PE LJUBLJANA (področje Ljubljane)

Podsklop 6.1: Vzdrževanje vrat DOORSON

Podsklop 6.2: Vzdrževanje vrat RECORD

Podsklop 6.3: Vzdrževanje ostalih električnih vrat

Vizualni pregled in preveritev

o pokrova pogona, stropa, pregled strehe

o stekla, tesnilnih gum, ščetk

o hrupnosti ročnega pomika vrat

o celovitosti senzorjev, stikal, tipkal, osvetlitev

Pregled in čiščenje:

o talnega vodnika, drsnikov, antipanične naletne letve in ključavnice

o tečajev, samozapiral in sinhrono zapiranje vrat

o enoto prisilnega zapiranja in stanje jeklene vrvi

o pritrditev tirnice, pogonskega dela, vozičkov in nosilcev kril

o končnih omejilcev, stikal in antistatične ščetke

o tekalnih koles, protikoles, tirnic vrat,

o vogalnega spoja vratnega krila ter spoja na voziček

Pregled in nastavitev:

o zračnosti in tesnitev kril

o pregled in napenjanje jermena in zobatega kolesa

o nastavitev ključavnic in ročice za deblokado

Preveritev funkcionalnosti in nastavitve:

o preveritev električne napetosti in funkcionalnost elektronike

o dodatno baterijsko napajanje, ozemljitev, ožičenja pogona vrat

o delovanje vhodnega in izhodnega senzorja in delovanje varnostnega senzorja

o hitrost zapiranja, odpiranja, čas odprtih vrat

o delovanje stikala za odpiranje, tipkala in funkcionalnost programskega stikala

o izklop v sili, požarni alarm in delovanje sistema iz normalnega v požarni režim

o navor motorja, glasnost delovanja, sila varnostno povratnega zapiranja

o sinhrono delovanje vrat - INTERLOCK

o čitalec kartic in krmiljenje zračne zavese

Interventni servis ali posredovanje:

o Strokovno svetovanje in usmerjanje po telefonu

o Interventno posredovanje na objektu in odprava napake

o Začasna zaščita vhoda v primeru potrebe

Tehnične specifikacije:

Sklop 7: Vzdrževanje vrat s hidravličnimi zapirali na poštah in objektih PE Ljubljana Redni servis steklenih vrat s talnimi zapirali obsega:

• Preizkus zračnosti spodnjih in zgornjih tečajev ter po potrebi zamenjava posameznih delov (ne samo komplet zapiralni mehanizem)

• Mazanje zgornjih in spodnjih tečajev z vodoodporno mastjo

• Nastavitev zapiranja in regulacija hidravličnih zapiral ter tečajev

• Privitje popuščenih vijakov in po potrebi menjava (z jeklenimi vijaki)

• Pregled in preizkus delovanja ključavnic ter odprava napak

• Pregled in pritrditev držal na vratih

Redni servis vrat s hidravličnimi zapirali zgoraj obsega:

• Preizkus zračnosti tečajev ter po potrebi zamenjava posameznih delov

• Mazanje in nastavitev zapirala ter tečajev z vodoodporno mastjo

• Nastavitev hitrosti zapiranja in regulacija hidravličnih zapiral

• Privitje popuščenih vijakov in po potrebi menjava

• Pregled in preizkus delovanja ključavnic ter odprava napak

• Pregled in pritrditev držal na vratih

• Pregled in nastavitev električnih ključavnic ter odprava napak

Večje popravilo vrat obsega:

• Menjavo različnih talnih hidravličnih zapiral

• Menjavo različnih zgornjih hidravličnih zapiral

• Menjava talnega ohišja z dolbljenjem tlaka in betoniranjem

• Menjava tečaja, letve ali okovja

• Popravila okvar, ki so nastala zaradi vlomov

• Izdelava posebnih tečajev ali okovja, ki ni v serijski proizvodnji ali se ne izdeluje več

• Izdelava in montaža varnostnega okovja

Tehnične specifikacije:

8. sklop: PE Ljubljana za vzdrževanje raznih vrat

Podsklop 8.1: Vzdrževanje električnih rolo in garažnih vrat znamk Hörman, Hancman

Podsklop 8.2: Vzdrževanje rolo in garažnih vrat raznih znamk Conegliano, Marantec, NomastelWek, Crawford

• redno vzdrževanja hitrotekočih rolo vrat in električnih garažnih vrat v skladu z navodili proizvajalca:

- kontrola in nastavitev vseh mehanskih delov (vijačne zveze, ročke, okvirji, zglobi)

- pregled, čiščenje in zaščita vseh uležajenih mest

- kontrola in nastavitev električnih naprav in elementov

- mehanska in vizualna kontrola zapiralne plošče in njenih delov

- elektronska kontrola hitrosti odpiranja in zapiranja vrat

- kontrola delovanja vgrajenih varnostnih sistemov

- kontrola dajalcev impulzov

• Popravilo hitrotekočih rolo vrat in električnih garažnih vrat:

- popravilo hitrotekočih vrat se opravi na osnovi prijave po telefonu

- popravila morajo biti izvršena strokovno, v skladu s tehničnimi predpisi stroke

- izvajalec mora za obsežnejša vzdrževalna dela oz. večja popravila pripraviti popis del in materiala oziroma predračun ter k popravilu pristopiti šele po naročnikovi potrditvi.

Izvajalec je dolžan izdelati poročilo o opravljenem rednem servisu o stanju vrat s predlogom potrebnih popravil ali izboljšav.

Ponudnik v ponudbi navede telefonsko številko za intervencijska popravila.

V kolikor bo naročnik ugotovil napako, ki je nastala v zvezi z opravljeno storitvijo, bo to ugotovitev pisno ali po telefonu posredoval izvajalcu. Ponudnik se z izjavo zaveže, da bo pomanjkljivost odpravil v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v treh (3) dneh od prejema reklamacije.

9 sklop: Vzdrževanje hitrotekočih rolo vrat znamke Efaflex na poštah PE Ljubljana (tehnične specifikacije kot pri sklopu 4)

Velja za sklope: 6,7,8,9:

Kraj izvajanja storitve: pošte PE Ljubljana – v skladu s priloženimi seznami

Kontaktna oseba: Xxxx Xxxxxxxx

Veljavnost OS: od 1.8.2019 do 30.7.2023

SEZNAMI DVIŽNIH VRAT POŠTE PE LJ

Naziv pošte	Naslov pošte	električna rolo vrata		električna garažna vrata		OPOMBE
Naziv pošte	Naslov pošte	število vrat	Proizvajalec	število vrat	Proizvajalec	OPOMBE
3	4	5	6		7	10
Brezovica pri Ljubljani	Podpeška cesta 20	1	Efafleks			garancija 10.12/09 2 leti
Domžale	Ljubljanska c. 74	3	Efafleks			SST- L; SRT-EL 2x
Grosuplje	Partizanska 7			2	Horman	vgradnja 2019
Izlake	Izlake 7			2	Horman	lesena
Kisovec	Trg Pohorskega bataljona 15			1	Horman
Litija	Ul. Mire Pregljeve 6	1	Efafleks	1	Horman	garancija 4.2/10 2 leti
Ljubljana	Slovenska c. 32	2	onegliano serramenti			odprte lamele Top varovanje 6.6/09
Ljubljana	Dolenjska c. 43			1	Horman	garancija 11/2009
Ljubljana	Zaloška c. 275a			2	horman
Ljubljana-Črnuče	Dunajska c. 361	1	Horman	2	Horman	2x garažna
Ljubljana-Polje	Zadobrovška c. 14	1	Efafleks	2	Horman	garancija 12/09
Logatec	Tržaška c. 50a	1	Horman			garancija 11/09
Mengeš	Trdinov trg 8	1	Efafleks			25.3.2009
Šentvid pri Stični	Šentvid pri Stični 77			1	Marantec
Škofljica	Ob pošti 25			1	Horman
Trbovlje	Trg revolucije 27			1	Horman	dvojna
Trzin	Blatnica 1	1	Efafleks			SST-ECO-L 8/08
Velike Lašče	Velike Lašče 15			1	Marantec
Vrhnika	Poštna xx. 2	1	Efafleks			SST-L 12/08
Medvode	Cesta ob sori 5	1	VON Ljubljana			vgradnja 2015
Zagorje ob Savi	Cesta zmage 28			1	Horman	dvojna
Radovljica	Kranjska cesta 1	2		1	Horman
Jesenice	Cesta Železarjev 6B			4	Horman
Tržič	Predilniška cesta 10			2	MKL
Kranj	Dražgoška ulica 8	6	Garog	2	MKL
Kranj-IC Šenčur	Poslovna cona A2 Šenčur			5	Xxxxxxxx
Begunje na Gorenjskem	Begunje 15d			1
Xxxxx	Xxxxxx xxxxx 0			1
Železniki	Na Kresu 1			1
Boh. Bistrica	Trg svobode 2c			1
Škofja Loka	Frankovo naselje 69			1
Preddvor	Šiška 1			1
Kranjska Gora	Borovška cesta 92			1
Bled	Ljubljanska cesta 10			1

S K U P A J		10		24

Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	električna avtomatska vrata
Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	število vrat	Proizvajalec
1	2	3	4	5	6
1.	1262	Dol pri Ljubljani	Dol pri Ljubljani 1B	2	DOORSON
2.	1230	Domžale	Ljubljanska c. 74	1	DOORSON
3.	0000	Xxxxxx	Xxxxxx xxx 00	2	DOORSON
4.	1106	Ljubljana	Pražakova 3	1	DOORSON
5.	1107	Ljubljana	Celovška c. 121	2	DOORSON
6.	1109	Ljubljana	Linhartova c. 9	1	DOORSON
7.	1111	Ljubljana	Tržaška c. 68a	1	DOORSON
8.	0000	Xxxxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxxxx xx. 9	1	DOORSON
9.	1115	Ljubljana	Riharjeva c. 26	1	DOORSON
10.	1122	Ljubljana (BTC)	Šmartinska c. 152	2	DOORSON
11.	1126	Ljubljana	Krivec 5	1	DOORSON
12.	1132	Ljubljana	Celovška c. 73	1	DOORSON
13.	1358	Log pri Brezovici	C. Dolomitskega odeda 2a	1	DOORSON
14.	1291	Škofljica	Ob pošti 25	2	DOORSON
15.	1275	Šmartno pri Litiji	Pungrt 20	1	DOORSON
16.	1422	Trbovlje	Trg Xxxxxx Xxxxxx 4	1	DOORSON
17.	1294	Višnja Gora	Ciglerjeva ul. 25	1	DOORSON požarna
18.	1360	Vrhnika	Poštna xx. 2	1	DOORSON
19.	1110	Ljubljana,	Zaloška 57	1	DOORSON
20.	1234	Mengeš	Trdinov trg 8a	1	DOORSON
		S K U P A J		25

Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	električna avtomatska vrata
Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	število vrat	Proizvajalec
1	2	3	4	5	6
1.	1351	Brezovica pri Ljubljani	Xxxxxxxx xxxxx 00	0	RECORD
2.	1106	Ljubljana	Pražakova 3	3	RECORD
3.	1116	Ljubljana	Dunajska c. 19	1	RECORD
4.	1117	Ljubljana	Vodnikova c. 235	1	RECORD
5.	1121	Ljubljana	Dunajska c. 158	2	RECORD
6.	1123	Ljubljana	Cesta v Mestni log 55	1	RECORD
7.	1124	Ljubljana	Resljeva c. 14	1	RECORD
8.	1127	Ljubljana	Prijateljeva ul. 7	1	RECORD
9.	1130	Ljubljana	Štihova xx. 24	1	RECORD
10.	1370	Logatec	Tržaška c. 105	1	RECORD
11.	1420	Trbovlje	Trg revolucije 27	2	RECORD
12.	1236	Trzin	Blatnica 1	1	RECORD (Reflex)
13.	1104	Ljubljana	Poljanski nasip	1	RECORD
		S K U P A J		17

Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	električna avtomatska vrata
Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	število vrat	Proizvajalec
1	2	3	4	5	6
1.	1000	Uprava PE Lj	Čopova 11	1	Avalst PA
3.	1295	Ivančna Gorica	Ploščad OF 4	1	Toormas/Tormax
4.	1412	Kisovec	Trg Pohorskega bataljona 15	1	BESAM (Lumatik)
5.	1101	Ljubljana	Slovenska c. 32	1	ICL DORMA
6.	1116	Ljubljana	Dunajska c. 19	1	Toormas
7.	1131	Ljubljana	Dunajska c. 198 A	1	ToRMAX - TE&C
8.	1133	Ljubljana	Tacenska 133	1	PONZI AS 1 CE
9.	1296	Šentvid pri Stični	Šentvid pri Stični 77	1	DITEC
10.	1315	Velike Lašče	Xxxxxxxxxx xxxxx 0	0	X-X BKS (Comact Master)
11.	1410	Zagorje ob Savi	Cesta zmage 28	2	BESAM (Lumatik)
		S K U P A J		11

Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	steklena nihajna vrata (talna zapirala vgrajena v tla)	vrata z Al profili in avtomatskim zapiralom na vratih	lesena vrata z avtomatskimi zapirali na vratih
1	2	3	4	7	8	9
Spr.		Uprava PE Lj	Čopova 11	4
1.	1353	Borovnica	Molkov trg 12	2		1
2.	1351	Brezovica pri Ljubljani	Xxxxxxxx xxxxx 00			0
3.	1380	Cerknica	Cesta 4. maja 52		2
4.	1356	Dobrova	Stara cesta 14			1
5.	1431	Dol pri Hrastniku	Trg borcev NOB 13
6.	1262	Dol pri Ljubljani	Dol pri Ljubljani 1B		1
7.	1230	Domžale	Ljubljanska c. 74		1
8.	1290	Grosuplje	Partizanska 7	4	2	8
9.	1354	Horjul	Horjul 57			1
10.	1430	Hrastnik	Trg Xxxxxx Xxxxxxx 14 A			2
11.	1292	Ig	Ig 50 A	1	3
12.	1295	Ivančna Gorica	Ploščad OF 4		1
13.	1411	Izlake	Izlake 7		1
14.	1240	Kamnik	Glavni trg 27	1		1
15.	1241	Kamnik	Ljubljanska c. 14a	2	4
16.	1412	Kisovec	Trg Pohorskega bataljona 15	1	1
17.	1330	Kočevje	Ljubljanska c. 23	4	3
18.	1218	Komenda	Glavarjeva c. 39	1		2
19.	1281	Kresnice	Kresnice 106	2		1
20.	1270	Litija	Ul. Mire Pregljeve 6			2
21.	1101	Ljubljana	Slovenska c. 32	6	1	3
22.	1104	Ljubljana	Poljanski nasip 30	2
23.	1106	Ljubljana	Pražakova 3		1
24.	1107	Ljubljana	Celovška c. 121		1
25.	1108	Ljubljana	Dolenjska c. 43	4
26.	1109	Ljubljana	Linhartova c. 9	2	1
27.	1110	Ljubljana	Zaloška c. 57	2	2
28.	1111	Ljubljana	Tržaška c. 68a		2	1
29.	0000	Xxxxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxxxx xx. 9		1	1
30.	1113	Ljubljana	Dunajska c. 141		5
31.	1114	Ljubljana	Zaloška c. 7	1
32.	1115	Ljubljana	Riharjeva c. 26	4
33.	1116	Ljubljana	Dunajska c. 19		3
34.	1117	Ljubljana	Vodnikova c. 235	2
35.	0000	Xxxxxxxxx	Xx. Bratov Učakar 52	1	1	3
36.	1119	Ljubljana	Litijska c. 38	2	2
37.	1120	Ljubljana	Nove Fužine 33	1	2
38.	1122	Ljubljana (BTC)	Šmartinska c. 152	1	1
39.	1123	Ljubljana	Cesta v Mestni log 55		1
40.	1124	Ljubljana	Resljeva c. 14
41.	0000	Xxxxxxxxx	Xxxxxxxxx xx. 14		2
42.	1126	Ljubljana	Krivec 5		2
43.	1127	Ljubljana	Prijateljeva ul. 7
44.	1129	Ljubljana	Zaloška c. 275a		3
45.	1130	Ljubljana	Štihova xx. 24
46.	1131	Ljubljana	Dunajska c. 198 A		2
47.	1132	Ljubljana	Celovška c. 73	1	1
48.	1133	Ljubljana	Tacenska 133	1	2
49.	1231	Ljubljana-Črnuče	Dunajska c. 361	2	2
50.	1260	Ljubljana-Polje	Zadobrovška c. 14	2	2
51.	1210	Ljubljana-Šentvid	Prušnikova ul. 2	1	2
52.	1211	Ljubljana-Šmartno	Cesta v Gameljne 6			1
53.	1358	Log pri Brezovici	C. Dolomitskega odeda 2a		1
54.	1370	Logatec	Tržaška c. 50a		1	2
55.	1225	Lukovica	Lukovica pri Domžalah 46			2
56.	1215	Medvode	Cesta ob Sori 5		2	2
57.	1234	Mengeš	Trdinov trg 8	1	1
58.	1251	Moravče	Vegova xx. 1			4
59.	1357	Notranje Gorice	Podpeška c. 380			1
60.	1355	Polhov Gradec	Polhov Gradec 16		3
61.	1235	Radomlje	Cesta borcev 3		2
62.	1381	Rakek	Partizanska c. 8A		3
63.	1310	Ribnica	Kolodvorska xx. 2		1	1
64.	1216	Smlednik	Smlednik 4b			2
65.	1317	Sodražica	Trg 25. maja 7		2
66.	1242	Stahovica	Zgornje Stranje 23		2
67.	1386	Stari trg pri Ložu	C. Notranjskega odreda 28	2		1
68.	1313	Struge	Lipa 16			1
69.	1296	Šentvid pri Stični	Šentvid pri Stični 77		2
70.	1291	Škofljica	Ob pošti 25		1
71.	1275	Šmartno pri Litiji	Pungrt 20	2	1
72.	1420	Trbovlje	Trg revolucije 27		1
73.	IO	Trbovlje	Kolonija 1. Xxxx 10a		2
74.	1422	Trbovlje	Trg Xxxxxx Xxxxxx 4		2
75.	1236	Trzin	Blatnica 1	2
76.	1315	Velike Lašče	Velike Lašče 15		2
77.	1294	Višnja Gora	Ciglerjeva ul. 25		1
78.	1217	Vodice	Xxxxxxxxxx xxx 0			1
79.	1360	Vrhnika	Poštna xx. 2	2	1
80.	1410	Zagorje ob Savi	Cesta zmage 28		1
81.	0000	Xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxx 0		1
82.	4274	Žirovnica	Žirovnica 4			1
83.	4290	Jesenice	Cesta Železarjev 6B		3	2
84.	4240	Radovljica	Kranjska cesta 1		1
		S K U P A J		66	98	50

26/46

		Vsa vrata
Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	električna avtomatska vrata
Zap. št.	Poštna številka	Naziv pošte	Naslov pošte	število vrat	Proizvajalec
1	2	3	4	5	6
Spr.		Uprava PE Lj	Čopova 11	1	Avalst PA
1.	1351	Brezovica pri Ljubljani	Xxxxxxxx xxxxx 00	0	Record
2.	1262	Dol pri Ljubljani	Dol pri Ljubljani 1B	2	DOORSON
3.	1230	Domžale	Ljubljanska c. 74	1	DOORSON
4.	1295	Ivančna Gorica	Ploščad OF 4	1	Toormas/Tormax
5.	0000	Xxxxxx	Xxxxxx xxx 00	2	DOORSON
6.	1412	Kisovec	Trg Pohorskega bataljona 15	1	BESAM (Lumatik)
7.	1218	Komenda	Glavarjeva c. 39	1	BESAM (Lumatik)
8.	1101	Ljubljana	Slovenska c. 32	1	ICL DORMA
9.	1104	Ljubljana	Poljanski nasip 30	1	Record
10.	1106	Ljubljana	Pražakova 3	3	Record
11.	1107	Ljubljana	Celovška c. 121	2	DOORSON
12.	1109	Ljubljana	Linhartova c. 9	1	DOORSON
13.	1110	Ljubljana	Zaloška c. 57	1	DOORSON
14.	1111	Ljubljana	Tržaška c. 68a	1	DOORSON
15.	0000	Xxxxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxxxx xx. 9	1	DOORSON
16.	1113	Ljubljana	Dunajska c. 141
17.	1115	Ljubljana	Riharjeva c. 26	1	DOORSON
18.	1116	Ljubljana	Dunajska c. 19	2	RECORD; Toormas
19.	1117	Ljubljana	Vodnikova c. 235	2	ENTREMATIC (Lumatik)
20.	1122	Ljubljana (BTC)	Šmartinska c. 152	2	DOORSON
21.	1123	Ljubljana	Cesta v Mestni log 55	1	RECORD
22.	1124	Ljubljana	Resljeva c. 14	1	RECORD
23.	1125	Ljubljana	Pot za Brdom 100	1
24.	1126	Ljubljana	Krivec 5	1	DOORSON
25.	1130	Ljubljana	Štihova xx. 24	1	RECORD
26.	1131	Ljubljana	Dunajska c. 198 A	1	ToRMAX - TE&C
27.	1132	Ljubljana	Celovška c. 73	1	DOORSON
28.	1133	Ljubljana	Tacenska 133	1	PONZI AS 1 CE
29.	1231	Ljubljana-Črnuče	Dunajska c. 361
30.	1260	Ljubljana-Polje	Zadobrovška c. 14	1	BESAM (Lumatik)
31.	1358	Log pri Brezovici	C. Dolomitskega odeda 2a	1	DOORSON
32.	1370	Logatec	Tržaška c. 50 a	1	Record
33.	1225	Lukovica	Lukovica pri Domžalah 46	1
34.	1215	Medvode	Cesta ob Sori 5	1
35.	1234	Mengeš	Trdinov trg 8	1	DORSON
36.	1296	Šentvid pri Stični	Šentvid pri Stični 77	1	DITEC
37.	1291	Škofljica	Ob pošti 25	2	DOORSON
38.	1275	Šmartno pri Litiji	Pungrt 20	1	DOORSON
39.	1420	Trbovlje	Trg revolucije 27	2	RECORD
40.	1422	Trbovlje	Trg Xxxxxx Xxxxxx 4	1	DOORSON
41.	1236	Trzin	Blatnica 1	1	RECORD (Reflex)
42.	1315	Velike Lašče	Xxxxxxxxxx xxxxx 0	0	X-X BKS (Comact Master)
43.	1294	Višnja Gora	Ciglerjeva ul. 25	1	DOORSON požarna
44.	1360	Vrhnika	Poštna xx. 2	1	DOORSON
45.	1410	Zagorje ob Savi	Cesta zmage 28	2	BESAM (Lumatik)
46.	0000	Xxxxx	Xxxxxxxxx xxxxx 0	0	Doorson
47.	4105	Kranj	Ul. Lojzeta Horvata 2	2	Doorson
48.	0000	Xxxxx	Xxxxxx xxxxx 0	0	Doorson
49.	4205	Preddvor	Šiška 1	1	Dorson
50.	4270	Jesenice	Cesta Železarjev 6B	2	Doorson
51.	4290	Tržič	Predilniška cesta 10	2	Doorson
52.	4271	Jesenice	Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 8	2	Doorson
53.
		S K U P A J		52

27/46

4.2 Kraj, način in roki izvajanja naročila – velja za vse sklope

Način izvedbe: Pri izvedbi servisnega pregleda (servisna delovna ura), je odzivni čas 24 ur od prejema sporočila in v rednem delovnem času med 8. in 16. uro.

Pri intervenciji (intervencijska delovna ura) je odzivni čas 2 uri od prejema sporočila oziroma izven rednega delovnega časa ali ob sobotah, nedeljah in praznikih. Sporočilo je lahko posredovano po telefonu, elektronski pošti ali faksu.

Garancija: Za nove rezervne dele in delo velja garancijskih rok (najmanj 12 mesecev), ponudnik vpiše v ponudben predračun.

Naročnik si pridružuje pravico, da navedene sezname tekom veljavnosti OS prilagodi.

Porabljen material se obračuna po veljavnem ceniku in se mora obračunavati po tržnih cenah iz veljavnega cenika. (izbran ponudnik mora na zahtevo naročnika posredovati cenik)

Izvajalec je dolžan izdelati poročilo po opravljenem rednem servisu o stanju vrat s predlogom

potrebnih popravil ali izboljšav.

Ostalo:

Izvajalec se zaveže:

• storitve po predmetnem razpisu opraviti strokovno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

• določiti kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter reševala in koordinirala naročnikove reklamacije.

• določiti dežurno službo in kontaktno številko, ki bo sprejemala nujne intervencijske klice in prijavo napak,

• zagotoviti odzivne čase

• naročnika obveščati o stanju vzdrževanih naprav in

• vse informacije in podatke naročnika varovati kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju tega pogodbenega razmerja.

Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Predračun«.

Obrazec

PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa »Vzdrževanje in popravila raznih vrat na PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana, PE Celje« po postopku naročila male vrednosti, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis in štampiljka:

Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«.

Obrazec

2. PONUDBENI PREDRAČUN - Dajemo ponudbo za sklope: (ponudnik obkroži številko sklopa/podsklopa)

1. sklop: Vzdrževanje vrat PE KP po poštah na območju Nove Gorice

2. sklop: Servisiranje zunanjih drsnih vrat v PE PLC Ljubljana

3. sklop: Servisiranje drsnih vrat Doorson v PE PLC Ljubljana

4. sklop: Servisiranje vrat Efaflex v PE PLC Ljubljana

5. sklop: Vzdrževanje vrat v PE Celje

5.1 Podsklop: Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat – območje Celja

5.2 Podsklop: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – celjsko območje

5.3 Podsklop: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – dolenjsko območje

6. sklop: Vzdrževanje vrat na poštah PE Ljubljana

6.1 Podsklop: Vzdrževanje vrat DOORSON

6.2 Podsklop: Vzdrževanje vrat RECORD

6.3 Podsklop: Vzdrževanje ostalih električnih vrat

7. sklop: Vzdrževanje vrat s hidravličnimi zapirali in dvižnih rolo vrat na poštah PE Ljubljana (področje Ljubljane)

8. sklop: PE Ljubljana za vzdrževanje raznih vrat

8.1 Podsklop: Vzdrževanje električnih rolo in garažnih vrat znamk Hörman, Hancman

8.2 Podsklop: Vzdrževanje rolo in garažnih vrat raznih znamk Conegliano, Marantec, NomastelWek, Xxxxxxxx

9. sklop: Vzdrževanje hitrotekočih rolo vrat znamke Efaflex na poštah PE Ljubljana

Zap. št	Storitev	EM	Kos	Cena v € (brez DDV)	Cena v € (z DDV)
1.	Cena rednega servisa vrat	kom	1
2.	Cena redne delovne ure	ura	1
3.	Cena intervencijske delovne ure	ura	1

*Seznami vrat so razvidni iz priloženih tabel po posameznih sklopih/podsklopih.

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 9. 2019

2.2 Cene so fiksne izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

2.3. Ponujamo daljši rok garancije, in sicer:

• za storitve mesecev (najmanj 12 mesecev) – vpiše ponudnik,

• za material in rezervne dele mesecev (najmanj 12 mesecev) – vpiše ponudnik

Telefonska številka izvajalca za intervencijska naročila

V/Na:	Ponudnik:
	Žig in podpis:

Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naziv ponudnika Ulica Poštna štev. in kraj

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

Št.	Izjavljamo:
1.	da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila,
2.	da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,
3.	da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
4.	da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,
5.	da se v celoti strinjamo s razpisnimi pogoji naročnika,
6.	da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,
7.	določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, reševala in koordinirala naročnikove reklamacije,
8.	vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila,
9.	da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
	da, kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti oseba, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 v skladu s pogojem P1
	da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami Ministrstva za javno upravo RS v skladu z pogojem P2
10.	da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani v register poklicev ali trgovski register, v skladu s pogojem P3
11.	da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v kateremkoli podobnem položaju, v skladu s pogojem P4
12.	da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa, v skladu s pogojem P5
13.	da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti JN,
14	da zagotavljamo garancijo za nadomestne dele
	da bomo po opravljenem rednem servisu izdelali poročilo o opravljenem servisu in o stanju vrat s predlogi potrebnih popravil in izboljšav P 8
15.	da bomo material obračunavali po veljavnih tržnih cenah P10
16.	da smo usposobljeni za servisiranja določenega tipa vrat za katerega dajemo ponudbo

17.	da bomo izdelali poročilo po opravljenem rednem servisu o stanju vrat s predlogom potrebnih popravil ali izboljšav

……………………………………………………..

kraj in datum

štampiljka

……………..………..……….……………….. odgovorna oseba

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.

Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

PODATKI O PODIZVAJALCU

Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec

Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca Matična številka podizvajalca Davčna številka podizvajalca Transakcijski račun podizvajalca Predmet del, ki jih izvede podizvajalec Količina del podizvajalca Vrednost del podizvajalca Kraj izvedbe teh del Rok izvedbe teh del

………………………….....……………………………… kraj in datum

štampiljka

…..………………………….........................

odgovorna oseba

* Obrazec po potrebi kopirati.

Ponudnik predloži obrazec Požarni red v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

IZJAVA POŽARNI RED

(naziv in naslov izvajalca storitev)

IZJAVA

o seznanitvi s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom

Izjavljamo, da smo bili pred začetkom izvajanja del, ki jih bomo opravljali v:

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………… (naziv PE in kraja delovišča)

na podlagi pogodbe/naročilnice št. …………….….., z dne , seznanjeni s Požarnim

redom Pošte Slovenije d. o. o. in Navodilom za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del.

Obvezujemo se, da bomo pri izvajanju dela upoštevali določila Xxxxxxxxx reda in Navodila za varstvo pred požarom in da ne bomo povzročali nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije in s tem ogrožali varnosti ljudi in premoženja naročnika.

Naša odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je:

…………………………………………………………… …………………………………….. (ime in priimek) (telefon)

Datum: …………………..………………………….

Opomba: Podpisano izjavo je dolžan izvajalec del pred začetkom izvajanja del posredovati strokovnemu delavcu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

NAVODILO ZA VARSTVO PRED POŽAROM

(izvajalci storitev)

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Vsak izvajalec storitev, ki izvaja kakršnokoli delo v objektih družbe, je dolžan skrbeti za varstvo pred požarom. V zvezi s tem ima predvsem naslednje naloge, dolžnosti in odgovornosti:

• dela sme izvajati samo z delavci, ki so usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom;

• za opravljanje dela sme uporabljati samo namensko in brezhibno delovno opremo;

• pred začetkom izvajanja dela:

o se mora seznaniti z izvlečkom požarnega reda, ki je nameščen v objektu, kjer se bodo dela izvajala;

o urediti mora delovišče in poskrbeti za ustrezne ukrepe varstva pred požarom. Po potrebi je treba delovišče opremiti z dodatno opremo in sredstvi za gašenje in preprečevanje nastanka požara;

o seznaniti mora odgovorno osebo za varstvo pred požarom o datumu in času začetka dela in o načrtovanih ukrepih za varstvo pred požarom;

• delo mora izvajati tako, da ne slabi urejenega stanja varstva pred požarom in ne povzroča nevarnosti za nastanek požara;

• med izvajanjem del mora upoštevati predloge in pripombe odgovorne osebe za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda;

• pred začetkom izvajanja požarno nevarnih del si mora pridobiti pisno dovoljenje od strokovnega delavca in po potrebi organizirati požarno stražo;

• o vsaki opaženi ali ugotovljeni pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vpliva na varstvo pred požarom, mora takoj obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom ali strokovnega delavca, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.

II. PREVENTIVNI UKREPI

V objektih družbe ali na delovišču se je treba obnašati in ravnati tako, da se ne slabi ali ogroža varstvo pred požarom in da se ne povzroča nevarnost za nastanek požara. V zvezi s tem je treba upoštevati in izvajati predvsem naslednje preventivne ukrepe:

- gasilnikov, ki so nameščeni v objektu, ni dovoljeno prestavljati z določenih in urejenih mest;

- gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. ni dovoljeno zalagati s predmeti dela, opremo, odpadki ipd. Pred njimi mora biti vsaj 70 cm prostega prostora;

- na hodnikih, stopniščih in na evakuacijskih poteh ni dovoljeno ničesar odlagati ali shranjevati, biti morajo vedno proste in normalno prehodne;

- odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dela, je treba zbirati ločeno in jih z delovišča odstranjevati sproti ali najkasneje ob zaključku delovnega dne;

- izvajanje požarno nevarnih del ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;

- v objekt ali na delovišče se lahko dovaža in hrani le toliko nevarnih snovi, kot jih je potrebnih za dnevno uporabo;

- ob vsakem zapuščanju objekta ali delovišča je treba obvezno preveriti, ali so odstranjeni vsi potencialni viri za nastanek požara.

III. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA

V primeru požara ostanite mirni in prisebni in ocenite velikost požara.

Če ocenite, da lahko požar pogasite sami, brez nevarnosti zase in druge, uporabite gasilna sredstva in požar pogasite.

Če ocenite, da požara ne morete pogasiti, ravnajte po naslednjem postopku:

- na požar takoj opozorite prisotne osebe v objektu in poskrbite za prijavo požara gasilcem;

- pri požaru ne izpostavljate svoje varnosti in življenja;

- pred reševanjem opreme, dokumentacije itd. pomagajte ogroženim osebam;

- rešujte predvsem dragocenejšo opremo in najpomembnejšo dokumentacijo;

- ko se umikate iz prostora, v katerem je požar, zaprite okna, izključite električne in plinske uporabnike, izključite prezračevanje in zaprite vrata za seboj, če je vse to mogoče;

- na evakuacijski poti odprite okna, da preprečite ali zmanjšate zadimljenost poti;

- poskrbite za neoviran dovoz intervencijskih vozil do objekta;

- zberite se pred objektom ali na zbirnem mestu, določenem v načrtu evakuacije, kjer se javite odgovorni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;

- če se iz objekta ne morete umakniti zaradi neprehodnosti evakuacijskih poti, se pred požarom umaknite v najvarnejši prostor z oknom. Vrata prostora zatesnite pred vdorom dima in s klicanjem z okna opozorite nase.

IV. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU

O vsakem požaru, ne glede na njegovo velikost, je treba takoj po požaru obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda.

Takoj po požaru je treba zavarovati mesto požara. Na požarišču ni dovoljeno ničesar pospravljati, premikati ipd., dokler se ne opravi raziskava požara.

Po požaru je prepovedano uporabljati opremo in naprave na elektriko ali plin, ki je bila izpostavljena požaru, dokler ni pregledana in je ugotovljeno, da je varna za uporabo.

Po požaru je treba napisati izjavo o času in vzroku nastanka požara, uničeni opremi itd.

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

i z j a v l j a m o

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

PRAVNA OSEBA:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

FIZIČNA OSEBA:

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA:

(fizična ali pravna oseba)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE:

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka)

(žig in podpis)

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447000, ki jo po pooblastilu zastopata ……………………. , v nadaljevanju: naročnik

(firma in sedež ponudnika) ……………………………………………………, identifikacijska številka SI…………….., matična številka ……………………., ki ga/jo zastopa ………………………., v nadaljevanju: izvajalec (izpolni ponudnik)

skleneta

OKVIRNI SPORAZUM št. ………….

1. člen

Uvodna določba

Naročnik je izvedel javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti in z odločitvijo št.

…………………… z dne …………………, sprejeto na podlagi poročila o oddaji javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti št. …………………. z dne ……………………. izbral izvajalca, upoštevajoč določila zakona, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju in Pravilnika o izvajanju naročil.

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma

Predmet je vzdrževanje in popravila raznih vrat

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat različnih proizvajalcev in vzdrževanje rolo vrat po poslovnih enotah, PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana, PE Celje, v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika in po sledečih sklopih:

1. sklop: Vzdrževanje vrat PE KP po poštah na območju Nove Gorice

2. sklop: Servisiranje zunanjih drsnih vrat v PE PLC Ljubljana

3. sklop: Servisiranje drsnih vrat Doorson v PE PLC Ljubljana

4. sklop: Servisiranje vrat Efaflex v PE PLC Ljubljana

5. sklop: Vzdrževanje vrat v PE Celje

Podsklop 5.1: Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat – območje Celja

Podsklop 5.2: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – celjsko območje

Podsklop 5.3: Vzdrževanje raznih vrat z motornim pogonom – dolenjsko območje

6. sklop: Vzdrževanje vrat na poštah PE Ljubljana

Podsklop 6.1: Vzdrževanje vrat DOORSON

Podsklop 6.2: Vzdrževanje vrat RECORD

Podsklop 6.3: Vzdrževanje ostalih električnih vrat

7. sklop: Vzdrževanje vrat s hidravličnimi zapirali in dvižnih rolo vrat na poštah PE Ljubljana (področje Ljubljane)

8. sklop: PE Ljubljana za vzdrževanje raznih vrat

Podsklop 8.1: Vzdrževanje električnih rolo in garažnih vrat znamk Hörman, Hancman

Podsklop 8.2: Vzdrževanje rolo in garažnih vrat raznih znamk Conegliano, Marantec, NomastelWek, Crawford

9. sklop: Vzdrževanje hitrotekočih rolo vrat znamke Efaflex na poštah PE Ljubljana

(v končnem okvirnem sporazumu se navede za katere sklope se okvirni sporazum sklepa).

Količine so okvirne, odvisne od dejanskih potreb naročnika in lahko odstopajo. Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da naročnik izvajalcu odškodninsko ne odgovarja v primeru, da bo naročil manj od navedenih količin.

3. člen

Opis vzdrževalnih del

Izvajalec se zaveže vzdrževati vrata v skladu s tehničnimi specifikacijami za posamezni sklop.

4. člen

Kraj, roki in način izvedbe

Izvajalec se zaveže storitve po tem okvirnem sporazumu opravljati na poštah in v zgradbah uprav poslovnih enot, skladno s seznami oziroma tabelami, ki so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

(v končnem okvirnem sporazumu se navedejo in priložijo tabele, ki se nanašajo na sklope oziroma poslovne enote za katere se sklepa okvirni sporazum).

Izvajalec bo storitve po tem okvirnem sporazumu izvajal sukcesivno, in sicer v skladu z dogovorom z naročnikom.

Popravilo na poziv naročnika se izvaja po naročilu kontaktne osebe naročnika v primeru okvare ali poškodbe avtomatskih vrat v rednem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure od ponedeljka do petka, in sicer v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v roku 24 ur od trenutka prijave oziroma po dogovoru z naročnikom.

Intervencijsko popravilo se izvaja na poziv kontaktne osebe naročnika v delovnem času od 7.00 do 20.00 ure od ponedeljka do petka in ob sobotah od 7.00 do 13.00 ure (nedelje in prazniki niso zajeti) v primeru okvare ali poškodbe avtomatskih vrat, zaradi katere lahko pride do nekontroliranega vstopa v objekt naročnika, in sicer v najkrajšem možnem roku, vendar najkasneje v roku 2 ur od trenutka prijave poškodbe ali okvare.

5. člen

Cene

Cena mora biti fiksna. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

7.00 do 15.00 ure od ponedeljka do petka.

Cena rednega servisa v vsakem sklopu vključuje regulacijo in nastavitev zapiranja vrat glede na vpliv klimatskih sprememb ali po potrebi nepravilnem zapiranju vrat.

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.

6. člen

Plačilni pogoji

Naročnik bo storitev plačal na transakcijski račun izvajalca v roku trideset (30) dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica oziroma delovni nalog, ki mora biti podpisan s strani naročnika. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma izvedbe storitve, potrjene s strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum (št. /……).

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj.

7. člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec se zaveže:

• storitve po tem okvirnem sporazumu opraviti strokovno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

• določiti kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter reševala in koordinirala naročnikove reklamacije.

• določiti dežurno službo in kontaktno številko, ki bo sprejemala nujne intervencijske klice in prijavo napak,

• zagotoviti odzivne čase v skladu s 4. členom,

• naročnika obveščati o stanju vzdrževanih naprav in

• vse informacije in podatke naročnika varovati kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju tega pogodbenega razmerja.

8. člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se zaveže, da bo določil osebo, ki bo z izvajalcem usklajevala čas izvajanja pogodbenih obveznosti in skrbela za pravočasno plačilo opravljenih obveznosti izvajalca in v roku, navedenem v 6. členu, poravnavati obveznosti na transakcijski račun izvajalca.

9. člen

Garancija

Izvajalec daje za vsak na novo vgrajen material garancijo proizvajalca v trajanju …………………

(najmanj dvanajst (12) mesecev – izpolni ponudnik) od časa vgradnje ter za storitve ...............

xxxxxxx (najmanj 12 mesecev). Garancijske liste proizvajalca preda izvajalec naročniku po opravljenem vzdrževalnem delu oziroma zamenjavi.

10. člen

Pogodbena kazen

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi posamezne pogodbene obveznosti ne izpolni v roku, predvidene s to pogodbo (izpolnitev z zamudo), mora plačati pogodbeno kazen v višini petih (5) odstotkov vrednosti posameznega naročila, s katerim je izvajalec v zamudi, za vsak dan zamude.

Pogodbena kazen za zamudo se obračuna za vsako posamezno zamudo posebej.

Znesek posamezne zaračunane pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati štiridesetih (40) odstotkov vrednosti posameznega naročila, s katerim je izvajalec v zamudi.

Če bi izvajalec z izpolnitvijo pogodbene obveznosti zamujal, bo naročnik ob sprejemu izpolnitve obveznosti izrecno izjavil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi posamezne pogodbene obveznosti ne izpolni (neizpolnitev pogodbe), mora plačati pogodbeno kazen v višini pet (5) odstotkov vrednosti posameznega naročila.

Znesek zaračunanih pogodbenih kazni za neizpolnitev ne sme presegati štiridesetih (40) odstotkov pogodbene vrednosti.

Če izvajalec pogodbene obveznosti ne bi izpolnil, ga bo naročnik obvestil, ali zahteva izpolnitev pogodbene obveznosti ali plačilo pogodbene kazni.

Vsota pogodbene kazni se obračuna pri plačilu računa za pogodbeno obveznost, opravljeno z zamudo. V kolikor pogodbena obveznost ne bo opravljena, se pogodbena kazen obračuna posebej in se za plačilo izstavi poseben račun.

Končne določbe

11. člen

Kontaktne osebe naročnika in skrbniki okvirnega sporazuma so:

- za pošte na območju PE Ljubljana Xxxx Xxxxxxxx, telefonska številka ,

- za pošte PE Xxxxx Xxxxx Xxxxx, telefonska številka ,

- za pošte na območju PE PLC LJ Xxxxx Xxx, telefonska številka ,

- za pošte na območju Nove Gorice Xxxxxxx Xxxxxxx, telefonska številka ………………………...

Kontaktna oseba izvajalca je ………………, telefonska številka (izpolni ponudnik).

12. člen

Požarna varnost in varnost in zdravje pri delu

Izvajalec je odgovoren za izvajanje ukrepov s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu. Prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in vodenje svojih delavcev.

Izvajalec mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda naročnika.

13. člen

Izvedba obveznosti s podizvajalci

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredno plačilo, se v čistopisu sporazuma izpiše ta člen)

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tem okvirnem sporazumu sodeloval z

naslednjimi podizvajalci, ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani

xxxxxxxxx: (izpolni ponudnik v primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami svojih podizvajalcev za neposredna plačila)

• (polni naziv in naslov podizvajalca)

Vrsta del, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih bodo izvedli podizvajalci, je izvajalec navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«.

Izvajalec v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje navedenim podizvajalcem.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je priloga in sestavni del te pogodbe.

Naročnik bo od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

14. člen

Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od okvirnega sporazuma, če dobavitelj nekvalitetno opravlja storitve, ne upošteva dogovorjenih rokov za izvedbo ali kako drugače krši pogodbena določila. Naročnik bo dobavitelju po pošti posredoval pisno obvestilo o odstopu. Odpoved okvirnega sporazuma velja od dneva, ko je naročnik poslal pisno obvestilo o odstopu. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.

Naročnik bo dobavitelju, ki mu bo naročnik odpovedal okvirni sporazum iz zgoraj navedenih razlogov, onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh (3) letih.

Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom dveh (2) mesecev. Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Rok za odpoved okvirnega sporazuma začne teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. V kolikor odstopne izjave dobavitelju ni bilo moč vročiti, šteje, da je odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. Dobavitelj v primeru odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

15. člen

(protikorupcijska klavzula)

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku povzročena škoda oziroma katerikoli stranki sporazuma omogočena pridobitev nedovoljene koristi.

16. člen

Razvezna klavzula

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo,

o delovnim časom,

o počitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene

kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega okvirnega sporazuma, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

18. člen

Izvajalec je posredoval seznam delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu Naročnik izda za osebe iz seznama dovolilnico za vstop v poslovne prostore pošt iz seznama, ki je priloga tega sporazuma.

19. člen

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

20. člen

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en (1) izvod. Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki okvirnega sporazuma in velja, za Sklop 1. z veljavnostjo od podpisa do avgusta 2022, za Sklope 2., 3. in 4. z veljavnostjo eno leto od podpisa, za Sklope 5, 6., 7., 8. in 9. z veljavnostjo od dne 1. 8. 2019 do dne 30. 7. 2023.

………………,

Maribor,

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata