Občina Dobrova- Polhov Gradec
Občina Dobrova- Polhov Gradec
POGODBA št.
Asfaltiranje ceste do igrišča ŠD Brezje
(osnutek izpolniti, parafirati in žigosati)
POGODBA št.
NAROČNIK: OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC, Ul.Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 2, 1356
DOBROVA, ki jo zastopa župan XXXXX XXXX, univ.dipl.inž.var. (v nadaljevanju naročnik)
Matična številka: | 5874998 | |
Davčna številka: | 91166004 | |
Transakcijski račun: | 012221-0100000813 | |
IZVAJALEC: | ||
Matična številka: Davčna številka: Transakcijski račun: |
PREDMET POGODBE
člen 1
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: Asfaltiranje ceste do igrišča ŠD Brezje, po predračunu izvajalca z dne , ki je sestavni del pogodbe.
člen 2
Vrednost pogodbeno sprejetih del znaša:
Z besedo: 00/100 Davek na dodano vrednost je vključen v ceno in ga plača izvajalec.
Cene na enoto so fiksne do konca gradnje.
V ponudbeni ceni izvajalca niso vštete odškodnine za uporabo zemljišč, postavitve ali zavarovanja raznih komunalnih vodov, razen če niso predmet te pogodbe.
člen 3
Izvajalec gradbenih del ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.
člen 4
Za vsa dodatno naročena dela in več dela skleneta naročnik in izvajalec dodatek k pogodbi.
DOKUMENTACIJA
člen 5
Ob podpisu pogodbe oziroma pred pričetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:
- predati izvajalcu ustrezno dovoljenje upravnega organa za izvajanje del
- predati izvajalcu odobreno projektno dokumentacijo v 2. izvodih v smislu določil veljavnega Zakona o graditvi objektov in podzakonskih predpisov
PRIČETEK IN DOVRŠITEV DEL
člen 6
Izvajalec del se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli, ko bo naročnik izpolnil pogoje iz člena 5 te pogodbe, in jih končati .
Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve. Izvajalec ima pravico na podaljšanje roka v primeru:
a) višje sile
b) če zaradi slabih vremenskih razmer ni mogoče izvajanje del več kot 6 ur dnevno v rednem delovnem času, kar pa mora biti evidentirano v gradbenem dnevniku in potrjeno s strani nadzornega organa; vremenske razmere se ugotavljajo dnevno
c) prekoračenje količin za več kot 10 %
d) oviranje del po drugih izvajalcih, s katerimi sklepa oziroma katerim oddaja dela naročnik neposredno;
Dovršitveni rok se podaljša za ustrezni čas glede na značaj nastale ovire.
Če je izvajalec moral ustaviti izvajanje del po krivdi ali na zahtevo naročnika, ima pravico zahtevati od naročnika povračilo vseh stroškov, povzročenih z ustavitvijo del.
OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL
člen 7
Izvršena dela se obračunavajo po enotnih cenah izvajalčevega ponudbenega predračuna, po dejansko ugotovljenih izmerah na mestu samem, evidentiranih v gradbenem dnevniku oz. gradbeni ter dopisni knjigi.
Gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo vodi izvajalec.
Vsa dodatno naročena dela in režijska dela bo izvajalec zaračunaval po ponudbenem predračunu, ki je sestavni del te pogodbe.
člen 8
Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije.
Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dovršitvi del.
Naročnik se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 8 dni od uradno evidentiranega dneva prejema situacije.
V primeru, da naročnik v 8 dneh po izstavitvi ne vrne situacije ali ne reklamira, se smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan ter kot nesporen zapade v plačilo.
Eventuelni sporni znesek morata naročnik in izvajalec rešiti do izdaje naslednje situacije. Naročnik je dolžan nesporni znesek situacije nakazati na izvajalčev račun v roku 60 dni od uradno evidentiranega dneva prejema situacije.
Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta vso dokumentacijo, korespondenco in finančna nakazila označevala s pogodbeno evidenčno številko
člen 9
Izvajalec mora obvestiti naročnika, da so dela končana. Naročnik zapisniško prevzame dela po veljavnih predpisih.
Napake, ugotovljene ob prevzemu, odpravi izvajalec takoj na svoje stroške, razen če jih je povzročil naročnik.
Odstranitev napak in pomanjkljivosti je treba ugotoviti z zapisnikom.
NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
člen 10
Naročnik pooblašča za svojega zastopnika za nadzor nad izvajanjem del
Izvajalec določa za odgovornega vodjo del , delo na terenu izvaja vodja gradbišča .
Nadzorni organ polnopravno zastopa naročnika in v njegovem imenu in za njegov račun lahko prevzame vse odločitve v zvezi z gradbenimi in obrtniškimi deli, ki so predmet te pogodbe.
Nadzorni organ je pooblaščen v imenu in za račun naročnika odobravati, naročati in podpisovati naloge za vsa dodatna in spreminjevalna gradbena in obrtniška dela, jih potrditi in dati soglasnost na njihove cene. Tako potrjene cene je treba šteti, da so obojestransko dogovorjene.
Naročnik in izvajalec morata pismeno obvestiti drug drugega v primeru zamenjave nadzornega organa oziroma odgovornega vodjo del z navedbo dneva prenehanja dolžnosti sedanjega in prevzema novo določenega organa oz. vodje.
člen 11
Nadzorni organ skrbi, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe. Nadzorni organ mora dati odgovor na vse vpise izvajalca v gradbeni dnevnik in dopisno knjigo v roku 5 dni.
GARANCIJA IZVAJALCA
člen 12
Izvajalec se zavezuje izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe strokovno pravilno in solidno.
Za dovršena gradbena dela daje izvajalec 3 letno garancijo, ki teče od dneva, ko je naročnik pričel objekt uporabljati, oziroma od dneva tehničnega pregleda objekta, če objekt še ni bil v uporabi.
Ob zaključku del je izvajalec dolžan naročniku predložiti bančno garancijo v višini 10% vrednosti del v skladu s 2. odstavkom tega člena.
Za morebitna obrtniška, instalacijska in druga dela, ki jih izvajajo kooperanti izvajalca in za izdelke uporabljene pri izvedbi gradbeno obrtniških del, pa daje izvajalec garancijo v takem obsegu kot jo nudijo kooperanti navedenih del oziroma proizvajalci izdelkov.
Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.
Naročnik nima pravice na račun kvalitete del zadržati kakršenkoli znesek, razen zneska ugotovljenega po predstavnikih, ki bodo izvršili končni obračun del.
POGODBENA KAZEN - PREMIJA
člen 13
Kolikor izvajalec ne izvrši pogodbenih del v roku predvidenem s to pogodbo, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 %0 (promile) od pogodbene vrednosti za vsak dan zakasnitve. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati 5 % vrednosti pogodbenih del.
KONČNE DOLOČBE
člen 14
Sestavni deli pogodbe so:
- ustrezno dovoljenje upravnega organa za izvajanje del
- odobrena investicijsko - tehnična dokumentacija za izvajanje pogodbenih del.
- ponudbeni predračun
Sestavni deli končnega obračuna bodo še:
- vsi spisi in zapisniki, narejeni v teku izvajanja del, ki so podpisani po pooblaščenih predstavnikih naročnika in izvajalca
- gradbeni dnevnik
- gradbena knjiga
- končna situacija za izvršena dela.
člen 15
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe reševati predvsem sporazumno.
Če ni dosežena sporazumna rešitev spora, se sporna zadeva predloži arbitražni komisiji, v katero naročnik in izvajalec imenujeta po enega člana, ta dva pa izbereta sporazumno tretjega člana, ki je predsednik komisije.
V primeru, da se na zahtevo enega sopogodbenika v roku treh dni ne osnuje arbitražna komisija ali da tudi arbitraža ne reši spora, se rešitev spora predloži pristojnemu sodišču v Ljubljani.
člen 16
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.
Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe.
Številka : 430-1716/06 Številka:
Datum: Datum:
NAROČNIK: IZVAJALEC:
OBČINA
DOBROVA – POLHOV GRADEC
Župan:
XXXXX XXXX, univ.dipl.var.inž.