OBRAZCI
OBRAZCI
PREDRAČUN (OBR-1)
Ponudnik
|
|
|
|
|
|
Predmet javnega naročila |
Mrežna oprema za podvojene povezave omrežja Metulj |
Številka ponudbenega predračuna |
|
Zap. št. |
Predmet naročila-opis |
Oznaka |
Enota |
Količina |
Cena na enoto brez DDV |
Skupaj (brez DDV) |
Skupaj (z DDV) |
1. |
Stikalo: Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base (Release 15.2.4E7 MD), AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |
WS-C2960X-24TD-L |
kos |
27 |
€ |
€ |
€ |
2. |
Modul: Cisco Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module |
C2960X-STACK-Plus |
kos |
51 |
€ |
€ |
€ |
3. |
Kabel: Cisco FlexStack 1m stacking cable |
CAB-STK-E-1M |
kos |
51 |
€ |
€ |
€ |
SKUPNA POGODBENA VREDNOST |
€ |
€ |
Ponudbena cena vključuje vse stroške v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, cene so fiksne in nespremenljive.
OPOMBA: Vnos predračuna v sistem e-JN je možen samo v obliki PDF in bo prikazan javnosti.
Kraj: Datum: |
žig |
Podpisnik:
Podpis
|
ponudba (obr-2)
Ponudbo dajemo za javno naročilo »Xxxxxx mrežne opreme za podvojene povezave omrežja Metulj« (se označi z X):
☐ Samostojna ponudba
☐ Ponudba s podizvajalci
☐ Skupna ponudba
Xxxxxxx podatki o ponudniku
Popolna firma ponudnika: |
|
Naslov ponudnika: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
Telefonska številka: |
|
E-pošta: |
|
MSP1 |
DA NE |
Ponudba s podizvajalci
Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: |
|
Naslov podizvajalca: |
|
Matična številka: |
|
Identifikacijska številka za DDV: |
|
MSP |
DA NE |
TRR |
|
Telefonska številka: |
|
E-pošta: |
|
Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (skrajšana firma podizvajalca, predmet, količina in delež v %, vrednost, kraj in rok izvedbe): |
|
V ponudbi imenovan podizvajalec ____________________________ zahtevam/ne zahtevam (ustrezno obkrožiti) neposredno plačilo za storitve, opravljene na podlagi javnega naročila na TRR št.____________________________. (v kolikor je več podizvajalcev, se ta odstavek tolikokrat kopira)
Ponudnik pooblaščam/ne pooblaščam (ustrezno obkrožiti) naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Skupna ponudba
Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji ponudniki (skupna ponudba): |
|
MSP |
DA NE
DA NE
DA NE |
Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja (se označi z X):
A ☐ na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer: (navesti firmo in naslov ponudnika)
B ☐ na vse ponudnike iz skupne ponudbe.
Št. |
Naziv banke in naslov |
Št. TRR |
Telefon |
1. |
|
|
|
Banka, kjer ima ponudnik odprt TRR (namen: plačilo)
Skrbnik pogodbe na strani ponudnika
Skrbnik pogodbe na strani ponudnika: |
|
Številka stacionarnega telefona: |
|
Številka mobilnega telefona: |
|
E-pošta: |
|
Kontaktna oseba za podajanje naročila
Kontaktna oseba na strani ponudnika: |
|
Številka stacionarnega telefona: |
|
Številka mobilnega telefona: |
|
E-pošta: |
|
Oseba, pooblaščena za podpis pogodbe
1. |
|
Ponudbena cena
Ponudbena cena izhaja iz ponudbenega predračuna – OBR 1, ki je priloga te ponudbe.
Izjavljamo, da:
ponujeno blago v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji;
izpolnjujemo formalne, ekonomsko-finančne in tehnične pogoje, imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami, strokovnim znanjem za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami tega naročila in sistemom odkrivanja, spremljanja in odpravljanja napak, ki mu omogočajo razpisana dela izvesti pravočasno, strokovno in v zahtevani kakovosti;
bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
xxxx naročniku na njegovo zahtevo poslali poročilo o izvedbi javnega naročila;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z njo soglašamo ter v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni izvesti javno naročilo v celoti in v roku, kot ga zahteva naročnik;
ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.
Kraj: Datum: |
žig |
Podpisnik:
_________________ Podpis
|
|
Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo, in vsi podizvajalci.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE, TJ. PONUDNIKE (OBR-2a)
Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila – »Dobava mrežne opreme za podvojene povezave omrežja Metulj«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Podatki o pravni osebi: |
|
Polno ime podjetja: |
|
Sedež podjetja: |
|
Občina sedeža podjetja: |
|
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |
|
Matična številka podjetja: |
|
Kraj: Datum: |
žig |
Podpisnik:
_________________ Podpis
|
V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci podpiše in potrdi z žigom ta obrazec vsak ponudnik/podizvajalec zase.
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, določene v 75. členu ZJN-3 (OBR-2b)
Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila – »Dobava mrežne opreme za podvojene povezave omrežja Metulj« pridobi potrdilo iz kazenske evidence od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Moj osebni podatki so naslednji:
EMŠO: |
|
DATUM ROJSTVA: |
|
KRAJ ROJSTVA: |
|
OBČINA ROJSTVA: |
|
DRŽAVA ROJSTVA: |
|
|
|
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: |
|
(ulica in hišna številka) |
|
(poštna številka in pošta) |
|
DRŽAVLJANSTVO: |
|
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |
|
Kraj: Datum: |
žig |
Podpisnik:
_________________ Podpis
|
Ta obrazec morajo izpolniti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (tudi vsi skupni ponudniki in podizvajalci) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem
VZOREC POGODBE (OBR-3)
Ponudnik mora v pogodbo vnesti vse manjkajoče podatke, ki se nanašajo nanj in so potrebni za morebitno sklenitev.
Pogodbo ponudnik parafira, s čimer potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.
Izvajalec: |
Naročnik: |
Xxxxx Xxxxxx ki ga zastopa: Matična številka: Davčna številka: TRR: |
UNIVERZA V LJUBLJANI Xxxxxxxxx xxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ki ga zastopa: rektor prof. xx. Xxxx Xxxxx Matična številka: 5085063000 Davčna številka: SI 54162513
Za: rektorat in članice ter po pooblastilu za pridruženo članico Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana |
sklepata
POGODBO št. 402-14/2018 za
dobavo mrežne opreme za podvojene povezave omrežja Metulj
UVODNE DOLOČBE
člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da :
je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) na podlagi oddane ponudbe in predračuna št. , z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. z dne ,
izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjujejo vse pogoje, določene z veljavnimi predpisi in navodili naročnika za izvajanje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti;
pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za določitev pogojev in medsebojnih obveznosti v zvezi z izvajanjem storitev, ki so predmet javnega naročila;
da so priloge sestavni del pogodbe.
PREDMET POGODBE
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je predmet te pogodbe dobava mrežne opreme za podvojene povezave omrežja Metulj.
Vrsta, lastnosti, opis blaga, kakovost in cene so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji št. 402-14/2018 in izvajalčevi ponudbi oddani dne ____________, ki sta sestavni del te pogodbe.
Ponudnik mora podati garancijo za 1 leto, enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW).
Roki dobave: 30 dni od podpisa pogodbe.
POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI
člen
Zap. št. |
Predmet naročila-opis |
Oznaka |
Enota |
Količina |
Cena na enoto brez DDV |
Skupaj (brez DDV) |
Skupaj (z DDV) |
1. |
Stikalo: Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base (Release 15.2.4E7 MD), AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |
WS-C2960X-24TD-L |
kos |
27 |
€ |
€ |
€ |
2. |
Modul: Cisco Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module |
C2960X-STACK-Plus |
kos |
51 |
€ |
€ |
€ |
3. |
Kabel: Cisco FlexStack 1m stacking cable |
CAB-STK-E-1M |
kos |
51 |
€ |
€ |
€ |
SKUPNA POGODBENA VREDNOST |
€ |
€ |
člen
Izvajalec bo za dostavljeno blago po tej pogodbi naročniku izstavil račun po podpisu primopredajnega zapisnika, pri čemer bo izstavil dva ločena računa.
Izvajalec bo račun za dobavo blaga v količini 26 kosov blaga pod zaporedno št. 1, 49 kosov pod zaporedno št. 2 in 49 kosov pod zaporedno št. 3, izstavil naročniku Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Izvajalec bo račun za dobavo blaga v količini 1 kos blaga pod zaporedno št. 1, 2 kosa pod zaporedno št. 2 in 2 kosa pod zaporedno št. 3, izstavil pridruženi članici Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Izvajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno blaga, višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga ter z vključenimi vsemi stroški, popusti in drugimi dajatvami v zvezi z izvedbo naročila. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.
Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik pogodbe, plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa in uspešni primopredaji na transakcijski račun izvajalca številka ____________.
V primeru plačilne zamude naročnika, izvajalec lahko obračuna zakonske zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
OBVEZNOSTI
člen
Obveznost izvajalca je, da dobavi blago na način in pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji za javno naročilo, ponudbo ter zahtevami naročnika.
Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:
- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo,
- izvršiti dela strokovno, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter pravili stroke,
- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi in dobavi, po splošnih pravilih odškodninskega prava.
Izvajalec naročniku izrecno jamči, da je dobavljena oprema brezhibna in nima stvarnih napak, nima pravnih napak in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam opreme iz ponudbe ponudnika ter razpisne dokumentacije.
Opremo bo v dogovorjenem roku na lokaciji naročnika prevzel naročnik v dogovorjenem roku.
Izvajalec mora, hkrati z opremo, ob prevzemu naročniku izročiti še:
pravilno izpolnjeno dobavnico,
potrdilo o poreklu opreme,
predpisana potrdila o atestih, če so jih po zakonu dolžni predložiti,
podpisane in potrjene garancijske liste.
XXXXX XXXX
člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi prenehanju višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te in predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
ZAMUDA
člen
V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca ali druge kršitve določb pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen. Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago se lahko obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalca.
Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni izvedbeni rok ali drugače krši določbe pogodbe, je dolžan plačati kazen v višini 5 ‰ od pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan prekoračenega roka/za vsak dan trajanja kršitve, razen v primeru višje sile.
Izvajalec je kljub ukrepom dolžan izvajati vse aktivnosti vzdrževanja ter je v nasprotnem primeru odgovoren za povzročeno in posledično škodo pri naročniku.
člen
Če dejanska škoda zaradi zamude presega vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode. Če se stranki ne moreta sporazumno dogovoriti o višini škode zaradi zamude, o njeni višini odloča pristojno sodišče.
člen
Če zamuda izvajalca ali napake v izvedbi bistveno zmanjšajo uporabnost predmeta pogodbe, lahko naročnik enostransko razdre pogodbo.
člen
Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po tem, ko je opomnil izvajalca, če izvajalec ne popravi zamude v roku, ki ga naročnik še lahko prenese brez škodljivih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno priporočeno s povratnico, lahko pa se najavi po elektronski pošti.
OVIRE, NA KATERE NALETI IZVAJALEC
člen
Če bo izvajalec med izvajanjem pogodbe naletel na ovire zaradi kakršnih koli okoliščin, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika. Izvajalec bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo zmanjšal posledice, pogodbeni stranki pa se dogovorita za ustrezno podaljšanje dogovorjenih rokov. Če izvajalec ne posreduje pisnega obvestila o takšnih ovirah v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka ovire, se izvajalec kasneje ne more sklicevati na taksne okoliščine.
PODIZVAJALCI
x. člen
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci: (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)
Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del).
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob pogodbi z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo:
Izvajalec pooblaščam naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji predloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo:
Izvajalec je dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden premet javnega naročila.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNA SKRIVNOST
člen
Pogodbeni stranki sta dolžni ohraniti kot zaupne in trajno varovati osebne podatke in poslovne skrivnosti, ki jih pridobita ali zanje izvesta med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, pri čemer ti podatki ne smejo biti uporabljeni v lastno korist ali v komercialne namene in ne smejo biti brez vednosti in soglasja naročnika posredovani tretjim osebam. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe kakor tudi za čas po tem.
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.
VELJAVNOST POGODBE
člen
Pogodba velja in se uporablja od podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom do izteka garancijskega roka.
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V tern primeru pogodba preneha s samo vročitvijo izjave o odstopu.
Pogodba preneha veljati z dnem, ko je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
KONČNE DOLOČBE
člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla; ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji; ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
člen
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
člen
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: ___________
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: ___________
člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca na javno naročilo, na podlagi katere je bil izbran ter določila veljavnih predpisov.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Kraj, datum ___________ |
Ljubljana, dne ____________ |
IZVAJALEC: |
NAROČNIK: |
|
UNIVERZA V LJUBLJANI |
|
rektor prof. xx. Xxxx Xxxxx |
Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):
Priloga 1: Razpisna dokumentacija št. 402-14/2018.
Priloge, ki so priložene pogodbi:
Priloga 2: Ponudba oddana dne ____________.
Priloge, ki jih izvajalec izpolni in priloži podpisani pogodbi:
Priloga 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
Vzorec pogodbe ponudnik parafira na vsaki strani, s čimer potrjuje strinjanje z njeno vsebino.
izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):
Naziv ponudnika |
|
Naslov/sedež ponudnika |
|
Vsi zakoniti zastopniki |
|
Matična številka |
|
Identifikacijska št. za DDV |
|
Lastniška struktura ponudnika:
Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika
Ime in priimek fizične osebe |
|
Naslov stalnega prebivališča |
|
Delež lastništva |
|
(ustrezno nadaljujte seznam)
Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika
Naziv pravne osebe |
|
Sedež pravne osebe |
|
Delež lastništva |
|
Matična številka |
|
Identifikacijska št. za DDV |
|
(ustrezno nadaljujte seznam)
Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom
Naziv pravne osebe |
|
Sedež pravne osebe |
|
Vrsta povezave/delež lastništva |
|
Matična številka |
|
Identifikacijska št. za DDV |
|
(ustrezno nadaljujte seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:
vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi, ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Datum: Žig in podpis pooblaščene osebe
Kraj:
__________________________________
1 Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.
Stran 1 od 19