RAZPISNA
RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
Naročnik: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH JUROVSKI DOL 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Predmet javnega naročila: Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sr.
Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič- Šefer v dolžini 4800 m
Vrsta postopka za oddajo javnega
naročila: Odprti postopek
Št. javnega naročila: 411-1/2008
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS na portalu javnih naročil
Datum objave: 04.06.2008
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1) Ponudb/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
3) Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
4) Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
5) Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
6) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
7) Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
8) Potrdilo (OBR – 6/I)
9) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
10) Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 8)
11) Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -09)
12) Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 10)
13) Izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
14) Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR- 12)
15) Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13)
16) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
17) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
18) Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer
Celoten odsek ceste je dolg 4800 metrov in je v dolžini 3185 metrov še nemoderniziran v makadamski izvedbi z neurejenim odvodnjavanjem. Preostala dolžina ceste je asfaltirana.
3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del!
4. VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku.
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Rok izvedbe del je naslednji:
➢ pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v drugi polovici julija 2008,
➢ izvedba del s primopredajo do 15. oktobra 2008.
6. KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA:
Samo KRISTL Tel: 02/000 00 00
E-pošta: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah Xxxxx Xxxxxx
Župan
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik je na portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku, predmet javnega razpisa: »Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer«.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).
3. člen
Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
4. člen
Obvezna vsebina ponudbe:
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:
➢ Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR - 1)
➢ Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
➢ Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
➢ Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
➢ Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
➢ Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
➢ Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
➢ Potrdilo (OBR – 6/I)
➢ Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
➢ Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 8)
➢ Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -09)
➢ Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 10)
➢ Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla (OBR - 11)
➢ Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR- 12)
➢ Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13)
➢ Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
➢ Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
➢ Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
5. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno, po faksu (02/729 52 55) ali e- mail pošti kontaktne osebe (xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena navodil gospodarskim subjektom. Kopije odgovorov bo posredovala vsem gospodarskim subjektom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. člen
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo pisno posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.
7. člen
Gospodarski subjekt mora ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc osebe, ki so pooblaščene za zastopanje
Dokazilo: Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
(OBR - 3).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo, ponudniki ki pa imajo sedež izven Republike, pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
B. Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4, gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-2)
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-2)
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ima gospodarski subjekt plačane zapadle obveznosti do podizavjalcev v prehodnih postopkih javnega naročanja (OBR-2).
9. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo prijave.
10.Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (OBR-8).
D. Tehnični pogoji
11. Da je ponudnik usposobljen vsaj 80 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR-5)
12. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že izvajal podobna dela (najmanj 5) na nizkih gradnjah in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga potrdilo. (OBR – 6 in OBR – 6/1)
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih 2 letih).
Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
14. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
15. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
16. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
9. člen
Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
10. člen
Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna.
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
11. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo) v višini 10 % (odstotkov) ponudbene vrednosti naročila.
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu.
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, to je do 31.07.2008. (OBR- 10).
2. Izjavo, da gospodarski subjekt zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v višini 5% od pogodbene obveznosti, če bo naročnik to zahteval (OBR - 11).
3. Izjavo, da gospodarski subjekt zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene obveznosti, če bo naročnik to zahteval (OBR-12).
Izbran gospodarski subjekt bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
12. člen
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) oziroma navesti vse predlagane podizvajalce (OBR-13).
Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
14. člen
Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako
»SPREMEMBA« ali »UMIK«.
V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
Dopustne dopolnitve ponudb
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 7 (sedem) dni takšno ponudbo dopolni.
Računske napake, ki jih med pregledom odkrije naročnik, bodo popravljene v soglasju s ponudnikom na sledeči način:
• če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so merodajni zneski izraženi z besedami,
• če naročnik ugotovi računsko napako v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto in se popravi skupna vsota, razen kjer je po mnenju naročnika očitna napaka v postavitvi decimalne vejice za ceno na enoto. V takem primeru je merodajen zmnožek in bo naročnik ustrezno popravil ceno na enoto.
Po popravku računskih napak, bosta naročnik in ponudnik popravila ponudbeno ceno, ki je navedena v obrazcu za ponudbo.
V primeru, da ponudnik ne soglaša s popravkom, ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka.
15. člen
Ponudba mora veljati do vključno 31.07.2008.
Rok izvedbe naročila je za prvo faze izgradnje, do vrednosti 216.272,20, do 15.10.2008. Rok za izvedbo druge faze, to je do končne vrednosti investicije je, 31.05.2009.
16. člen
Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati
(OBR - 14).
17. člen
V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
18. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
19. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
20. člen
Naročnik bo po potrebi pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
21. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
22. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – Obnova in modernizacija ceste” Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 16.07.2008 do
10.00 ure.
23. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 16.07.2008, ob 10. 30, v prostorih Občine Sv. Xxxxx x Xxxx. xxxxxxx, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte ponudnikom.
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti).
O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po odpiranju ponudb.
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.
24. člen
Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v
2. členu ZJN-2. V primeru, da ponudba ne bo popolna, bo zavrnjena.
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.
25. člen
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z
80. členom ZJN-2.
V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.
26. člen
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.
Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB-5, Ur. l. RS, 94/2007), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom določeno takso na transakcijski podračun JFP, št. 01100-1000358802-Ministrstvo za finance.
Žig: Odgovorna oseba naročnika:
Xxxxx Xxxxxx Župan
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI
1) Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);
3) Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke)
4) Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
5) Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
6) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
7) Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)
8) Potrdilo (OBR – 6/I)
9) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
10) Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 8)
11) Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);
12) Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 10)
13) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
14) Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR- 12)
15) Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);
16) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
17) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
18) Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
Razpisni obrazec št. 1
PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Priloge:
- xxxxxxxx xxxxxxxx v 4. členu navodil.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 2
Ponudnik:
I Z J A V A
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje xxxxxxx.Xx tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS, enota v
, številka .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri
, dne .
Smo člani naslednje organizacije: .
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C, ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
➢ da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
➢ da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;
➢ da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 3
Ponudnik:
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naročniku Občini Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah, da lahko za namene javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 4
Ponudnik:
I Z J A V A
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
1. izdelali varnostni načrt,
2. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci in
3. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,
4. priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,
5. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
6. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 5
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI
Izjavljamo, da smo sposobni % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.
Na dan smo imeli v rednem delovnem razmerju delavcev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
, pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 6
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
Izjavljamo, da smo v zadnjih letih že izvajali podobna dela na nizkih gradnjah in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
, pod št. objave .
Priloga: Potrjena referenca.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 6/I
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednje gradnje:
v vrednosti
v obdobju od do
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila
Razpisni obrazec št. 7
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJA DEL
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.
Odgovorni vodja del bo in ima naslednjo
Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
izobrazbo: . Odgovorni vodja del je v zadnjih dveh letih vodil izgradnjo naslednjih objektov:
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za za Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.
Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila
Razpisni obrazec št. 8
Ponudnik:
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo,
▪ da nudimo 60 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani naročnika;
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314«
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 9
Ponudnik:
Kot ponudnik, dajemo naslednjo
I Z J A V O
O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
o izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;
o da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
o da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave .
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazec št. 10
VZOREC
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke (zavarovalnice): .......................................
Kraj in datum: .....................................
Upravičenec: .......................................
Garancija št. .......................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave ,
z dne..............., za izvedbo naročila ..........................
za potrebe naročnika ......................., je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 10 % (odstotkov) ponudbene vrednosti naročila, kar znaša EUR.
Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:
1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……../……..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
................ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.
Banka (zavarovalnica) (žig in podpis)
Razpisni obrazec št. 11
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
Razpisni obrazec št. 12
IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314« objavljen na Portalu javnih naročil z dne , pod št. objave ;
(ponudbena vrednost EUR ),
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.
Datum: Žig in podpis banke:
Razpisni obrazec št. 13
Ponudnik:
I Z J A V A
ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
➢ odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;
➢ zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem xxxxx, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;
➢ priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
➢ izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti
➢ kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje za obnovo in modernizacijo ceste JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:
UDELEŽENEC (PODIZVAJALEC, KOOPERANT) | Dela, ki jih bo opravljal | EUR | Delež |
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Razpisni obrazce št. 14
NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223
JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI5841435, ki jo zastopa župan Xxxxx XXXXXX (v nadaljevanju: Občina Sv. Xxxxx x Xxxx. goricah)
in
IZVAJALEC: ,
matična številka: , davčna številka: , ki ga zastopa: (v nadaljevanju: izvajalec).
skleneta po medsebojnem sporazumu
POGODBO O OBNOVI IN MODERNIZACIJI CESTE JP 703-311 IN 703-314
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08) izvedel naročilo po odprtem postopku za obnovo in modernizacijo ceste JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer. S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu.
Pogodbena dela bodo izvedena na osnovi popisa del in predračuna št.
.
POGODBENA VREDNOST DEL
2. člen
Pogodbena vrednost del iz 1. čl. te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št.
, z dne v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: EUR z DDV, (z besedo) evrov.
Pogodbena cena je fiksna v € in vključuje vse davke in druge dajatve. Izvajalec ni upravičen do sprememb pogodbene cene.
Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "funkcionalni ključ v roke" vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji. Dogovorjena cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, ki se pojavijo pri izgradnji objekta.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.
Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena »ključ v roke« in sklene aneks k tej pogodbi.
Pogodbena cena » funkcionalni ključ v roke« se ne more spremeniti, če se zaradi sprememb ali dopolnil tehnične dokumentacije spremeni način izvedbe do 10 % pogodbene vrednosti.
ROK DOKONČANJA
3. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.
Izvajalec se obvezuje dela dovršiti do 15.10.2008 za prvo fazo izgradnje, ki se opredeli do vrednosti 216.272,20 z DDV in do 31.05.2009, za drugo fazo izgradnje do dokončne vrednosti ceste.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti rok za dokončanje del po tej pogodbi v smislu podaljšanja roka dokončanja pogodbenih obveznosti za del investicije. Rok se bo podaljšal v primeru višje ponudbene cene od zagotovljenih sredstev v proračunu, do zagotovitve sredstev v proračunu 2009.
V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
4. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. sprejeto tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del.
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:
• izvršil dela solidno in kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
• izvršil dela po projektih oziroma popisu del,
• izdelal varnostni načrt,
• z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,
• v roku 30 dni po končanju del naročniku predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno izvedbo tehničnega prevzema,
• dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del,
• predstavniku naročnika xxxxxxxxx omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,
• naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.
6. člen
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.
NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
7. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz predračuna po sistemu "funkcionalni ključ v roke" z izstavitvijo mesečnih in končne situacije.
Pogodbene cene so fiksne in izvajalec ni upravičen do podražitev za opravljena dela, obračunana in plačana v letu 2008 in 2009.
Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec.
NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
8. člen
Izvajalec je obvezen dostaviti situacijo v roku 5 dni po opravljenem delu do 5. v mesecu, če delo traja več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo v roku 8 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v nadaljnjih 52-ih dneh pa nesporni znesek plačati.
Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.
Plačilo po situacijah se vrši za dela, opravljena v višini 80% pogodbene vrednosti. Zadnjih 20% pogodbene vrednosti se plača v navedenem plačilnem roku po uspešno opravljenem tehničnem pregledu.
Situacija se plačuje na podlagi ovrednotenega popisa del, ki se mora skladati s skupno ceno navedeno v ponudbi.
Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po dokončanju pogodbenih del.
Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.
Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca.
Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.
KVALITETA DEL
9. člen
Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.
POGODBENA KAZEN
10. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 0/00 (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.
GARANCIJSKA DOBA
11. člen
Izvajalec daje garancijo za kakovost gradbe 4 leta in v tem času jamči za brezhibnost izdelane gradbe. Za solidnost gradbe odgovarja izvajalec 10 let, prav tako nosi tudi odgovornost za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, če se pokažejo v 10 letih od izročitve in prevzema del. Garancijski rok teče od tehničnega prevzema objekta.
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.
12. člen
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku.
Ob izročitvi končne situacije izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti, sicer sme naročnik zadržati 5% pogodbene vrednosti za čas garancijske dobe.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.
STROKOVNI NADZOR
13. člen
Nadzor bo za naročnika opravljal predstavnik občine Samo Kristl. Odgovorni vodja del s strani izvajalca je .
REŠEVANJE SPOROV
14. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 2.
členu te pogodbe.
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.
16. člen
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
17. člen
Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC NAROČNIK
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Xxxxx Xxxxxx Župan
Razpisni obrazec št. 15
Ponudnik:
P R E D R A Č U N št.
Opis: »Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 in JP 703-314
Gradbena dela oz. dela po popisu € Popust €
DDV €
Skupaj z DDV € SKUPAJ €
Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.
Datum: Žig in podpis ponudnika:
Priloga: Popis del
POPIS DEL
R E K A P I T U L A C I J A Skupaj
A. PREDDELA
SPODNJI USTROJ - ZEMELJSKA
B. DELA
C. ZGORNJI USTROJ
D. ODVODNJAVANJE
E. PROMETNA UREDITEV
F. UREDITVENA DELA SKUPAJ EUR
A. PREDDELA : Kol.
Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne prometne
Cena za
kom/m Skupaj
1. signalizacije.
Obračun po dejanskih stroških.
ocena 1
2. Zakoličba osi ceste, vključno s prenosom osi na teren.
m 3136
3. Zakoličba in postavitev prečnih profilov ter odstranitev po končanih delih
kom 106
5. Rezanje asfalta v debelini do 15 cm
m 30
6. Rušenje vseh vrst vozišč
m2 120
Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli
7. premera
do 15 cm ter odstranitev vej.
m2 400
8. Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij v skladu z navodili upravljalcev,
vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite.
Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski
dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov
ur 30
Rušenje obstoječih prepustov vključno z
9. odvozom
materiala na trajno deponijo
m 37
10. | Razna nepredvidena preddela. Obračun po dejanskih stroških. | ||
ocena (5%) | 0,05 | ||
SKUPAJ EUR: | |||
SPODNJI USTROJ - ZEMELJSKA | |||
B. | DELA : | ||
1. | Širok strojni izkop zemljine I. ktg. (humus) z odrivom v začasno deponijo izven | ||
gradbišča, | |||
za kasnejšo uporabo. Deb. sloja cca 20cm. | |||
m3 | 1297 | ||
Široki strojni izkop zemlje III. kategorije z | |||
2. | odrivom v | ||
začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Pred | |||
ponovno uporabo potrebna potrditev | |||
geomehanika | |||
o ustreznosti zemljine. | |||
m3 | 3403 | ||
Izkopi za prepuste in jaške, vključno s | |||
3. | pripravo | ||
temeljnih tal. | |||
m3 | 89 | ||
5. | Izvedba nasipov z izkopanim materialom, če geomehanik potrdi ustreznost | ||
obstoječega | |||
nasipnega materiala, Vgrajevanje v plasteh | |||
po | |||
30cm, komprimacija do vrednosti Me = | |||
40MPa. | |||
m3 | 1599 | ||
6. | Izvedba zasipov z izkopanim materialom. | ||
m3 | 489 | ||
Ureditev planuma temeljnih tal s točnostjo + | |||
7. | -2cm, | ||
vključno s komprimacijo do zbitosti 60MPa. | |||
m2 | 16470 | ||
8. | Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo na razdaljo do | ||
10km | |||
m3 | 1404 | ||
Sodelovanje geomehanika pri zemeljskih | |||
9. | delih. | ||
ur | 16 | ||
10. | Razna nepredvidena zemeljska dela. |
Obračun po dejanskih stroških. | |||
ocena (5%) | 0,05 | ||
SKUPAJ EUR: | |||
C. | ZGORNJI USTROJ : | ||
1. | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti | ||
enekomerno zrnatega drobljenca (TD 100) | |||
iz kamnine v debelini 35 cm pod utrjenimi površinami. Komprimacija Me=80MPa | |||
m3 | 5837 | ||
2. | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti | ||
enakomerno zrnatega drobljenca TD 32 | |||
iz kamnine v debelini 5,0cm - fina izravnava | |||
m3 | 834 |
3. Pobrizg stika na obstoječem asfaltu in tamponskega sloja z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x
m2 15
4. Dobava in izdelava obrabnozaporne plasti iz bituminiziranega drobljenca BNOS 16 v debelini
6,0 cm.
m2 10040
Izdelava bankine, berme iz prodca, široke
5. do 0,5m
m2 2993
6. | Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja. | ||
Obračun po dejanskih stroških. | |||
ocena (5%) | 0,05 | ||
SKUPAJ EUR: | |||
D. | ODVODNJAVANJE: | ||
Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti, kot so | |||
1. | na | ||
vozišču, širine 50 cm. | |||
m | 1500 | ||
2. | Dobava in izdelava prepusta iz betonskih cevi DN400 | ||
vgrajenih na podložno plast betona vključno z | |||
iztočnimi betonskimi glavami, ter tlakovanim | |||
iztokom z lomljencem cca 2,0m. | |||
m | 89 | ||
3. | Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona | ||
prereza 80x80 cm po detajlu projektanta z betonskim pokrovom in vtočno odprtino z potrebnim | |||
tesnenjem |
in oblikovanjem vtoka ter iztoka.
kom 9
4. Izdelava drenažnega rigola z drenažno cevjo DN100 mm, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom
m 252
5. Čiščenje obstoječega zemeljskega jarka
m 230
Dobava in izdelava tipskega škatlastega
6. prepusta
dim 2/2m v dolžini 6 m vključno z ograjo vsemi potrebnimi deli in materialom.
kom 1
Razna nepredvidena dela.Obračun po
7. dejanskih stroških.
Ocena (5%) 0,05
SKUPAJ EUR :
E. PROMETNA UREDITEV:
1. Dobava in vgraditev prometnega znaka (II-1) vključno z betonskim temeljem fi 30/80 cm in stebričkom
kom 2
2. Dobava in vgraditev prometnega znaka (II-2) vključno z betonskim temeljem fi 30/80 cm in stebričkom
kom 5
SKUPAJ EUR:
F. UREDITVENA DELA :
1. Humusiranje zelenih površin v debelini 15-20cm, vključno z razgrinjanjem in grobim planiranjem. Humus
iz
gradbišne deponije.
m3 1122
2. Fino planiranje površin zelenic z valjanjem in dvakratna setev s travnim semenom. Upoštevati 2 x košnjo zaradi zgostitve posevka.
m2 7480
3. Izdelava geodetskega posnetka in katastra izvedenih del.
ur 20
4. Izdelava Projekta izvedenih del
5. | ur Razna nepredvidena dela pri ureditvenih delih. Obračun po dejanskih stroških. | 36 | |
Ocena (5%) | 0,05 | ||
SKUPAJ EUR: |
IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI
»Obnova in modernizacija ceste JP 703-311 Žice-Sr. Gasteraj-Zg. Gasteraj in JP 703-314 Žitence-Muhič-Šefer«
IZLOČITVENI POGOJ | ŠT.OBR. | USTREZA | ||
1. | Ponudnik je podal ponudbo | OBR - 1 | DA | NE |
2. »*« | Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil | OBR - 2 | DA | NE |
3. | Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke) | Banka | DA | NE |
4. | Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc | OBR - 3 | DA | NE |
5. | Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila | OBR - 4 | DA | NE |
6. | Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci | OBR - 5 | DA | NE |
7. | Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah | OBR - 6 | ||
8. | Potrdilo | OBR – 6/I | DA | NE |
9. | Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del | OBR – 7 | DA | NE |
10. | Izjava o plačilnih pogojih | OBR - 8 | DA | NE |
11. | Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov | OBR - 9 | DA | NE |
12. | Bančna garancijo za resnost ponudbe | OBR - 10 | DA | NE |
13. | Izjava banke o izdaj bančne garancije za dobro izvedbo posla | OBR - 11 | DA | NE |
14. | Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi | OBR - 12 | DA | NE |
15. | Izjava ponudnika po 5. čl. Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov | OBR - 13 | DA | NE |
16. | Parafiran in žigosan vzorec pogodbe | OBR - 14 | DA | NE |
17. | Predračun s prilogo – popis del | OBR - 15 | DA | NE |
18. | Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov - opcija | DA | NE |