RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018), v nadaljevanju ZJN-3 in na podlagi objave naročila na Portalu javnih naročil , Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo za oddajo naročila po odprtem postopku »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija

- NRV tip B«

1.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup Nujnega reševalnega vozila NRV tip B za Zdravstveni dom Idrija in je natančneje opredeljen v Tehnični dokumentaciji te razpisne dokumentacije.

Občina Idrija je na podlagi prijave na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2019, objavljenega v Ur. listu RS št. 16/2019, s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep o obsegu financiranja investicije iz državnega proračuna, št. C2711-19-434115 z dne 17.4.2019, na podlagi katerega bo Ministrstvo za zdravje sofinanciralo predmetno javno naročilo v znesku do največ 38.588,80 EUR.

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo po izpolnitvi odložnega pogoja prejetja pogodbe o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za zdravje RS. V kolikor naročnik navedene pogodbe ne bo prejel, si naročnik pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom pogodbe ne sklene. Ponudniki z oddajo ponudbe v polnosti izjavljajo, da so v celoti seznanjeni z navedenimi dejstvi in da od naročnika v primeru, da do sklenitve pogodbe ne bo prišlo, ne bodo uveljavljali kakršnekoli odškodnine.

Javno naročilo se oddaja v celoti – ni razdeljeno na sklope.

1.2 Terminski plan javnega naročila

1.2.1	Rok za postavitev vprašanj:	do 28.06.2019 do 9:00
1.2.2	Rok za predložitev ponudb:	do 05.07.2019 do 9:00
1.2.3	Odpiranje ponudb:	05.07.2019 ob 10:00

1.3 Dobavni in garancijski rok

Vozilo mora biti uporabniku - Zdravstvenemu domu Idrija dostavljeno najkasneje do 21.10.2019. Naročnik zahteva minimalni garancijski rok 24 mesecev od podpisa prevzema reševalnega vozila.

1.4 Vrsta postopka

Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3.

1.5 Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani naročnika xxxx://xxx.xxxxxx.xx/ in je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno pobudo, bodisi kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil vprašanje zastavljeno najkasneje do roka za postavitev vprašanj, navedenega v terminskem planu tega javnega naročila.

primeru delne spremembe ali dopolnitve bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

1.6 Kontaktna oseba

Kontaktni osebi:

Xxxx Xxxxxxxxx; tel. 05/00 00 000; e-naslov: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx (razpisna dokumentacija) Xxxx Xxxxxx tel. 05/00 00 000; e-naslov: xxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx (predmet naročila)

1.7 Predložitev ponudbe

Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0,

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do roka navedenega v terminskem planu tega javnega naročila. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki naj pri oddaji ponudbe poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov. Predračun je po poteku roka za oddajo ponudb viden javno, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx00000

1.8 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni dlje od datuma, določenega za oddajo ponudb. Naročnik bo vse ponudbe s krajšim rokom veljavnosti zavrnil.

1.9 Odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 na dan in ob uri določeni v terminskem planu tega javnega naročila.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Župan Občine Idrija Xxxxx Xxxxxxx

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s temi navodili.

Ponudnik mora predložiti ponudbo na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali obrazcih, ki jih izdela ponudnik, ki pa se po vsebini in obliki ne razlikujejo od obrazcev iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili, datirani in žigosani ter podpisani s strani pooblaščene osebe (zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika in priloži ustrezno pooblastilo).

Morebitni popravki v ponudbi morajo biti opremljeni s podpisom in žigom pooblaščene osebe ponudnika. Zaželeno je, da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami ter da je razvidno tudi skupno število strani v ponudbi.

V kolikor ponudnik ne predloži ponudbe v skladu z navedenimi zahtevami, to ni razlog za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko naročnik ponudnika v skladu z ZJN-3 pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Ponudnik lahko v ponudbi kot dokazilo predloži tudi fotokopijo dokazila, razen v primerih, ko je zahtevan dokument v originalu. Naročnik lahko kadarkoli v postopku javnega naročila ponudnika pozove na predložitev originala, ki ga lahko primerja s kopijo dokumenta predloženega v ponudbi. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik. V nasprotnem primeru bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so podatki in dokumenti, podani v ponudbi izražajo aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

2.2 Pravna podlaga

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

• Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18)

• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur.l. RS, št.43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17)

• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Ur.l. RS, št. 69/11 – UPB)

• Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področja predmeta javnega naročila

V postopku izvedbe javnega naročila ne sme nastopati subjekt za katerega je na podlagi 35. člena ZIntPK podana absolutna prepoved poslovanja. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na izvedbo postopka oz. sklenitev posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in določbe navedene v tretjem odstavku 91. člena ZJN-3. V primeru kršitev navedenih določb, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pred sklenitvijo pogodbe pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

2.3 Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Dokazila in ostale priloge, ki jih ponudnik priloži v ponudbi, so lahko v tujem jeziku, vendar morajo biti prevedena v slovenski jezik.

Tehnična dokumentacija kot npr. prospekti, brošure in drugi tehnični material so lahko v ponudbi predloženi v tujem jeziku.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. Naročnik ponudnikom ni odškodninsko odgovoren glede stroškov priprave ponudbe v primeru, da postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe.

2.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

2.5 Ponudnik in oblika ponudbe

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci.

Samostojna ponudba - je ponudba, kjer nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna ponudba - je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (partnerjev), ki v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo naročila.

V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo prevzel posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Razlogi za izključitev te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer glavni izvajalec (ponudnik) odda del javnega naročila v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je

neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika glavni izvajalec (ponudnik) v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79. členom ZJN-3 in

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem

členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točk č, d, g in h, šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja za predpisano obdobje.

2.6 Rok veljavnosti ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni dlje od datuma določenega za oddajo ponudb. Ponudbe, ki bodo vsebovale krajši rok od zahtevanega, bodo zavrnjene.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb.

V primeru, da zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe do podpisa pogodbe ne pride, lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo le-to zahtevano.

2.7 Obrazec ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.8 Ponudbena cena in plačilni pogoji

Cene v ponudbi morajo biti izražene v eurih (EUR) in morajo vsebovati vse stroške (stroške dobave blaga, špedicije, prevoza, carine….), davke in morebitne popuste.

V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posamezne postavke. Cene storitev, ki so predmet naročila, so fiksne za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da ponudnik predmetne postavke ne ponuja in in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik za posamezno postavko vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Rok plačila za vsak izstavljen račun je 30. dan po uradnem datumu prejema računa na transakcijski račun izvajalca.

2.9 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

2.10 Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da obseg razpisanih del zmanjša, ne da bi zato moral navajati razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

2.11 Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe postopal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če bodo informacije ali dokumentacija, ki jih bodo morali predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali jih dopolnijo, popravijo oz. pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe. Če gospodarski subjekt ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ga ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89.člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

2.12 Zaupnost postopka in podatkov

Podatki oz. dokumenti, ki jih bo ponudnik označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi tudi dokumente ali poslovne podatke, ki niso zajeti v nobenem javnem registru ali podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov.

2.13 Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo o sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudnike in kandidate obvestil tako, da bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Ponudniki so dolžni sami spremljati objave odločitev na Portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na Portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, bo naročnik odločitev vročil v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavil na Portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

2.14 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo po izpolnitvi odložnega pogoja prejetja pogodbe o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za zdravje RS.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo.

V kolikor naročnik navedene pogodbe ne bo prejel, si naročnik pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom pogodbe ne sklene. Ponudniki z oddajo ponudbe v polnosti izjavljajo, da so v celoti seznanjeni z navedenimi dejstvi in da od naročnika v primeru, da do sklenitve pogodbe ne bo prišlo, ne bodo uveljavljali kakršnekoli odškodnine.

Če se izbrani ponudnik v desetih (10) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval in naročniku ne bo vrnil podpisane pogodbe, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

2.15 Pravno varstvo

Ponudniku je pravno varstvo zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011 in spremembe).

Zahtevek za revizij, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašjoa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabila k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk ja zaporedna številka objave na Portalu javnih naročil, zadnji dve številki, pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

3. MERILA

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upošteval se bo ponder – Najnižja ponudbena cena brez DDV

V primeru, da bo naročnik prejel več ponudb z enako najugodnejšo ponudbeno ceno, bo izveden javni žreb.

4. FINANČNA ZAVAROVANJA

4.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik bo moral kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in bo veljala še najmanj 30 dni dlje, kot je s pogodbo določen rok za dobavo blaga.

Dokazila v ponudbi ponudniku ni potrebno predložiti. Ponudnik s podpisom obrazca Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ustrezno finančno zavarovanje predložiti v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v sledečih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku,

- če bo izvajalec po svoji krivdi odstopil od pogodbe,

- če bo naročnik odstopil od pogodbe po krivdi izvajalca.

4.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijsko dobi

Ponudnik bo moral kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in bo veljala še najmanj 30 dni po izteku najdaljšega garancijskega roka, ki ga za dobavljeno blago nudi ponudnik.

Dokazila v ponudbi ponudniku ni potrebno predložiti. Ponudnik s podpisom obrazca Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ustrezno finančno zavarovanje predložiti v roku 5 dni po podpisu prevzemnega zapisnika, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije.

5. DOPUSTNOST, PRESOJA PONUDBE

Ponudba, ki jo bo predložil ponudnik bo dopustna, če ne bodo obstajali razlogi za izključitev in bo izpolnjevala pogoje za sodelovanje, bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bo prispela pravočasno ter pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, je naročnik ne bo ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presegala višine zagotovljenih sredstev naročnika.

V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora obvezne pogoje za priznanje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev, ki je naveden v ponudbi in sicer na način kot je zahtevano v nadaljevanju. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki mu ga je določil naročnik, le-temu na izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik v skladu z 11. odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Za priznanje sposobnosti ponudnika bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD-Enotni evropski dokument. ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Obrazec ESPD je obvezen tudi za vse partnerje v skupnem nastopu ter za vse podizvajalce, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

6. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

6.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in

80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev naveden v tej točki razpisne dokumentacije.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo predložiti svoj obrazec ESPD.

Ponudniki in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz te točke.Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

6.1.1 RAZLOG 1 – Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt

- če bo ugotovil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD

- predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarske subjekte in za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

6.1.2 RAZLOG 2 – plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,

- če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več.

- če gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

6.1.3 RAZLOG 3 – Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,

- če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

6.1.4 RAZLOG 4 - Prekrški v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja in v zvezi z zaposlovanjem na črno

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

6.1.5 RAZLOG 5 - Prekrški v zvezi z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,

- če bo gospodarskemu subjektu na kakršni koli način dokazal, da krši veljavne obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če gospodarskemu subjektu z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

6.2 Pogoji za sodelovanje

6.2.1 Opravljanje poklicne dejavnosti

6.2.1.1 POGOJ 1 - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI. Direktive 2014/24/EU.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD, ki mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradnih evidencah preveri izpolnjevanje pogoja.

6.2.2 Ekonomski in finančni položaj

6.2.2.1 POGOJ 2 – Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih transakcijskih računov (velja za vse transakcijske račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte transakcijske račune)

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD

- predložitev potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte transakcijske račune ali ustrezen BON obrazec, ki ne sme biti starejši več kot 30 dni od roka za oddajo ponudb.

6.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost

6.2.3.1 POGOJ 1 – Reference

Gospodarski subjekt mora predložiti dokazila, da je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega naročila uspešno zaključil vsaj tri (3) istovrstne posle kot jih prevzema v ponudbi (dobava enakovrednega ali primerljivo opremljenega reševalnega vozila (NRV tip B), kot je vozilo, ki je predmet tega javnega naročila)

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- v skupni ponudbi - vsaj eden od partnerjev ali partnerji kumulativno

- v ponudbi s podizvajalci – ponudnik, podizvajalec ali s podizvajalcem kumulativno

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD

- predložitev Obrazca 4 - Seznam referenc

- predložitev Obrazca 5 - Reference ponudnika

Če bo iz predloženega seznama referencin referenčnih potrdil razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik smatral, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta na bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.

6.2.3.2 POGOJ 2 – Tehnične zahteve

Gospodarski subjekt mora ponuditi tovarniško novo vozilo in opremo, ki mora ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije (Tehnična dokumentacija)

Dokazilo:

- predložitev kopij dokazil (potrdil oz. certifikatov), ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji

6.2.3.3 POGOJ 3 – Servis

Gospodarski subjekt mora za ponujeno vozilo in vso vgrajeno opremo zagotavljati ustrezno usposobljen lastni oz. pogodbeni servis v Republiki Sloveniji, katerega odzivnost bo zagotovljena v roku 24 ur od prijave okvare ali napake.

Gospodarski subjekt mora za osnovno vozilo, predelavo vozila in materiale zagotavljati garancijsko dobo najmanj v skladu z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji in tehnični dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora za dobavljeno vozilo in opremo rezervne dele zagotavljati za dobo 10 let.

Dokazilo:

- predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega Obrazca 6- Izjava o zagotavljanju garancije in servisa vozila.

7. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to izhaja iz njihovega besedila. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene.

Ponudba

Izpolnjena, podpisana, žigosana

Ponudbeni predračun

Izpolnjen, podpisan, žigosan s strani ponudnika in predložen v aplikacijo e-JN v razdelek »Predračun«, ki je viden ob odpiranju ponudb

ESPD - za vse gospodarske subjekte navedene v ponudbi

Izpolnjen v xml. obliki in uvožen v aplikacijo e-JN v razdelek »ESPD«.

Seznam referenc ponudnika

Izpolnjen, podpisan, žigosan

Referenca ponudnika

Izpolnjena, podpisana, žigosana

Izjava o zagotavljanju garancije in servisa vozila

Izpolnjena, podpisana, žigosana

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte - za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem javnem naročilu

Izpolnjeno, podpisano, žigosano

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - za fizične osebe

- za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem javnem naročilu in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v posameznem gospodarskem subjektu

Izpolnjeno, podpisano, žigosano

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Izpolnjena, podpisana, žigosana

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del

Parafiran

Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

Parafiran

Vzorec pogodbe

Izpolnjen in parafiran

Lasten predračun

Podpisan, žigosan

Tehnična dokumentacija s certifikati in dokazili

Podpisana, žigosana

PONUDBA št.

Obrazec 1

Javno naročilo: »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

• Samostojno – kot samostojen ponudnik

• Skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev

• S podizvajalci

2. Podatki o ponudniku

Kontaktna oseba
e-naslov kontaktne osebe
Telefon
Matična številka
ID za DDV
Pristojni finančni urad
Gospodarski subjekt sodi med MSP ( glede na opredelitev v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označi)	• DA • NE
Številke transakcijskih računov
Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe
Pooblaščena oseba za vročanje (ponudniki, ki nimajo sedeža v Sloveniji) (Ime, priimek, ulica, hišna številka, kraj)

3. Podatki o o partnerju

(tabela se izpolni v primeru skupne ponudbe)

Naziv partnerja
Xxxxxx partnerja
Telefon/Telefax
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa / banka
Gospodarski subjekt sodi med MSP ( glede na opredelitev v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označi)	• DA • NE
Povezana družba (označi)	• DA • NE
Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor
Dela, ki jih prevzema partner
Vrednost del, ki jih prevzema partner - v EUR brez DDV
Delež del, ki jih prevzema partner glede na vrednost ponudbe - v %

4. Podatki o podizvajalcu

(tabela se izpolni v primeru nastopa s podizvajalci)

Naziv podizvajalca
Naslov podizvajalca
Telefon/Telefax
Elektronska pošta
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa / banka
Povezana družba (označi)	• DA • NE
Dela, ki jih prevzema podizvajalec
Količina, ki jo prevzema podizvajalec
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec - v EUR brez DDV
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe - v %

(Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi s katerimi bo izvedel predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi).

Izjavljamo, da:

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, se z njo strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji;

• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni;

• ponudba velja še 90 dni od roka za oddajo ponudb, to je do ;

• se zavezujemo, da bomo naročilo izvedli v dneh od podpisa pogodbe, vendar najkasneje do 21.10.2019. V tem roku bo opravljen prevzem vozila in podpisan primopredajni zapisnik;

• xxxx predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

PONUDBENI PREDRAČUN

Javno naročilo: »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B «

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

po ponudbi št. z dne .

Ponudbena cena (EUR):

Vrednost brez DDV: DDV:

Vrednost z DDV:

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, vključno z davki, prispevki in drugimi dajatvami.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Opomba:

Ponudnik naloži izpolnjen Obrazec 1 v .pdf datoteki v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

IZJAVA PODIZVAJALCA

Javno naročilo: »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

Izjavljamo (ustrezno označi):

• da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da nam naročnik namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika ( neposredno plačilo)

• da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednih plačil.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Žig in podpis ponudnika: _

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: _ _

Opomba:

Obrazec je obvezen, če ponudnik v obrazcu »Xxxxxxx« navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec morajo predložiti vsi podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu »Ponudba«.

Obrazec se lahko fotokopira.

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Javno naročilo: »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

Št.	Naročnik / referenčna ustanova (naslov, kontaktna oseba ref. ustanove, telefon, e-naslov)	Leto dobave	Model, tip vozila, vrsta opreme
1
2
3

Izjavljamo:

- da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila;

- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Opomba:

Obrazec se lahko fotokopira.

REFERENČNO POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila / naročnik

Naziv in naslov: Kontaktna oseba: Telefon / telefaks:

e-mail:

kot referenčni naročnik pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je dobavitelj :

Naziv in naslov:

kot glavni izvajalec / podizvajalec (označi) za nas dne (datum primopredajnega zapisnika)

dobavil nujno reševalno NRV-B z dodatno opremo (model, tip, oprema):

, po pogodbi z nazivom

z dne , v pogodbeni vrednosti: EUR brez DDV

in zoper dobavitelja nismo vložili upravičene reklamacije glede kakovosti dobavljenega vozila in opreme. Dobavitelj je vse pogodbene obveznosti izvajal strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrdilo se izdaja na zahtevo ponudnika za potrebe prijave v postopku oddaje javnega naročila »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika referenčnega blaga )

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika referenčnega blaga)

Kraj in datum:

Opomba:

Obrazec se lahko fotokopira.

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU GARANCIJE IN SERVISA VOZILA

Javno naročilo: »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

Izjavljamo, da bomo zagotavljali naslednje garancijske roke:

− za vozilo: mesecev (min. 24 mesecev)

− za dodelavo vozila (vgrajeni material in delo): mesecev (min. 24 mesecev)

− za vgrajeno opremo skladno z garancijskimi roki proizvajalcev.

Izjavljamo, da:

- smo za osnovno vozilo proizvajalec / generalni uvoznik / pooblaščeni prodajalec

(ustrezno označi)

- za blagovno znamko vozila, ki ga ponujamo oz. ta pogoj izpolnjuje naš partner / podizvajalec:

- imamo v Republiki Slovenji zagotovljen pooblaščen in usposobljen lastni servis / pogodbeni servis

(ustrezno označi)

oz. ta pogoj izpolnjuje naš partner/podizvajalec: .

- zagotavljamo nadomestne dele za predmetno vozilo v garancijskem in pogarancijskem obdobju oz. ta pogoj izpolnjuje naš partner/podizvajalec: .

- imamo za dodelavo vozila v Republiki Sloveniji za vso izvedeno dodelavo ter dobavljeno blago in vgrajeno opremo zagotovljen pooblaščen in usposobljen lastni servis / pogodbeni servis

(ustrezno označi)

oz. ta pogoj izpolnjuje naš partner/podizvajalec: .

- zagotavljamo nadomestne dele za izvedeno dodelavo in vgrajeno opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju oz. ta pogoj izpolnjuje naš partner/podizvajalec: .

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

Ponudnik / partner / podizvajalec

(naziv, naslov)

pooblaščamo naročnika Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B« objavljenega na Portalu javnih naročil od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Številka vpisa v sodni register

(xx. xxxxxx):

Matična številka družbe:

Davčna številka družbe:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Kraj in datum:

Opomba:

Obrazec se lahko fotokopira.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani soglašamo, da naročnik Občina Idrija,Mestni trg 1, 5280 Idrija, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«, objavljenega na Portalu javnih naročil od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem.

Ime in priimek Funkcija v gospodarskem subjektu Kraj in država rojstva Državljanstvo Naslov stalnega prebivališča Naslov začasnega prebivališča Matična številka (EMŠO) Moj prejšnji priimek se glasi Podpis:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/ partnerja/podizvajalca)

Kraj in datum:

Opomba:

Obrazec se lahko fotokopira.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročila »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B« podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v našem lastništvu:

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA NE

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:

Fizična oseba 3:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva ponudnika:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): DA NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika:

Tihi družbenik* (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

povezana na način

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

• vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig in podpis ponudnika:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ ZA: OBČINA IDRIJA; MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrste zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA; Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN ) katere predmet je

»Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v tiskani obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev listin v tiskani obliki ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD.MM.LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvaarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Žig in podpis garanta:

Kraj in datum:

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ ZA: OBČINA IDRIJA; MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrste zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA; Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxx

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN ) katere predmet je »Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v tiskani obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev listin v tiskani obliki ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD.MM.LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvaarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Žig in podpis garanta: Kraj in datum:

Obrazec 12

OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, IDRIJA, , ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxxx, v nadaljnjem besedilu: naročnik, matična številka: 5880068000 , identifikacijska številka za DDV: SI 20497423

, ki ga zastopa zakoniti zastopnik , v nadaljnjem besedilu: dobavitelj, matična številka: , ID za DDV: SI ,

št. TRR odprt pri banki .

sklepata

POGODBO

»Nakup nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija - NRV tip B«

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da se je naročnik prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v republiki Sloveniji za leto 2019«, objavljen v Uradnem listu RS dne 15.03.2019, št. objave OB-1647/19 ( v nadaljevanju: razpis), katerega predmet je nakup reševalnega vozila NRV tip B ( v nadaljevanju: vozilo);

- da je naročnik s strani Ministrstva za zdravje prejel sklep o obsegu financiranja investicije iz državnega proračuna, št. C2711-19-434115 z dne 17.4.2019, na podlagi katerega bo Ministrstvo za zdravje sofinanciralo predmetno javno naročilo v znesku do največ 38.588,80 EUR.

- da je naročnik z Ministrstvom za zdravje dne sklenil Pogodbo št. o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti

- da je naročnik za porabo namensko odobrenih sredstev izvedel postopek oddaje naročila na podlagi 40.

člena ZJN-3 (Ur. list RS št. 91/15 in 14/18)

- da je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil v Uradnem listu RS, dne , pod št. objave ,

- da je bil dobavitelj na podlagi tako izvedenega postopka izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo reševalnega vozila za Zdravstveni dom Idrija. Naročnik bo dobavljeno vozilo prenesel v upravljanje Zdravstvenemu domu Idrija ter ga pooblastil za sodelovanje v postopku izročitve ter primopredaje kupljenega vozila ter za izvedbo registracije vozila in pridobitev prometnega dovoljenja, ki se bo glasilo na njegovo ime.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo reševalno vozilo, NRV tipa B, in sicer vozilo znamke , tip , skladno s tehnično specifikacijo in ponudbo dobavitelja z dne , pogoji dobave ter razpisno dokumentacijo naročnika, ki so sestavni del te pogodbe.

Dobavitelj dobavi in izroči predmetno vozilo naročniku v izključno last in posest.

3. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Ponudbena cena za dobavo nujnega reševalnega vozila, ki v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika znaša:

Ponudbena cena vozila brez DDV v EUR
Znesek DDV v EUR
Ponudbena cena vozila z DDV v EUR

Ponudbena cena je fiksna in vključuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

4. PODIZVAJALCI

4. člen

Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (naziv, naslov)

Vrsta del:

(predmet, količina)

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Vrednost del v EUR brez DDV:

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec:

Podizvajalec 2 (naziv, naslov)

Vrsta del:

(predmet, količina)

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Vrednost del v EUR brez DDV:

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec:

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

V kolikor bo podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteval neposredna plačila, se šteje, da :

- glavni izvajalec v pogodbi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje pred izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Le ob izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik dolžan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na način kot velja za plačila izvajalcu.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Lahko pa naročnik zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

5. ROK IN KRAJ DOSTAVE

5. člen

Dobavitelj se obvezuje nujno reševalno vozilo dobaviti, skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije, najkasneje do 21.10.2019 na lokacijo ZD Idrija, Xxxxx X.Xxxxxxxxx 3, 5280 Idrija. Rok dokončne dobave je datum podpisa primopredajnega zapisnika, ki dokazuje ustrezno izvedeno dobavo.

Dobavitelj pride v zamudo, če vozila ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik, pravico do obračuna pogodbene kazni.

6. člen

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev dobave na zahtevo naročnika,

- drugi izredni dogodki, ki jih ni mogoče pripisati vplivu dobavitelja in pod pogojem, da jih dobavitelj takoj ob nastanku, najkasneje pa v roku 3 dni, pisno sporoči naročniku, ki jih naročnik ni dolžan upoštevati.

Vsako podaljšanje roka dobave je veljavno samo s pisnim aneksom.

6. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

7. člen

Pred samo izročitvijo se dobavitelj obvezuje navezati stik s pooblaščeno osebo naročnika in preveriti popis želenega vozila iz tehnične dokumentacije, opozoriti naročnika na morebitne novosti in izboljšave ali morebitne nepravilnosti iz popisa ter vse navedeno uskladiti.

Dobavitelj bo omogočil pooblaščeni osebi naročnika en(1) obisk v delavnici predelovalca, ki bo izveden na stroške dobavitelja, pri čemer bo upošteval vse drobne spremembe pri namestitvi notranje opreme po zahtevi naročnika.

8. člen

Dobavitelj je dolžan dan predaje vozila uskladiti s pooblaščeno osebo naročnika.

Dobavitelj je dolžan vozilo predati naročniku na sedežu uporabnika – ZD Idrija, Ulica O. Župančiča 3, Idrija. Vozilo mora biti brezhibno in predano do roka, ki je naveden v tej pogodbi.

Dobavitelj mora ob predaji naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo, najmanj pa sledeče:

- pravilno izpolnjeno dobavnico

- podpisane in z dnem prevzema potrjene garancijske listine

- tehnično dokumentacijo in homologacijo ter ostalo dokumentacijo, za registracijo vozilo

- navodila za uporabo in vzdrževanje tako vozila kot vse opreme v vozilu, v slovenskem jeziku.

Vozilo, za katerega bo ugotovljeno, da kakorkoli odstopa od navedb v ponudbeni dokumentaciji ali ni skladno z določili te pogodbe, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo in naročnik ima pravico, da obračuna pogodbeno kazen.

Napake oziroma pomanjkljivosti na vozilu ali predloženi dokumentaciji, ki se ugotovijo zapisniško na dan prevzema vozila, mora dobavitelj odpraviti v roku, ki ga določi naročnik oz. uporabnik ob prevzemu. Šteje se, da je vozilo dostavljeno skladno s pogoji razpisa, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti ob prevzemu.

Za datum prevzema reševalnega vozila se šteje dan, ko odgovorna oseba naročnika podpiše primopredajni zapisnik o končnem prevzemu in s tem potrdi izpolnitev vseh obveznosti dobavitelja. Končni prevzem pomeni prevzem, pri katerem je dobavitelj poleg dobave vozila odpravil tudi vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ob prevzemu.

9. člen

Naročnik ima pravico, da v roku 20 dni od prevzema vozila, dobavitelja seznani s skritimi napaki, ki lahko izvirajo iz samega vozila, opreme vozila ali dokumentacije, ki jih ugotovil v času uporabe vozila, pa zanje ob prevzemu ni vedel. Naročnik o ugotovljenih skritih napakah obvesti dobavitelja pisno in ga seznani z rokom za odpravo napak. Če dobavitelj napak ne odpravi, ima naročnik pravico do obračuna pogodbene kazni.

7. GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE

10. člen

Garancijski roki za vozilo so enaki garancijskim rokom, ki jih zagotavlja proizvajalec oz predelovalec in sicer: za vozilo

mesecev, garancijski rok za nadgradnjo (vgrajeni material in delo) mesecev, garancijski rok za pločevino mesecev in garancijski rok za vgrajene aparature mesecev.

Garancijski rok začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru z zapisnikom ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake. V primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške. Garancijska doba za zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega dela.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih dni od dne, ko je napaka javljena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.

11. člen

Dobavitelj zagotavlja servis in vzdrževanje ter nadomestne dele še najmanj 10 let. Servis vozila je zagotovljen na naslovu , servis za predelavo in vgrajeni material pa na naslovu

Servisi za medicinsko opremo so zagotovljeni po garancijskih izjavah dobavitelja in po seznamu, ki ga je podal dobavitelj in je priložen k pogodbi.

8. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

12. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe predložil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Zavarovanje za dobro izvedbo mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za dobavo.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku desetih (10) dni po obojestranskem podpisu pogodbe ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo, pogodba ne stopi v veljavo.

V kolikor se rok izvedbe podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo.

Naročnik ima pravico, da unovči garancijo v primeru katerekoli kršitve pogodbenih določil

9. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

13. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v petih (5) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika predložil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV- jem. Zavarovanje za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 10. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti zavarovanja za odpravo napak.

Predložitev zavarovanja za odpravo napak iz prejšnjega odstavka je pogoj za uspešen prevzem vozila. Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zavarovanja za odpravo napak, se šteje, da prevzem vozila ni opravljen, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

10. ROK IN POGOJI PLAČILA

14. člen

Dobavitelj po dobavi vozila in po pisno potrjenem končnem primopredajnem zapisniku posreduje naročniku elektronsko obliko računa ( e-račun). Potrjeni primopredajni zapisnik mora biti priloga računa.

Naročnik se obveže plačati dobavljeno vozilo v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Pogoj za plačilo računa je tudi izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 13. člena te pogodbe.

11. ODGOVORNE OSEBE

15. člen

Pooblaščeni osebi na strani naročnika sta Xxxx Xxxxxx (Občina Idrija) in Xxxxxx Xxxxxxx (XX Xxxxxx, uporabnik). Odgovorna oseba na strani dobavitelja je .

12. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima naročnik pravico, da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru delne ali nepopolne izpolnitve pogodbenih obveznosti dobavitelja pri dobavi nujnega reševalnega vozila, ima naročnik pravico, da obračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. O obračunu pogodbene kazni naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe izjavlja, da lahko naročnik za obračunano pogodbeno kazen zmanjša vrednost plačila po tej pogodbi.

13. VAROVANJE PODATKOV

17. člen

Dobavitelj se zaveda, da bo pri izvedbi predmeta te pogodbe lahko dobil tudi dostop do občutljivih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z izvedbo te pogodbe je dobavitelj odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost dobavitelja. Dobavitelj bo morebitno neustrezno ravnanje z osebnimi podatki javil odgovorni osebni naročnika in jo ustrezno pisno dokumentirati.

14. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO in RAZVEZNI POGOJ

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

- je v primeru predhodnih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj, nična.

Dobavitelj zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu dobavitelja, ki je sestavni del te pogodbe resnična in izkazuje resnične podatke . V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

15. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

21. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka s pisnim obvestilom, če dobavitelj pride v zamudo ali ne izvede vseh v tej pogodbi in razpisu prevzetih pogojih, če naročnik predmeta naročila ne bi več potreboval, ali zaradi drugih razlogov na strani naročnika. Naročnik v primeru odstopa od pogodbe ni dolžan dobavitelju plačati nobenih stroškov, vezanih na realizacijo naročila.

22. člen

Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

23. člen

Kakršnekoli spremembe tega sporazuma so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

24. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, ter prične veljati z izpolnitvijo obveznosti dobavitelja iz 13. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

Številka Št. zadeve:

Dartum

Dobavitelj:

Datum:

Naročnik: župan

Xxxxx Xxxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata