SPLOŠNA BOLNIŠNICA

JN: 16-26/14

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO

Št.: 16-26/14

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14)

Novo mesto, julij 2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A) Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-5)

B) Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-6)

C) Specifikacija strokovnih zahtev naročnika (Priloga 1, OBR-7)

D) Dokumentacija za ocenjevanje sposobnosti ponudnika (OBR-8)

E) Ostali razpisni obrazci:

• Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

• Izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

• Ponudba (OBR-11)

• Obrazec - podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

• Obrazec - podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

• Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

• Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) samostojna excelova datoteka

• Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12)

• Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-13)

• Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-14)

• Referenčna izjava (OBR-14a)

• Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a)

• Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b)

• Vzorec menične izjave (OBR-16)

• Obrazec naslovne strani ovitka (OBR-17)

OBR-5

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO

Št. JN: 16-26/14

A.) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14)

Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX XXXXX

vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku, v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju, za izbiro najugodnejših ponudnikov za stalne dobave blaga:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu poslal v objavo na Portal javnih naročil. Številke objave javnega naročila pridobijo ponudniki na spletni strani naročnika: xxxx://xxx.xx-xx.xx/ , v meniju Javna naročila, v podmeniju: Aktualna javna naročila, za predmetno javno naročilo, v vrstici: Drugi podatki.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe je potrebno oddati osebno (v pisarno nabavne službe naročnika) ali po pošti najkasneje 3.9.2014 do 9.00 ure na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Nabavna služba, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 XXXX MESTO.

Javno odpiranje bo 3.9.2014 ob 10.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxx.

• tel.: 00 00 00 000

• fax: 00 00 00 000

• e-pošta: xxxxxx.xxxxx@xx-xx.xx

Direktorica:

Xxxx XXXXXX

OBR-6

Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 NOVO MESTO

B.) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1. Naročnik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

1.2 Vrsta postopka

Splošna bolnišnica Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik) bo javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-2, (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14) oddal po odprtem postopku, v skladu s 25. členom ZJN-2, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZJN-2.

1.2.1 Predmet naročila

Predmet javnega naročila so stalne dobave blaga:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS , in sicer:

1. Sklop: REZERVNI DELI ZA ENDOSKOPSKE APARATE

2. Sklop: POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOPE

3. Sklop: ENDOTERAPEVTSKI POTROŠNI MATERIAL

Blago je razdeljeno na več sklopov. Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.

Strokovne zahteve naročnika za razpisane vrste predmetnega blaga so natančneje opredeljene v točki C) Specifikaciji strokovnih zahtev naročnika, v Prilogi – 1 te razpisne dokumentacije in v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (Obr-8a, excelova datoteka).

Vrste in količine blaga so podane v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (v samostojni exelovi datoteki).

1.2.2 Trajanje javnega naročila

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo – sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih let (4) let, od oddaje javnega naročila z odpiranjem konkurence vsakih 12 mesecev (4 pogodbena obdobja).

Naročnik si, v primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, dopušča pravico do izrednega odpiranja konkurence (poleg predvidenih 4 obdobij) med vsemi strankami okvirnega sporazuma s priznano sposobnostjo, pri čemer bo izvedel novo ocenjevanje ponudb in nov izbor najugodnejših ponudnikov na podlagi meril iz točke 2.15 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in iz vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12).

1.2.3. 5 Razpisane količine

Vrste in količine blaga so podane v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (Obr-8a) v samostojni excelovi datoteki. Razpisane količine blaga so okvirne, in sicer za dobo enega leta.

Naročnik se ne zavezuje k nakupu celotnih količin, temveč bo naročal le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo obdobju trajanja kupoprodajne pogodbe dejansko potreboval.

V primeru, da naročnik v pogodbenem obdobju določenih vrst razpisanega blaga ne bo potreboval, si pridržuje pravico, da le-tega ne bo nabavljal.

Naročnik bo, če se bo pojavila potreba, kupoval od izbranih ponudnikov tudi drugo istovrstno blago, ki ni zajeto na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, v kolikor se bo pojavila potreba po takem blagu.

1.3 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.

Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, zahtevanih v točkah 2.2 oz. 2.12 teh navodil, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. odstavka 44. člena ZJN-2.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce in dele naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec, kot je to predvideno na obrazcih OBR-11a in OBR-11b.

Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije obvezno predložiti soglasja vseh svojih podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b) in izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:

• ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del ter kopije sklenjenih pogodbe izvajalca s podizvajalci.

Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe med dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom po tem javnem naročilu.

V primeru nastopa s podizvajalci bo moral ponudnik k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

• kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem!

Izbrani ponudnik bo moral naročniku, v kolikor bi ga le – ta pozval, v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Skupina partnerjev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

• imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;

• pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;

• vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti;

• izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom

naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti

do njih;

• izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

• izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

• navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

• pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim partnerjem.

Izpolnjevanje obveznih pogojev (pogoji št. 1-8) mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. Ponudbi je potrebno predložiti tudi Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-15) za vsakega partnerja posebej

1.4 Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko portala javnih naročil.

Naročnik bo preko portala javnih naročil odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo prejel pravočasno, to je najmanj 10 dni pred potekom roka za oddajo ponudb, in sicer do 9.00 ure.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

1.5 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembe ali dopolnitve posredoval preko portala javnih naročil.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

1.6 Xxxxxxxx s ponudniki

Sestanka s ponudniki ne bo.

1.7 Pravna podlaga

To javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

• Zakon o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, 43/2012 - Odl. US, 90/2012 - XXXXXX, 90/2012, 19/14)

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D)

• Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12)

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2)

II. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku razen, če naročnik v posameznih

delih razpisne dokumentacije dopušča drugače.

Naročnik lahko v delu razpisne dokumentacije posebej navede, da ponudnik lahko poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se to nanaša (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, …).

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

Za presojo spornih vprašanj bo naročnik vedno uporabljal tekst ponudbe v slovenskem jeziku.

2.2 Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Da bo ponudba štela za formalno popolno, mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjeno:

1. Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9);

2. Izjavo ponudnika, da so v ponudbi predloženi podatki resnični in nezavajajoči (OBR - 10);

3. Ponudbo - obrazec ponudbe (OBR-11);

4. Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a) (obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci);

5. Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b) (obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci);

6. Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)

   1. (obrazec priložijo zgolj ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci);

7. Izpolnjen Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) excelova datoteka, pisno in v elektronski obliki (na prenosnem mediju – CD-ju);

8. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12);

9. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-13);

10. Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami;

11. Referenčna izjava (OBR-14a)

12. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a)

13. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b)

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem strokovnim zahtevam naročnika, razvidnih iz Specifikacije strokovnih zahtev naročnika v Prilogi 1 – in iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1-13 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).

Ponudniki lahko predložijo samo en prenosni medij na katerem se nahaja ena datoteka: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) - excelova datoteka. V primeru odstopanja natisnjenega medija od prenosnega medija, bo naročnik upošteval natisnjen izvod.

2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe in oblika ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbe zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.

Oblika ponudbe

Ponudnik mora naročniku ponudbo predložiti v 1 izvodu.

2.4 Listine v ponudbi

Dokumenti, ki jih mora ponudnik priložiti ponudbi, so lahko v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih ponudnikov (točka 1.3 teh navodil), ki morajo biti predloženi izključno v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Predložitev ponudbe

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Ponudnik na ovitek nalepi izpolnjen obrazec (OBR-17), v primeru neuporabe obrazca pa ponudnik na ovitku navede naslednje podatke:

1. naročnikov naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Xxxxxxxxx xxxxx 0

8000 Novo mesto

2. oznake:

• "NE ODPIRAJ – PONUDBA";

• številka javnega naročila;

• predmet javnega naročila.

3. naslov pošiljatelja (na hrbtni strani)

Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »nabavne službe«, soba številka 110.

Ponudba, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.

2.6 Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 3.9.2014 do 9.00 ure na naslov naročnika iz točke 2.5.

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik opremiti z oznakami: »SPREMEMBA PONUDBE« ali »DOPOLNITEV PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naslov naročnika in na hrbtni strani ponudnikov naslov.

Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.

2.8 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko ponudba dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dokazili, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe, razen v primeru ugotovljenih računskih napak, kjer lahko izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi očitne računske napake (napake v računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.10 Navedba zavajajočih podatkov

V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil, da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.11 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala in katalogov.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dodatnega prospektnega materiala, katalogov ali dodatnih vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 6 dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

2.12 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tem členu, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost

1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14), in podatki v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu (OBR-14).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo.

3. Da proti ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).

4. Da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).

5. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oz. ni

zagotovil zahtevanih informacij.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

7. Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

Poslovna in finančna sposobnost

8. Da je finančno in poslovno sposoben.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

9. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni dobavi blaga.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

Tehnična in kadrovska sposobnost

10. Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

11. Da ponudba v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene na Prilogi 1 in ostalih delih te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku), prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku), ki mora biti označena: sklop.podsklop/zap. št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga na Obr-8a..

12. Da ne navaja zavajajočih podatkov.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

13. Da bo na poziv naročnika, v roku 6 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležili predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, če bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

14. Da sprejema vse pogoje v zvezi z predmetnim naročilom, navedene v razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

15. Da zagotavlja:

• da bosta primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) vsebovali podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, kataloško številko proizvajalca, črtno kodo, datum sterilizacije, način sterilizacije in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih;

• opremljenost transportne embalaže z ustreznimi simboli in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, rok uporabe, kataloško številko proizvajalca in črtno kodo.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

16. Da zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v Prilogi 2a ( pdf datoteka): Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

17. Da zagotavlja, da bomo ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v tč. 2.16 razpisne dokumentacije.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)

Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokumente na način, določen v 1.3 točki teh navodil.

V primeru, da ponudnik (glavni izvajalec) nastopa s podizvajalci je treba upoštevati naslednje:

• pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec predloži izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-11c) za prijavljene podizvajalce;

• za izpolnjevanje ostalih pogojev zadostuje, da jih izpolnjuje le glavni izvajalec.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Obrazca za ocenjevanje sposobnosti ponudnika (OBR-8) ponudnik ni dolžan priložiti ponudbi.

2.13 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 31.12.2014.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.14 Ponudbena cena

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Končna cena mora vsebovati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…), stopnjo popusta in davek na dodano vrednost, pri čemer mora ponudnik DDV posebej prikazati. DDV se obračunava po stopnji, ki velja v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka.

Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje.

Naročnik, za napačno podane cene na obrazcu Predračuna seznama razpisanega blaga (OBR-8a), ki posledično rezultirajo v ˝napačno˝ preračunani vrednosti za posamezno vrsto blaga, ne bo smel dopustiti popravkov ponudbe, saj tovrstne napake ni moč šteti med računske napake v skladu z ZJN-2!

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale davčne stopnje oz. bodo vsebovale davčno stopnjo 0% bo naročnik sicer upošteval pri izboru strank za sklenitev okvirnega sporazuma, izločene pa bodo iz ocenjevanja ponudb za posamezno obdobje (v skladu z ZJN-2 opustitev navedbe davčne stopnje oz. 0% davčne stopnje ni moč šteti med računske napake).

2.14 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

2.15 Merila

2.15.1 Xxxxxx za izbor strank okvirnega sporazuma

Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z vsemi ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12) iz teh navodil. Naročnik števila strank okvirnega sporazuma ne bo omejeval

2.15.2 Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov za posamezno obdobje

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb za posamezno obdobje je najnižja končna vrednost ponudbenega predračuna, in sicer:

• v primeru zaprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za podsklop;

• v primeru odprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za razpisano vrsto blaga.

Naročnik bo oddal javno naročilo za posamezno obdobje strankam okvirnega sporazuma, ki bodo ponudile najnižje cene za posamezen podsklop (pri zaprtih podsklopih) oz. posamezno vrsto blaga (pri odprtih podsklopih).

Opomba: v primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezne podsklope (pri zaprtih podsklopih) oz. vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik pri zaprtih podsklopih izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop in pri odprtih podsklopih ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za predmeten podsklop v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

2.16 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora v ponudbi podpisati izjavo (OBR-14), da bo v primeru, da bo izbran ob podpisu kupoprodajne pogodbe za posamezno obdobje predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti za posamezno obdobje.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu kupoprodajne pogodbe za posamezno obdobje naročniku dostaviti zavarovanje (menično izjavo in lastno bianco podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe.

III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo dne 3.9.2014 ob 10.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx.

Odpiranje ponudb je javno (75. člen ZJN-2).

V skladu z 22. členom ZJN-2 bo naročnik ves čas postopka pazil, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Ne glede na zgoraj navedeno je javni podatek cena iz ponudbe in v primeru merila »ekonomsko najugodnejše ponudbe« tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane podatke in informacije (76. člen ZJN-2).

Komentar na zapisnik bodo lahko podali le predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pisno pooblastilo.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, zapisnik o odpiranju ponudb poslal po pošti, v roku treh dni po javnem odpiranju ponudb.

IV. OBRAVNAVA PREJETIH PONUDB

4.1 Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil:

1. nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz točke 2.6 teh navodil);

2. ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.5 teh navodil);

3. ponudbe, ki ne bodo vsebovale davčne stopnje oz. bodo vsebovale davčno stopnjo

0% - naročnik bo take ponudbe v primeru, da bodo primerne upošteval pri izboru strank za sklenitev okvirnega sporazuma, bodo pa izločene iz ocenjevanja ponudb za posamezno obdobje (v skladu z ZJN-2 opustitev navedbe davčne stopnje oz. 0% davčne stopnje ni moč šteti med računske napake).

4. ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;

4.2 Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo vse popolne ponudbe ocenjeval – rangiral v skladu z merilom iz točke 2.15 te razpisne dokumentacije.

4.3 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2, bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

V. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku 60 dni sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (izbor strank okvirnega sporazuma). O svoji odločitvi bo naročnik pisno – s povratnico obvestil vse ponudnike.

Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila in/ali od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v primeru, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vložena v skladu 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.

VI. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z vsemi ponudniki, za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo vse zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz (OBR-12) teh navodil.

Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 48 mesecev (4 let) od oddaje naročila.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu sporazuma.

6.1. Predvidena obdobja

Obdobje trajanja okvirnega sporazuma je razdeljeno na štiri enoletna obdobja, in sicer:

1. pogodbeno obdobje,

2. pogodbeno obdobje,

3. pogodbeno obdobje,

4. pogodbeno obdobje.

Takoj po pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila (za izbor strank za sklenitev okvirnega sporazuma) bo naročnik vse popolne ponudbe za prvo obdobje ocenjeval v skladu z merilom iz točke 2.15.2 te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po izteku posameznega pogodbenega obdobja odprl konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma – vse stranke s priznano sposobnostjo za posamezne podsklope/vrste blaga bo s pisnim povabilom povabil k oddaji ponudb za posamezno obdobje.

Podlaga za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezno obdobje so merila iz točke 2.15.2 teh navodil in določila okvirnega sporazuma (OBR-12).

Naročnik bo strankam okvirnega sporazuma, ki bodo predložile ponudbo za posamezno pogodbeno obdobje, posredoval pisno informacijo o oddaji javnega naročila za posamezno pogodbeno obdobje.

Naročnik si, v primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, dopušča pravico do izrednega odpiranja konkurence (poleg predvidenih, zgoraj navedenih treh obdobij) med vsemi strankami okvirnega sporazuma, pri čemer bo izvedel novo ocenjevanje ponudb in nov izbor najugodnejših ponudnikov na podlagi meril iz točke 2.15 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in iz vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12).

VII. SKLENITEV POGODB

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilu iz točke 2.15.2 teh navodil in vzorca okvirnega sporazuma (OBR-12) sklenil kupoprodajno pogodbo za posamezno obdobje po določilih vzorca pogodbe (OBR-13).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 10 dni od prejema pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. Ponudnik mora v tem roku, dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z določili točke II. 2.16 Vrste finančnih zavarovanj te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe med dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom po tem javnem naročilu.

VIII. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz vzorca pogodbe in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-2, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZPVPJN) in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07).

IX. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od :

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, vložen neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu za finance.

Taksa za revizijski zahtevek:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo:
   
   - 1.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
   
   - 2.500 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
   
   - 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu;
   
   - 7.000 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu.

2. V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.

3. Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na:
   - storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B,
   - oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma,
   - oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali
   - javni natečaj.

4. V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.
   
   

5. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
9. potrdilo o plačilu takse.

Naročnik o vloženem zahtevku v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo, izbranemu ponudniku pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka posreduje tudi kopijo zahtevka za revizijo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh delovnih dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na TRR: XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx SWIFT koda: BS LJ SI 2X

IBAN: XX00000000000000000

Sklic: 11 16110 -7111290-(xxxxxxLL * )

*Op. : iksi pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL pa pomenita zadnji številki leta objave – Število znakov sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno.

Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.

Direktorica:

Xxxx Xxxxxx, xxxx.xxxx.xxx.

OBR-7

Priloga 1

Specifikacija zahtev naročnika za predmet:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, in sicer:

Sklop I.: REZERVNI DELI ZA ENDOSKOPE

Sklop II.: POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOPE

Sklop III: ENDOTERAPEVTSKI POTROŠNI MATERIAL

a) Splošno

Vsi ponujeni artikli morajo biti kompatibilni z aparati in inštrumenti proizvajalca Olympus, navedenimi v seznamu spodaj.

Naročnik dopušča tudi neoriginalne rezervne dele kompatibilne z navedenimi aparaturami, vendar mora v tem primeru ponudnik priložiti potrdilo s strani proizvajalca aparatur, da je-so ponujeni artikli kompatibilni z naročnikovimi aparaturami proizvajalca Olympus.

2. Ponudnik mora za potrošni material (v primeru, da ne gre za proizvajalca Olympus) predložiti ustrezne reference vsaj treh uporabnikov ponujenih artiklov, na področju RS ali EU (obrazec OBR-14a).

Vzorčenje

Naročnik si pridržuje pravico, da se vse ponujeno blago klinično preizkusi. V kolikor ugotovi da blago klinično ne ustreza, si pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju ne bo primernega pacienta za posamezno vrsto blaga bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih. V kolikor se bo kasneje ob uporabi blaga izkazalo, da le-ta ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik izločil kasneje. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorcev za klinično preizkušnjo bo moral ponudnik le te dostaviti v roku 6 dni.

Opomba:

V primeru, da naročnik v predračunu pri posamezni vrsti blaga navaja »funkcionalno in kakovostno enakovreden kot kat.št. xxx, proizvajalca xxx« to navaja izključno za namenom, da ponudnika seznani, kakšna mora biti funkcionalnost ter nivo kakovosti artikla in ne gre za zahtevo po popolnoma identičnem blagu, kot je blago, na katerega se sklicuje.

4. b) Strokovne zahteve po sklopih

- sklop I. in III.: Rezervni deli in potrošni material za endoskope

6. Seznam endoskopov in ostalih aparatov in pripomočkov:

• Olympus fleksibilni endoskopi z oznakami: GIF-H190, CF-190L, CF-Q160L, CF-2T160L, GIF-Q160, GIF-2T160, GIF-Q165, GF-UE160, TJF-160VR

• Olympus Exera processor z oznako CV-190 ,CV-180, CV-160

• Olympus Exera izvor svetlobe z oznako CLV-190, CLV -180, CLV-160

• črpalko za izpiranje Olympus OFP1

• sukcijske črpalke Olympus KV4 in KV5

• elektrokirurški enoti ESG 100 in PSD 20

• Olympus endoskopski CO2 regulator UCR

- Dokumentacijski sistem Olympus Endosbase

• sklop II: Potrošni material za bronhoskope

Seznam bronhoskopov:

• bronhoskop OLYMPUS BF, TYPE 30

• bronhoskop OLYMPUS, type 1T60

(OBR -8)

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

predmet javnega naročila:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Ponudnik:_____________________________________________________________

Zap. št.	Dokumenti:	Priložen - ustreznost u
1	Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)	DA	NE
2	Izjava ponudnika o ne zavajajočih podatkih (OBR-10)	DA	NE
3	Obrazec ponudbe (OBR-11)	DA	NE
4	Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)	DA	NE
5	Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)	DA	NE
6	Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c)	DA	NE
7	Izpolnjeni obrazec Predračuna - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) excelova datoteka	DA	NE
8	Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-12)	DA	NE
9	Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-13);	DA	NE
10	Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami: Podatki o nazivu uradnih evidenc in organov za pridobitev podatkov o stečajnem in likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi ter podatkov o plačilu davkov in prispevkov; Podatki o nazivu uradnih evidenc in organov za pridobitev podatkov o stečajnem in likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi ter podatkov o plačilu davkov in prispevkov; opisi in prospektni material ponujenega blaga;	DA s prilogami	NE
11	Potrdila s strani proizvajalca Olympus o kompatibilnosti neoriginalnih rezervnih delov, v primeru, da ponudnik ne ponuja originalnih rezervnih delov;	DA	NE
12	Referenčne izjave vsaj treh naročnikov na področju RS ali EU, v primeru, da ponudnik ne ponuja potrošni material proizvajalca Olympus.	DA	NE
13	Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b).	DA	NE

Opomba: Tega obrazca ponudniki niso dolžni prilagati v okviru ponudbene dokumentacije za popolnost ponudbe.

E.) OSTALI RAZPISNI OBRAZCI:

(OBR-9)

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU

POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za dobavo blaga:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

(OBR-10)

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in ne zavajajoči.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za dobavo blaga:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

PONUDNIK (OBR-11)

_____________________

_______________________

P O N U D B A

Na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………., podajamo ponudbo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Predmet javnega naročila:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

02. Podatki o ponudniku:

Firma oziroma ime:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Zakoniti zastopniki:

1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

4 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Skrbnik pogodbe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe (tč 3. se izpolnjuje le v primeru skupne ponudbe):

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

Partner v skupni izvedbi naročila (firma in sedež) Vrsta del, ki jih bo izvajal Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV)

Obvezna priloga: pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!

04. Nastop s podizvajalci (ustrezno obkrožiti)

V okviru predmetnega javnega naročila bomo nastopali:

1. SAMOSTOJNO

2. S PODIZVAJALCI (podatki o podizvajalcih so razvidni iz prilog OBR-11a in OBR-11b)

Ponudba velja do: 31.12.2014.

Datum:_______________ Žig Podpis:___________________

PONUDNIK (OBR-11a)

_____________________

_____________________

PODATKI O PODIZVAJALCIH

(izpolni ponudnik!)

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani storitve izvajali z naslednjimi podizvajalci:

PODIZVAJALEC (naziv in sedež podjetja) Vrsta del/ dobav v okviru predmetnega javnega naročila, ki jih bo opravil podizvajalec Količina in vrednost del/dobav v EUR brez DDV Odgovorne osebe podizvajalca za izvedbo
Kraj izvedbe

OBVEZNE PRILOGE: soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika (OBR-11b) in izjave podizvajalcev (OBR-11c)!

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

(OBR-11b)

PODATKI O PODIZVAJALCU IN

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM NAROČNIKA

(izpolni podizvajalec!)

Firma oziroma ime:

Sedež podjetja:

Zakoniti zastopniki:

1 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

2 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

3 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

4 Ime in priimek…………………………………………………………………………….…

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:

Matična številka:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje:

Kontaktna oseba za obveščanje:

Izjavljamo, da bomo kot podizvajalec ponudnika___________________, v primeru, da bo le-ta izbran, sodelovali pri javnem naročilu:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

………………………………………………………………………………………………

(navesti del naročila in vrednost, ki ga boste izvajali kot podizvajalec!)

S podpisom te izjave tudi podajamo soglasje k neposrednim plačilom naročnika.

Datum: ___________________

Žig in podpis podizvajalca:

____________________

(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!

(OBR-11c)

PODIZVAJALEC

_____________________

_____________________

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

(izpolni podizvajalec!)

S to izjavo podizvajalec dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo ponudbe, ki jih morajo v skladu s sedmim odstavkom 42. člena ZJN-2, izpolnjevati tudi podizvajalci ponudnika.

Zap. št.	Izjavljamo, da:	Izpolnjujemo (ustrezno obkrožite)
4	na dan oddaje ponudbe ponudnika v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več. Dokazilo: Izjava poodizvajalca (OBR-11c) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. navedba podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc podatek pridobi sam: Naročnik lahko pridobi podatke iz uradne evidence pri: Davčni urad _____________,naslov:_____________________________	DA	NE

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se ponudnik……………… prijavlja na javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .

Datum: ___________________

Žig in podpis podizvajalca:

____________________

(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci obrazec kopirati po potrebi!)

NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)

Ponudnik mora Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju.

Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:

• veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje

• število enot v ponujenem pakiranju - št. enot mere naročnika: g, ml, kpl, zav, sc, kos (steklenica, plastenka, ampula, tableta …),… v ponujenem pakiranju

• popust (stopnja fiksnega popusta)

• stopnjo DDV

• proizvajalca ponujenega blaga

• ponudnikov naziv blaga

• kataloško številko ponujenega blaga (obvezno je potrebno navesti kataloško številko proizvajalca blaga, ne pa kat. št. oz. delovno šifro blaga pri ponudniku ali kako drugo oznako blaga!)

Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.

Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.

Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna - Seznama razpisanega blaga (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov.

OPOMBE:

• Naročnik je Predračun - Seznam razpisanega blaga (Obr -8a) prilagodil tako, da ponudniki obvezno vnesejo Ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in količino enot v ponujenem pakiranju (tudi v primerih, ko je razpisana količina:1, in je EM =1 kos). Št.enot je količina enot v ponujenem pakiranju glede na zahtevano EM naročnika! Programska aplikacija nato samodejno preračuna ceno na EM in jo vnese v polje »Veljavna cena brez DDV«. Cena brez DDV za ponujeno pakiranje je cena za vsebino ene (1) enote pakiranja – plastenke, steklenice, zavitka, škatlice…..itd.

• Naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen in davčnih stopenj oziroma napačno podanih enot v ponujenem pakiranju

• cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in je fiksna za ves čas veljavnosti ponudbe/pogodbe.

OBR-12

VZOREC: OKVIRNI SPORAZUM

sklenjen med

SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx,

ki jo zastopa direktorica Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx. (v nadaljevanju: naročnik)

ID številka za DDV: SI82657106

Matična številka: 5054621

in gospodarskim subjektom: _________________________________________________

ki ga/jo zastopa direktor/ica_______________________(v nadaljevanju: stranka sporazuma)

ID številka za DDV: SI____________________

Matična številka: _______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma, za sklope/podsklope/vrste blaga:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

N…………………………………………………

Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) ugotavljajo, da je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave……………, pod številko objave ……………… in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….., v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 32. členom ZJN-2.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.

3. člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev (4 let) od oddaje naročila.

II. PREDMET SPORAZUMA

4. člen

Predmet okvirnega sporazuma so stalne nabave blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Vrste blaga, za katere je s posameznimi strankami sklenjen sporazum, so opredeljene v 1. členu tega sporazuma.

5. člen

Naročnik in stranke tega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma v posameznih obdobjih iz 7. člena tega sporazuma od posameznega najugodnejšega ponudnika nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval v posameznem enoletnem obdobju. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (OBR-8a). Količine in vrste blaga po Seznamu razpisanega blaga (OBR-8a) so okvirne za dobo enega leta.

6. člen

Naročnik si pridržuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga med posameznimi obdobji okvirnega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta blaga, pri čemer bodo lahko vse stranke okvirnega sporazuma ob odpiranju konkurence podale svoje ponudbe za nove razpisane vrste blaga, za katere bo naročnik ugotavljal sposobnost.

Naročnik si tudi pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, iz seznama razpisanega blaga umakne določene vrste blaga, ki jih ne bo več potreboval oz. le-te ne nabavlja.

Naročnik in stranke tega sporazuma se dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma, v posameznih obdobjih iz 7. člena tega sporazuma, v primeru potrebe od posameznega najugodnejšega ponudnika kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (OBR-8a), na način in po določilih, dogovorjenih v tem okvirnem sporazumu in kupoprodajni pogodbi za posamezno pogodbeno obdobje.

III. IZVAJANJE SPORAZUMA

7. člen

Naročnik je čas trajanja sporazuma iz 3. člena razdelil na 4 enoletna obdobja:

1. pogodbeno obdobje,

2. pogodbeno obdobje,

3. pogodbeno obdobje,

4. pogodbeno obdobje.

Naročnik si, v primeru bistveno spremenjenih okoliščin na trgu, dopušča pravico do izrednega odpiranja konkurence (poleg predvidenih, zgoraj navedenih obdobij) med vsemi strankami okvirnega sporazuma, pri čemer bo izvedel novo ocenjevanje ponudb in nov izbor najugodnejših ponudnikov na podlagi meril, v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.

8. člen

Naročnik bo za posamezna pogodbena obdobja posredoval strankam okvirnega sporazuma povabilo k oddaji ponudb za sklope/podsklope, za katere je s posamezno stranko sklenjen sporazum, vključno s Predračunom - Seznamom razpisanega blaga (OBR-8a) excelova datoteka razen za prvo obdobje, ko je Predračun - Seznam razpisanega blaga vsebovan v razpisni dokumentaciji.

Stranke bodo morale ponudbe predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje.

9. člen

Odpiranje ponudb za posamezno obdobje bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe.

10. člen

V primeru, da bo ponudnik za posamezno obdobje v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga podal 0% davčno stopnjo (oz. ne bo podal davčne stopnje) za ponujeno blago, ponudba za predmetno blago ne bo pravilna, zato je naročnik ne bo upošteval pri ocenjevanju ponudb za oddajo javnega naročila za posamezno obdobje.

11. člen

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb za posamezno obdobje je najnižja končna vrednost ponudbenega predračuna, in sicer:

• v primeru zaprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za podsklop;

• v primeru odprtih podsklopov: najnižja končna vrednost predračuna za razpisano vrsto blaga.

Naročnik bo oddal javno naročilo za posamezno obdobje strankam okvirnega sporazuma, ki bodo ponudile najnižje cene za posamezen podsklop (pri zaprtih podsklopih) oz. posamezno vrsto blaga (pri odprtih podsklopih).

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezne podsklope (pri zaprtih podsklopih) oz. vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik pri zaprtih podsklopih izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop in pri odprtih podsklopih ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za predmeten podsklop v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

12. člen

Naročnik bo strankam okvirnega sporazuma, ki bodo predložile ponudbo za posamezno pogodbeno obdobje, posredoval pisno informacijo o oddaji javnega naročila za posamezno pogodbeno obdobje.

13. člen

Naročnik bo z izbranimi ponudniki za posamezno pogodbeno obdobje sklenil kupoprodajne pogodbe.

IV. CENE

14. člen

Cene za blago iz ponudnikovega Predračuna - Seznama razpisanega blaga so fiksne za čas trajanja pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje.

Cene iz Predračuna - Seznama razpisanega blaga so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V. NAROČANJE, DOBAVA IN DOBAVNI ROK

15. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v okviru posameznega obdobja, kupoval od izbranega ponudnika na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, informacije o oddaji javnega naročila ter kupoprodajne pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

16. člen

Stranka sporazuma se zavezuje zagotavljati:

• dostavo blaga - razloženo v skladišče naročnika, in sicer:

• za sklop I.: ddp v skladišče Splošna bolnišnica Novo mesto - uprava,

• za sklop II. in III.: ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto;

• dobavni rok največ 5 delovnih dni, v nujnih primerih po dogovoru z naročnikom;

• da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga;

• da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju.

• da bo v primeru odstopanj od dobavnega roka oz. ob ne izdobavi celotnih naročenih količin, naročnika o tem pisno obvestil, in sicer:

• za sklop I.: na e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx-xx.xx in xxxxxxx-xx@xx-xx.xx); in

• za sklop II. In III.: na e-mail: xxx.xxxxxxx@xx-xx.xx in xxxxxxx-xx@xx-xx.xx)b in naročniku sporočili dejanski rok dobave za naročeno blago;

• načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.

17. člen

V kolikor stranka naročniku ne bo dobavila naročenega blaga v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico, da brez kakršnih koli odgovornosti do stranke, naroči blago pri drugem dobavitelju.

V primeru, da bo naročnik začasno prekinil nabavo blaga pri prvo uvrščenemu ponudniku znotraj posameznega obdobja, bo prešel na naročanje blaga k naslednje uvrščeni stranki sporazuma. Stranke sporazuma bodo morale v takem primeru naročniku zagotoviti blago po cenah iz svoje ponudbe za posamezno obdobje.

V primeru, da bo naročnik dokončno prekinil nabavo blaga pri prvo uvrščenemu ponudniku znotraj posameznega obdobja, bo za preostali čas do izteka veljavnosti pogodbenega obdobja sklenil aneks k pogodbi z drugim najugodnejšim ponudnikom – stranko okvirnega sporazuma, po cenah iz ponudbe za posamezno obdobje.

VI. PREVZEM BLAGA

18. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII. KAKOVOST BLAGA

19. člen

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Stranka naročniku tudi zagotavlja, da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere imajo stranke okvirnega sporazuma priznano sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) mora dobavitelj - stranka okvirnega sporazuma pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložiti razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno najmanj enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobiti pisno soglasje za zamenjavo artikla.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem – stranko okvirnega sporazuma in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in stranki odvzame sposobnost (jo izloči iz okvirnega sporazuma za posamezno vrsto blaga).

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

VIII. PLAČIILNI POGOJI

20. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal na osnovi pravilno izstavljenega računa na transakcijske račune izbranih strank in njihovih morebitnih podizvajalcev, v roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljenih dobavah blaga.

V primeru zamude s plačilom lahko stranka naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

IX SKRBNIK SPORAZUMA

21. člen

Skrbnik okvirnega sporazuma za naročnika je Xxxxxx Xxxxx.

Kontaktna oseba s strani stranke je_______________________ .

X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

22. člen

Izbrani ponudniki - stranke bodo morale ob podpisu pogodbe za posamezno pogodbeno obdobje, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % letne pogodbene vrednosti, in sicer:

• menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% pogodbene vrednosti (za posamezno obdobje).

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

• ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

• ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.

XI. IZKLJUČITEV IZ SPORAZUMA

23. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z neizpolnjevanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne bo upoštevala upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz sporazuma bo naročnik pisno obvestil stranko.

Naročnik lahko stranko izključi iz tega sporazuma, če stranka sporazuma več kot 3 krat:

• neutemeljeno zavrne naročilo,

• xxxxxx z izvedbo naročila,

• nekvalitetno izvaja naročila,

• dobavi kakovostno neustrezno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja,

• dobavlja blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika.

XII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke okvirnega sporazuma. Če katera koli od določb okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

25. člen

Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale s skrbnostjo dobrega gospodarja.

26. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je ničen.

27. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

28. člen

Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa strank tega sporazuma, uporablja pa se od____________________do_____________________.

29. člen

Okvirni sporazum je enak za vse stranke, vendar je za namen skrajšanja postopka podpisovanja pripravljen tako, da ga stranke podpisujejo ločeno – pripravljen je v treh izvodih za vsako stranko, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in vsaka stranka okvirnega sporazuma po en (1) izvod.

Ko okvirni sporazum podpišejo vse stranke, bo naročnik kopije zadnjih strani sporazuma, kjer so razvidni podpisi strank, posredoval vsem strankam.

Številka: Številka: 16-26/14

Datum: Datum:

STRANKE: Naročnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktor: Direktorica:

Xxxx XXXXXX

OBR-13

VZOREC: KUPOPRODAJNA POGODBA

sklenjen med

SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Xxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxx xxxxx,

ki jo zastopa direktorica Xxxx XXXXXX, xxxx.xxxx.xxx.

(v nadaljevanju: naročnik)

ID številka za DDV: SI82657106

Matična številka: 5054621

in

_________________________________________________________________

ki ga/xx zastopa direktor/ica_________________________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

ID številka za DDV: SI____________________

Matična številka: _______________

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med dobaviteljem in naročnikom sklenjen okvirni sporazum, št.…………. z dne………….., za dobavo blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil dne……………………….., pod številko objave…………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. .

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je naročnik na podlagi izpolnjene dobaviteljeve ponudbe in Predračuna - Seznama razpisanega blaga (Obr-8a) z dne………………….. (v nadaljevanju: ponudba) v skladu z merilom za izbiro najugodnejše ponudbe, opredeljenem v 11. členu Okvirnega sporazuma, št.: 16-26/14, izbral dobavitelja za dobavo blaga, opredeljenega v Preglednici: »Pregled izbranih ponudb po ponudnikih«, ki je v prilogi te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe sta ponudba dobavitelja in preglednica: Izbrane ponudbe ponudnika.

Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila.

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS.

Pogodbeno blago je razvidno iz Preglednice: »Pregled izbranih ponudb ponudnika«, ki je v prilogi te pogodbe.

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so količine in vrste blaga iz Predračuna – Seznama razpisanega blaga okvirne in da bo naročnik v pogodbenem obdobju, določenem v 18. členu te pogodbe, nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz Predračuna – Seznama razpisanega blaga, ki jih bo v obdobju dejansko potreboval.

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s to pogodbo.

Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (OBR-8a), naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo.

Naročnik se za dodatne dobave blaga dogovori s dobaviteljem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga.

2. člen

Dobavitelj bo naročilo izvedel z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________

__________________________________________

Dobavitelj se zavezuje, da bo poskrbel, da bodo njegovi podizvajalci naročniku najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe med dobaviteljem in naročnikom ali pa med njenim izvajanjem – ob zamenjavi podizvajalca, posredovali kopijo pogodbe, ki so jo sklenili s svojim naročnikom (dobaviteljem).

Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu naročnika ter kopije pogodb med izvajalcem in podizvajalci so v prilogi in so sestavni del te pogodbe. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter podatki o rokih izvedbe in kraju izvedbe, kot tudi kopije pogodb s podizvajalci v skladu z ZJN-2, so obvezna sestavina pogodbe.

V primeru, da po sklenitvi pogodbe dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi naročniku predložiti:

• svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

• pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

• vrednosti del in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika (OBR-11a in OBR-11b za novega podizvajalca in Obrazec izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-11c),

• kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcem.

2. člen

Skupna okvirna enoletna pogodbena vrednost blaga znaša ______________ EUR z DDV.

V času trajanja te pogodbe bo naročnik od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Cene za blago iz posameznega sklopa/podsklopa, določene v ponudnikovem Predračunu - Seznamu razpisanega blaga so fiksne za čas trajanja posameznega obdobja.

Cene v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za blago iz posameznega sklopa iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

2. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu.

Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

2. člen

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati:

• dostavo blaga v skladišče Splošna bolnišnica Novo mesto - razloženo v skladišče naročnika, in sicer:

• sklop I.: ddp v skladišče SB NM - uprava,

• Sklop II. In III.: ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto;

• dobavni rok največ 48 ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur od prejema naročila, na dan in uro, ki ju določi naročnik za posamezno dobavo;

• da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga;

• da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju.

• da bo v primeru odstopanj od dobavnega roka oz. ob ne izdobavi celotnih naročenih količin, naročnika o tem pisno obvestil, in sicer:

• za sklop I.: na e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx-xx.xx in xxxxxxx-xx@xx-xx.xx); in

• za sklop II. In III.: na e-mail: xxx.xxxxxxx@xx-xx.xx in xxxxxxx-xx@xx-xx.xx)b in naročniku sporočili dejanski rok dobave za naročeno blago;

• načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.

2. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

2. člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

Dobavitelj se obvezuje, da bo za vse dobavljeno blago zagotovil:

• skladnost s ponudbeno specifikacijo, strokovnimi zahtevami naročnika, in obstoječimi standardi;

• da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere imajo stranke okvirnega sporazuma priznano sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) mora dobavitelj - stranka okvirnega sporazuma pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložiti razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno najmanj enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobiti pisno soglasje za zamenjavo artikla.

2. člen

O morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga, je naročnik dolžan sestaviti reklamacijski zapisnik in obvestiti dobavitelja o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, naročnik ravna v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika.

V primeru reklamacij blaga bo naročnik začasno - do rešitve reklamacije prekinil nabavo blaga pri izbranem dobavitelju.

Rok rešitve reklamacije je največ 45 dni od vročitve reklamacije dobavitelju. V primeru, da ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem in naročnikom bo naročnik dokončno prekinil nabavo blaga pri izbranem dobavitelju.

V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.

12. člen

1. varianta brez podizvajalcev

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal dobavitelju na osnovi pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun……………………., v roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude s plačilom lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

2. varianta s podizvajalci

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal na osnovi pravilno izstavljenega računa v roku 30 dni od datuma uradnega prejema računa s prilogami (s strani dobavitelja potrjeni računi podizvajlcev) na transakcijski račun dobavitelja………….………………… in račune vseh podizvajalcev razvidnih iz prilog te pogodbe ( Obr –11a in Obr-11b).

V primeru zamude s plačilom lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

13.člen

Dobavitelj bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil naročniku menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

• ne bo odgovarjalo pogodbeno dogovorjenim standardom in kvaliteti;

• ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici in pogodbi.

14.člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je Xxxxxx Xxxxxxxx, mag.pharm., spec. (za sklop II. in III.) in Xxxxxx Xxxxx, univ.dipl.inž. (za sklop I.)

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Xxxxxx Xxxxx.

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je___________________________.

15.člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

16.člen

Vse morebitne spremembe po tej pogodbi pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.

17.člen

Kupoprodajna pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična.

18.člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od………………..do………………….

in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19.člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

20.člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg te pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila.

21.člen

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 izvoda.

Številka: Številka: 16-26/14

Datum: Datum:

DOBAVITELJ: NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktorica:

Xxxx XXXXXX

(OBR –14)

PONUDNIK

________________________

_________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave (OBR-14).

Zap. št.		Izjavljamo, da:	Izpolnjujemo (ustrezno obkrožite)
1 1 1		Kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12- uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju KZ-1) v členih 157, 211, 225 - 250, 260 – 264 in 294. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b). Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.	DA	NE
2 22		Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) in podatki v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo.	DA s prilogo	NE
3 3 3		Proti nam kot ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri imamo sedež; Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.	DA s prilogo	NE
		Na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov ali v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR ali več. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi.	DA	NE
5		Izjavljamo, da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga v odi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
6 6		Pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z do­ločbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage smo zagotovil zahtevane informacije. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
7 7		V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
9		Smo finančno in poslovno sposobni. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
10		Nudimo naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po vsakokratni dobavi blaga. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
10.		Da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
11.		Da ponudba v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene na Prilogi 1 in ostalih delih te razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava ponudnika in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku), prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku), ki mora biti označena: sklop.podsklop/zap. št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga na Obr-8a. (OBR-14).	DA s prilogo	NE
12.		Da, ne navajamo zavajajočih podatkov. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
13.		Xxxx na poziv naročnika, v roku 6 dni, predložili brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležili predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, če bo naročnik to zahteval. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
14.		Sprejemamo vse pogoje v zvezi z predmetnim naročilom, navedene v Povabilu k oddaji ponudbe in prilogah. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
15.		Zagotavljamo: da bosta primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) vsebovali podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, kataloško številko, črtno kodo, EAN oznako, datum sterilizacije, način sterilizacije in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih; opremljenost transportne embalaže z ustreznimi simboli in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, rok uporabe, kataloško številko, črtno kodo in EAN oznako. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
	16.	Da zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v Prilogi 2a ( pdf datoteka): Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).	DA	NE
17.		Zagotavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v tč.7 Navodilu za izdelavo ponudbe. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)	DA	NE

Opomba k točki 2 (rubriko je potrebno izpolniti v kolikor ponudnik (tudi podizvajalec v primeru nastopa s podizvajalci) sam ne predloži dokazila iz uradne evidence). Ustrezno izpolnite in obkrožite:
Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o stečajnem in likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi (ustrezno izpolniti): ________________________________________________________________________ Naziv uradne evidence in državnega organa, kjer naročnik lahko preveri podatke o plačilu davkov in prispevkov (ustrezno izpolniti): _______________________________________________________________________
Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register pri okrožnem sodišču: ______________, pod vložno številko __________________oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ______________________, pod številko ___________________.	DA	NE
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje. V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o tem dovoljenju.	DA	NE
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, moramo biti član posebne organizacije. V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o članstvu v zahtevani organizaciji.	DA	NE

pogoj iz točke 4 morata izpolnjevati glavni izvajalec/dobavitelj in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec/dobavitelj v ponudbi predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca na OBR-11c!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………. . .

Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

OBR–14a

NAROČNIK - IZDAJATELJ REFERENCE:

............................................

............................................

IZJAVA

(referenčna izjava naročnika/uporabnika, ki potrjuje referenco)

Izjavljamo, da smo v naši ustanovi uporabljali potrošni material proizvajalca ___________________________, in sicer pri preiskavah z aparati in inštrumenti Olympus (za področje endoskopij in bronhoskopij), v obdobju____________________________in bili z njim zadovoljni.

Natančni kontaktni podatki pooblaščenega predstavnika ustanove, kjer se je vsaj dve leti v zadnjih treh letih (2011 – 2013) uporabljal navedeni material:

• Ime in priimek: __________________________,

• Tel.št.: _________________________________,

• E-mail:_________________________________.

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo male vrednosti za predmet: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, objavljen na portalu javnih naročil dne ……..……….., pod številko objave ……………. .

____________________________ žig ____________________________________ Kraj in datum Podpis odgovorne osebe referenčne ustanove

Opomba: * Obrazec priložijo ponudniki, ki ponujajo neoriginalen potrošni material. Ponudnik lahko predloži reference tudi na svojih obrazcih, vendar mora referenca vsebovati vse sestavine tega obrazca. Po potrebi kopirati.

(OBR-15a)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

ZA PRAVNO OSEBO PONUDNIKA

1. Podatki o pravni osebi - ponudniku:

POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

………………………………………………………………………………………………………

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

……………………………………………………………………………………………………….

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..……………………………………………………………………………………………….

ID ZA DDV:

………..……………………………………………………………………………………………….

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..……………………………………………………………………………………………….

Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

objavljenega na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Kraj in datum: …………………… Žig: ……………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

(OBR-15b)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV FIZIČNE OSEBE -

ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA

Podatki o zakonitem zastopniku ponudnika:

EMŠO……………………………………………………………………………..…………………

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…..

DATUM ROJSTVA…………………………………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………

DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….…

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulicam, hišna številka, poštna številka in pošta)……………………………………………………

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………….

PREJŠNJE OSEBNO IME…………………………………………………………………………..

Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajem soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, Uradni list EU, št.314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, 90/12 in 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za:

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

objavljenega na portalu javnih naročil dne …………………., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot zakoniti zastopnik ponudnika ……………………………, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Kraj in datum: ……………………….. …………………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

Žig ponudnika:

OPOMBA: obrazec kopirati po potrebi - v primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno predložiti obrazec (OBR-15b) za vsakega izmed njih!

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE (OBR-16)

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov: _____________________________________________________

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi št. 16-26/14 z dne _________, v okviru izvajanja okvirnega sporazuma, št. _______________ za dobavo blaga: REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS, sklenjenega na podlagi postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ……………… in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….., izročamo naročniku: SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti za ____obdobje, kar znaša ____________________ EUR (z besedo: __________________________________________EUR 00/100), z veljavnostjo do izteka predmetnega pogodbenega obdbja.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

priimek in ime ___________________ kot ___________________ podpis ___________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

S to izjavo pooblaščamo naročnika: SPLOŠNO BOLNIŠNICO NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Xxxx Xxxxxx, da izpolni menico ter jo uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti).

Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

• če se bo izkazalo, da blaga ne dobavljamo v skladu s pogodbo, okvirnim sporazumom, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo,

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi naših kršitev določil pogodbe in/ali okvirnega sporazuma,

menico unovči.

Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Splošna bolnišnica Novo mesto lahko predloži menico v izplačilo do izteka veljavnosti pogodbe št. za _____. obdobje, to je do vključno ____ .

Menica je plačljiva pri banki ________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.

Priloga: menica

kraj: ­___________________ podpis zakonitega zastopnika

datum: ____________________ žig

Navodilo: Ob podpisu kupoprodajne pogodbe za posamezno pogodbeno obdobje izbrani ponudnik obrazec št. 16 izpolni ali priloži menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica

OBR-17

POŠILJATELJ:

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Ponudbo prevzel:

(vpiše vložišče)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

NOVO MESTO

Nabavna služba

Šmihelska cesta

8000 NOVO MESTO

»NE ODPIRAJ – PONUDBA – 16-26/14«

REZERVNI DELI IN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE OLYMPUS

58

Predmet javnega naročila: REZERVNI DELI IN POTR MATERIAL ZA ENDOSKOPE IN BRONHOSKOPE