IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

VSEBINA DOKUMENTACIJE

Povabilo k oddaji ponudbe

Navodila za izdelavo ponudbe

Predračun

Obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe in vzorec pogodbe

Tehnična specifikacija naročila: Situacija zunanje ureditve gasilskega doma in otroškega igrišča, popisi del, sheme, risbe

Datum: 18. 6.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) vas vabimo, da podate ponudbo na javno naročilo za IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Za naročnika je bila izdelan idejni projekt zunanje ureditve gasilskega doma na Rečici pri Bledu. V sklopu ureditve se predvideva ureditev več segmentov, ki so natančneje opredeljene v tehničnih specifikacijah naročila: v popisu del, idejnem projektu in priloženih shemah.

Rok izvedbe: 31. 12. 2018.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo.

Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 4. 7. 2018 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000.

Xxxxx Xxxxxx

Župan Občine Bled

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vsebina

1. PRAVILA POSLOVANJA

1.1 Pravna podlaga

1.2 Dopustnost ponudb

1.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

1.4 Zaupnost in javnost podatkov

1.5 Obličnost ponudbe

1.6 Predložitev ponudbe

1.7 Odpiranje ponudb

1.8 Pregled in presoja ponudb

1.9 Obvestilo o oddaji naročila

1.10 Pravno varstvo

1.11 Sklenitev pogodbe in garancije

2. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO PONUDB

2.1 Ugotavljanje sposobnosti ponudnika

2.2 Merila za ocenjevanje ponudb

3. IZDELAVA PONUDBE

3.1 Ponudbena dokumentacija

3.2 Predloge za izdelavo ponudbe

1. PRAVILA POSLOVANJA

1.1 Pravna podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.

1.2 Dopustnost ponudb

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

1.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletni strani naročnika.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Rok za postavitev vprašanj, pojasnil je najpozneje do 29.6.2018 do 12:00. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

1.4 Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Xxxxxxxxxxx podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila in dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

1.5 Obličnost ponudbe

1.5.1 Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

1.5.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

1.5.3 Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V ponudbi mora biti navedeno kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora biti ta njegova zahteva predložena v ponudbi.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti.

1.6 Predložitev ponudbe

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 4. 7. 2018 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1.7 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 7. 2018 in se bo začelo ob 11.10 na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.8 Pregled in presoja ponudb

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se okviru zakonskih določb od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak.

Ponudbo se izloči, če se ponudnik v roku, ki ga je določil naročnik, ne odzove ali če naročnik ugotovi, da je ponudba nedopustna.

Ponudbo se lahko izloči kot zavajajočo in nedopustno, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

1.9 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

1.10 Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

1.11 Sklenitev pogodbe in garancije

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.

Pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Garancija za dobro izvedbo javnega naročila

Izbrani ponudnik naročniku predal garancijo za zavarovanje dobre izvedbe javnega naročila, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna v višini 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV). Garancija mora imeti veljavnostjo najmanj za trideset (30) dni daljšo od pogodbenega roka za izvedbo posamezne faze javnega naročila v skladu z določili pogodbe.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katere vsebina mora biti skladna z vzorcem, ki je vsebovan v tej razpisni dokumentaciji, mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe.

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo del v naslednjih primerih:

v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti,
v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetne in neustreznega materiala, ki ni v skladu s pogodbo,
v primeru, da izbrani izvajalec naročniku ne dostavi ustreznih atestov, certifikatov, poročil o meritvah ter drugih dokazil v skladu s pogodbo,
v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami,
v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,
za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,
če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije za dobro izvedbo del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primerih sporazumnega podaljšanja pogodbenega roka,
če izvajalec ne dostavi garancije banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo je izdala finančna inštitucija s sedežem v Evropski skupnosti, v pogodbenem roku.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Za odpravo napak v garancijski dobi, ki je (3) tri leta za izvedena dela ter dobavljene in vgrajene materiale bo izbrani ponudnik naročniku ob dokončanju vseh pogodbenih obveznosti posamezne faze izročil garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti najmanj za en (1) dan daljša kot je garancijska doba.

2 POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

2.1 Pogoji za priznanje sposobnosti

Kot jamstvo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti velja "Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti".

2.1.1 Osnovna sposobnost

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati naslednje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti:

2.1.1.1 Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.

2.1.1.2 Gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

2.1.1.3 Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

2.1.1.4 Gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

2.1.1.5 Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

2.1.1.6 Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

2.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednji ekonomsko-finančni pogoj:

2.1.2.1 Na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa.

opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da navedbe preveri v e-Dosje ali zahteva ustrezno listino, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

2.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost

2.1.3.1 Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih od objave javnega naročila za oddajo ponudbe izvedel najmanj tri (3) istovrstne in primerljive gradnje (nizke gradnje) v vrednosti 150.000,00 € (brez DDV).

dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Zahtevane reference, ločene po alinejah, lahko izhajajo iz različnih poslov (gradenj), ki jih je izvedel ponudnik ali gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, ...) o uspešni izvedbi referenčnega dela.

2.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena.

3. IZDELAVA PONUDBE

3.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

Predračun
Podatki o gospodarskem subjektu
Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
Tehnična specifikacija naročila: popis del- predračun

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive.

3.1.1 Predračun

V listini »Predračun« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost, ki se prikaže ločeno v rekapitulaciji ponudbe. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR do največ 2 (dve) decimalni mesti.
Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

3.1.2 Podatki o gospodarskem subjektu

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela.

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika.

3.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti. Prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki izkaže zahtevano referenco in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo.

Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

Tehnična specifikacija naročila: popis del- predračun

V razpisni dokumentaciji je predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, popis del s količinami, ...) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Ponudnik mora upoštevati vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del). Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.

Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR.

Popis del s količinami mora biti izpolnjen s cenami za vse postavke. Cene na enoto se navede z vsemi upoštevanimi decimalkami, vrednost postavke (zmnožek: količina x cena na enoto) pa se zaokroži na dve decimalki. V ponudbi se popis del predloži v elektronski obliki (na CD) in enak izpisan na papirju. V primeru neskladja velja tiskana verzija predračuna.

Kjer v popisu ponudnik ni vpisal cene na enoto, bo naročnik štel, da je ponudnik za predmetno postavko ponudil ceno 0,00 EUR in da bo za tako ceno material ali opremo dobavil oziroma delo izvedel.

3.2 Predloge in opomnik za izdelavo ponudbe

Predloge se izpolni v elektronski obliki. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni (doda vrstice, tabele, strani, …) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke.

Opomnik je namenjen kot pomoč pri izdelavi ponudbe.

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

V ponudbi nastopamo kot:
	(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osebni podatki:

Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
Elektronska pošta
Pooblaščena oseba za vročanje v Republiki Sloveniji

Dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema (navesti le, kadar v ponudbi nastopa več gosp. subjektov):

Prevzeta dela	Vrednost (brez DDV)

Vrednost vseh prevzetih del

(brez DDV):

EUR

odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:

žig	gospodarski subjekt

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve do ponudnika.

(*priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1.	Pri
		(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
	smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
	1.1
	1.2

2. Noben naš zakoniti zastopnik niti naš gospodarski subjekt kot pravna oseba ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

3. Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Izpolnjene imamo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika.

5. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

6. Nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Podatki o referenčnem delu ponudnika / gospodarskega subjekta.

Naziv gradnje:
Investitor:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
Vrednost: (brez DDV)	EUR	EUR
	(vrednost celotne gradnje)	(vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi)
Opis referenčnih del, ki jih je pri tej gradnji izvedel in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi:

Naziv gradnje:
Investitor:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
Vrednost: (brez DDV)	EUR	EUR
	(vrednost celotne gradnje)	(vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi)
Opis referenčnih del, ki jih je pri tej gradnji izvedel in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi:

Naziv gradnje:
Investitor:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
Vrednost: (brez DDV)	EUR	EUR
	(vrednost celotne gradnje)	(vrednost referenčnih del, ki jih je v tej gradnji izvedel gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi)
Opis referenčnih del, ki jih je pri tej gradnji izvedel in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi:

Naročniku dovoljujemo in ga pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Na naročnikov poziv bomo v določenem roku predložili posebno pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt kot pravno osebo in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

xxx	Xxxxxxxx

	(ime in priimek pooblaščene osebe)

	(podpis)

VZOREC POGODBE

Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxx,

matična številka: 5883539,

ID za DDV: SI 75845687,

(v nadaljevanju naročnik)

Izvajalec: _____________________________________________________, ki ga zastopa direktor _____________

matična številka: _____________________,

ID za DDV: ________________________________

TRR: _________________________________

(v nadaljevanju izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO

O IZVEDBI ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil na podlagi javnega razpisa po postopku naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil številka _____ dne __.2018 izvajalec po ponudbi št. _______________ z dne _____________ z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ________________ z dne ___________ izbran kot najugodnejši ponudnik razpisanih GOI del za izvedbo zaključnih ureditev ob Rečiški cesti;

da se sredstva za izvedbo del po tej pogodbi zagotavljajo iz proračuna Občine Bled za leto 2018:

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo zaključnih ureditev ob Rečiški cesti.

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi popisa del in situacije zunanje ureditve gasilskega doma, shem in risb, ki so bile del razpisne dokumentacije.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL IN ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ......... z dne ......................v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV.................................. EUR (z besedo: ...........…………………………….........), od tega DDV ……………………………………… EUR (z besedo: ...................….).

4. člen

Izvajalec se obvezuje začeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del do 31. 12. 2018.

V roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe mora izvajalec izročiti naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) z veljavnostjo najmanj za trideset (30) dni daljšo od pogodbenega roka za izvedbo del po tej pogodbi.

5. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 4. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

V kolikor so razlogi utemeljeni, se za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za izvedbo del ter predati zemljišča, ki so predmet zaključnih ureditvenih del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo
pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča
pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov
pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom
izvede zakoličbo objekta
naročniku pred pričetkom del predloži (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti
naročniku pred pričetkom del (ob uvedbi v posel) predloži tehnološko ekonomski elaborat
po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb
najkasneje v 15 dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 30 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, z možnostjo podaljšanja njene veljavnosti do naročnikovega prevzema del; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije
v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče
označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju
kopijo prijave na gradbišču namesti na vidno mesto
zagotovi vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del
vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer
izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi
izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah
skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani:

xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxx_xx_xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxxxx_xx_xxx/.

Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na naročnikovi spletni strani.

naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del
dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del
zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del
po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

dokazilo o zanesljivosti objekta
geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet
projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta
če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

"firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih zahtevah. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

VIII. POGODBENA KAZEN

11. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. GARANCIJSKA DOBA

12. člen

Garancijska doba za izvedena dela je 3 leta od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

13. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi je na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

14. člen

Izvajalec je ob prevzemu del naročniku dolžan izročiti garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije mora biti najmanj za en (1) dan daljša kot je garancijska doba. Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku prevzem del ni opravljen.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

15. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ________________________ . Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Pooblaščenega nadzornika bo naročnik imenoval najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe. Nadzornik nima pravice naročati dodatnih del izven te pogodbe.

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je ……………………..

XI. REŠEVANJE SPOROV

16. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla,
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

18. člen

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

19. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Datum ……………….. Številka: ………………………	Datum: Številka:
IZVAJALEC:	NAROČNIK:
	OBČINA Bled
……………………………………	Župan
	Xxxxx Xxxxxx

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:   (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Xxxxxxxxxx zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

5. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA

SPLOŠNO

Za naročnika je bila izdelan idejni projekt zunanje ureditve gasilskega doma na Rečici pri Bledu. Ob objektu je makadamsko večnamensko parkirišče, v sklopu katerega so postavljeni tudi koši za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Na SZ delu je betonska ploščad z lesenim objektom, ki se je uporabljal kot prireditveni prostor. V JV vogalu parcele stoji lesen kmetijski objekt (kašča), ki je v lasti fizične osebe in se ne obdeluje v sklopu projekta.

OPIS POSAMEZNIH DEL

V sklopu ureditve se predvideva ureditev več segmentov:

- odstranitev obstoječega lesenega objekta in ploščadi na SZ delu parcele

- odriv zgornje plasti humusa na začasno deponijo za kasnejšo ureditev brežin

- izkop žlindre, s katero je bilo nasuto območje, z odvozom na stalno deponijo

- ustrezna utrditev podlage celotnega območja

- izvedba meteorne kanalizacije

- prestavitev hidranta

- izvedba droga za razsvetljavo parkirišča

- ureditev otroškega igrišča

- ureditev EKO otoka

- delna ograditev območja

- zasaditev

Hidrantno in vodovodno omrežje:

Hidrant se iz JV vogala parcele prestavi ob otroško igrišče, ki se nahaja ob igrišču v SZ delu parcele. Ob hidrantu se izvede pitnik.

Vodovodna cev se vodi 1,2m pod urejenim terenom.

Elektro energetsko omrežje:

Za občasne potrebe po osvetlitvi parkirišča in igrišča, je predvidena postavitev droga javne razsvetljave z namestitvijo reflektorjev. Dovodni kabel se vodi iz obstoječega merilnega mesta v gasilskem domu.

Odvajanje odpadnih voda:

Meteorna kanalizacija se zbira preko LTŽ rešetk po sredini parkirišča in vodi v obstoječi meteorni kanal na vzhodni strani parcele.

Ureditev otroškega igrišča:

Za potrebe igrišča se pripravi podlaga, poleg tega pa se ga tudi ogradi. Oprema in podstavki opreme igrišča niso predmet tega projekta.

Zasaditev:

V sklopu zunanje ureditve se brežine in zelene površine zatravijo. Drevesa je treba v čim večji meri ohranjati, predvidena pa je tudi zasaditev novih dreves.

V sklopu celotne ureditve se izvedeta dva nova vaška korita, postavijo se nove lesene ograje po detajlu iz kataloga občine Bled "Predlog uličnega pohištva in cestne opreme".

OPOMNIK

za izdelavo ponudbe

no.	Listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo
4.1.1	Predračun
4.1.2	Podatki o gospodarskem subjektu
3.1	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
2.11	Garancija za dobro izvedbo naročila-parafirana
4.1.4	Tehnična specifikacija naročila: popis del-izpolnjen predračun: Izpolnjen popis del v elektronski obliki (excel)
2.11	Pogodba-parafirana

Document Metadata

Table of Contents

IZVEDBA ZAKLJUČNIH UREDITEV OB REČIŠKI CESTI

Document Metadata