DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Naročilo skladno z ustreznimi pooblastili in skladno z določili 33. člena ZJN-3, kot skupno javno naročilo, izvajal Občina Cerklje na Gorenjskem tudi za sledečega naročnika:

Javni zavod Osnovna šola Xxxxxxxx Xxxxx Cerklje na Gorenjskem, Xxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxx na Gorenjskem.

Vabi vse ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te dokumentacije, na osnovi javnega naročila blaga po odprtem postopku:

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024).

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3.

1 Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

PRAVNA PODLAGA

Oddaja javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)« se izvaja po odprtem postopku in na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015 ter spremembami),
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in

dopolnitvami),

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št.

43/2011 s spremembami in dopolnitvami)

Zakon o pravdnem postopku – ZPP – UPB3 (Ur. l. RS, št. 73/2007 s spremembami in

dopolnitvami)

Obligacijskega zakona (OZ, Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl US in 20/18 –

OROZ631)

Zakona o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in

dopolnitvami)

Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 117/06 s

spremembami in dopolnitvami)

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK- UPB2 (Uradni list RS, št.

69/11 s spremembami)

Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 s spremembami in

dopolnitvami)

Zakon o poslovni skrivnosti (Ur. l. RS, št. 22/19)
Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,
Skladno s predpisi, ki urejajo predmeta javnega naročila.

Postopek se bo v celoti izvajal v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije v celoti, za vsa predajno prevzemna mesta. V primeru, da ponudnik ne ponudi dobave za vsa predajno prevzemna mesta, bo njegova ponudba izložena.

Naročnik opozarja vse zainteresirane ponudnike, da bo v primeru, ko bo ponudnik spremenil, dopolnil ali kakorkoli drugače preoblikoval, dopisal popis del ali drugo določilo v tej dokumentaciji, bo njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

4. 1 Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

(1) Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve.

4. 2 Samostojna

(1) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

4. 3 Skupna ponudba

(1) Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

(2) Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni

ponudnik in njihove odgovornosti,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

4. 4 Ponudba s podizvajalci

4. 4. 1 Ponudba s podizvajalci

(1) V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila izvaja storitev/gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne

revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, lahko storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo

novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.

4. 4. 2 Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

(1) Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

4. 4. 3 Dokumentacija, povezana s podizvajalci

(1) Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

podizvajanje,

navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

(3) Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba projekta: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)

TEHNIČNI PODATKI

Skladno z določbami ZJN-3, naročnik objavlja predmetno javno naročilo, na podlagi ocenjene vrednosti javnega naročila za obdobje veljavnosti pogodbe, ki poleg cene električne energije vključuje tudi trošarine na dobavljeno in prevzeto električno energijo, prispevke določene v zakonu, ki ureja energetiko, omrežnino in vse ostale stroške, ki jih ima naročnik z nakupom in dobavo električne energije, vse brez davka na dodano vrednost.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V skladu s 95. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih dobav blaga za objekte, ki v času odprtega postopka naročniku še niso znani, bodo pa lahko nastali po sklenitvi pogodbe oz. v času njene veljavnosti. Pogodba o izvedbi javnega naročila se lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja oziroma so dodatna naročila mogoča v primerih in pod pogoji, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

7. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

7. 1 Predložitev ponudb

(1) Ponudbe se predložijo do 13. 01. 2021 do 09. ure na naslov: xxx.xxxxxxxx.xx

(2) Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema xxxx://xxxxxxxx.xx/ najkasneje do roka navedenega v prejšnjem odstavku. Ponudnik mora predložiti izdelan ponudbeni predračun elektronski verziji – priloga seznam odjemnih mest, ki ga odda na spletni naslov xxx.xxxxxxxx.xx, v zavihku predračun.

(3) Ponudniki lahko oddajo, spremenijo ali umaknejo ponudbo do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu xxxxx://xxxxxxxx.xx/ v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

(4) Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim

pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.

7. 2 Registracija v sistemu e.ponudbe

(1) Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e.ponudbe, v skladu z navodili za uporabo spletne aplikacije xxxxxxxx.xx. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx, se v aplikacijo samo prijavi.

(2) Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

(3) Javno odpiranje se izvede avtomatično, po izteku roka za predložitev ponudb in sicer na lokaciji xxx.xxxxxxxx.xx pri objavi tega javnega naročila.

7. 3 Rok za dodatna pojasnila

(1) Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 05. 01. 2021 do 9. ure

(2) Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 06. 01. 2021 do 14. ure.

(3) Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

KOMUNIKACIJA MED NAROČNIKOM IN PONUDNIKI

8. 1 Komunikacija

(1 ) Ponudba in ostala ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

(2) Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev. Dodatne informacije bo naročnik v skladu z 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala javnih naročil.

8. 2 Jezik komunikacije v delu tehničnega dela

(1) Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

(2) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.

(3) Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal osem delovnih dni.

(4) Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v

zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu – skladno z zaporedjem obrazcev.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in elektronsko podpisati ali natisniti in podpisati ter skenirati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

Zaželeno je:

da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi;
da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
da so dokumenti v ponudbi na spletni strani xxxxx://xxxxxxxx.xx/ sistem naloženi po vrstnem redu, skupaj z dokumentacijo, ki izkazuje pogoje in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

(8) Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v razpisnem obrazcu št. 2 navesti svojega pooblaščenca (-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudba bo dopustna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži vse zahtevane ponudbene elemente, pravilno izpolnjene, žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, in sicer:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje dokazila o nekaznovanosti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:

terorizem (108. člen KZ-1),
financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

drugi odstavek 75. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

91. člen ZJN-3

Če se pri ponudniku pojavi nasprotje interesov, ki se lahko med drugim kaže tako, da so pri ponudniku udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, ali ki so neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, (UL RS št. 69/11-UPB).

Priložijo ga vsi subjekti, ki nastopajo v ponudbi, oz. se ponudnik nanje sklicuje.

9. 1 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

(1) Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

(2) Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

(3) Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

(4) Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

9. 2 Popravni mehanizem

(1) Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

(2) Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

(3) Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

9. 3 Pogoji za sodelovanje

(1) Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

(2) Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

na ponudnika;
na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;

na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

(3) Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezne storitve/dela/gradnje, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

9. 4 Ekonomski in finančni položaj ter poslovna sposobnost

ZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

Šesti odstavek 77. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo prijav ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega) ter NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI: Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih pred rokom za oddajo prijav ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Ponudnike opozarjamo, da v kolikor predložijo dokazilo, ki je zahtevano pri tem pogoju na poziv naročnika, morajo predložiti dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil. Iz navedenega razloga ponudnikom svetujemo, da dokazila pridobijo že ob oddaji ponudbe, četudi jih predložijo šele na poziv naročnika po roku za prejem ponudb.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,
vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Gospodarski subjekti – poslovna sposobnost

tretji odstavka 77. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih in poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika (razpisni obrazec 2b skupaj z izjavo podizvajalca

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

ponudnik;

vsi partnerji v skupni ponudbi;

vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila, vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada

9. 4. 1. Sodelovanje podizvajalca

Podizvajalci

j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika (razpisni obrazec 2b skupaj z izjavo podizvajalca

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

9. 5. Tehnična in strokovna sposobnost

Reference ponudnika: Dobava električne energije

Deseti odstavek 76. člena ZJN-3

Ponudnik mora predložiti najmanj eno referenco:

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel dobavo električne energije v 70.000,00 € neto.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

in naslednja DOKAZILA: Seznam referenčnih poslov ponudnika navedenih v razpisnem obrazcu 6.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec pri predmetnem javnem naročilu dejansko izvajal dela, za katera prispeva referenco.

9. 6 Preverjanje uradno dostopnih podatkov

(1) Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni.

(2) Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

9. 7 Dokazovanje pogojev za sodelovanje

(1) Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

(2) Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika.

(3) Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

(4) Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

(5) V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

(6) V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

(7) Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Ponudba«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

(8) Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

(9) Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: scan sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

9. 8 Pojasnila ponudb

(1) Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

(2) Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

9. 9 Dopolnjevanje in spreminjane ponudb

(1) Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

(2) Xxxxxxxx od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

(3) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

10. 1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

(1) Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3, ter 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/2016) naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

(2) Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi podpisano (1) bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj šest mesecev od roka za oddajo ponudbe. Menica z menično izjavo mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Višina zavarovanja znaša 5.000,00 €.

(3) Menico z menično izjavo za resnost ponudbe bo unovčena:

1. če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene

v ponudbi ali

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe:

- v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe

v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv naročnika v primeru

podaljšanja veljavnosti ponudbe.

(4) V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti finančnega zavarovanja (menice z menično izjavo) ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti garancije. V kolikor ponudnik tega ne stori, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek, s katero razpolaga, ponudnika pa izloči (izključi) iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki.

Zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menice in menična izjava (na njen ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, podpisana, žigosana in v izvirniku) morata najkasneje do roka za oddajo ponudbe v originalu (po pošti) prispeti na naslov naročnika, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo bo izločil.

Menico mora ponudnik posredovati v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »Ne odpiraj – dobava elektrike«

Obrazec »Menična izjava za resnost ponudbe« se podpisan in žigosan predloži v ponudbeno dokumentacijo (v elektronski obliki).

11. INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

11. 1 Informacija o ESPD

(1) Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3
izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3;

(2) Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

(3) ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/_XXXX/ ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi ali podpisano skenirano.

11. 2 Dokazovanje pogojev za sodelovanje

(1) Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

(3) Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

(5) V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

DOLOČITEV MERIL

Merilo

(1) Merilo za izbor izvajalca bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ekonomsko najugodnejša ponudba.

Pri sestavi ponudbene cene naj ponudnik upošteva, da naročnik oddaja naročilo za obdobje 36 mesecev, in sicer za čas sklenitve pogodbe predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024, oz. takoj po morebitni potrebni zamenjavi dobavitelja.

Ponudbena cena električne energije mora biti izražena v €/kWH (za vsako tarifo posebej), vsebovati pa mora ceno električne energije ter vse stroške vezane na dobavo električne energije, ki jih ne glede na vsakokratno veljavno zakonodajo določa in zaračunava dobavitelj električne energije, razen stroškov, na katerih določanje dobavitelj nima vpliva in sicer:

Trošarine na električne energijo,
Prispevkov, določenih z zakonom, ki ureja energetiko,
Nadomestila za uporabo omrežja – omrežnine,
Davka na dodano vrednost,
Morebitnih ostalih dodatkov, prispevkov ali davkov, ki jih določa stvarno pristojen državni organ oziroma nosilec javnega pooblastila, na katere dobavitelj nima vpliva, in ki jih dobavitelj zaračunava v okviru svojih obveznosti, skladno z veljavno zakonodajo in to pogodbo, v času trajanja te pogodbe.

(2) Ponudbena vrednost

Ponudbena vrednost je tista vrednost, ki vsebuje ceno električne energije v €/kWh v posamezni tarifi, na podlagi ponudnikovih cen električne energije in ocenjene predvidene porabe električne energije v obdobju izvajanja javnega naročila brez DDV in brez stroškov, navedenih v prejšnjem odstavku, na katerih določanje dobavitelj električne energije nima vpliva.

Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati tudi na podlagi določil vzorca pogodbe. Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije za vsa predvidena odjemna mesta (Priloga). Ponudnik mora ponuditi ceno za dobavljeno električno energijo, ločeno za manjšo (MT), večjo (VT) ter enotno tarifo (ET), izračunano na pet decimalk natančno.

Ponudbene cene – cene električne energije po posameznih dnevnih tarifnih postavkah (MT; VT in ET) mora biti fiksna za celotno obdobje izvajanja naročil. Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami.

V kolikor bo ponudnik pri postavkah »ne nudimo«, »ni predmet ponudbe«, »dela izvede drugi izvajalec« »0«, in podobno, kar pomeni, da ne nudi javnega naročila v celoti ali bo v svoji ponudi navedel, da ponudbo posreduje na podlagi podatkov, ki pa niso bili posredovani v obliki pojasnila oz. spremembe oz. dopolnitve dokumentacije, bo njegova ponudba izločena.

13. SESTAVNI DEL PONUDBE

13.1 Sestavni deli ponudbe

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo in dokazila:

Zap. št.	DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB
	Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 1) Obrazec velja za vse subjekte, ki jih priglaša ponudnik (torej samostojna ponudba, skupna ponudba oz. ponudba s partnerji). Obrazec se po potrebi skopira, datira in podpiše. Izpolnjeni obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
	Predstavitev ponudnika (Razpisni obrazec št. 2) Predstavitev partnerja (Razpisni obrazec št. 2a) Predstavitev podizvajalca (Razpisni obrazec št. 2b) Izpolnjeni obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni in podpisana s strani zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
	Ponudba (Razpisni obrazec št. 3) Obrazec ponudbe mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe. Ponudnik izpolni obrazec iz katerega so razvidne cene za ET, VT in MT. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument predloži v razdelek »Ostale datoteke« v excel datoteki.
	Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (Razpisni obrazec št. 4) Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov Priloga št. 4a mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani zakonitega zastopnika pravne osebe ali pooblaščene osebe. Priloga št. 4b mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani fizične osebe. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
	Ekonomska in finančna sposobnost (Razpisni obrazec št. 5) Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 – mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
	Seznam referenčnih objektov (Razpisni obrazec št. 6) Razpisni obrazec št. 6 mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano. Referenčno potrdilo ponudnika (Razpisni obrazec št. 6A) Razpisni obrazec št. 7A mora biti v celoti izpolnjen, izpolnjeno, podpisano ter priložena zahtevana dokumentacija (uporabno dovoljenje oz. zapisnik o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu in primopredajni zapisnik).
	Lastna izjava (Razpisni obrazec št. 7) Lastna izjava mora biti v celoti izpolnjena, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudbe ali pooblaščene osebe Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedene dokumente skupaj s prilogami naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
8.	Osnutek pogodbe (Razpisni obrazec št. 8) Ponudnik parafira vsako stran osnutka pogodbe. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedene dokumente skupaj s prilogami naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
9.	Zavarovanje za resnost ponudbe (Razpisni obrazec št. 9) Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx naveden dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.
10.	Izjava oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Razpisni obrazec št. 10) Izjavo podpišejo vsi subjekti, ki so priglašeni v ponudbi. Vsi subjekti, katerih posel bo višji od 10.000,00 € priložijo lastniško strukturo. Ponudnik v informacijskem sistemu xxxxxxxx.xx navedeni dokument naloži v razdelek »Ostale datoteke«.

13. 2 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj (6) šestih mesecev od datuma za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

13. 3 Podpis ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

13. 4 V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

13. 5 V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

14. ZAUPNOST

(1) Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ponudniki morajo v primeru, da je del ponudbe opredeljen kot poslovna skrivnost, sklep o poslovni skrivnosti priložiti ob elektronski oddaji prijave v razdelek »Druge priloge«.

(2) Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

(3) Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

(4) Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

(5) Naročnik bo imena xxxxxxxxxx in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

15. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

15. 1 Ustavitev postopka

(1) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

15. 2 Odločitev o oddaji javnega naročila

(1) Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

15. 3 Zavrnitev vseh ponudb

(1) Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

15. 4 Sprememba odločitve

(1) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

15. 5 Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

(1) Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

15.6 Odstop od izvedbe javnega naročila

(1) Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

(2) Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

16. SKLENITEV POGODBE

(1) Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

(2) V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.

17. PRAVNO VARSTVO

(1) V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/17) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

(2) Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

(3) Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.

(4) Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

(5) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

(5) Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00000020. Prvih šest številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil, zadnji dve pa leto objave.

18. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

(1) Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

(2) V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

(3) V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

OBRAZCI

1. Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 1)

2. Predstavitev ponudnika (Razpisni obrazec št. 2)

3. Ponudba (Razpisni obrazec št. 3)

4. Soglasje za pridobitev podatkov (Razpisni obrazec št. 4)

a) Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov

Soglasje za pridobitev podatkov pravne osebe

b) Soglasje za pridobitev podatkov fizične osebe

5. Ekonomska in finančna sposobnosti ponudnika (Razpisni obrazec št. 5)

6. Seznam referenčnih poslov (Razpisni obrazec št. 6)

Razpisni obrazec št. 6 mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano.

7. Lastna izjava (Razpisni obrazec št. 7)

Lastna izjava mora biti v celoti izpolnjena, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudbe ali pooblaščene osebe.

8. Ponudnik mora parafirati vsako stran vzorca pogodbe, jo izpolniti in podpisati.

(Razpisni obrazec št. 8)

9. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) v višini 5.000,00 € z veljavnostjo 6 (šestih) mesecev od datuma za prejem ponudb. (Razpisni obrazec št. 9)

10. Podatki o lastništvu ponudnika (Razpisni obrazec št. 10)

Priložiti vsi gospodarski subjekti, katerih vrednost posla presega 10.000,00 €.

(1) V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokumentacija zloži tako, da je najprej predloženo dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na partnerje oziroma podizvajalce.

(2) Naročnik si pridržuje pravico, da če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe in po pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodni objavi.

(3) Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in pod pogojem, da se prvotni pogoji bistveno ne spremenijo in pod pogojem, da Evropski komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva, oddaj javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) 1. odstavka 46. člena ZJN-3. za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji.

(4) Naročnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

(5) Xxxxxxxx s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javno naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se oddajo ponudniku, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju. V osnovnem javnem naročilu morajo biti navedeni obseg mogočih dodatnih gradenj ali storitev in pogoji za njihovo oddajo. Ta postopek se lahko uporablja le tri leta po oddaji prvotnega javnega naročila.

(6) Naročnik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom.

(7) V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik odda po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3. naročnik bo oddal, v prej navedenih primerih, javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

(8) Naročnik lahko, v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3, do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek javnega naročila, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec št. 1

I. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

IZJAVA

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz predložene razpisne dokumentacije in morebitne spremembe te dokumentacije ter izjavljamo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in da fotokopije eventuelno priloženih listin ustrezajo originalu oziroma izkazujejo dejansko stanje. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odškodninsko in kazensko odgovornost.

Datum: Žig: Podpis:

__________________ ______________________

Razpisni obrazec št. 2

PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Naziv ponudnika

Xxxxxx in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Naslov spletne strani

Ponudnik je MSP*

DA NE

Transakcijski račun

Odprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca (-ko) za vročitve v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2 ter spremembe

Naziv pooblaščenca za vročanje:

Naslov pooblaščenca za vročanje:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefaks

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALCI PARTNERJI/PODIZVAJALCI

(obkrožite ustrezno)

DA NE

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Datum Žig Odgovorna oseba:

Podpis

_____________________ ____________________________

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Razpisni obrazec št. 2a

PREDSTAVITEV PARTNERJA

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Naslov spletne strani

Partner je MSP*

DA NE

Transakcijski račun

Odprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

Dela, ki jih prevzema partner

___________________ brez DDV

__________________ z DDV

Delež in vrsta dela, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe

________________________ %

_____________________ vrsta dela

Identifikacijska številka

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
Vrednost posla:	odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:	EUR

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Datum Žig Odgovorna oseba:

Podpis

_____________________ ____________________________

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PARTNERJEV

Podpisani _______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

Iz ______________________________________________________________________

(naziv in naslov podjetja)

Podpisani _______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

Iz ______________________________________________________________________

(naziv in naslov podjetja)

Podpisani _______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

Iz ______________________________________________________________________

(naziv in naslov podjetja)

Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo za VODILNEGA PARTNERJA:

_____________________________________________________________

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)

_____________________________________________________________

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)

Da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v imenu, da bomo izbrani v postopku javnega naročila gradnje po odprtem postopku za projekt DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024), podpiše pogodbo.

Razpisni obrazec št. 2b

PREDSTAVITEV PODIZVAJALCA

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Naslov spletne strani

Podizvajalec je MSP*

DA NE

Transakcijski račun

Odprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

(brez DDV)

______________________ brez DDV

_______________________ z DDV

Delež in vrsta dela, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe

_____________________ %

________________ vrsta dela

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC

__________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 5. odstavka v povezavi z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo.

Pri izvedbi javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)« nastopamo kot podizvajalec, zato v skladu z določbami 94. člena ZJN-3 izjavljamo, (obvezno ustrezno obkrožite):

DA zahtevamo neposredno plačilo

NE ne zahtevamo neposredno plačila

SOGLASJE PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo projekta »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)«

PODIZVAJALEC

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi projekta: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)«, plačuje na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročnik izstavil izvajalec.

__________________________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca)

Datum Žig Odgovorna oseba:

Podpis

_____________________ ____________________________

Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora ta obrazec izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 2 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Soglasje podizvajalca se izpolni le v primeru, če je podana zahteva za neposredna plačila.

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca, navedenega v Obrazcu št. 2

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
Vrednost posla:	odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo:	EUR

Soglasje podizvajalca (velja le za gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa kot podizvajalec):

"Soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika".

Datum: Žig: Podpis:

__________________ ______________________

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA št.: ____________________________

PONUDNIK: _______________________________________________________________

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naslednjo izvedbo javnega naročila:

Neto cena je izražena na sledeč način:

Opis		Neto cena kWh
Javna razsvetljava	ET
Objekti	VT
	MT

Neto cena skupaj z dajatvami in prispevki

Ponudnik v nadaljevanju prikaže izračun z vsemi stroški ter drugimi dajatvami, na katere sam nima vpliva, kot so:

Trošarine na električne energijo,
Prispevkov, določenih z zakonom, ki ureja energetiko,
Nadomestila za uporabo omrežja – omrežnine,
Davka na dodano vrednost,
Morebitnih ostalih dodatkov, prispevkov ali davkov, ki jih določa stvarno pristojen državni organ oziroma nosilec javnega pooblastila, na katere dobavitelj nima vpliva, in ki jih dobavitelj zaračunava v okviru svojih obveznosti, skladno z veljavno zakonodajo in to pogodbo, v času trajanja te pogodbe.

Opis		Neto cena kWh
Javna razsvetljava Omrežnina Prispevki Trošarina	ET
skupaj
Objekti Omrežnina Prispevki Trošarina	VT
Skupaj

Objekti Omrežnina Prispevki Trošarina	MT
skupaj

Končna cena z vsemi dajatvami, prispevki in vključenim DDV,

je izražena na sledeč način:

Opis	cena kWh	Neto cena	Z DDV, dajatvami in prispevki	Skupni strošek za obdobje 36 mesecev
Javna razsvetljava	ET
Objekti	VT
	MT

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končnega roka za izvedbo del. Izvajalec ne more uveljaviti nobenih podražitev iz kakršnegakoli naslova.

Veljavnost ponudbe je najmanj 6 mesecev od datuma za prejem ponudb.

Xxxxxxxxx se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Končna ponudbena vrednost vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Ponudbeni predračun priloži tudi v elektronski sistem xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx v zavihek ostale datoteke.

Datum: Žig: Podpis:

__________________ ______________________

Razpisni obrazec št. 4

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV

SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke

v zvezi z nekaznovanostjo,
v zvezi z pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zvezi z izrečeno globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti

iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

1.	Ponudnik (polno ime):
	Sedež:
	Poštna številka in kraj:
	Občina sedeža ponudnika:
	Pristojni Finančni urad:
	Davčna številka:
	Matična številka:

KRAJ

ŽIG

GOPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, je potrebno soglasje predložiti za vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

b) SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITE OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 36 MESECEV (predvidoma od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, Občini Cerklje na Gorenjskem kot naročniku javnega naročila dajem soglasje in izjavljam, da skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz uradnih evidenc državnih organov.

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:

Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:

________________________________

Opomba:

V primeru, da ima ponudnik več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika, se obrazec ustrezno fotokopira.

V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje predložiti za vsako osebo vsakega ponudnika posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje predložiti za vsako osebo vsakega podizvajalca posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).

Razpisni obrazec št. 5

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 – mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2.

Potrdila bank oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, morajo vsi subjekti, na katere se sklicuje ponudnik predložiti dokument zahtevan pod točko 1.

Obrazec S.BON-1/P, na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni.

Datum: Žig: Podpis:

__________________ ______________________

Razpisni obrazec št. 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL (ustrezno obkroži)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedli istovrstna dela, ki ustrezajo pogoju, za naslednje naročnike del:

NAROČNIK / INVESTITOR Kontaktna oseba (ime in priimek), elektronski naslov in telefonska številka za primer preverjanja referenčnega posla	ČAS IZVEDBE	POGODBENA VREDNOST (v € brez DDV)
1.
2.
3.
4.


	(žig)	(ime in priimek osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum		(podpis)

OPOMBA: Ponudnik mora vpisati referenčna dela naročnikov, ki ustrezajo opisu. Po potrebi se obrazec fotokopira.

Razpisni obrazec 7

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik/naziv:

Naslov:

Izjava o solidnosti

Kot ponudnik izjavljamo:

da smo v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno izpolnili pogodbene in

druge zapadle obveznosti do naročnika,

da zoper nas s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila

unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za

odpravo napak v garancijskem roku, glede katere ne bi uveljavljali pravnega varstva

pred sodiščem in naš zahtevek ni bil pravnomočno zavrnjen.

da v ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo

dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v

ponudbi, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče,

da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo

za finance,

da nam pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila

ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna

izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …..).

Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji

Kot ponudnik izjavljamo:

1. da se strinjamo in v celoti ter brez zadržkov sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v dokumentaciji javnega razpisa.

2. da se strinjamo s tem, da nosimo celotne stroške priprave ponudbe. Izjavljamo, da od naročnika v nobenem primeru ne bomo zahtevali kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na to javno naročilo.

Izjava ponudnika o nepovezanosti

Kot ponudnik izjavljamo da nismo izdelali oz. sodelovali pri izdelavi dokumentacije za oddajo javnega naročila tega javnega razpisa; prav tako izdelovalci dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe.

Izjava o seznanjenosti stanjem stvari

Kot izvajalec izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s stanjem v zvezi z razpisanimi deli in da lahko razpisana dela izvedemo po zahtevah javnega razpisa.

Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake

Kot ponudnik dovolimo naročniku, da popravi računske napake v ponudbi, v kolikor bi bile ugotovljene pri računskem preverjanju.

Datum: Žig: Podpis:

__________________ ______________________

Razpisni obrazec št. 8

Navodilo:

Ponudnik IZPOLNI OSNUTEK POGODBE,

PARAFIRA VSAKO STRAN OSNUTKA POGODBE

IN SE NA ZADNJI STRANI PODPIŠE

OSNUTEK POGODBE

ZA NAKUP IN DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE

POGODBENI STRANKI:

NAROČNIK/

INVESTITOR:

Občina Cerklje na Gorenjskem,

Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

ki jo zastopa: župan Xxxxx Xxxxxx

matična številka: 5874670

ID za DDV: SI14251086

transakcijski račun št. 01212-0100006686 pri Banki Slovenije

zavezanec za DDV: da

IZVAJALEC/ DOBAVITELJ:

ki ga zastopa:

Matična številka:

Davčna številka:

Transakciji račun: ,odprt pri

Zavezanec za DDV:

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. 430-10/2020

DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE

(za obdobje od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024)

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je Občina Cerklje na Gorenjskem v skladu s določili 33. in 66. člena ZJN_3 in na podlagi pridobljenih pooblastil izvedla odprti postopek oddaje skupnega javnega naročila, katerega predmet je nakup in dobava električne energije ter oseb v svojem imenu in za račun javnega zavoda Osnovna šola Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na Gorenjskem skupaj s podružnično šolo v Zalogu.
da je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, številka objave JN……………….. z dne…. Ter na spletni strani Uradnega lista EU, št. objave ….
sestavni del predmeta tega javnega naročila je tudi razpisna dokumentacija naročnika ter ponudba zbranega izvajalca,
da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, skladno z določbami ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami), na osnovi dobaviteljeve ponudbe……. z dne ……
da bo izvajalec najkasneje v roku 10-ih dni sklenil tako z Občino Cerklje na Gorenjskem kot z javnim zavodom Osnovna šola Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, pogodbo o dobavi električne energije za razpisano obdobje

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je dobava in nakup električne energije za potrebe naročnika in za potrebe javnega zavoda.

Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vse zahteve naročnika navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeljenega v prejšnjem členu te pogodbe in svojo ponudbo št. ……………... z dne……………….. na podlagi katere je bil izbran.

Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer 36 mesecev, to je predvidoma za čas od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2024.

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal za zgoraj navedeno obdobje z možnostjo podaljšanja do uvedbe v delo pravnomočno izbranega novega izvajalca, ki bo izbran z izvedenim ustreznim postopkom oddaje javnega naročila.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe naročniku dobavljal električno energijo preko merilnih mest s katerimi upravlja naročnik in so razvidni iz priloge.

V primeru, da bi tekom izvajanja pogodbe naročnik zgradil nove prostore in ali javno razsvetljavo, kar bi bilo vezano na novo merilno mesto, bosta naročnik in dobavitelj – izvajalec novo merilno mesto in odjem električne energije dogovorila in uredila z aneksom k tej pogodbi, električno energijo pa bo dobavitelj dobavljal pod pogoji iz te pogodbe za novo merilno mesto.

V primeru, da tekom izvajanja te pogodbe naročnik ukini merilno mesto iz katerih koli razlogov, naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi, to merilno mesto izključita iz le-te, s čimer dobavitelj preneha z dobavo električne energije na to merilno mesto po tej pogodbi.

Naročnik je dolžan o spremembi iz drugega in tretjega odstavka tega člena obvestiti dobavitelja v roku 10 (desetih) dni od nastanka spremembe. Sprememba se izvedbe skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, ki veljajo v času spremembe.

III. CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

člen

Dobavitelj bo naročniku dobavlja električno energijo po ceni, ki jo je navedel v svoji ponudbi št. ……………. z dne……….. ob upoštevanju prejšnjega člena te pogodbe, in sicer:

Cena električne energije po ET: ___________________ €/kWh neto
Cena električne energije po MT: ___________________ €/kWh neto
Cena električne energije po VT: ___________________ €/kWh neto

Cene za dobavo električne energije izražene v E/KWh iz prejšnjega odstavka tega člena so fiksne in veljajo ves čas trajanja te pogodbe.

člen

Cena električne energije po tej pogodbi je izražena v €/kWh in vsebuje ceno električne energije ter vse stroške vezane na dobavo električne energije, ki jih ne glede na vsakokratno veljavno zakonodajo določa in zaračuna izvajalec – dobavitelj, razen stroškov, na katerih določanje dobavitelj nima vpliva in sicer:

Trošarine na električno energijo,
Prispevkov, določenih z zakonom, ki ureja energetiko,
Nadomestila za uporabo omrežja – omrežnine
Davka na dodano vrednost,
Morebitnih ostalih dodatkov, prispevkov ali davkov, ki jih določa stvarno pristojen državni organ oziroma nosilec javnega pooblastila, na katere dobavitelj nima vpliva, in ki jih dobavitelj zaračunava naročniku v okviru svojih obveznosti, skladno z veljavno zakonodajo in to pogodbo, v času trajanja te pogodbe.

IV. POOBLASTILO

člen

Naročnik pooblašča izvjalca/dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun, ureja in vodi postopke menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: SODO) in bilančne skupine ali podskupine. Naročnik pooblašča dobavitelja za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje sporazuma o dobavi pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, ki se nanašajo na naročnika in so navedeni v sporazumu, pripravo, izpolnitev in podpis izjav ter vse drugo, kar bi zahteval SODO. V primeru, da dobavitelj ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za izvedbo menjave, se naročnik zavezuje, da jih bo posredoval dobavitelju v najkrajšem možnem času. Hkrati naročnik priznava vsa opravila dobavitelja, izvedena na podlagi tega člena, za pravno veljavna.

Naročnik pooblašča dobavitelj, da v njegovem imenu in za njegov račun, sklene novo oziroma spremeni trenutno veljavno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, na način, d bo naročnik za dobavljeno električno energijo prejemal enoten zbirni račun, ki bo vključeval vrednost dobavljene električne energije in postavke opredeljene v 4. členu.

Naročnik pooblašča dobavitelja, da lahko do SODO, pridobi podatke o porabi električne energije za merilna mesta navedena v prilogi 1 k tej pogodbi, za zadnjih 12 mesecev od sklenitve pogodbe te pogodbe, ter omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov navedenih merilnih mest. Naročnik pooblašča dobavitelja – izvajalca za dostop do svojih podatkov in podatkov o navedenih merilnih mestih, ki jih zbira in vodi SODO.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi v primeru drugega in tretjega odstavka 3. člena te pogodbe.

V. PLAČILNI POGOJI IN OBRAČUN

člen

Pogodbeni stranki sporazumno soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal en zbirni račun za javno razsvetljavo in ločene račune za objekte, za porabljeno energijo v preteklem mesecu. Kot datum opravljene dobave električne energije v posameznem mesecu šteje zadnji dan v tem mesecu.

K vsakemu zbirnemu računu mora biti priložena specifikacija porabljene električne energije po posameznih merilnih mestih in specifikacija plačil iz 4. člena te pogodbe v povezavi z drugim odstavkom 7. člena pogodbe.

V skladu z določili 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike – ZOPSPU-A Uradni list RS, št. 59/10, 111/13) mora dobavitelj od 01. 01. 2015 dalje pošiljati račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik prevzame finančne obveznosti do dobavitelja javnega naročila za naslednja leta na podlagi ustreznih pravnih podlag – proračun za tekoče leto.

člen

Obračun dobavljene električne energije se izvajal na podlagi, na posameznem merilnem mestu, registriranih podatkov o prevzeti električni energiji, pri čemer dobavitelj ves čas trajanja te pogodbe upošteva cene električne energije določene v 5. členu te pogodbe.

V primeru, da SODO dobavitelju do dne, ko bo le-ta naročniku izstavljal zbirni račun za opravljeno dobavo električne energije v preteklem obračunskem obdobju, še ne bo posredoval potrebnih podatkov za obračun dejanske porabe električne energije in dodatkov/prispevkov določenih v 4. členu te pogodbe, bo dobavitelj naročniku izstavil račun na podlagi napovedi, dejansko porabo električne energije pa upošteval v obliki poračuna, pri izstavitvi računa za naslednje proračunsko obdobje.

člen

V primeru, da se ugotovi, da so merilne naprave napačno registrirale električno energijo, pogodbeni stranki skupaj ugotovita obseg in obdobje trajanja napake. Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je naročnik prevzel električno energijo v obdobju trajanja napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj poračuna pri naslednjem obračunu. Naročnik in dobavitelj ugotovljeno razliko ugotavljata za celoten obseg in obdobje trajanja napak, vendar največ za 12 mesecev nazaj od dneva ugotovitve nepravilnosti.

V primeru, da obsega napake ni mogoče sporazumno ugotoviti, dobavitelj naročniku obračuna prevzeto električno energijo na podlagi preteklih meritev o prevzeti električni energiji, za čas trajanja napake, vendar za največ 12 mesecev od dneva ugotovitve nepravilnosti, nikakor pa ne za čas pred veljavnostjo te pogodbe.

člen

Naročnik bo dobavitelju plačal porabljeno električno energijo 30. dan od datuma prejema mesečnega zbirnega računa na transakcijski račun dobavitelja, ki bo naveden na prejetem računu.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da bo zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja.

V primeru reklamacije računa se plačilo zadrži do razjasnitve oziroma odprave vzrokov reklamacije.

člen

V kolikor naročnik ne bo plačal računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

VI. DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

člen

Dobavitelj bo naročniku sam dobavljal električno energijo, ki je predmet te pogodbe. Prevzem električne energije se izvršuje na prevzemno – predajnih mestih, ki so enaka merilnim mestom.

Dobava električne energije bo potekala v času trajanja te pogodbe, to je 36 mesecev. Predviden pričetek dobave je 01. 06. 2021 ob 00.00 uri in zaključek 31. 05. 2024 ob 24.00 uri, neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v posameznem letu.

člen

Dobavitelj bo naročniku zagotavljal vsaj 50 % dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) kot ustrezno opredelitev v zakonu, ki ureja energetiko in/ali soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom, tekom celotnega obdobja izvajanja javnega naročila.

Dobavitelj mora v času izvajanja te pogodbe, ob koncu vsakega koledarskega leta, naročniku predložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bila dobavljena električna energija v višini deleža, navedenega v prejšnjem odstavku tega člena, pridobljena iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom.

VII. ODSTOP OD POGDBE IN NIČNOST POGODBE

člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če:

dobavitelj neha poslovati,
je dobavitelj v času javnega naročila v enem od položajev zaradi katerih bi ga moral naročnik izključiti iz postopka javnega naročanja, naročnika pa s tem dejstvom ni seznanil,
je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani dobavitelja,
dobavitelj ne izpolnjuje določil 13. člena pogodbe,
je bil predmet javnega naročila bistveno spremenjen, kar terja izvedbo novega postopka javnega naročanja,
dobavitelj ne spoštuje svoje ponudbe, navedene v 1. členu te pogodbe.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku treh mesecev pred namernim odstopom od le-te, razen v primeru iz prve do tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih določil s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljene električne energije, v čemer so vključene tudi postavke iz 4. člena te pogodbe, ima dobavitelj prvi odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna.

člen

Protikorupcijska klavzula:

V primeru, da kdo v imenu ali na račun naročnika, odgovorne osebe naročnika, drugega predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo javnega naročila pri naročniku, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

IX. KONTAKTNE OSEBE

člen

S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe __________________, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe.

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe __________________.

X. DRUGE DOLOČBE

člen

V primeru nepričakovanih naravnih dogodkov, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požar, in podobno), »višje sile« in morebitni drugi izredni dogodki, na katere nobena od pogodbenih strank nima vpliva, in katerih posledica so lahko poškodbe ali uničenje prenosnega ali distribucijskega omrežja, kar bi pomenilo prekinitev dobave električne energije, sta pogodbeni stranki, v času trajanja navedenih izrednih dogodkov, oproščeni izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in plačila morebitnih odškodnin, ki bi se nanašale na škodo, ki je nastala zaradi navedenih izrednih dogodkov.

člen

Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo, v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene obveznosti.

člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo naročnikova dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, navedenim v 1. členu te pogodbe, dobaviteljeva ponudba, določila Obligacijskega zakonika, določila Energetskega zakona, splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distrubijskega omrežja električne energije in Akt o metodologijo za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine.

člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih ima vsaka značaj izvirnika in od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

Številka pogodbe: Številka pogodbe:

Datum: Datum:

IZVAJALEC/DOBAVITELJ: NAROČNIK/INVESTITOR:

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Xxxxx Xxxxxx

Razpisni obrazec št. 9

VZOREC FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Menica z menično izjavo

Za zavarovanje resnosti prijave/ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENEGIJE«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne_________, številka javnega naročila JN_______________ in na Portalu EU št. _______________ z dne__________________ je ponudnik dolžan izročiti naročniku OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem: 1 (eno) bianko menico s pooblastilom, da jo lahko izpolni (menična izjava je spodaj navedena kot vzorec – ponudnik mora predložiti izjavo z vsemi spodaj navedenimi sestavinami). Menica mora biti podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika.

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost naše ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENEGIJE«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. 11. 2020, številka javnega naročila JN007249/2020-B01 in na Portalu EU št. 2020/S 227-556575 z dne 19. 11. 2020 skladno z določili razpisne dokumentacije v primeru umika prijave/ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da mu ob podpisu pogodbe ne bomo izročili zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe:

brez poprejšnjega obvestila izpolni bianko menico za znesek 5.000,00 EUR (z besedo: pet tisoč evrov in 00/100),
izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,
po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na transakcijski račun Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 01212-0100006686, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Cerklje na Gorenjskem, Trg Xxxxxxxx Xxxxx 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Pooblaščamo naročnika, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do ____________ (najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje prijav).

Pooblaščamo tudi katerokoli drugo banko, pri kateri bi imeli odprt račun, četudi ni posebej navedena v menični izjavi, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da naročnik OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Veljavnost: šest mesecev od roka za oddajo ponudbe

Priloga: menica mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika

_{Kraj
in datum:
Ime in priimek: _____________________}

_{(žig
in podpis)}

Razpisni obrazec 10

IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŽIB FIZIČNIH IN

PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) v šestem odstavku 14. člena določa, da mora organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 € brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji.

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik ter vsi subjekti na katere se ponudnik sklicuje, predloži izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11).

Datum: Žig: Podpis:

___________________ ________________

Document Metadata

Table of Contents

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Document Metadata