RAZPISNA DOKUMENTACIJA Po postopku naročila male vrednosti

Naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZJN-3)

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

Mestni trg 2

1230 Domžale

vabi k oddaji pisne ponudbe v skladu z zahtevami in navodili te razpisne dokumentacijo za:

»REŠEVALNO VOZILO«.

Ponudbena dokumentacija mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, z določili veljavnih predpisov ter mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve za udeležbo.

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo na spletni strani: xxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xx/.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 02. 11. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

S spoštovanjem!

Direktorica

xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dr. med. spec.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Pravna podlaga

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Podlaga za oddajo javnega naročila so določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017, Uradni list RS, št. 14/2018, 69/2019 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/2019; v nadaljevanju ZJN-3) in drugi zakoni ter predpisi, ki posegajo na to področje, če tudi v razpisni dokumentaciji niso izrecno zapisani.

Skladno s 47. členom ZJN-3 se za oddajo tega javnega naročila izvede postopek naročila male vrednosti.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava dveh reševalnih vozil za potrebe reševalne službe ZD Domžale, preizkus delovanja predmetnega javnega naročila, predaja vseh zahtevanih dokumentov in navodil, garancijskih listin in izvedba drugih aktivnosti po pogojih te razpisne dokumentacije, upoštevajoč tehnične specifikacije, navedene v tej razpisni dokumentaciji (okr. »REŠEVALNO VOZILO«).

Predmet naročila se realizira na lokaciji Zdravstveni dom Domžale, na naslovu: Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxx.

Ponudniki morajo predložiti ponudbo za predmetno javno naročilo v celoti po razpisanih pogojih. Ponudniki ponudijo opremo najmanj takšne kakovosti, kot je razpisana in 100 % razpisane opreme. Zahteve in specifikacije opredeljujemo v nadaljevanju.

Delitev na sklope	DA		NE
			
Variantne ponudbe	niso dovoljene	so dovoljene		posebni pogoji
	
Opcije	niso dovoljene	so dovoljene		posebni pogoji
	

3. Sodelovanje

V postopku javnega naročanja lahko kot ponudnik konkurira vsak gospodarski subjekt skladno z zakonom, ki izpolnjuje vse pogoje, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik« v xml obliki. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml, z ostalimi dokumenti.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

3.1 Podizvajalci

Ponudnik, ki namerava izvesti predmetno javno naročilo s podizvajalci, mora skladno z določbami ZJN-3 v ponudbi:

navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun idr.) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del idr.);
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
predložiti izpolnjene ESPD podizvajalcev skladno 79. členom ZJN-3;
predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če to podizvajalec zahteva.

Podatki iz prejšnjega odstavka so tudi obvezna sestavina pogodbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;
predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za vse podizvajalce glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci, odgovarja za izvedbo prejetega javnega naročila v razmerju do naročnika v celoti, in sicer za vsa dela, ki jih je oddal podizvajalcem, ne glede na število podizvajalcev in način izvedbe naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3

Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti ustrezno rubriko na obrazcu ESPD.

DOKAZILA:

Ponudnik mora za podizvajalce predložiti:

Pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem (Priloga 2),

Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (Priloga 2),
ESPD,
Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 2),
Druga dokazila po navodilih te razpisne dokumentacije, navedena v nadaljevanju.

Opomba:

Zahtevana dokazila je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca posebej. Obrazci se izpolnijo le v primeru izvedbe del s podizvajalci. Zahtevani obrazci so sestavni del ponudbene dokumentacije ter se priložijo k pogodbi.

3.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudniki skupne ponudbe odgovarjajo v razmerju do naročnika neomejeno solidarno.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter vodilni partner.

Iz pravnega akta o skupni izvedbi naročila mora biti nedvoumno razvidno najmanj naslednje:

imenovanje vodilnega partnerja,
pooblastilo vodilnemu partnerju in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
navedbo vseh partnerjev v skupni ponudbi (naziv, naslov, transakcijsko številko, davčno številko idr.),
jasno določbo, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti,
navedbo deleža in vseh del, ki jih bo izvedel vsak partner v skupini,
izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
reševanje sporov med partnerji v skupini in določbe, ki določajo izstop kateregakoli partnerja,
način izvršitve plačila (vodilnemu partnerju v skupini ali kako drugače),
rok veljavnosti pravnega akta ter
druge morebitne obveznosti in pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Pri nobenem od ponudnikov v skupni ponudbi ne sme biti podan kateri izmed razlogov za izključitev iz točke 3.1., vsi ponudniki v skupni ponudbi pa morajo izpolnjevati pogoje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter glede ekonomskega in finančnega položaja ponudnika iz teh navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in izpolniti ESPD za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe). Zahteve in pogoji za priznanje za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti ustrezno rubriko na obrazcu ESPD in vse v tej točki navedene dokumente.

DOKAZILA:

Ponudnik mora za podizvajalce predložiti:

Podatki o soponudniku (Priloga 3),
ESPD
Pravni akt o skupni izvedbi naročila,
Druga dokazila po navodilih te razpisne dokumentacije, navedena v nadaljevanju.

Opomba:

Pravni akt o skupni izvedbi mora biti žigosan, parafiran in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Vsa zahtevana dokazila se predložijo za vsakega od partnerjev, sodelujočih v skupni ponudbi.

Podatki o soponudniku naj bodo oddani na Prilogi 3 za vsakega soponudnika.

4. Dopustna ravnanja naročnika

Naročnik si v postopku javnega naročanja pridržuje pravice:

za ustavitev postopka pred potekom roka za odpiranje ponudb. Ponudbe, že predložene naročniku, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. Naročnik bo obvestil ponudnike o ustavitvi postopka javnega naročanja;
do zavrnitve vseh ponudb na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudbe; naročnik bo o zavrnitvi, o razlogih zavrnitve in o odločitvi, ali bo začel nov postopek, obvestil ponudnike ali kandidate;
da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Naročnik bo o svoji odločitvi obvestil ponudnike ali kandidate;
naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe;
da kot naročnik ponudnikom nismo dolžni povrniti nobenih stroškov, ki so jih ti imeli s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbene dokumentacije;
da ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel;
za odstop od podpisa pogodbe ali realizacije le-te za primer spremenjenjih pogojev financiranja ali drugih pogojev, ki spremenijo potrebo po predmetnem javnem naročilu, o čemer takoj obvesti izbranega ponudnika. V primeru odstopa od naročila naročnik nima nobenih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Ponudnik se v tem primeru odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom. Naročnik bo ponudniku plačal že opravljena dela skladno s pogodbo.

5. Uporaba jezika

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti, certifikati, prospekti in propagandni material so lahko predloženi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezni rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

6. Dodatna pojasnila

Ponudniki vprašanja v zvezi z javnim naročilom postavljajo preko Portala javnih naročil. Odgovore in pojasnila na zastavljena vprašanja bo naročnik posredoval najkasneje do 28.10.2021, pod pogojem, da je bil zahtevek posredovan pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, ki jo bo naročnik prejel v roku, ki ga je navedel v objavi na portalu JN.

Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času teka postopka tega javnega naročila objavljeni kot zgoraj navedeno, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

7. Izpolnitev, priprava in način oddaje ponudbe

Ponudnik mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, izpolnjene obrazce idr.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbene dokumentacije upošteva naslednja navodila:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov ne sme spreminjati, popravljati in ne dodajati besedil.
Obrazci ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, žigosani z enotnim pečatom in podpisani s strani odgovorne osebe. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan, podpisan in parafiran. Obrazci se v predložijo v pdf obliki.
V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e ali partnerjev v skupni ponudbi, navedenih obrazcev ne izpolni.
Dokumenti morajo izkazovati zadnje stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.
V primeru predložitve dokumentov oz. dokazil, s katerimi se dokazuje obstoj oz. sledljivost tehničnih zahtev v katalogih in drugi dokumentaciji, naročnik pojasnjuje, da se predložijo le tisti deli, ki tehnične zahteve naročnika neposredno dokazujejo in npr. in ne celi katalogi, pri čemer pa mora biti razvidno, da gre za katalog proizvajalca oz. ustrezne dokumente ponudnika.
Sestavni deli ponudbene dokumentacije so predstavljeni v III. poglavju razpisne dokumentacije.

ODDAJA

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxx.xxxxx. Navodila za oddajo najdete na spletnem naslovu: xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx.

ODPIRANJE

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 02. 11. 2021 in se bo začelo ob 10.01 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

8. Pogoji za sodelovanje

Naročnik si pridružuje pravico, da izpolnjevanje pogojev preveri pred izdajo odločitve na način, da ponudnike pozove k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik bo razloge za izključitev obravnaval skladno s 75. členom ZJN-3.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerega ponudbo bo preverjal, zahteval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, bo naročnik preveril v uradni evidenci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD – Izjava.

Razlogi za izključitev

Pogoji, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt, če ugotovi skladno z ZJN-3, ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in zapisana v 75. členu ZJN-3.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega:

Obrazca ESPD;
Zahtevka za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb (zahtevek se predloži za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem);
Zahtevka za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb (zahtevek se predloži za gospodarski subjekt)

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo

^¹:

Izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD;
Izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Pogoji, povezani s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt, če ugotovi skladno z ZJN-3, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

Pogoji, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.
če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarskih subjekt zgrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če izkrivljanje konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpopolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, zahtevanih skladno z zakonom;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

Pogoji, povezani z nacionalnimi določbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

če je ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;
če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Obrazec ESPD.

Pogoji za sodelovanje

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe podati izjavo,

da je vpisan v poklicni ali poslovni register ali drug ustrezen register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež,
da ima vsa potrebna dovoljenja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILA:

Pogoje mora izpolnjevati gospodarski subjekt za svoj dela posla.

Obrazec ESPD .

Tehnična in/ali kadrovska sposobnost

Ponudnik mora zagotavljati pogoje, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Tehnične zahteve naročnika.
Ponudnik izjavlja, da je v obdobju zadnjih treh (3.) let pred oddajo te ponudbe izvedel dobavo opreme (1 kom), primerljive zahtevam naročnika, za katero je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti.

DOKAZILA:

Ponudnik predloži Obrazec Tehnične zahteve naročnika, ki je priloga predračuna. Navodila za izpolnitev so zapisana na obrazcu (Priloga 5).

Ponudnik predloži izpolnjeni in podpisani obrazec Referenčni seznam (Priloga 5). V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

9. Sprememba, umik ponudbe in dopustna dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko spremeni ali umakne ponudbo pred potekom roka za predložitev ponudb. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

10. Varovanje podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

11. Veljavnost ponudbe

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, ostane v veljavi najmanj 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

12. Ponudbena vrednost

Ponudbena vrednost v Predračunu mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, količinskega in kakovostnega prevzema, stroški izobraževanja uporabnikov, vzdrževanja v garancijskem roku ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi).

Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP pri naročniku Zdravstveni dom Domžale, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxx.

Naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Vse zneske v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Ponudnik Predračunu (Priloga 6) predloži tudi specifikacijo predračuna, kar pomeni, da predloži podroben prikaz skupne ponudbene vrednosti predmetnega javnega naročila – to pomeni, da mora biti razvidno ovrednotenje vsakega samostojnega dela posebej in zajemati vsak posamezen element oz. opremo, ki je samostojen in se zanj lahko prikaže cena (npr. osnovno vozilo, posamezna oprema idr.).

Obvezna priloga Predračuna je tudi cenik rezervnih delov.

13. Merilo

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba«.

14. Finančna zavarovanja

1.	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
1.	Ni zahtevano.
2.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
2.	Ponudnik mora za veljavnost ponudbe vzorec priložene izvršnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti parafirati in žigosati (Priloga 9), s čimer se zavezuje, da bo predložil finančno zavarovanje skladno z vzorcem, v kolikor bo v postopku javnega naročila izbran. Izbrani ponudnik mora naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti do konca jamčevalnega roka za skrite napake (tj. 180 dni po končnem prevzemu predmetnega javnega naročila). V kolikor izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k podpisu pogodbe ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Naročnik ima pravico unovčiti izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika. Unovčenje izvršnice ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja je dolžan priskrbeti nadomestno skladu z določili razpisne dokumentacije. V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo nove izvršnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
3.	Ponudnik mora za veljavnost ponudbe vzorec priložene izvršnice za odpravo napak v garancijskem roku parafirati in žigosati (Priloga 10), s čimer se zavezuje, da bo predložil finančno zavarovanje skladno z vzorcem, v kolikor bo v postopku javnega naročila izbran. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu končnega prevzemnega zapisnika predložil izpolnjeno, podpisano, žigosano in overjeno izvršnico za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV v EUR z veljavnostjo še najmanj pet (5) dni po preteku garancijskega roka po pogodbi, kar je tudi pogoj za plačilo računa. Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje v primeru kršitve pogodbenih obveznosti v času roka veljavnosti garancije pod pogoji, ki so določeni v pogodbi, razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. V primeru unovčenja izvršnice za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije. V kolikor se zaradi različnih okoliščin garancijski roki podaljšajo, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega za odpravo napak v garancijski dobi pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove izvršnice, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor izbrani ponudnik v petih dneh po kakovostnem prevzemu ne bo predložil izvršnice za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.
4.	Finančno zavarovanje mora biti podano v obliki, kot je predpisano v razpisni dokumentaciji. Po vsebini ne sme odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov idr., kot je določil naročnik. V primeru skupne ponudbe finančno zavarovanje predloži vodilni partner.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži skladno s 25. členom ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti tudi dokazilo o poravnani taksi. Taksa se vplača na podračun št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Sloveniji. Sklic 11 16110-7111290-sklic št. javnega naročila naročnika.

Zahtevek za revizijo se vloži na naslov naročnika s priporočeno pošto ali preko priporočene povratnice. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo posredovati tudi ministrstvu, pristojnem za finance. Taksa, kadar se revizijski zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša 2.000 evrov.

Direktorica

Xxxxxx Xxxxxxxxx, dr. med. spec.

SESTAVNI ELEMENTI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Prijava
- Obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1);
- Obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 2);
- Podatki o soponudniku (Priloga 3);
ESPD obrazec (Priloga 4);
Referenčni seznam (Priloga 5);
Obrazec Predračun (Priloga 6);
- Specifikacija predračuna
- Priloga predračuna Tehnične zahteve naročnika
- Cenik rezervnih delov
Obrazec Vzorec pogodbe (Priloga 7);
Obrazec Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (Priloga 8);
Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila o ponudniku iz kazenske evidence;
Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila o zakonitem zastopniku ponudnika iz kazenske evidence;
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga 9);
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (Priloga 10);
Xxxxxx/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. (Priloga 11);

PRILOGA 1

Predmet javnega naročila: »REŠEVALNO VOZILO«

PONUDBA št. __________

Naziv ponudnika:
Naslov:
Zakonit zastopnik:
Dejavnost – Uradni list RS, št. 69/07, 17/08 (šifra in opis):
Telefon:	Telefaks:		Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte):
Matična številka: \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|		Identifikacijska številka za DDV: SI \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|
Transakcijski račun: : SI56 \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| Naziv banke:
Kontaktna oseba – skrbnik (ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov):
Odgovorna oseba za podpis (ime, priimek in elektronski naslov):

S podpisom te izjave odgovorna oseba ponudnika:

potrjuje, da je ponudnik seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in s pogodbenimi pogoji, z navodili za izdelavo ponudbe, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije in navedeno v celoti sprejema;
potrjuje, pod kazensko in materialno odgovornost, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični;
se zaveda, da bo ponudnik izločen iz nadaljnjih poslov, če bo predložil neresnične podatke, če na naročnikov poziv v roku ne bo predložil zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, če ne bo dopolnil morebitne formalno nepopolne ponudbe, oz. če ne bo predložil ustreznih finančnih zavarovanj, ali bo naročniku kako drugače onemogočil, da na podlagi veljavne izbire s ponudnikom sklene pogodbo ter če bo ponudnik kršil določbe pogodbe, vezane na to predmetno naročilo;
je seznanjen, da si naročnik pridržuje pravico za pridobitev dodatnih pojasnil v povezavi s ponudbo in lahko zaprosi kadarkoli pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko za namene izvedbe javnega naročila v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev v razpisni dokumentaciji;
potrjuje, da ponudnik za predmetno javno naročilo ne nastopa kot samostojni ponudnik v eni ponudbi (partner v skupni ponudbi) in istočasno kot samostojni ponudnik (partner v skupni ponudbi) v drugi ponudbi ter se zaveda, da bo naročnik diskvalificiral vse ponudbe, v katerih nastopa, take ponudbe bodo označene kot nepravilne in izločene;
potrjuje, da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
izjavlja, da dodeljenega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca;
potrjuje, da bo na poziv naročnika predložili vsa potrebna pooblastila, ki jih bo naročnik uporabil za preverjanje verodostojnosti podanih izjav;
izjavlja, da bo naročnika nemudoma pisno obvestil, v kolikor nastopijo spremembe v zgoraj navedenih okoliščinah, ki vplivale na izvedbo predmetnega javnega naročila v katerikoli fazi.

Kraj in datum:

……………………

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

PRILOGA 2

Predmet javnega naročila: »REŠEVALNO VOZILO«

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Kontaktna oseba:	Telefon:	Telefaks:		Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte):
Matična številka: \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|			Identifikacijska številka za DDV: SI \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|
Transakcijski račun: : SI56 \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| Naziv banke Pristojni davčni urad:
Zakonit zastopnik oz. prokurist:
Dela, ki jih prevzema podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Vrednost del podizvajalca v skupni vrednosti ponudbe: …………………………………. EUR brez DDV …………………………………. EUR z DDV oz. ________________ % ponudbene vrednosti

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Rok izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Opomba^²*

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca,

soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, moram podati zahtevo za neposredno plačilo, ki jo naročniku predloži glavni izvajalec;
soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, moram predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;
soglašam, da sem seznanjen, da v kolikor kot podizvajalec zahtevam neposredno plačilo, mora glavni izvajalec svojemu računu ali situacijo priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;
dajem pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;
potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalec glavnega izvajalca ter da izpolnjujemo pogoje iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 oz. pogoje, povezane s kazenskimi obsodbami, s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost ter z nacionalnimi določbami, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji;
potrjujem, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
xxxxxxxx z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Kraj in datum:

…………………… Podizvajalec:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

POOBLASTILO

Ponudnik s podpisom te izjave:

pooblašča naročnika, da lahko naročnik na podlagi potrjenega računa opravlja plačilo neposredno podizvajalcu, v kolikor bi podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo, in
izjavlja, da bo v primeru morebitnih sprememb informacij o podizvajalcih oz. morebitne zamenjave podizvajalca med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve o tem obvestil naročnika, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;
izjavlja, da bo v primeru spremembe informacij o podizvajalcih oz. vključitve novih podizvajalcev naročniku posredoval nove podatke, dokazila in dokumente.

Kraj in datum:

…………………… Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

………………………………….

PRILOGA 3

Predmet javnega naročila: »REŠEVALNO VOZILO«

PODATKI O SOPONUDNIKU

Naziv soponudnika:
Naslov:
Kontaktna oseba:	Telefon:	Telefaks:		Elektronski naslov (za sprejemanje uradne pošte):
Matična številka: \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|			Identifikacijska številka za DDV: SI \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|
Transakcijski račun: : SI56 \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| Naziv banke Pristojni davčni urad:
Zakonit zastopnik oz. prokurist:
Dela, ki jih prevzema: ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Količina del: ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..
Vrednost del v skupni vrednosti ponudbe: …………………………………. EUR brez DDV …………………………………. EUR z DDV oz. ____________________ % ponudbene vrednosti

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Rok izvedbe del: ……………………………………………………………………………..

Kraj in datum: ……………. Soponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

…………………………………

Opomba^³*

PRILOGA 5

REFERENČNI SEZNAM

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »REŠEVALNO VOZILO«

Izkazujem usposobljenost za izvedbo posla s predložitvijo seznama naročnikov, za katere smo v zadnjih treh (3.) letih pred oddajo te ponudbe izvedli dobavo opreme (1 kom), primerljive zahtevam naročnika, za katero je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti.


NAROČNIK (naziv, naslov, id. št. za DDV)
POGODBENA VREDNOST POSLA z DDV (v EUR)
POGODBENA VREDNOST VOZILA Z DDV (v EUR)
ŠT. POGODBE
TIP VOZILA
DATUM PREVZEMA
TOVARNIŠKO NOVO VOZILO: VOZILO IZDELANO V EU:	DA NE DA NE
Odgovorna oseba naročnika za potrditev referenčnega posla (ime, priimek, telefon, e-pošta)
Žig in podpis naročnika referenčnega posla

(ponudniki obrazec po potrebi kopirajo, referenca vsakega naročnika mora biti na svojem listu )

Kraj in datum:_________________

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

____________________

Opomba: Xxxxxxxx lahko pri naročniku referenčnega posla preveri verodostojnost referenčnega seznama in v kolikor je potrebno tudi z ogledom na lokaciji naročnika referenčnega posla, pri čemer si naročnik pridrži pravico za obračun stroškov ogleda ponudniku (npr. potni stroški ipd.).

PRILOGA 6

PREDRAČUN

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »REŠEVALNO VOZILO«

Zap. št.	Artikel	EM	Količina	Cena/EM brez DDV v EUR	DDV/EM v EUR	Cena/EM z DDV v EUR	Skupna vrednost brez DDV v EUR	Skupna vrednost brez DDV z EUR
1	2	3	4	5	*6=522%**	7=5+6	*8=45**	*9=47**
I.	REŠEVALNO VOZILO – TIP __________	kos	2

SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):

SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):

SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):

KRAJ DOBAVE:	ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxx
PLAČILO:	po pogodbi št. JNNRV_25/2021
DOBAVNI ROK:	po pogodbi št. JNNRV_25/2021
GARANCIJA	po pogodbi št. JNNRV_25/2021

Kraj in datum:_________________

Ponudnik:

(žig in podpis odgovorne osebe)

___________________

Priloge Predračuna:

Specifikacija predračuna
Tehnične zahteve naročnika
Cenik originalnih rezervnih delov

Priloga 1: TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet obravnave: dve reševalni vozili tip B (EN SIST 1789:2007+A2:2015)

Naročnik je razpisal minimalne tehnične zahteve, ki jih je potrebno izpolnjevati. Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve:

zagotoviti vso opremo ter izvesti potrebna dela, navedena v razpisni dokumentaciji;
pod »tehnične lastnosti ponujene opreme« vpisati tiste tehnične lastnosti opreme, ki jih ponuja;
ponuditi opremo iz tekoče proizvodnje (leto izdelave 2021), ki še ni bila nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene;
se prilagoditi delovnemu toku naročnika;
poskrbeti za namestitev, montažo in integracijo vse dobavljene opreme;
opraviti mora zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre, kar je podrobneje določeno s pogodbo;
zagotoviti varstvo podatkov in druge dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo;
zagotoviti, da je vsa oprema je certificirana s strani EU, izpolnjuje vse standarde, pogoje in dovoljenja, ki jih zahteva trg in zakonodajni okvir, kar se dokaže z ustreznimi listinami;
zagotoviti v garancijski dobi ponudnik brezplačno namestitev novih verzij in vseh posodobitev programskih opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca;
priložiti 1.) prospektni material, kataloge, tehnične opise in certifikate in druga dokazila, ki bodo dokazovali izpolnjevanje zahtev naročnika, 2.) navodila za uporabo, vzdrževanje ter garancijske listine za posamezno opremo;
upoštevati, da se s pogodbo določijo dodatno pogoji, ki bodisi niso vključeni ali niso natančno specificirani v tehničnih specifikacijah, kot so npr. vzdrževanje sistema, garancijska doba, šolanje uporabnikov, pogoji dobave ter drugi pogoji.

Ponudba se sestavi po sistemu »ključ v roke«.

Naročnik je v tehničnih specifikacijah pri posamezni opremi navedel proizvajalca in tip ponujene opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisane opreme. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno opremo najmanj takšne kakovosti, kot je razpisana.

Sestavni elementi predmeta javnega naročila so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.

STROKOVNO TEHNIČNE KARAKTERISTIKE REŠEVALNEGA VOZILA

Predmet obravnave: dve (2) reševalni vozili - tip B (kombi/furgon)

SPLOŠNE ZAHTEVE

Nujno reševalno vozilo – tip B (v nadaljevanju RV) je namenjeno izvajanju intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči (NMP).

RV skladen minimalno z zahtevami standarda SIST EN 1789:2007++A2:2015, Medicinska vozila in pripadajoča oprema – RV (v nadaljevanju SIST EN 1789), za tip B.

Dodatno vgrajena, na osnovno vozilo nanašajoča se oprema izpolnjuje zahteve Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil – je ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski karton; RV je homologirano za namen specialnega RV tip B.

Svetlobna opozorilna signalizacija je izdelana v skladu z zahtevami ECE-R 65 (dokazovanje s predložitvijo kopije certifikata).

RV razpolaga z vsemi dokazili o skladnosti s standardom SIST EN 1789 – tip B. Prijavi na razpis je potrebno predložiti:

Izjavo predelovalca o povzetku testiranja (Test summary) po vzorcu iz Aneksa B (nanaša se na dinamična varnostno-tehnična testiranja: izgradnje bolniškega dela; sedežev, varnostnih pasov, vključno s testiranjem preiskovalnih lutk; pritrditev medicinsko tehničnih naprav in opreme na stene bolniškega prostora; vgrajenega interjerja).

Potrdila (fotokopije originalnih certifikatov) ali s strani predelovalca overjene fotokopije originalnih potrdil o uspešno opravljenih posamičnih obveznih testiranjih.

Dokazilo- certifikat proizvajalca osnovnega vozila, da je predelava in nadgradnja v reševalno vozilo, preizkušena in skladna s tehnološkim nivojem osnovnega vozila (Van Partner, Premium Partner ali enakovredno)..

Opombe:

Zahteve iz tč. A morajo biti podane v slovenskem jeziku.

Dokazila, poročila, potrdila ali fotokopije teh listin iz tč. c, d so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

Za v tujem jeziku podana dokazila iz tč. b se ponudnik s posebno izjavo zaveže, da bo na poziv naročnika v roku petih (5.) delovnih dni dostavil uradni slovenski prevod.

Dokazila iz tč. C, ter na njih temelječi izjavi iz tč. a in tč. b, se obvezno nanašajo na isti tip osnovnega vozila, istega predelovalca in isto verzijo predelave – izvedbo nadgradnje bolniškega dela. S posamično izjavo predelovalec potrjuje skladnost ponujenega/dobavljenega RV z zahtevami standarda SIST EN 1789 oz. skladnost izdelave RV z vzorčnim primerkom, podvrženem testiranju.

Originalna dokazila iz tč. b morajo biti izdana od akreditiranega certifikacijskega organa, polnopravnega člana, v sistem Evropske akreditacije vpisanega nacionalnega akreditacijskega organa.

V primeru, da ponudnik ne predloži vse, v tč. 1.5 opredeljene dokumentacije ali pa je ta neustrezna, se ponudba oceni kot neustrezna!

Izjava proizvajalca osnovnega vozila iz tč. c dokazuje:

da izvedeni posegi opravljeni na osnovnem vozilu ne vplivajo na garancijska jamstva osnovnega vozila. Omenjeno dokazilo lahko ponudnik odda v obliki ločenega potrdila slovenskega pooblaščenca za ponujeno blagovno znamko.

Ob predaji RV dobavitelj naročniku dodatno predloži:

Dokumente o homologaciji dokončanega RV v R. Sloveniji,

Navodila za uporabo vgrajene opreme.,

Poročilo proizvajalca in dobavitelja (v primeru ločenih pravnih oseb) o opravljeni končni kontroli.

Dokazovanje kakovosti ob prijavi na razpis

Ponudnik predloži skice predelave zunanjosti RV in bolniškega prostora za vsako stran posebej; vse skice se morajo nanašati na ponujeno verzijo, uporabljeno merilo mora biti 1:20. Razhajanje skic s tehničnim opisom vozila, oziroma s tehničnimi zahtevami naročnika bo naročnik takšno ponudbo zavrnil kot neustrezno!

Ponudnik še pred sklenitvijo pogodbe zagotovi ogled že izdelanega RV vsaj enakovrednih karakteristik – zahteva se nanaša najmanj na isti tip osnovnega vozila, istega predelovalca/opremljevalca in isto verzijo predelave/nadgradnje (bistveni deli nadgradnje; materiali in konfiguracija bolniškega prostora, prehod VP in BP,karoserijska predelava, signalne naprave Ogled se opravi na ozemlju R. Slovenije; v nasprotnem ponudnik prevzema vse nastale stroške ogleda.

RV izpolnjuje v nadaljevanju opredeljene zahteve ter razpolaga z opisano opremo.

Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne (najmanj 2 × za vsako stran).

LN: stranska stena ob levih in desnih vratih VP

Elementi za povečanje varnosti

Asistenca za pomoč pri vzvratni vožnji in parkiranju

Vizualni sistem za nadzor območja zadnjega dela RV. Avdio vizualni sistem s pomočjo kamere, nameščene na zadku RV ter večnamenskega zaslona vgrajenega v vzvratno ogledalo. (za pogled za RV), nameščenega v VP, omogoča vozniku RV spremljati sliko iz območja za RV in s tem izboljšati nadzor nad vzvratno vožnjo. V dodatno pomoč se na zaslonu izrisujejo digitalne linije, ki nakazujejo optimalno pot RV.

LN: namestitev zaslona: v vzvratno ogledalo. Zaslon mora biti dobro viden in zaščiten pred zunanjimi vplivi svetlobe, ne sme ovirati pogleda voznika na cestišče in uporabe drugih v VP vgrajenih elementov.

Barvna kamera za vzvratno vožnjo izpolnjuje naslednje tehnične zahteve:

d/1)	Omogoča samodejni vklop/izklop ob izbiri vzvratne prestave, omogoča ročni vklop na zaslonu in spremljanje slike med vožnjo RV.
d/3)	Minimalna naravna osvetlitev: brez, 0 Lux; lastna osvetlitev: IR, 12 m.
d/4)	Funkcija kompenzacije nasprotne svetlobe; funkcija vrtenja in zrcaljenja slike.
d/5)	Priključek: 1,0 Vp-p, 75 Ohm, PAL/NTSC.
d/6)	Napajanje in klimo-mehanska izvedba: iz RV (12 V); za zunanjo vgradnjo v/na RV, zaščitena pred mehanskimi poškodbami, vodo odporna, ogrevana.

Zaslon za sprejem slike v VP izpolnjuje naslednje zahteve:

e/1)	Barvni LCD vgrajen v notranje vzvratno ogledalo.
e/2)	Omogoča: samodejni vklop ob izbiri vzvratne prestave, ročni vklop in izbor želene kamere

ZAHTEVE ZA VOZILO

Osnovno vozilo

Splošne zahteve

RV kot celota in vsi v predelavi/dodelavi uporabljeni elementi ustrezajo zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih delovnih pogojih, v klimatskem okolju naročnika. Smatra se, da klimatskemu okolju primerna oprema, zagotavlja nemoteno delovanje v temperaturnem območju med – 30° C in + 65° C.

Dodatno vgrajeni električni potrošniki so vključeni v osrednji računalniškim sistem za krmiljenje in nadzor dodatno vzpostavljenega električnega omrežja RV (CAN-Bus – Controlled Area Network)

Dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote ali druga tehnična oprema so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV.

RV je konstrukcijsko zasnovano tako, da omogoča določeno fleksibilnost za kasnejše prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme. Vsa medicinska oprema na levi steni mora biti obvezno nameščena na pomičnih nosilcih. Uporabniku mora biti omogočeno prerazporejanje pozicije opreme brez posega v vozilo (vrtanje, lepljenje…).

RV je v celoti pobarvano v barvi RAL 1016 (razen odbijačev, ogledal in bočnih letev. Osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.

Izvedba osnovnega vozila

Vozilo kombi ali furgon izvedbe za predelavo in nadgradnjo potniškega ali tovornega prostora v bolniški prostor.

Zasnova RV

RV ima vozniški del (v nadaljevanju VD) znotraj katerega se nahaja vozniški prostor (v nadaljevanju VP) in bolniški del (v nadaljevanju BD), znotraj katerega se nahaja bolniški prostor (v nadaljevanju BP). VP in BP sta med seboj ločena s fiksno predelno steno, v kateri je prehod VP/BP.

Mere RV

Dolžina: največ 6200 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli, kot je pod zadnja krilna vrata vgrajena nastopna ploščad).

Širina: največ 2050 mm (brez zunanjih ogledal).

Višina: največ 2700mm,

Notranje mere BP

Dolžina: min. 3200 mm, merjeno čez vse (za predelavo razpoložljiva mera BP).

Širina: min. z zahtevami standarda SIST EN 1789.

Višina:min. 1860 mm.,

Masa v stanju pripravljenem za vožnjo

Masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo (v pomenu teh STK-jev) je masa, ki zajame vse v okviru osnovnega vozila in s predelavo/dodelavo v RV trajne namestitve sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot in opreme (tudi električne, informacijsko-komunikacijske, interjer), kot tudi popolnjenost teh z ustreznimi količinami tekočin. Posoda za gorivo je napolnjena do 3/4 prostornine. Vključuje vso drugo dodatno opremo in naprave, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa vozila (kot. npr. rezervno kolo, dvigalka za kolo, orodje, gasilni aparat, snežne verige, lopata, kabli za zagon motorja v sili idr.) tako, da sta zagotovljena nemoteno delovanje in uporaba RV za predviden namen, v javnem cestnem prometu. V maso RV pripravljenega za vožnjo ni vključena zgolj odstranljiva (prenosna) medicinsko-tehnična oprema za obravnavo pacientov in njihov transport, opredeljena s standardom SIST EN 1789.

Minimalno zahtevana nosilnost/transportna zmogljivost

RV razpolaga minimalno z nosilnostjo potrebno za:

Celotno, s standardom SIST EN 1789 predpisano opremo za RV tip B (225 kg).

Prevoz petih (5) oseb: poleg voznika in pacienta dodatnih treh (3) oseb. Obračunsko težo osebe predstavlja masa 75 kg.

Skupna masa

Skupno maso RV predstavlja masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo, skupaj z minimalno zahtevano nosilnostjo/transportno zmogljivostjo RV. Skupna masa RV ne sme presegati največje tehnično dovoljene mase RV!

Največja tehnično dovoljena masa

Največja tehnično dovoljena masa RV je masa, kot jo določil proizvajalec za zahtevane pogoje obratovanja in ne presega 4000 kg.

Razporeditev teže

V RV nameščeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote ter druga oprema, interjer in pripomočki so razporejeni tako, da je zagotovljena optimalna vzdolžna, prečna in vertikalna uravnoteženost RV.

DOKAZILO: Xxxxx bilanca iz katere mora biti razvidno:

- masa vozila pred predelavo

- masa predelanega vozila z vsemi fiksnimi elementi nadgradnje in medicinske opreme ter polna posoda z gorivom.

- obremenitev vozila z osebami, sedeži+ ležišče (75 kg/oseba)

- pričakovana skupna masa

-pričakovana masna rezerva

- razporeditev obremenitev po oseh (izražena v kg/ os in v %) za naslednje parametre:

● razporeditev osnih obremenitev predelanega vozila (izražena v kg/ os in v %)

● razporeditev osnih obremenitev z maso potnikov (75kg/oseba, izražena v kg/ os in v %)

● razporeditev osnih obremenitev medicinske opreme (pavšalno 260 kg, izražena v kg/ os in v %)

● pričakovana osna obremenitev vozila pripravljenega za vožnjo (v kg.)

● navedba rezerve pri obremenitvah posamičnih osi (v kg.).

Podvozje

Podvozje je prirejeno najmanj največji tehnično dovoljeni masi RV in ustreza zahtevam dolgotrajnejše visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih – ojačan-e/i sprednje in zadnje: obese, stabilizatorji, blažilniki, vzmeti in drugi elementi šasije.

Vzmetenje

RV ima vgrajeno največji tehnično dovoljeni masi, visokim obremenitvam in intenzivni rabi v raznovrstnih pogojih prilagojeno vzmetenje za RV.

Zavorni sistem

Hidravlični dvokrožni zavorni sistem, spredaj in zadaj kolutne zavore z notranjim prezračevanjem. Zavorni sistem je prilagojen dolgotrajnejšim visokim obremenitvam in intenzivni rabi v raznovrstnih pogojih, ob največji tehnično dovoljeni masi RV. Delovanje zavornega sistema se samodejno prilagaja obremenitvi RV.

Kolesa

Zadnja kolesa so enojna. Za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig tudi ob največji obremenitvi in maksimalnemu nihanju RV zaradi vzmetenja.

Pogon

Pogon najmanj na zadnja kolesa – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe RV na makadamskem cestišču in občasne krajše uporabe RV tudi na neutrjenem terenu.

V primeru, da proizvajalec osnovnega vozila ponuja več različnih prestavnih razmerij gonila preme, je potrebno izbor dogovoriti z naročnikom.

Menjalnik

Xxxxxxxxx , najmanj šest (6) stopenjski, z možnostjo ročnega upravljanja.

Podporno varnostni sistemi

RV ima sledeče podporno-varnostne sisteme:

Sistem proti blokiranju koles.
Elektronsko porazdelitev zavorne sile.
Sistem za uravnavo pogonskega zdrsa.
Elektronski stabilizacijski sistem.
Elektronsko zaporo diferenciala.

Pogonski agregat

RV je opremljeno z zanesljivim, zmogljivim in okolju prijaznim pogonskim agregatom:

Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom, izvedbe min. Euro 6 in filtrom trdih delcev.

Moč: 135 KW do145 KW.

Prostornina: 2900 cm³ do 3500 cm³.

Hitrost

RV je brez omejitve hitrosti.

Zmogljivost – pospeški

Najmanj z zahtevami standarda SIST EN 1789.

Sistem za kontinuiran tek motorja

Sistem omogoča, da pogonski agregat deluje tudi po tem, ko je ključ za zagon motorja izvlečen.

Dodatne zahteve:

omogočeno daljinsko zaklepanje in odklepanje vseh vrat VD in BD tudi ob uporabi sistema;

sistem ima vdelane varnostne mehanizme za preprečevanje nepooblaščene uporabe RV;

po ponovni namestitvi ključa se sistem samodejno izklopi, ne da bi bil potreben ponovni zagon motorja.

Ogrevanje hladilne tekočine motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja

Električni grelec s prisilnim kroženjem hladilnega medija motorja vzdržuje temperaturo hladilnega medija mirujočega motorja v prednastavljenem območju. UN: vklopno/izklopno stikalo z dobro vidno svetilko zaznavne barve (signalizira vključenost in delovanje), na osrednji konzoli VP; delovanje se vzpostavi samodejno, ko je stikalo vklopljeno in je RV priključeno na zunanji, 230 V električno omrežje. Vzpostavljen je varnostni sistem za nadzor zagona motorja.

Alternator

Ojačan 14 V, ≥ 200 A generator električne energije. Dodatne zahteve: polnilni tok od alternatorja je preko elektronskega razdelilnika (kot npr. razdelilnika CDB proizvajalca Leab ali enakovredno), uravnoteženo distribuiran na akumulator osnovnega vozila in akumulator dodatno vzpostavljenega električnega omrežja BD.

Akumulator

Ojačen, glede na zahteve za zanesljiv zagon motorja ob sočasnem delovanju vseh električnih porabnikov osnovnega vozila, zagonski akumulator (kapacitete ≥ 95 Ah). Dodatne zahteve: za zagon motorja v sili je akumulator preko preklopnega releja povezan z dodatnim akumulatorjem BD.

Vzvratna ogledala

Na vratih VD sta električno nastavljivi zunanji ogledali, sestavljeni iz splošnega in širokokotnega ogledala – zrcalni ploskvi sta ogrevani. Ogledali sta nameščeni na poklopnih nosilcih; zagotavljati vertikalno poravnan pogled nazaj na RV in cestišče.

Zaščita podvozja

Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni.

Izpušna cev

Izpušna cev je nameščena pred (obvezno na levi strani) ali za zadnjo osjo. Zaključek izpušne cevi je opremljen z nastavkom za usmerjanje izpušnih plinov stran od RV.

Vleka RV

Na sprednjem in zadnjem delu RV je nameščena naprava za vleko RV. Lokaciji naprav sta dobro vidni in dodatno označeni.

Rezervno kolo

RV je opremljeno z rezervnim kolesom ali pa je namesto njega uporabljen komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

Standardna oprema osnovnega vozila

Voznikov in sovoznikov sedež: nastavljiv vzdolžno, po višini, hrbtno; z dobrim oprijemom za telo in naslonom z ledveno oporo; z varnostnim naslonom za glavo, nastavljivim po višini; z nasloni za roke, nastavljivim po višini; s tritočkovnim varnostnim pasom.
Zračni vreči za voznika in sovoznika.
Servo volan – hidravličen, nastavljiv po višini in globini.
Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
Halogenski žarometi z nastavitvijo višine snopa iz kabine.
Integrirane luči za meglo spredaj in zadaj;
Smerne luči v zunanjih vzvratnih ogledalih.
Električni pomik stekel (pomik stekla desnih vrat je mogoč tudi z voznikovega sedeža).
Atermično, ogrevano vetrobransko steklo.
Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.
Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja VP s samodejnim uravnavanjem temperature prostora.
Predal 2 DIN v sredinskem delu armaturne plošče
Predal za odlaganje, najmanj 1-DIN, na sredini pod stropom VP.
Predal za odlaganje z možnostjo zaklepanja.
Predal za odlaganje v obeh krilih vrat.
Predal za odlaganje nad vetrobranskim steklom.
Okrasni kolesni pokrovi.
Gasilni aparat na prah, dva (2) kg.
Daljinsko centralno zaklepanje vrat
Držalo za lažji vstop voznik in sovoznik.

Dodatna oprema osnovnega vozila

Vozniški prostor – splošno

VP je zasnovan tako, da omogoča varno in učinkovito izvajanje vožnje ter vseh potrebnih upravljalno nadzornih dejavnosti, omogoča vgradnjo potrebne dodatne opreme in shranjevanje zaščitne opreme. Razporeditev dodatno nameščene opreme in drugih komponent je takšna, da ni motena funkcija zračnih blazin ali drugih varnostnih mehanizmov, v primeru čelnega trčenja pa ni možnosti, da bi se jih voznik ali sopotnik v VP lahko dotaknila.

Dodatno vgrajena oprema se nahaja na armaturni plošči (v sredinskem delu) Shranjevanju zaščitne opreme in pripomočkov sta namenjeni stranska stena za vozniškimi in sovozniškimi vrati in predelna stena VP, ali pa so nameščeni na drugih, glede na namen opreme ter pogostost in način uporabe, funkcionalno izbranih lokacijah.
Dokončno razporeditev ponudnik dogovori z naročnikom, glede na ponudbi predložen seznam izbranih komponent za vgradnjo/namestitev v RV in izdelanih skic njihove razporeditve.

Z drugimi sistemi povezana oprema

tč. 2.13	Vzmetenje
tč. 2.16	Pogon
tč. 2.22	Sistem za kontinuiran tek motorja
tč. 2.23	Ogrevanje hladilne tekočine motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir
tč. 2.25	Akumulator
tč. 2.26	Vzvratna ogledala
tč. 2. 41	Navigacijska naprava
tč. 2. 42	Kamera za vzvratno vožnjo
tč. 2. 43	Monitor za spremljanje vzvratne vožnje
tč. 2. 44	Avtoradio
tč. 2.45	Viri električne energije, el. omrežje in el. potrošniki – splošne zahteve
tč. 2.47	Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju
tč. 2.45	Nadzor funkcionalnosti električnega sistema
tč. 2.48	Pretvornik električne napetosti z 12 V DC na 230 V AC
tč. 2.52.4	Modre opozorilne luči v VP
tč. 2.54	Zvočna opozorilna signalizacija
tč. 2.55	Upravljanje posebne opozorilne signalizacije in naprav za povečanje varnosti
tč. 2.53	Svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu
tč. 3.4	Zaklepanje vrat in nadzor nad zaprtostjo
tč. 3.13	Elementi strehe
tč. 3.14	Električni sistem – funkcije elementov
tč. 3.19	Od delovanja pogonskega agregata neodvisen sistem ogrevanja BP

Dodatna električna oprema VP

230 V vtičnice zajamejo dve (2) lokaciji s po eno (1) 230 V vtičnico., oskrbovano s strani pretvornika električne napetosti (opomba: glej dodatne zahteve, opredeljene pod tč. 2.58 Pretvornik električne napetosti). LN: na predelno steno, v prostor med levi in desni sedež, bližje sedežu ali na predelno steno za sedežem.

Bralna lučka na voznikovi in sovoznikovi strani. LN: armaturna plošča ali v strop.

Informacijsko komunikacijski sistem

Predinštalacije za vgradnjo komunikacijskih sistemov

Zagotovljene so predinštalacije za vgradnjo:

mobilnega telefona, LN: v dogovoru z naročnikom;

1 x radijske postaje Zare in, LN: v dogovoru z naročnikom;

Tabličnih računalnikov spredaj in zadaj

Zaščitna in delovna oprema/pripomočki

Prostor z nosilcem za namestitev varnostnih čelad (za 2 čeladi)

Nosilec omogoča hiter in enostaven odvzem/namestitev čelade. LN: v/na strop ali na predelno steno, v prostor med sedežema, bližje stropu. Nosilci čelad so izdelani iz ABS.

Prenosna svetilka z nosilcem

Svetilka je iz kovinskega vodotesnega ohišja v kakovosti enaki ali boljši kot npr. Ledlenser. Zagotovljena je hitra in enostavna uporaba. LN: na sprednjem delu osrednje konzole, bližje podu ali na stranski steni, za vrati ob vozniškem in sovozniškem sedežu, bližje vrat in podu ali na zunanjem stranskem delu podnožja sedežev, bližje podu.

Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne (najmanj 1× za vsako stran).

LN: stranska stena ob levih in desnih vratih VP.

Elementi za povečanje varnosti

Kamera za vzvratno vožnjo

Kamera je nameščena zadaj v najvišji točki vozila. Vsebovati mora grafične dodatke- simulacijske linije, ki olajšajo parkiranje.

Monitor za spremljanje vzvratne vožnje

Monitor za nadzor vzvratne vožnje je integriran v notranje vzvratno ogledalo, viden samo pri vzvratni prestavi.

Upravljanje preko Touch-Screen funkcije, velikost LCD zaslona diagonale vsaj 7 palcev., temperaturno območje delovanja najmanj v območju -20°C- +70°C.

Avtoradio

Avtoradio velikosti 1 x DIN, mp3 predvajalnik, USB vhod, vsaj dva (2) kvalitetna zvočnika v VP.

V BP sta vgrajena dva (2) kakovostna zvočnika, povezana z avtoradiem preko izbirnega stikala, zagotovljena je možnost uravnavanja jakosti v BP.

Viri električne energije, električno omrežje in električni potrošniki

Nadzor funkcionalnosti električnega sistema

Sistem oskrbe RV z električno energijo je zasnovan tako, da je vedno zagotovljena ustrezna energijska bilanca, ki upošteva vključitev vseh možnih porabnikov v vseh štirih (4) možnih pogojih obratovanja.

Vzpostavljeno je dodatno, v celoti od električnega omrežja osnovnega vozila ločeno električno omrežje za delovanje, krmiljenje, upravljanje in nadzor s predelavo/dodelavo nameščenih sistemov, opreme in drugih naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električni vir napajanja. 230 V AC električno omrežje je dodatno ločeno od 12 V DC električnega omrežja. Povezave med virom električne energije in potrošniki, potekajo preko osrednje razdelilne enote. Električna napeljava je nameščena v razvodnih ceveh, skritih za oblogami.

Fiksna električno gnana oprema je priklopljena na nazivno električno omrežje neposredno ali preko ustreznih namenskih vtičnic, prenosna električno gnana oprema je priklopljena na nazivno električno omrežje izključno preko ustreznih vtičnic. V RV vgrajeni prenosni električni opremi namenjene vtičnice in vtičnice za inkubator, so opremljene s svetlobnim signalom, ki signalizira izpad vira električne energije ali drugo okvaro. Vtičnice za priklop inkubatorja imajo svojo lastno prenapetostno zaščito. 230 V vtičnice so opremljene s pokrovom.

Računalniško voden sistem za krmiljenje in nadzor dodatno vzpostavljenega 12 V električnega omrežja v primeru omejenih virov električne energije (padca napetosti električnega toka), zagotavlja nujno potrebno električno energijo prioritetnim porabnikom na račun postopnega odklapljanja drugih porabnikov. Sitem mora vsebovati program za test celotnega električnega sistema na zahtevo, test obsega preverjanje vsakega porabnika posebej, postopek testiranja mora biti promptno izpisan za zaslonu v VP v grafični ali numerični obliki.

Upravljanju, nadzoru in pridobivanju informacij glede virov električne energije, dodatno vzpostavljenega električnega omrežja in nanj priključenih potrošnikov namenjene funkcije so, če ni določeno drugače:

e/1)

V VP: zajete v okviru osrednjega upravljalno informacijskega centra VP (v nadaljevanju OUIC-VP) ali v okviru posebnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-VP) ali samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-VP) – stikala. Primarno mesto za namestitev opredeljenih elementov je osrednja konzola VP.

e/2)

V BP: zajete v okviru osrednjega upravljalno informacijskega centra BP (v nadaljevanju OUIC-BP), nameščenega na funkcionalni lokaciji v BP in v neposredni bližini bočnih in zadnjih krilnih vrat vgrajenih upravljalno nadzornih elementov (bočni, v nadaljevanju UNEB-BP in zadnji, v nadaljevanju UNEZ-BP). V posebej opredeljenih primerih je dopustno upravljalno nadzorne funkcije urediti tudi v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-BP) ali drugega samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-BP), nameščenega na drugi lokaciji.

OUIC-VP/BP, UNES-VP/BP in UNE-VP/BP predstavlja tisti del neke naprave, ki omogoča uporabniku, da povzroči spremembo stanja ali delovanja naprave ali RV kot celote. OUIC-VP in OUIC-BP omogočata poleg navedenega tudi izvajanje centralnega nadzora.

V tč. e/1 in e/2 opredeljeni elementi so zasnovani, razporejeni in nameščeni tako, da se glede na namen, zahtevnost in pogostost uporabe, nahajajo v akcijskem področju uporabnika in omogočajo enostavno, zanesljivo in varno uporabo funkcij, ki jih vključuje posamezni OUIC, UNES ali drug UNE. Ob tem izpolnjujejo sledeče zahteve:

g/1)	omogočajo jasno prepoznavnost naprave za upravljanje in njenih posameznih funkcij (simboli so uporabniku jasno vidni z mesta za upravljanje in razumljivi glede pomena);
g/2)	zagotavljajo vklop, izklop in uravnavanje delovanja izvedeno v smiselnem obsegu.
g/3)	so osvetljeni, signalizirajo vključenost;
g/4)	omogočajo nadzor in podajajo informacije o delovanju;
g/5)	zagotavljajo prikaz in možnost alarmnega opozarjanja;
g/6)	na informacijskih zaslonih izpisani alfanumerični podatki so velikosti, ki omogoča dobro vidnost z mesta upravljanja;
g/7)	OUIC-BP mora imeti možnost paralelnega upravljanja v obliki zaslona občutljivega na dotik, OUIC-VP, UNEB-BP in UNEZ-BP, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje. Uporaba folijskih tastatur ni dovoljena.
G7/8	Celoten sistem upravljanja OUIC-VP/BP, UNES-VP/BP mora imeti obvezno možnost priključitve dodatnih- vzporednih sistemov upravljanja v obliki tabličnih računalnikov, v brezžični izvedbi brez posega v vozilo. Ponudnik mora v ponudbi prikazati možnost paralelnega upravljanja s funkcijami nadgradnje s pomočjo vzporednega sistema preko elektronskih tablic ali mobilnega računalnika. Tablice ali mobilni PC-ji niso predmet ponudbe.

Naknadno vgrajeni električni potrošniki kot tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo so ustrezno elektromagnetno skladni. Električni sistem je odporen na vplive običajnih postopkov čiščenja in razkuževanja, je prilagojen za uporabo v RV in zagotavlja delovanje v klimatskem okolju naročnika.

Dokumentacija – oskrba RV z električno energijo, električno omrežje in nanj priključeni potrošniki, kot tudi drugi elementi dodatno vzpostavljenega električnega sistema so celovito in jedrnato dokumentirani.

Dodatni akumulator BD

Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto ≥ 95 Ah.

Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju

Akumulator osnovnega vozila in dodatni akumulator sta ob priključitvi RV na zunanji 230 V vir električne energije oskrbovana z dvema medsebojno ločenima polnilnima zankama. Polnilni zanki zagotavljata polnilni tok, ki znaša za zagonski akumulator ≥ 5 % in za dodatni akumulator ≥ 25 % kapacitete akumulatorja. Polnilni zanki oskrbuje eden (1) ali dva (2) samodejno uravnavana in glede na zahtevano energijsko bilanco dovolj zmogljiva polnilnika, preko vtičnic povezana na zunanji 230 V vir napajanja. LN: na dobro prezračevani in dostopni lokaciji. Zahteve za polnilnik/a:

a/1)	visoka zanesljivost, visoka zmogljiv in namenjenost kontinuirani uporabi;
a/2)	zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov;
a/3)	omogočeno polnjenje mokrih in gel akumulatorjev;
a/4)	polnjenje po IU-karakteristikah; mikroprocesorsko krmiljenje;
a/5)	funkcija temperaturne kompenzacije;
a/6)	kakovost: kot npr. polnilniki tipa ABC, proizvajalca Leab ali enakovredno.

Polnilna naprava preko nadzornega mehanizma spremlja stanje napolnjenosti akumulatorja ter po potrebi in brez škodljivih vplivov, polni ali vzdržuje akumulator. Delovanje polnilnih zank je ločeno za zagonski in dodatni akumulator, prikazano z merjenjem napetosti polnjenja (voltmetrom) in polnilnega toka (ampermetrom) v sklopu sistema za nadzor funkcionalnosti električnega sistema, opredeljenega v tč. 2.56.

Oskrba RV z 230 V električno napetostjo, obsega najmanj: eno (1) vtičnico na lokaciji leve stene BP; druga potrebna posredna (vtična) in neposredna (priklopna) mesta za v RV vgrajene električne potrošnike..

Vtičnica za priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja

Priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja je zagotovljen preko zunanje priključne enote v izvedbi, najmanj enakovredni sistemu DEFA Mini plug. LN: na levi strani RV, čim bližje zadnjemu delu vozniških vrat, v višini ≈ 1000 mm. Ob priklopu na zunanji 230 V vir električne energije je vzpostavljen varnostni sistem za nadzor (blokada) zagona motorja. Priložen je ≥ 5 m priključni kabel (2,5 mm²).

Centralna razdelilna enota dodatnega 12 V in 230 V električnega omrežja

Na medsebojno ločenih in lahko dostopnih lokacijah se nahajati osrednji razdelilni enoti 12 V in 230 V električnega omrežja RV. Posamezna enota, na skupnem mestu zajame vse dodatno vgrajene potrošnike in zagotavlja prostor za namestitev elementov potrebnih za povezavo, upravljanje, krmiljenje in drugih funkcij celotnega, dodatno vzpostavljenega, napetostno specifičnega električnega omrežja. Elementi električne opreme so jasno in trajno označeni ter prikazani v navodilih za uporabo; navodila obvezno vsebujejo tudi postopke za odpravo napak!

Opozorilna signalizacija, signalizacija za povečanje varnosti, oznake in napisi

Opozorilna signalizacija – splošne zahteve

Opozorilna signalizacija predstavlja naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov (v nadaljevanju POS) ter druge dodatno vgrajene svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu, k njej pa se uvršča tudi pobarvanost in označenost RV z visoko odsevnimi materiali.

Delovanje svetlobne in zvočne opozorilne signalizacije je medsebojno neodvisno tako, da npr. v primeru izpada svetlobne opozorilne signalizacije, še naprej deluje zvočna opozorilna signalizacija in obratno (zasnova sistema omogoča, da je izpad funkcij POS čim manjši).

Vse naprave za dajanje opozorilnih svetlobnih znakov in svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu so energijsko varčna LED svetlobna telesa.

Vgradnja POS in svetlobnih naprav za povečanje varnosti v prometu je izvedena tako, da posamezni elementi ne odstopajo od osnovne linije strehe ali stranic. Postavitev in pritrditev svetlobnih in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho RV ali bi bistveno odstopali od linije RV, ni dovoljeno.

Svetlobna opozorilna signalizacija

Svetlobna opozorilna signalizacija izpolnjuje zahteve ECE R65, Class 2. Nameščena je čim bližje najvišji točki RV, simetrično glede na njegovo vzdolžno os spredaj in zadaj tako, da je dobro vidna z vseh strani RV (360°). Posamezni elementi se nahajajo tudi na drugih opredeljenih lokacijah. Vsa vgrajena svetlobna opozorilna signalizacija je izdelana v LED tehnologiji (v kvaliteti enaki ali boljši tretji generaciji). Za osnovne modre opozorilne luči je podana možnost izbire delovanja LED diod.

Vsa modra svetlobna signalna telesa morajo biti izdelana po sistemu »White«, to pomeni, da so vsi filtri v beli ali prosojni brezbarvni obliki, sama LED svetlobna telesa pa oddajajo svetlobo modre barve (razen bočnih delovnih luči).

Obvezen sistem integrirane svetlobne signalizacije je tudi aktivni antikondenzacijski sistem, ki eliminira prisotnost kondenzirane vlage v svetlobnih elementih na osnovi vsiljene cirkulacije zraka iz svetlobnih teles v bolniški prostor s pomočjo filtrirnega ventilacijskega sistema. Antikondenzacijski sistem mora delovati povsem samodejno.

Osnovne modre opozorilne luči spredaj

- Na sprednjem delu RV so: integrirane v streho osnovnega vozila, zaradi aerodinamičnih lastnosti, mora biti ta del signalizacije intergiran v linijo osnovne strehe, povsem brez izstopanja iz te linije.

Integrirane modre opozorilne luči so razporejene po površini povišane strehe tako, da omogočajo optimalno vidnost vozila. Posamični LED bloki z min. 5 LED členi so nameščeni v samostojne module, ki omogočajo enostavno in hitro zamenjavo v primeru okvare ali poškodbe.

Osnovne modre in rumene opozorilne luči zadaj. V streho ali strehi dodano konzolo na zadnjem delu BD, sta na najvišji, skrajno zunanji levi in desni strani BD integrirani modri luči z najmanj petimi (5) svetlobnimi telesi razporejenimi tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° nazaj in vstran, proti stranski vzdolžni osi in po boku proti sprednjemu delu RV. Vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko (dodatnimi ypsilon optičnimi elementi za povečanje kota svetlobnega snopa). Svetlobna telesa primarno delujejo po vzorcu utripa stroboskopskega bliska.

Modre opozorilne luči na boku. Na boku ima vozilo integrirane vsaj dve (2) modri utripalki usmerjeni 90° z vsaj tremi LED členi. Luči ne smeta izstopati iz linij osnovnemu vozilu dodani nadgradnji.

Modre in bele opozorilne luči v sprednji maski in sprednjih blatnikih. Dve (2) modri opozorilni luči z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi sta integrirani v prednjo masko RV, skrajno levo in desno ter na bok RV spredaj, levo in desno, v višini pasu.

Ostalo. Dve (2) modri opozorilni luči z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi sta integrirani vertikalno v ohišje vzvratnih ogledal. Izvedba montaže mora biti izvedena tako, da dodani luči ne izstopata iz ohišja ogledal za več kot 9 mm.

Svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu

Delovne luči. LN: po najmanj dve (2) beli bočni delovni luči na levi in desni strani RV in najmanj ena (1) na zadnjem delu RV. Luči so del integrirane modre svetlobne signalizacije (skupen modul) – so obvezno integrirane v sprednji in zadnji integrirani svetlobni telesi, zaradi tega mora biti steklo integriranih luči brezbarvno prosojno. Dodatna luč na zadnjem delu RV istočasno služi tudi kot luč za vzvratno vožnjo. Vklop je urejen tako, da je luč mogoče uporabljati kot samostojno delavno luč (ko RV ni v vzvratni prestavi), istočasno pa tudi kot luč za vzvratno vožnjo (se prižge sočasno s serijskimi belimi lučmi za vzvratno vožnjo). UN: preko OUIC-VP ali UNES-VP nameščenega na/v osrednji konzoli VP, ter preko OUIC-BP, UNEB-BP in UNEZ-BP. Delovne luči se v primeru, ko so te prižgane, samodejno izklopijo, ko RV doseže hitrost ≈ 25 km/h.

Dodatne luči zajamejo: dodatni pozicijski luči, integrirani v zadnjem delu strehe ali zadnjo steno BD, vklop istočasno kot serijske luči; dodatni stop luči, integrirani v zadnjem delu strehe ali zadnjo steno BD, vklop istočasno kot serijske stop luči; dodatni luči za smerno utripalko v zadnjem delu strehe ali zadnji steni BD, vklop istočasno kot serijski smerokazi; dodatna luči za vzvratno vožnjo, vklop istočasno kot serijske luči za vzvratno vožnjo, vendar se lahko uporabljajo tudi kot delavne luči;

Zvočna opozorilna signalizacija

Zvočna opozorilna signalizacija obsega ojačevalnik elektronske sirene in (1) sistem zračnih siren. Ojačevalnik sirene proizvaja zvok spreminjajoče se frekvence na najmanj štirih (3) predprogramiranih programih, ter ima vgrajen sistem za preprečevanje radijskih motenj. Vsebovati mora tudi možnost posredovanja govornih sporočil preko mikrofona nameščenega ob volanskem obroču. Sistem zvočne opozorilne signalizacije je sposoben proizvajati nepretrgan opozorilni zvok na ravni ≥ 120 dB (A) in podaja možnost izbire dnevne in nočne jakosti. BP in VP sta zvočno izolirana tako, da raven hrupa v notranjosti RV ne presega dovoljenih vrednosti standarda SIST EN 1789. LN: ločeno od upravljalnega elementa ali pa v integrirani izvedbi z upravljalnim elementom v/na osrednji konzoli VP.

Upravljanje posebne opozorilne signalizacije in naprav za povečanje varnosti

Upravljanje in nadzor vseh funkcij POS in vgrajenih svetlobnih naprav za povečanje varnosti poteka preko OUIC-VP ali UNES-VP v obliki zaslona na dotik, diagonala min. 5 palcev.. Spreminjanje izbranega tona elektronske sirene je omogočeno tudi preko volanskega gumba sirene.

LN: Neposredno ob volanskem obroču.

Oznake in napisi

Označevalne oznake in napisi so iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije. Zajamejo najmanj:

Zrcalni napis »AMBULANCE« na prednjem delu RV – na pokrovu motorja (višina črk ≈ 115 mm).

Napis »nujna medicinska pomoč« na stranskih površinah BD (višina črk ≈ 130 mm).

Napis »nujna medicinska pomoč« na zadnjih vratih (višina črk ≈ 115 mm).

Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora okna), na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.

Napis vozniških in sovozniških vratih »ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE«, velikost črk ≈ 80 mm.

Na obeh stranskih površinah BD se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost številk) in EKG krivulja večja ali enaka v tč. b opredeljeni zahtevi), vse v modri barvi.

Označba ZD DOMŽALE na voznikovih in sovoznikovih vratih.

Dvojna Linija prekinjenih visoko- reflektivnih črt izdelanih iz kvalitetne samolepilne alu folije z vgrajenimi prizmatičnimi strukturami v obliki satovja v rumeni barvi, ki poteka po celotni dolžini vozila bočno in zadaj. Na sprednjem delu. Prva linija poteka bo boku in zadku vozila v najvišjem delu vozila, skladno s signalizacijo vozila, druga linija poteka približno po polovici višine vozila. Obe liniji povezuje dodaten vertikalen potek teh nalepk na zadnjem stranskem delu vozila (obojestransko).

Opomba: (1) vsi napisi so napisani z velikimi črkami pisave »Xxxxx Xxxxx«, na sprednjem in zadnjem delu RV namečeni napisi in napis ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, so v primeru omejenega prostora lahko tudi v pisavi »Impact«. Barva napisov je modra ali rdeča (barvne odtenke, opredeljene po lestvici RAL, se dogovori z naročnikom); (2) do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve; v primeru večje omejitve je potreben dogovor z naročnikom.

Opozorilne oznake so iz visoko odsevne (fluorescentne) samolepilne folije. Kakovost materialov ustreza kakovosti 3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting s pet (5) letno garancijo ali enakovredno, v barvi RAL 3024:

Dizajn je izveden skladno z obstoječim voznim parkom naročnika. Ponudnik mora predložiti skico oblepitve naročniku v potrditev.

BOLNIŠKI DEL

Konstrukcijska zasnova

Osnovno konstrukcijo BD predstavlja potniški/tovorni prostor vozila kombi/furgon izvedbe, prilagojen tako, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 1789 za tip B in opredeljene dodatne zahteve glede dimenzij, povezanih z BP. Celotna konstrukcija, vključno s predelavo, mora zagotavljati učinkovito nošenje teže polno obremenjene strehe, stranic kot tudi teže celotnega RV v primeru, da se to prevrne, hkrati pa podaja zanesljivo zaščito pred vplivi trčenja in prebojnosti.

Strop, tla in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interjerja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v izzastenski/izzastropni prostor. Vgrajeni elementi in povezave med njimi so korozijsko odporne ter izvedene na način, ki preprečuje njihovo medsebojno ločevanje.

Spoji in odprtine med BP in osnovnim vozilom ali zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP. Izvedba omogoča namestitev toplotno zvočne izolacije potrebne za zagotavljanje zahtevanih klimatskih pogojev v BP in še posebej zahtevane ravni hrupa v RV.

Zahteve iz tč. a, b (zasnova nosilne konstrukcije, ojačitve in mesta za kasnejša pritrjevanja) ter tč. c, so opisane in predstavljene naročniku v obliki skic, tehničnih risb in slik.

Vrata BD

Po zunanjih vertikalnih površinah BD so nameščena:

a/1)	drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata);
a/2)	krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata).
a/3)	Vrata za zunanji dostop do prostora za hrambo (leva drsna vrata)

Oboja vrata BD se odpirajo z zunanje in notranje strani. Odpiranje/zapiranje vrat poteka preko ročk ali drugih namenskih elementov za upravljanje ključavnic. Vrata imajo vgrajene ključavnice z dvo stopenskim varovanjem (lego delnega pripiranja in popolnega zapiranja). Vrata so opremljena z zanesljivim zadrževalnim sistemom odprtih vrat. Sistem ne sme ovirati dostopa do prostora in je dovolj stabilen, da zaradi možnih predvidljivih dejavnikov ne pride do samozapiranja vrat. Vsa vrata so zastekljena. Notranja stran vrat je obložena s snemljivo oblogo iz trajnih vodoodpornih materialov v isti izvedbi kot notranje obloge BP. Vrata so opremljena najmanj z enim kompletom kakovostnih, lahko zamenljivih tesnil. Spodnja prečna robova okvirjev svetlega dela vrat sta zaščitena z vozilu tipičnim elementom.

Zaklepanje vrat in nadzor nad zaprtostjo

Omogočeno je:

a/1)	odklepanje in zaklepanje vseh vrat BD (tudi VD) s ključem z zunanje strani;
a/2)	ročno/mehansko odklepanje in zaklepanje vrat BD iz BP;
a/3)	sočasno daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat BD in VD;
a/4)	sočasno centralno zaklepanje vseh vrat BD in VD s ključem preko ključavnic vrat VD;

Vrata za vstopanje in izstopanje (stranska, drsna ali bočna vrata)

BD ima na desni strani (v smeri vožnje RV) drsna vrata. Svetli del vrat znaša v višino, merjeno od površine tal BP ≥ 1800 mm. Svetla širina vrat je pogojena z zahtevano min. širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interjerjem predelne stene, ki mora znašati ≥ 700 mm.

Dostop do BP olajša v BP vdelana stopnica in v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat funkcionalno nameščen oprijemni drog, držalo ali drugo oprijemalo. Namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP.

Bočna stopnica

Vstop v vozilo je olajšan z mehansko ali električno stopnico, ki mora biti izvedena tako, da bistveno ne zmanjšuje razdalje med karoserijo in tlemi

Vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja krilna vrata)

Na zadnjem delu BD so velika dvokrilna vrata. Svetli del odprtine vrat znaša najmanj 1800 mm v višino in 1400 mm v širino..

Na desni strani je nameščen vertikalni oprijemni cevni drog, ki je pritrjen v tla in steno na višini cca 110 cm.

Nastopna ploščad pod zadnjimi krilnimi vrati

Zahteve: nameščena po funkcionalni širini zadnjih vrat BD; izvedba – kovinska z oblogo iz plastike, globina ≈ 250 mm; nosilnost – najmanj ene osebe; pohodno nedrseče površine z zaokroženimi linijami in z vgrajenimi senzorji razdalje.

Namenski prostori za hranjenje reševalne opreme

Notranji volumen BP in razporeditev sta takšna, da je omogočeno funkcionalno shranjevati in uporabljati najmanj sledečo opremo in pripomočke:

a/1)	EKG monitor/defibrilator;
a/2)	prenosni ventilator/respirator;
a/3)	prenosni aspirator;
a/4)	vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko;
a/5)	vakuumskih opornic za okončine;
a/6)	kompleta vratnih opornic;
a/7)	steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju;
a/8)	deske za imobilizacijo otroka;
a/9)	zajemalnih nosil z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje;
a/10)	zložljivega stola za prenos pacienta;
a/11)	reanimacijskega nahrbtnika, travma nahrbtnika ali torbe ter zdravniške torbe;
a/12)	prenosnega kompleta za oskrbo dihalnih poti;
a/13)	prenosnega kompleta za oskrbo opeklin;
a/14)	reševalnega jopiča;
a/15)	osrednjih kisikovih jeklenk in prenosne enote za kisik;
a/16)	opreme RV, v kolikor ni zagotovljen drug namenski prostor;
a/17)	druge s standardom SIST EN 1789 predpisane opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala.

Pri razporeditvi opreme je pomembno, da fiksacija opreme ni fiksna, ampak pomična oz. prestavljiva. Oprema se nahaja na v naprej predvidenih, lahko dostopnih lokacijah, je nameščena na nedrseče nosilne police ali obešala in zavarovana proti izpadu.

Sistem oskrbe s kisikom

V BP sta nameščeni dve (2) lahki 10 litrski (atestirani na  200 barov) tlačni posodi za oskrbo BP s kisikom. Vsaka posamezna posoda je opremljena s pretočno reducirnim ventilom za kisik. Ta je povezan z notranjim razvodom kisika.

Kontrola polnosti tlačnih posod in nadzor nad delovanjem centralnega razvoda mora biti izvedena na način, ki omogoča dobro preglednost in dostopnost kisikovih posod v primeru uporabe.

Vse tlačne posode za kisik so nameščene v ustrezno dimenzionirane, atestirane, na nosilno konstrukcijo pritrjene nosilce.

Uporabniku mora biti omogočena regulacija pretoka na delovni polici desne stene.

Prostor za shranjevanje opreme RV

Prostor za shranjevanje opreme RV je samostojen namenski prostor ali pa je ta porazdeljen na več enot, na različnih lokacijah tako, da je zagotovljeno funkcionalno shranjevanje vse RV pripadajoče opreme. Nahaja se v višini nivoja tal RV. Glede na namen uporabe je dovolj trden, zaščiten pred vstopom vode in nesnage ter še posebej odporen na mehanske udarce in korozijo. Pri dimenzioniranju se upošteva njegova namembnost, tj. shranjevanje RV obvezno priloženega: osnovnega orodja, dvigalke in preostalih pripomočkov za zamenjavo koles.

Zasteklitev

Obvezna zasteklitev vseh vrat in obvezno strešno okno.Termoizolacijska zasteklitev; vsa okna na vratih in drugih delih BD so z zunanje strani prevlečena s črno atermično folijo s 75 % (+/– 10 %) prepustnostjo svetlobe, z notranje strani pa so do 2/3 višine oken dodatno prevlečena z za pogled nepropustno mat folijo.

Elementi strehe

V streho BD sta lahko integrirana sistem za izmenjavo zraka v BP (glej tč. 3.17 Sistem prezračevanja BP) in klimatska naprava za BP (glej tč. 3.21 Sistem hlajenja BP). Vgradnja ne sme zmanjšati aerodinamičnosti strehe (sistem za izmenjavi zraka ne sme izstopati iz ravnine strehe, ustvarjati dodatnih zračnih vrtincev ali povečati hrupa.

Streha ali predeli sten imajo predvideno ploščo za vgradnjo potrebnih anten komunikacijsko-podatkovnih sistemov. Antene (po potrebi z vzmetno nogo) so nameščene, glede na druge antene funkcionalno izbranih, z naročnikom dokončno dogovorjenih lokacijah strehe ali boka RV. S potrebnimi kabli so povezane do mesta vgradnje naprave, kateri so namenjene. Kabli se nahajajo v cevni zaščiti, ki zagotavlja naknadno prevlačenje kablov. Dostop do mest namestitve anten je zagotovljen preko revizijskih odprtin.

Električni sistem – funkcije elementov za upravljanje

OUIC-BP – obvezne funkcije

a/1	Osvetlitev BP (v celotnem obsegu tč. 3.15 razen nočne osvetlitve sedeža desne stene).
a/2)	Delovne luči (v celotnem obsegu).
a/3)	Sočasen izklop trenutno izbranih svetlobnih porabnikov BD.
a/4)	Ventilator prezračevalnega sistema BP (v celotnem obsegu).
a/5)	Klimatska naprava in toplovodno gretje BP (v celotnem obsegu).

Opomba: Upravljanje z opredeljenimi funkcijami, razen pod tč. a/1 zajetih funkcij dodatne osvetlitve delovnega področja BP (glej tč. 3.15 c) je obvezno omogočeno tudi iz VP.

Osvetlitev BP

Vsi svetlobni elementi BP so integrirani v namestitveno površino tako, da bistveno ne odstopajo od nje. Vir svetlobe so LED energetsko varčna svetlobna telesa.

Osnovno osvetlitev zagotavljajo s svetlobno propustnim pleksi steklom zaščitene luči, integrirane v strop. Omogočeno je uravnavanje različnih jakosti osvetlitve (najmanj zmerne in visoke). Ob odprtju drsnih vrat BP se samodejno vklopi najmanj ena (1), v prostoru vrat nameščena svetilka, ob odprtju zadnjih vrat pa osvetlitev BP na nivo zmerne jakosti, sočasno je zagotovljena možnost ročnega vklopa/izklopa. Razporeditev luči je takšna, da je ob izboru vseh razpoložljivih svetlobnih virov zagotovljena enakomerno učinkovita osvetlitev celotnega BP.

Dodatna osvetlitev delovnega področja obsega: najmanj ena (1), ≥ 20 W halogenskemu svetlobnemu elementu enakovredni LED luči ali druga preiskovalna luč, vgrajena v osrednjo strešno konzolo tako, da je snop žarkov razporejen ali pa ga je mogoče usmerjati na sprednjo polovico v BP nameščenih bolniških nosil (med glavo in pas) in najmanj ena (1) predhodni luči enakovredna luč nad delovno/odlagalno površino predelne stene.

Nočna osvetlitev predstavlja blago modro osvetlitev iz LED vira, upravljano s posebnim stikalom v okviru upravljanja osvetlitve.

Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja BP – splošno

Prezračevanje, ogrevanje in ohlajanje BP je urejeno preko povsem samostojnih sistemov ali sistemov, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih sistemov osnovnega vozila z medsebojno neodvisnim delovanjem, upravljanjem, nadzorom in krmiljenjem za BP.

Vsak posamezen sistem je zmogljiv, zanesljiv in zasnovan na način, ki zahteva minimalno potrebo po kroženju zraka. Posamezni elementi sistemov so nameščeni, glede na konstrukcijo zasnovo RV ter funkcionalnost sistema najbolj primernem mestu tako, da ne izstopajo v BP in ne zasedajo dodatnega prostora v njem, so zakriti in za delo nemoteči. Hrup, ki ga ustvarjajo ventilatorji sistemov na prvi in drugi stopnji delovanja ne presega zahtev »silent« izvedbe.

Odprtine sistemov za dovajanje zraka v BP so nameščene in če je potrebno zavarovane tako, da jih ni mogoče blokirati z opremo ali na katerikoli drug način, ki bi lahko povzročil pregrevanje sistema. Dovajanje zraka v BP je izvedeno na način, da tega občutno ni zaznati – zagotovljenih je zadostno število izpustnih šob in usmerjanje pretoka zraka, vpihovanje hladnega zraka je enakomerno porazdeljeno na celotnem obodu stropno oskrbovalnega centra, vse reže imajo možnost usmerjanja zračnega toka, ter možnost popolne zapore. Vpih toplega zraka je obvezno spodaj, izbira ustreznega načina uravnavanja toplote (gretje, klima) je samodejno, zgolj na podlagi vnosa želene temperature. Dodatno ima uporabnik možnost regulacije temperature brez uporabe klime (izklop klime).

UN: preko nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema, ki samodejno izbira med potrebo po ogrevanju, ohlajanju ali zgolj vzdrževanju izbrane temperature.

Sistema ogrevanja in klimatizacije sta sposobna vzdrževati temperaturo BP najmanj med 22° C in 25° C medtem, ko je temperatura okolice med – 20° C in + 32° C. Sistemi prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve standarda SIST EN 1789.

Sistem prezračevanja BP

Sistem prezračevanja BP predstavlja sistem, ki pri mirujočem RV omogoča popolno izmenjavo zraka v BP najmanj na tri (3) minute. Prezračevanje poteka preko sistemov za dovajanje svežega zraka, vzpostavljenih s strani ogrevalnega in ohlajevalnega sistema ter preko samostojnega sistema za dovajanje zraka v in odstranjevanje zraka iz BP. Samostojen sistem vključuje ventilator z dvosmernim delovanjem, ustrezno integriran (zunanji del ventilacije ne sme izstopati iz linije strehe!).

Na delovanje pogonskega agregata vezan sistem toplovodnega ogrevanja BP

Predstavlja sistem za povečanje temperature notranjosti BP, ki deluje na principu izrabljanja odpadne toplote medija (vode) sistema za ohlajanje pogonskega agregata RV. V ta namen je uporabljen dodatni, zmogljiv izmenjevalec toplote velikih volumnov. Dovajanje toplega zraka v BP poteka preko ene ali več vstopnih odprtin, nameščenih na spodnjem delu predelne ali stranskih sten. Omogočena je prednastavitev regulacije temperature najmanj v območju 17° C do 27° C.

Na delovanje pogonskega agregata neodvisen sistem ogrevanja BP

Predstavlja sistem za povečanje temperature notranjosti BP, ki deluje na principu samostojnega generatorja toplote iz pogonskega goriva, preko lastnega odjema. Dovajanje toplega zraka v BP poteka preko ene ali več vstopnih odprtin, nameščenih na spodnjem delu predelne ali stranskih sten. Omogočena je prednastavitev regulacije temperature najmanj v območju vsaj 17° C do 27° C.

Sistem ogrevanja BP ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja

V BP je vgrajen samodejno temperaturno reguliran električni grelec (230 V, 1800 W do 2300 W), s senzorjem za izklop ob pregrevanju (kot je npr. model Classic podjetja Ecomat 2000 ali model Termini 2100, podjetja Defa ali enakovredno) ali pa je ogrevanje zasnovano kot toplovodno ogrevanje v kombinaciji s pod tč. 2.23 Ogrevanje hladilne tekočine motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja opredeljenim sistemom. Električni grelec je priključen na zunanji 230 V vir napajanja. UN: preko OUIC-BP ali UNES-BP ali neposredno preko elementa upravljanja na samem grelcu. V slednjem je na razpolago dodatna, dobro vidna svetilka za signaliziranje vključenosti in delovanja grelca ter omogočeno uravnavanje delovanja grelca najmanj v dveh (2) prednastavljenih območjih.

Sistem hlajenja BP

Sistem ohlajanja BP predstavlja napravo, katere glavni namen je znižati temperaturo in vlažnost zraka v BP. Sistem zajame od VP neodvisno nadgradnjo klimatskega sistema, prirejenega za uporabo v BP. Nadgradnja vključuje samostojen dodatni kondenzator, uparjalnik in druge, za delovanje potrebne elemente klimatizacijskega sistema, priključene obvezno na samostojen kompresor osnovnega vozila. Dovajanje hladnega zraka v BP je preko odprtin, ki so razporejene enakomerno po stropu BP. Omogočena je prednastavitev regulacije temperature najmanj v območju 17° C do 27° C. Izvedba hlajenja v izvedbi razširitve- dodajanja elementov na sistem osnovnega vozila NI DOVOLJENO!

Opremljenost BP – splošno

BP je v celoti izdelan iz kakovostnih, lahkih, nerjavečih, visoko vzdržljivih materialov, ki:

a/1)	so vodno neobčutljivi, odporni na dezinfekcijska sredstva, kemikalije in korozijo;
a/2)	so neobčutljivi/odporni na praske, udarce in druge poškodbe;
a/3)	so absorptivni za nihanje in vibracije ter omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje;
a/4)	so težko vnetljivi, težko gorljivi;
a/5)	ne vsebujejo halogeniranih klorofluoroogljikovodikov in težkih kovin;
a/6)	so primerni za recikliranje.

Obloge sten, razen v obloge vdelanih predelov, namenjenih vgradnji namenskih modulov za namestitev medicinsko tehničnih naprav, opreme in drugega medicinskega materiala so enodelne izvedbe, izdelane iz umetnega gladkega materiala z visokim sijajem. Elementi notranjega interjerja pa so kompaktne izvedbe in v celoti izdelani iz umetnega, visoko odpornega materiala, ki zagotavlja nižjo težo od lesa, pri isti trdnosti in se ne ukrivlja.

Izvlečni predali, vratca in drugi elementi xxxx so opremljeni s kakovostnim okovjem, ki omogoča enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje ter učinkovito zadrževanje predalov/vratc v zaprtem in odprtem položaju. Okovje, spone, vodila, ključavnice in drugi vgrajeni elementi so namenjeni profesionalni rabi in so trdno vgrajeni. Ročaji so vdelani v čelno stranico predala/vratc, so enostavni za uporabo in opremljeni s ključavnico z zapiralom. Zapiranje izvlečnih predalov je urejeno tako, da je te mogoče zapreti zgolj na potisk, v vsakem primeru pa se ob morebitnem naletu potnika na predal, zaprejo samodejno.

Notranji deli BP so brez nevarnih grobih površin, ostrih robov in štrlečih delov, ki bi lahko povečali tveganje za nastanek poškodb potnikov. Zahteva se še posebej nanaša na elemente predelne stene in druge površine za katere obstaja možnost, da se jih potnik v BP, pri čelnem trčenju dotakne. Ti elementi so izdelani iz materiala, ki absorbira energijo ali pa so konstrukcijsko zasnovani tako, da se ob naletu potnika nanje bodisi umaknejo nazaj izza čelne (nosilne) površine ali se od nje odtrgajo ali zlomijo ali pa v znatni meri ukrivijo, ne da bi pri tem nastale nove nevarne oblike.

Medicinsko tehnične naprave in oprema so nameščene na/v originalnih (atestiranih) nosilcih, preostala oprema in pripomočki so varno pritrjeni ali na drug način zavarovani pred premikom. LN: na/v prostorsko funkcionalno izbranih, posebej namensko prirejenih lokacijah BP. Razporeditev in namestitev opreme je izvedena tako, da: ne ovira vstopanja/izstopanja v/iz BP; ne ovira njene uporabe in uporabe druge opreme; ne moti dela tima RV; je v primeru naglega zaviranja ali čelnega trčenja RV v največji meri zmanjšana možnost poškodb zaradi naleta potnikov na naprave, opremo in pripomočke. Natančno lokacijo namestitve posameznih enot naprav, opreme in pripomočkov se določi v dogovoru z naročnikom!

Zadnje površine sten za namestitev prenosnega EKG monitor/defibrilatorja, ventilatorja/respiratorja in aspiratorja ter njim pripadajoče in druge opreme, omogočajo poljubno pritrjevanje nosilcev na steno, so dovolj močne za nošenje celotne teže naprave in opreme, sam prostor pa je volumensko dovolj prostoren, da zagotavlja enostavno in hitro snemanje/nameščanje naprav in opreme iz/v nosilce in priklop na potrebne vire oskrbe. V ta namen so predvidene in izvedene potrebne inštalacije in ojačitve, prikazane naročniku v obliki skic ali tehničnih risb in slik.

BP ima vodoodporen pod. Ta je znotraj BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim nanosom, dodatno na vogalih brez vidnih spojev (v enem delu kot kad) povlečenim navzgor po celotni površini okrovov koles ter oblogah sten in omaric, do višine ≈ 70 mm. Vogali so obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo.

Naročnik ima možnost izbora barv in njihovih kombinacij za: stenske in talne obloge, omarice in njihova vratca ter oblazinjenje.

Ponudnik predloži tehnično risbo predelave v merilu 1:20 iz katere je razvidna izvedba, razporeditev in opremljenost celotne notranjosti BP RV s perspektiv vseh štirih (4) vertikalnih površin, stropa in tal. Tehnična risba mora vsebovati vse zahteve naročnika, odražati mora dejansko stanje vozila, zato je ta dokument eden izmed dokumentov, ki se uporablja pri ugotavljanju skladnosti vozila s strani naročnika ob prevzemu. Neustrezna ali napačno izrisane tehnične risbe so osnova za zavrnitev ponudbe.

V BP funkcionalno umeščeni elementi

Ogrevan predal ali drug ogrevan prostor za medicinski material. Volumen predala zagotavlja shranjevanje najmanj petih (5) plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml. Zagotovljena sta zajem znotraj predala razlite tekočine in digitalni prikaz temperature v notranjosti predala. Predal vzdržuje temperaturo 37° C (+/- 2° C) ali znotraj širšega območja prednastavljenih vrednosti. V primeru odstopanja v temperaturi za +/- 1,5° C od prednastavljene vrednosti, se vključi poseben svetlobni opozorilni signal, pri odstopanju večjem od +/- 3° C pa se vključi dodaten zvočni opozorilni signal, ki ga je mogoče začasno izklopiti za največ 60 min. LN: na iz BP lahko dostopni lokaciji. Sistem omogoča shranjevanje podatkov o gibanju temperature v predalu skozi časovno obdobje in možnost vpogleda v vrednosti za vsaj 14 dni..

Prostor za shranjevanje zajemalnih nosil. LN: na lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj.

Dodatni prostori (omarice, predali, police) za shranjevanje/odlaganje materiala, opreme in pripomočkov z odvzemom iz BP. LN: v oblogah pod stropom najmanj ene (leve ali desne) stene, po pretežnem delu razpoložljive dolžine.

Integrirana, radijsko vodena ura z digitalnim prikazom (vsaj ura), in min. velikostjo številk 20 mm.

Prostor za reševalne škarje. LN: po dogovoru z naročnikom.

Predal/nosilec za 3 škatle zaščitnih rokavic integriran v oblogo desne stene, na funkcionalnem mestu.. Okvirne dimenzije: predal/nosilec zaščitnih rokavic omogoča vstavljanje treh (3) škatel (ene nad ali poleg druge), okvirne širine 240 mm (+/- 20 mm), višine 130 mm (+/- 20 mm) in globine 80 mm (+/- 20 mm). Nosilec za razkužilo – dezinfekcijo rok volumna 500 ml. Potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN!

Elementi predelne stene BP

3.22.0 Ker je prostor na predelni steni omejen zaradi prehoda, je na levi strani za vozniškim sedežem nameščena omarica z najmanj petimi (5) predali od katerih je zgornji opremljen s ključavnico. Dimenzija omarice je prirejena situaciji tako, da razdalja med robom omarice in nosili omogoča še namestitev sklopljivega sedeža.

Zložljiv (preklopni) sedež je pritrjen na tla, za vzglavjem bolniških nosil. Sedež omogoča samodejno zapiranje sedišča v zloženem položaju; ima naslon za glavo; opremljen je z najmanj dvo- točkovnim varnostnim pasom; je celostno usklajen z notranjostjo BP; smiselno izpolnjuje druge, na sedeže BP nanašajoče se zahteve.
Pritrdišče za prenosni stol je nameščen na desno krilo zadnjih vrat.

Omarica ali drug namenski prostor za reanimacijski nahrbtnik, s predalom za droben material. Nameščen v spodnji del omarice na predelni steni, dno je zaščitena s plastjo kovinske prevleke. Prostor je s spodnje strani obložen z V2A ali enakovredno pločevino, robovi stranic so trpežne izvedbe. Na čelni strani je nameščena zapora v obliki varnostnega pasu s kovinsko zaponko. LN: na izpostavljeni lokaciji.

Elementi leve stene BP

Celotna površina osrednjega dela leve stene, od zgornjega roba nosil do cca 1700 mm – merjeno od tal, namenjena poljubnemu pritrjevanju opreme. Na steni se nahaja:

Prostor za namestitev medicinsko-tehnične opreme s stensko inštalacijo – stenski oskrbovalni center.

Prostor omogoča namestiti:

a/1)	Atestiran enodelni nosilec za naročnikov defibrilator (nosilec ni vključen) LN: dogovor z naročnikom
a/2)	Atestiran enodelni nosilec (nosilec ni vključen) za naročnikov ventilator/respirator WEINMANN Medumat Standard 2 – priklop (preko vtičnice) na centralni razvod kisika. LN: po dogovoru z naročnikom.
a/3)	Atestiran enodelni nosilec (nosilec ni vključen) za naročnikov prenosni aspirator WEINMANN ACCUVAC Rescue – priklop (preko vtičnice) na 12 V električno omrežje. LN: dogovor z naročnikom
a/4)	dva (2) aplikatorja kisika s priključkom za kisik in možnostjo regulacije ter nadzora pretoka kisika v območju 0 – 15 l na minuto. Priključek je opremljen z zamenljivim nastavkom (za tanko cevko) za aplikacijo kisika.

Stenska inštalacija. Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izzastenskem prostoru, priključki so vgrajeni v steno, neposredno ob ali na prostoru, namenjenem namestitvi medicinsko-tehnične opreme. Na lahko dostopni lokaciji je v izzastenski prostor speljana prazna, trda, gladka cev, notranjega premera ≥ 40 mm – vzpostavlja povezavo z lahko dostopno lokacijo znotraj stropne konzole. Stenska inštalacija vključuje:

b/1)	Poleg vtičnic potrebnih za oskrbo v RV trajno nameščene in prenosne medicinske opreme, dodatno dve (2) 12 V vtičnice 2 × Ø 12 mm.
b/2)	Poleg vtičnic potrebnih za oskrbo v RV trajno nameščene in prenosne medicinske opreme, dodatno ena (1) 230 V vtičnici (priklop na s strani pretvornika električne napetosti oskrbovano 230 V električno omrežje;
b/3)	Poleg vtičnic potrebnih za oskrbo v RV trajno nameščene in prenosne medicinske opreme, dodatno ena (1) standardizirana evro vtičnica za priklop kisika (DIN).

Omara (leva) za hrambo vakuumske blazine oziroma druge redkeje uporabljene opreme, se nahaja na levi strani od tal do višine nosil, dostop preko dveh vratc ob odstranjenih nosilih. Zgornji xxx xxxxxxx je po celotni dolžini opremljen z oprijemnim cevnim ročajem.

Elementi v predelu visoke strehe . Na levi strani povišane strehe se po celotni dolžini nahaja vsaj 5 predalov z dvižnimi vratci. od katerih je eden grelni. Izvedba z drsnimi vratci ni sprejemljiva.

Elementi desne stene BP

Zložljiv sedež. LN: v smeri vožnje, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789, s pritrditvijo, ki ne posega v svetli del prehoda. Sedež ima: po naklonu nastavljiv hrbtni naslon z oporo za glavo; po višini nastavljiv naslon za roko; integriran 3 točkovni varnostni pas; zložljivo in zamenljivo sedišče. Sedež je prevlečen v skaj ter testiran v skladu z zahtevanimi varnostnimi standardi. Celostno je usklajen z notranjostjo BP.

Delovno okolje na desni steni, ki omogoča osebju, da v sedečem položaju dostopa do (zahtevani elementi desne stene);

- nosilec zaščitnih rokavic (2 velikosti), nameščene v tipskem ohišju iz enakega materiala kot stenske obloge,

- ventil za dozacijo kisika z izvodom na stropu,

- zbiralnika za ostre in kužne odpadke,

- polica za pripravo zdravil ustrezne velikosti (š: min 18 cm x d: min. 40 cm.)

- polica z drobnim materialom (min. dve (2) polici, zaprte z drsnim steklom

- OUIC-BP - CAN BUS 7 palčni zaslon na dotik,

- upravljalna enota avtonomnega gretja (3.18)

- 2 predala za dokumentacijo, zaščitena z elastično mrežo.

Celotna izvedba mora biti izvedena funkcionalno, ergonomsko, tako da so vsi elementi na dosegu roke, dostopanje do njih je možno med vožnjo ob uporabi varnostnega pasu. Na desni strani mora biti nameščena predpriprava za kasnejšo namestitev tabličnega računalnika (lahko tudi v obliki cevnega držala).

Delovno območje mora biti dodatno osvetljeno s fleksibilno bralno lučko.

Prostor za namestitev dveh kisikovih jeklenk 10l. Jeklenki sta nameščeni v prostoru za desnim sedežem BP, v posebne namenskem gibljivem nosilcu. Omogočen je pomik jeklenk na zunanjo stran RV, zaradi lažje menjave. Jeklenki sta zaprti, obvezno okence za nadzor jeklenk.. LN: na skrajno zadnjem delu desne stene.

Elementi na stropu BP

Stropna konzola – stropni oskrbovalni center. Ključni elementi stropa so zajeti v okviru dolge stropne konzole, nameščene nad pretežno dolžino bolniških nosil. Konzola je zasnovana tako, da omogoča naknadno pritrjevanje opreme in zajame:

Ročaje za oprijem. Najmanj en (1) vzdolžni, po celotni dolžini bolniških nosil. Zagotovljena je trdna pritrditev ročajev.
Nosilec za najmanj tri (3) infuzijske plastenke volumna 500 ml, s fiksacijo za omejitev gibanja.

c/1	Izvod kisika v povezavi z regulatorjem na delovni polici.

. Dva zvočnika

Z drugimi sistemi povezana oprema

tč. 3.15 Osvetlitev BP;

tč. 3.17 Sistem prezračevanja BP;

tč. 3.21 Sistem hlajenja BP.

Elementi na tleh BP

Predpriprava za kasnejšo montažo poljubnega sistema nosil, tako mehanskega, kot tudi elektro-hidravličnega

MEDICINSKO TEHNIČNA OPREMA

zap. št.	št. enot	A	OPREMA
		B	DODATNI KRITERIJI, OPIS
		C	PRIPOROČEN TIP OPREME
4.2	1 ×	A
		B
		C
4.3	1x	A	Kisikov sistem, ki ga sestavljata dve (2) 10 l kisikovi jeklenki z ventili, razvodom in odjemnimi mesti.
4.3	1 ×	A	Reševalne škarje v kvaliteti enaki ali boljši kot npr Wero Safety Boy (nameščene v BP)

PRILOGA 7

VZOREC POGODBE

NAROČNIK
Naziv in sedež	ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Xxxxxx xxx 0 0000 Xxxxxxx
ID št. za DDV	SI 88946347
Matična št.	5500931000
Poslovni račun	XX00 0000 0000 0000 000 (UJP)
Faks	00 00 00 000
Telefon	00 00 00 000
Elektronska pošta	xxxx@xx-xxxxxxx.xx
Skrbnik/nadzornik	Xxxx Xxxxxx, mag. posl. in ekon. ved Xxx Xxxxx, vodja reševalne službe
Podpisnik	Xxxxxx Xxxxxxxxx, dr. med. spec.

IZVAJALEC
Naziv in sedež
ID št. za DDV
Matična št.
Poslovni račun
Faks
Telefon
Elektronska pošta
Skrbnik/nadzornik
Podpisnik

sklepata naslednjo

POGODBO O

DOBAVI »REŠEVALNEGA VOZILA« št. JNNRV_25/2021

SPLOŠNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila za dobavo »REŠEVALNEGA VOZILA« po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročilu – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017, Uradni list RS, št. 14/2018, 69/2019 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/2019), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, dne ______________.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih predmetnega javnega naročila. Vsi elementi, zahtevani v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila in predložena ponudbena dokumentacija izvajalca, so sestavni del te pogodbe in so priloženi k pogodbi.

PREDMET POGODBE

člen

Predmet pogodbe je dobava, dostava, prevzem vozila in druge opreme za potrebe reševalne službe ZD Domžale, preizkus delovanja predmetnega javnega naročila, predaja vseh zahtevanih dokumentov, certifikatov in navodil, usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih, garancijsko vzdrževanje vključno s preventivnimi pregledi, servisiranjem in odpravo napak ter izvedba drugih aktivnostih po pogojih te razpisne dokumentacije za potrebe ZD Domžale, upoštevajoč tehnične specifikacije, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Vsa aktivnosti se izvedejo skladno s pogoji te pogodbe in z razpisno dokumentacijo.

VREDNOST POGODBE in PLAČILNI POGOJI

člen

Pogodbena vrednost naročila znaša __________________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV.

Pogodbena cena je fiksna in vključuje naslednje stroške izvajalca: stroške dobave opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki; stroške pakiranja in embalaže; stroške carinjenja, stroške transporta, zavarovanja do prehoda lastništva, stroške predelave, stroške homologacije, vse stroške povezane z ogledom predstavnikov naročnika na lokaciji predelave vozila, stroške preizkusa delovanja vse opreme, predajo vse ustrezne dokumentacije (tehnične dokumentacije, a-testov, navodil za uporabo, vzdrževanje, garancijskih listin idr.), izobraževanje uporabnikov, garancijsko vzdrževanje, preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe ter servisiranje opreme po pogojih razpisne dokumentacije v garancijskih rokih skladno z razpisno dokumentacijo ter stroške vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo naročila, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

Ponudbena vrednost je oblikovana po pariteti DDP naročnik Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

Če se v času zamude dobavitelja zniža cena opreme, ki je predmet te pogodbe, plača naročnik namesto pogodbene cene ustrezno znižano ceno.

Če se izkaže, da izvajalec opremo, ki je predmet razpisa, drugim naročnikom ponuja po ugodnejši ceni, kot jo je ponudil naročniku, mora enako ravnati tudi v odnosu do naročnika in mu ne sme ponuditi dražje opreme.

člen

Po uspešno opravljenem prevzemu in podpisanem zapisniku o prevzemu bo izvajalec naročniku izstavil račun, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost skladno s to pogodbo in pogoji razpisa na izvajalčev račun št. ___________________ pri ___________________ v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Priloge k računu so naslednje: Zapisnik o prevzemu, dobavnica, garancijske listine in finančna zavarovanja idr. zahtevani dokumenti skladno z razpisnimi pogoji.

V primeru reklamacije se plačilo izvede v roku 8 dni po rešitvi reklamacije, rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor naročnik računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zaračunati zakonsko določene zamudne obresti.

KAKOVOST BLAGA

člen

Izvajalec zagotavlja, da:

je oprema, ki je predmet pogodbe, kakovostna in deluje brezhibno;
je oprema, ki je predmet pogodbe, brez stvarnih napak ter brez pravnih napak;
je oprema, ki je predmet pogodbe, skladna z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa zakonodaja Evropske unije (certificiranje s CE);
lastnosti opreme, ki so predmet pogodbe, popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam v razpisni dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji;
lastnosti opreme, ustrezajo namenu, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam, določenim na blagu oz. v tehničnih navodilih za uporabo in vzdrževanje te opreme.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročnik pridobil vse pravice, vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, vezane na opremo.

Izvajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku. Naročnik bo prevzel samo opremo, ki je bila po končani izdelavi testirana po predpisih proizvajalca. Atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo naročniku istočasno z dobavo. Kakršnekoli spremembe na taki opremi lahko opravi izvajalec le s soglasjem naročnika.

Izvajalec mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

NAČIN DOBAVE

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku dostavil opremo na lokacijo Mestni trg 2, 1230 Domžale do dne 06. 12. 2021. Izvajalec bo dostavil opremo v predhodno dogovorjenem terminu z naročnikom. Terminski načrt za izvedbo pogodbenih obveznosti izdela ponudnik, ki ga uskladi z naročnikom, ter postane sestavni del pogodbe.

Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano pri naročniku Zdravstveni dom Domžale, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxx.

Izvajalec pride v zamudo, če reševalnega vozila ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

dogodki, ki so posledica višje sile,
prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,
v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati).

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Obveznosti izvajalca so tudi naslednje:

dobava opreme in izvedba vseh potrebnih aktivnosti skladno z zahtevami naročnika v razpisnih pogojih in po tej pogodbi;
izvedba vseh potrebnih aktivnosti za vzpostavitev polnega delovanja predmeta javnega naročila;
naročnika obvestiti o eventualnem datumu predelave vozila,
naročniku omogočiti vpogled v izvedbo vseh del ter upoštevati zahteve in navodila naročnika;
usposabljanje zadolženih delavcev naročnika za vzdrževanje opreme, za varno uporabo in samostojno ravnanje s predmetom javnega naročila;
izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo, vezano na opremo;
naročniku omogočiti razmere za izvedbo preizkusa kakovosti opreme na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način;
izvajalec se zavezuje, da bo ravnal v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov in ne bo nepooblaščeno kopiral kakršnihkoli podatkov o pacientu in naročniku;
nudenje v času trajanja garancijskega roka potrebno pomoč za ravnanje z opremo predmetnega javnega naročila;
na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršiti dopolnitve in spremembe do tedaj dobavljene opreme oz. del, če se ugotovi, da je izvajalec pomanjkljivo opravil obveznosti glede na zahteve naročnika.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Obveznosti naročnika so naslednje:

zagotoviti pogoje izvajalcu, da nemoteno izpelje vse aktivnosti skladno s pogodbo;
zagotoviti prisotnost osebja, ki bo uporabljalo opremo, na izobraževanjih oz. usposabljanjih;
zagotoviti plačilo za izvedena dela skladno s pogodbo.

PODIZVAJALCI

Izvajalec bo predmet javnega naročila izvajal s podizvajalci, navedenimi v Obrazc(u)ih Podatki o podizvajalcih (Priloga 2).

Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

(če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

PREVZEM

člen

Izvajalec pred dostavo opreme skrbnika pogodbe in pooblaščeno osebo naročnika obvesti o eventualnem datumu in času dostave opreme ter datumu pričetka del po pogodbi. Če je potrebno, izvajalec predloži podatke tudi o transportni enoti proizvodov in strokovna priporočila za izvedbo prevzema.

Xxxxxxxxxx prevzem in kakovostni pregled vse opreme se opravi takoj, ko je to po normalnem teku možno.

Dobavljena oprema mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti in zahtevam naročnika. Pooblaščeni predstavnik naročnika ali strokovna komisija opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
z meritvami, testiranji in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji proizvajalca/predelovalca in s tehničnimi zahtevami naročnika.

Če je potrebno glede na obseg in zahtevnost opreme, opravi preizkus testiranja opreme pooblaščeni predstavnik izvajalca ob prisotnosti pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan dobavitelja in naročnika. Pooblaščena oseba naročnika ali strokovna komisija potrdi ustreznost s podpisom v Zapisniku o prevzemu.

Če se pooblaščeni predstavnik naročnika ali strokovna komisija odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora izvajalec omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih (po potrebi) ter s svojimi napravami in pomožnim materialom. Če izvajalec ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih (po potrebi) ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za naročnika nosi naročnik, z neugodnim izidom za naročnika pa izvajalec. Stroške ponovne ponovitve preizkusa ustreznosti opreme, v kolikor se ugotovi neskladje rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem opreme, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca/predelovalca, v tej pogodbi in razpisnih pogojih, nosi izvajalec. Pregled ponovne ustreznosti se izvede na zahtevo pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije.

Količinski prevzem se opravi po prevzemu opreme, takoj ko je to po normalnem teku možno. V kolikor naročnik ugotovi odstopanja opreme od razpisnih pogojev ali napake pri kateremkoli kosu opreme o tem obvesti izvajalca.

Naročnik ima pravico:

od izvajalca zahtevati odpravo odstopanj ali napak na stroške izvajalca (takoj ali v dogovorjenem roku) bodisi z zamenjavo celotne opreme ali dela opreme po pogojih, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje in tej pogodbi;
zavrniti opremo deloma ali v celoti, pri čemer izvajalec preide v zamudo deloma ali v celoti,
za takojšen odstop od pogodbe deloma ali v celoti.

V kolikor izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je določil naročnik, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen po tej pogodbi in unovčiti finančno zavarovanje. V primeru nezmožnosti odprave napak je izvajalec dolžan zagotoviti novo opremo ali del opreme, garancijski rok pa teče z dnem sprejetja novega zapisnika o prevzemu. Če izvajalec preide v zamudo, si naročnik pridržuje pravico za obračun pogodbene kazni po tej pogodbi in za unovčenje finančnega zavarovanja. V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil, vrnitev že dobavljene opreme bo izvedel na lokaciji naročnika in unovčil finančno zavarovanje.

V kolikor naročnik naknadno ugotovi morebitna odstopanja, pripravi zapisnik in ga posreduje izvajalcu. Naročnik v tem primeru lahko ravna po tem členu.

Ustreznost količinskega prevzema se dokazuje z Zapisnikom o količinskem prevzemu in podpisano dobavnico.

člen

V kolikor naročnik ugotovi, da oprema in izvedena dela, ne ustrezajo opremi in delom oz. aktivnostim v ponudbi oz. niso v celoti skladna z določili te pogodbe in specifikacijami, jih bo naročnik zavrnil, pri čemer dobavitelj preide v zamudo. Zavrnitev mora biti pisno utemeljena s strani pooblaščene osebe naročnika ali strokovne komisije naročnika ter razlogi zabeleženi v zapisniku o prevzemu. V tem primeru ima naročnik pravico, da ravna po 10. členu te pogodbe. Enako velja, če bo ugotovljena neskladnost za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen. Zavrnitev bo označena v zapisniku o prevzemu.

člen

Če se izkaže, da dobava opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

člen

Pogodbeni stranki soglašata, da če se po opravljenem prevzemu izkaže, da kakovost opreme zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili in razpisnimi zahtevami, bosta za reševanje reklamacije uporabljali določbe Obligacijskega zakonika. Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki. Naročnik pripravi zapisnik in ga posreduje dobavitelju.

člen

Ustreznost prevzema se dokazuje z Zapisnikom o prevzemu, ki ga podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. K Zapisniku o prevzemu morajo biti priloženi tudi naslednji dokumenti: 1.) podpisana dobavnica, 2.) podpisane in potrjene garancijske listine za posamezno opremo, 3.) tehnična dokumentacija proizvajalca in navodila za uporabo ter osnovno vzdrževanje opreme, 4.) vsa potrebna dokumentacija za registracijo vozila, 5.) izvršnica za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, 6.) drugi dokumenti po pogodbi in razpisnih pogojih (atesti, certifikati idr.).

člen

Dobavitelj je dolžan na lastne stroške ne glede na to, da je bil prevzem opravljen, odpraviti ugotovljeno neskladnost oz. pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del opreme ali dokument, opraviti dodatno aktivnost, če je pooblaščena oseba naročnika ali strokovna komisija v presoji ocenila, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oz. manjše odstopanje. Naročnik določi rok za odpravo neskladja.

člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se za končni prevzem šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembnem kraju po pogodbi, podpisanem zapisniku o prevzemu, dobavnici ter predloženih vseh potrebnih dokumentih po pogodbi in razpisnih pogojih. Vsi dokumenti postanejo predmet te pogodbe. Od datuma podpisa Zapisnika o prevzemu prične teči garancijski rok.

GARANCIJA, ODPRAVA NAPAK, SERVISIRANJE in VZDRŽEVANJE

člen

Garancijski rok prične teči od dneva končnega prevzema. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem prevzema novega blaga, kar se potrdi z zapisnikom. Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme garancijski rok teči znova, za kar je izvajalec dolžan predložiti nov garancijski list. Izvajalec se obvezuje, da bo vgrajeval samo originalne nadomestne dele.

Izvajalec zagotovi za predmetno javno naročilo naslednje garancijski roke:

za osnovno vozilo	min. garancijski rok proizvajalca 24 mesecev oz. do 200.000 km	ali se ponudi _________ mesecev
za predelavo (nadgradnjo)	min. garancijski rok 24 mesecev	ali se ponudi _________ mesecev
za vgrajeno tehnično opremo	min. garancijski rok 24 mesecev	ali se ponudi _________ mesecev
za prerjavenje	min. garancijski rok proizvajalca 60 mesecev	ali se ponudi _________ mesecev
Za posamezne dele opreme/instrumente/potrošni material ipd. so garancijski roki skladni s proizvajalčevimi garancijskimi roki. Izvajalec predloži seznam, iz katerega so ti roki razvidni.

Garancija se dokazuje z garancijskimi listinami proizvajalca, tudi za vse ostale elemente, za katere zagotavlja garancijo proizvajalec vozila ali proizvajalec drugih elementov (kot so za akumulator, za tovarniško vgrajene potrošni material, audio opremo, pnevmatike, na kupljene originalne nadomestne dele, na originalne nadomestne dele, vgrajene pri garancijskih popravilih idr.), v katerih so zapisani garancijski rok in drugi obvezni pogoji garancije. V kolikor ponuja proizvajalec ali prodajalec daljši garancijski rok in ugodnejše pogoje garancije, kot jih zahteva naročnik, potem naročnika obravnava enakovredno kot ostale potrošnike in mu ponudi enake pogoje. Izvajalec predloži dokazila.

V obdobju garancije izvajalec zagotavlja preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, in niso nastale po krivdi naročnika. To pomeni, da mora izvajalec v času trajanja garancijske dobe zagotavljati na lastne stroške servisno podporo in potrebno vzdrževanje, ki vključuje tudi redne preventivne servise in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo rezervnih delov. Vsi potrebni stroški za odpravo neskladij (stroški dela, drobnega potrošnega materiala, potni stroški, dnevnice idr.) v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. Izvajalec bo odpravil oz. popravil, zamenjal okvarjeni del ter odpravil vsa neskladja v dogovorjenih rokih.

Dobavitelj izjavlja v imenu proizvajalca, da ne glede na predelavo vozila veljajo pogoji garancije in garancijski roki za vozilo po pogojih proizvajalca. Garancijska listina se predloži tudi za predelano vozilo in vgrajeno tehnično opremo. Predelovalec reševalnega vozila je (naziv podjetja, naslov): ______________________________________________.

Garancija za medicinsko opremo se dokazuje z garancijskimi listinami proizvajalca.

člen

Izvajalec mora naročniku sam ali s pooblaščenim serviserjem zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter naročniku omogočati najkrajši odzivni čas in čas popravila skladno s pogodbo.

Izvajalec zagotavlja odpravo okvar oz. napak v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Za čas obvestila se šteje trenutek, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi. V kolikor se izvajalec ne odzove ali ne odpravi napake v pogodbenih rokih in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem pooblaščenem serviserju na stroške izvajalca ali/in do obračuna pogodbene kazni po tej pogodbi ali/in do unovčenja finančnega zavarovanja.

Ne glede na predhodni odstavek se pogodbeni stranki lahko naknadno dogovorita za daljši rok odprave napake, v kolikor bi se na opremi ali posameznem kosu opreme pojavila okvara, ki je v predvidenem času ne bi bilo mogoče odpraviti. Ostala pogodbena določila glede pogodbene kazni se v tem primeru vežejo na nov dogovorjeni rok med pogodbenimi strankami. V tem primeru se garancijski rok lahko podaljša za čas popravila.

V kolikor napaka ni odpravljena v skupnem roku 45 dni po preteku roka za odpravo napake ali gre za skrito napako ali se enaka napaka na opremi ponovi najmanj trikrat ali napake ni možno odpraviti, je izvajalec dolžan glede na zahtevo naročnika opremo oz. njene dele zamenjati za novo, enako, ki brezhibno deluje, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v roku, ki ga določi naročnik, na lastne stroške, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Garancijska doba za zamenjano opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjane opreme oz. dela. V kolikor naročnik utrpi škodo, ima pravico do obračuna pogodbene kazni po tej pogodbi ali/in do unovčenja finančnega zavarovanja.

člen

Izvajalec zagotavlja pooblaščen servis, ki ga bodo izvajali naslednji serviserji:

Zap. št.	POOBLAŠČENI SERVISER	PODJETJE (Naziv in naslov)	IME IN PRIIMEK SERVISERJA	E-NASLOV	TELEFONSKA ŠT.
1	Za vozilo - v bližini naročnika
2	Za nadgradnjo (predelavo)
3	Za medicinsko opremo

Servis je zagotovljen v Sloveniji. Mreža pooblaščenih servisov v Sloveniji - Seznam pooblaščenih servisov – dobavitelj predloži ponudbi/pogodbi. Izvajalec predloži potrdilo proizvajalca opreme, da je izvajalec pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor izvajalec nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo poteku garancijskega roka zagotavljal preventivno vzdrževanje, popravila oz. servis, nadomestne dele za čas življenjske dobe oz. najmanj za obdobje ____________. V primeru neizpolnitve obveznosti, je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

FINANČNA ZAVAROVANJA

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe naročniku predložil podpisano, overjeno in žigosano izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini __________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV v EUR) z veljavnostjo še najmanj 180 dni od končnega prevzema predmetnega javnega naročila.

Naročnik ima pravico unovčiti izvršnico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopiti od pogodbe v primeru nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca po tej pogodbi in razpisnih pogojih. V kolikor izvajalec ob sklenitvi pogodbe naročniku ne bo predložil izvršnice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo nove izvršnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove izvršnice, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stroške morebitne unovčitve izvršnice krije izvajalec.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika, predložil podpisano, žigosano in overjeno izvršnico za odpravo napak v garancijski dobi v višini ______________ EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV v EUR) z veljavnostjo še najmanj pet (5) dni po preteku garancijskega roka po pogodbi, kar je tudi pogoj za plačilo računa.

Izvršnico za zavarovanje napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, ki bi se pojavile v garancijskem roku, v kolikor dobavitelj ne bo izvajal garancijskih obveznosti skladno s pogodbo, ter za poplačilo morebitne nastale škode.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pod istimi pogoji. V primeru, da ne zagotovi zahtevane nove garancije, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

člen

Unovčenje finančnega zavarovanja izvajalca ne odvezuje od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

POGODBENA KAZEN

člen

V kolikor izvajalec ne dobavi ali zamenja pogodbeno dogovorjenega blaga ali odpravi napak ali ne izpolni obveznosti v rokih, določenih po tej pogodbi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, si naročnik pridrži pravico za obračun pogodbene kazni za vsak rok posebej v višini 0,5 % od pogodbene vrednost z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15 % (petnajst odstotkov).

Če škoda zaradi neizpolnitve v posameznem primeru presega največjo vrednost pogodbene kazni, določene v tej pogodbi, ima naročnik pravico do popolne odškodnine, lahko unovči finančno zavarovanje in lahko razdere pogodbo.

člen

Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če izvajalec pogodbenih obveznosti ni izvedel v rokih.

člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

ODSTOP OD POGODBE

člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec(u):

postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
naročniku v roku 5 (petih) dni po Zapisniku o prevzemu ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,
če se zaradi neizpolnitve doseže maksimalna pogodbena kazen (oz. v primeru unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti),
ne izpolni predmetnega javnega naročila v pogodbeno dogovorjenem roku,
neutemeljeno zavrne naročilo, odstopi od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oz. nepravilno opravi dobavo,
ne izpolnjuje oziroma ne spoštuje pogojev, določenih s to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju obveznosti s strani izvajalca pogodbo razdre, o čemer mora pisno obvestiti izvajalca. Pogodba se razdre z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe ali z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

Zaradi kršitve pogodbenih obveznosti lahko katerakoli od pogodbenih strank odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Prekinitev zaradi višje sile, kazensko ne bremeni nobene od udeleženih strank te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo ali razveljavitev pogodbe, če nastopijo objektivne okoliščine, ki onemogočajo uresničevanje te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta podatke, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, razen tistih, ki se po veljavni zakonodaji štejejo kot podatki oz. informacije javnega značaja, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju je poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škod.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, predsedniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

SOCIALNA KLAVZULA

člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

POOBLAŠČENE OSEBE

člen

NAROČNIK
	IME in PRIIMEK	e-naslov	Telefonska št.
POOBLAŠČENA OSEBA
SKRBNIK POGODBE
IZVAJALEC
POOBLAŠČENA OSEBA
SKRBNIK POGODBE

VELJAVNOST POGODBE

člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem, ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

DRUGE DOLOČBE

člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno, v kolikor to ne bo možno, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki nisi posebej opredeljene s to pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

člen

Ta pogodba je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank prejme po dva (2) izvoda.

NAROČNIK		IZVAJALEC

V/na , dne		V/na , dne
Ime in priimek:		Ime in priimek:
Žig in podpis:		Žig in podpis:

Priloge kot sestavni del te pogodbe:

Razpisna dokumentacija.
Ponudbena dokumentacija v celoti z vsemi ustreznimi prilogami oz. obrazci.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ___________________, predložena dne________________________.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini _____________________, predložena dne ___________________________.

PRILOGA 8

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Javno naročilo za nakup »REŠEVALNEGA VOZILA«

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:……………………………………………………......................................

Ulica:……………………………………………………………………………………………….

Poštna številka in kraj:………..………………………………………………………………….

ID za DDV:…………………………………………………………………………………………

Podatki o zakonitem zastopniku:

Zakoniti zastopnik:……………………………………………………………………………..

Naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………..............

Matična številka (EMŠO):……………………………………………………………………..

Zakoniti zastopnik:……………………………………………………………………………..

Naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………...

Matična številka (EMŠO):……………………………………………………………………..

V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva obrazec, je potrebno na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.

Ponudnik naročniku, Zdravstvenemu domu Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, za potrebe predmetnega javnega naročila:

daje pooblastilo, da od ministrstva, pristojnega za pravosodje pridobi podatke, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v ZJN-3,
potrjuje, da je seznanjen, da mora naročnik za preverjanje poravnanih prispevkov in davkov vložiti »Vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja«, in sicer na pristojni davčni urad, ki je^⁴

(ponudnik navede natančen naslov svojega pristojnega davčnega urada)

………………………………………….. Žig: Kraj in datum:…………….

(podpis zakonitega zastopnika)

.………………………………………….. Žig: Kraj in datum:…………….

(podpis zakonitega zastopnika)

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

Kazenska evidenca

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

POTRDILO IZ KAZENSKE

EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Javno naročilo za nakup »REŠEVALNEGA VOZILA«
PODATKI O PRAVNI OSEBI
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Vrsta evidence in državni organ, pri katerem se evidenca vodi (izpolniti samo v primeru, da se podatki ne nahajajo v kazenski evidenci, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje)
Matična številka: \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|	Identifikacijska številka za DDV: SI \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|
Potrdilo se izdaja (namen izdaje potrdila): Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila

Kraj in datum:

……………………

Žig in podpis pooblaščene osebe

………………………………….

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

Kazenska evidenca

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

POTRDILO IZ KAZENSKE

EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Javno naročilo za nakup »REŠEVALNEGA VOZILA«

PODATKI O FIZIČNI OSEBI – ZAKONITEM ZASTOPNIKU

Ime in priimek:

Naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka):

……………………………………………………………………………………………………….

Naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka):

………………………………………………………………………………………………………

Datum in kraj rojstva:

Občina rojstva, država rojstva:

Državljanstvo:

EMŠO:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Dekliški priimek

Vrsta evidence in državni organ, pri katerem se evidenca vodi

(izpolniti samo v primeru, da se podatki ne nahajajo v kazenski evidenci, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje)

Potrdilo se izdaja kot priloga k prošnji za (namen izdaje potrdila):

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila

Kraj in datum:

…………………… Žig in podpis

……………………………

VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Priloga 9

DOLŽNIK ___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU ZRAVSTVENI DOM DOMŽALE

ime ali firma

Xxxxxx xxx 0, 1230 Domžale

sedež ali poslovni naslov

88946347

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti obrestna mera

na podlagi finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po Pogodbi o dobavi »reševalnega vozila« št. JNNRV_25/2021

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

2. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

3. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku datum podpis odgovorne osebe

VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Priloga 10

DOLŽNIK ___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU ZRAVSTVENI DOM DOMŽALE

ime ali firma

Xxxxxx xxx 0, 1230 Domžale

sedež ali poslovni naslov

88946347

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti obrestna mera

na podlagi finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku po Pogodbi o dobavi »reševalnega vozila« št. JNNRV_25/2021

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

2. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

3. _________________________________________________________________________

firma sedež TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku datum podpis odgovorne osebe

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanj korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB2) podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PREDMETNO JAVNO NAROČILO: »REŠEVALNO VOZILO«

(po postopku oddaje naročila male vrednosti, interna številka javnega naročila JNNRV_25/2021)

PODATKI O PONUDNIKU:

(Opomba: potrebno je vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju ali drugem pravnem subjektu, ki nastopa v postopku javnega naročanja).

Naziv: _____________________________________________________________________

Sedež (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika: ___________________

Št. vpisa v sodni register (št. vložka): ______________

Matična št.: _________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;
za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe, matična številka oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru, in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstico v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Zap. št.	Ime in priimek/naziv pravne osebe	Xxxxxx prebivališča/sedež pravne osebe	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
…

POVEZANE DRUŽBE

(Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

naziv in naslov povezane družbe;
vrsta povezave in/ali delež lastništva

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

Zap. št.	Naziv povezane družbe	Vrsta povezave/delež lastništva
1.
2.
3.
…

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

(Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo)

Izjavljamo, da s ponudnikom __________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

S podpisom te izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj: __________________ Ime in priimek zakonitega zastopnika

Datum: _________________ ______________________________

Podpis zakonitega zastopnika ________________________

Žig

1 Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxXxxxxxxx.xx poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

Evidence of absence of conviction for legal persons and
Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

2 Obrazec Podatki o podizvajalcu se izpolni smo v primeru izvedbe del s podizvajalci. Obrazec se mora izpolniti za vsakega od podizvajalcev, ki sodeluje pri izvedbi del s ponudnikom. Potrebno priložiti tudi pogodbo ponudnika s podizvajalci.

3 Potrebno priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo o poslovnem sodelovanju).

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxx

tel.: (00) 0000000, faks: (00) 0000000, ID za DDV: SI88946347, matična št.: 5500931,

poslovni račun: 01223-6030279918

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Po postopku naročila male vrednosti

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Pravna podlaga

2. Predmet javnega naročila

3. Sodelovanje

4. Dopustna ravnanja naročnika

5. Uporaba jezika

6. Dodatna pojasnila

7. Izpolnitev, priprava in način oddaje ponudbe

8. Pogoji za sodelovanje

9. Sprememba, umik ponudbe in dopustna dopolnitev ponudbe

10. Varovanje podatkov

11. Veljavnost ponudbe

15. Pravno varstvo

SESTAVNI ELEMENTI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

SPLOŠNE ZAHTEVE

Nujno reševalno vozilo – tip B (v nadaljevanju RV) je namenjeno izvajanju intervencij predbolnišnične nujne medicinske pomoči (NMP).

RV skladen minimalno z zahtevami standarda SIST EN 1789:2007++A2:2015, Medicinska vozila in pripadajoča oprema – RV (v nadaljevanju SIST EN 1789), za tip B.

Dodatno vgrajena, na osnovno vozilo nanašajoča se oprema izpolnjuje zahteve Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil – je ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski karton; RV je homologirano za namen specialnega RV tip B.

Svetlobna opozorilna signalizacija je izdelana v skladu z zahtevami ECE-R 65 (dokazovanje s predložitvijo kopije certifikata).

RV razpolaga z vsemi dokazili o skladnosti s standardom SIST EN 1789 – tip B. Prijavi na razpis je potrebno predložiti:

V primeru, da ponudnik ne predloži vse, v tč. 1.5 opredeljene dokumentacije ali pa je ta neustrezna, se ponudba oceni kot neustrezna!

Izjava proizvajalca osnovnega vozila iz tč. c dokazuje:

Ob predaji RV dobavitelj naročniku dodatno predloži:

Dokazovanje kakovosti ob prijavi na razpis

RV izpolnjuje v nadaljevanju opredeljene zahteve ter razpolaga z opisano opremo.

Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne (najmanj 2 × za vsako stran).

Asistenca za pomoč pri vzvratni vožnji in parkiranju

ZAHTEVE ZA VOZILO

Splošne zahteve

Dodatno vgrajeni električni potrošniki so vključeni v osrednji računalniškim sistem za krmiljenje in nadzor dodatno vzpostavljenega električnega omrežja RV (CAN-Bus – Controlled Area Network)

Dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote ali druga tehnična oprema so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV.

RV je v celoti pobarvano v barvi RAL 1016 (razen odbijačev, ogledal in bočnih letev. Osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.

Izvedba osnovnega vozila

Zasnova RV

Mere RV

Notranje mere BP

Masa v stanju pripravljenem za vožnjo

Minimalno zahtevana nosilnost/transportna zmogljivost

Skupna masa

Največja tehnično dovoljena masa

Razporeditev teže

Podvozje

Vzmetenje

Zavorni sistem

Kolesa

Pogon

Menjalnik

Podporno varnostni sistemi

RV ima sledeče podporno-varnostne sisteme:

Sistem proti blokiranju koles.

Elektronsko porazdelitev zavorne sile.

Sistem za uravnavo pogonskega zdrsa.

Elektronski stabilizacijski sistem.

Elektronsko zaporo diferenciala.

Pogonski agregat

Hitrost

Zmogljivost – pospeški

Sistem za kontinuiran tek motorja

Ogrevanje hladilne tekočine motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja

Alternator

Akumulator

Vzvratna ogledala

Zaščita podvozja

Izpušna cev

Vleka RV

Rezervno kolo

Standardna oprema osnovnega vozila

Voznikov in sovoznikov sedež: nastavljiv vzdolžno, po višini, hrbtno; z dobrim oprijemom za telo in naslonom z ledveno oporo; z varnostnim naslonom za glavo, nastavljivim po višini; z nasloni za roke, nastavljivim po višini; s tritočkovnim varnostnim pasom.

Zračni vreči za voznika in sovoznika.

Servo volan – hidravličen, nastavljiv po višini in globini.

Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.

Halogenski žarometi z nastavitvijo višine snopa iz kabine.

Integrirane luči za meglo spredaj in zadaj;

Smerne luči v zunanjih vzvratnih ogledalih.

Električni pomik stekel (pomik stekla desnih vrat je mogoč tudi z voznikovega sedeža).

Atermično, ogrevano vetrobransko steklo.

Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.

Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.