OBČINA ROGATEC Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Številka: 430-0001/2014 Datum: 21.1.2014
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
za izbiro izvajalca/cev za operacijo:
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
Januar, 2014
OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec • Slovenija • telefon: x000 (0)0 000 00 00 • telefax: x000 (0)0 000 00 00 e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx • xxx.xxxxxxx.xxx • ID: (SI) 47348429 • MS: 5883938 • TRR: 01307-0100004165
Številka: 430-0001/2014 Datum: 21.1.2014
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik:
OBČINA ROGATEC,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ki jo zastopa župan Xxxxxx XXXXXXX,
matična številka: | 5883938000, |
ID za DDV: | SI47348429, |
telefon: | 00 000 00 00, |
faks: | 03 812 10 12, |
oddaja javno naročilo po odprtem postopku in vabi k predložitvi ponudbe za izvedbo javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je razdeljeno
na tri sklope:
• Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
• Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
• Sklop 3: Elektronska oprema
Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, dva ali vse sklope!
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti za posamezen sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Za pridobitev nepovratnih sredstev bo naročnik kandidiral na javnem pozivu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V kolikor bo naročnikova vloga na javnem pozivu zavržena, zavrnjena, oziroma naročnik ne bo s kandidaturo pridobil nepovratnih sredstev za oddajo predmetnega javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico, da z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi del. Ponudnik mora soglašati, da iz tega naslova ne bo uveljavljal nikakršnih zahtevkov.
Ta javni razpis se torej izvaja pod odloženim pogojem, saj mora naročnik za sklenitev pogodbe in izvedbo del pridobiti nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo..
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2014, za obdobje 2014-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni potenciali«.
S sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj bo sofinanciranih 85% upravičenih izdatkov operacije.
Predmet javnega naročila je ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Izvedla se bodo gradbeno obrtniška in instalacijska dela, nabavilo pohištvo in elektronska oprema za delovanje predvidenega obrtnega centra v objektu kulturne dediščine.
Obnova bo potekala skladno s projektno dokumentacijo, projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 35/13, 09-2014 in projektom za izvedbo, št. 02/14, januar 2014, ki jo je izdelalo podjetje BTI d.o.o., Vid Ivanuševa 13, 3252 Rogaška Slatina.
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, xxx.xxxxxxxxxx.xx in spletni strani naročnika xxx.xxxxxxx.xxx. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. Vse dopolnitve in morebitne spremembe razpisne dokumentacije, dodatne informacije ter odgovore na vprašanja interesentov bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila.
Naročnik bo izvedel javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določili 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5).
Ponudbe in zavarovanje za resnost ponudbe je potrebno oddati do 5.2.2014, do 7.45 ure, na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Javno odpiranje ponudb bo dne 5.2.2014, ob 8.00 uri, na naslovu Občine Rogatec, v sejni sobi.
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni oziroma registrirani za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Le-ti se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost, ki je predmet javnega razpisa in imajo za opravljanje te dejavnosti vsa veljavna dovoljenja, ki so potrebna v skladu z veljavno zakonodajo, in za katere ne veljajo omejitve poslovanja v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- UPB2) ter ostalo veljavno zakonodajo.
Xxxxxx XXXXXXX, xxxx.xxxx.xxx., l.r.
ŽUPAN
Številka: 430-0001/2014 Datum: 21.1.2014
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javno naročilo:
Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI
KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, se izvaja na podlagi:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5; v nadaljevanju: ZJN-2),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/20, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 12011-UPB4 (14/2014 popr.), 110/2011-ZDIU12
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK),
- Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
2. Xxxxx, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vsa dokazila in tiskana literatura, s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. Morebitni stroški prevodov iz tujega v slovenski jezik so stroški ponudnika. Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
3. Popolna ponudba:
Javno naročilo za predmet »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, je
razdeljeno na tri sklope:
• Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
• Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
• Sklop 3: Elektronska oprema
Ponudniki morajo ponuditi za predmet javnega naročila za posamezen sklop ponudbo v celoti in se ne morejo prijaviti samo za izvajanje posameznih del v sklopu, torej mora ponudnik ponuditi vsa razpisana dela iz posameznega sklopa, za katerega se prijavlja, lahko pa odda ponudbo za en sklop, dva ali vse sklope.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti za posamezen sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, vse v skladu z določili ZJN-2.
Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga, tako da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta, na način, da ni mogoče odstranjevati listov, brez vidnih poškodb, zapečatena z nalepko in žigom.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te razpisne dokumentacije. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1- Ponudba. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil.
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem, da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
4. Zaupnost postopka oziroma dokumentov:
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«
in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.
5. Obličnost ponudbe:
Samostojna ponudba:
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik tehnično in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naročilo.
Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika, sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko-finančna sposobnost ponudnika ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.
V primeru, da bo v predmetnem postopku javnega naročila izbrana skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.
Ponudba s podizvajalci:
Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter navesti podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudnikih hkrati. Ponudnik mora v ponudbi navesti v kolikšnem delu in katera dela bo z izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcem.
Ponudnik (tudi vsak partner v skupni ponudbi) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja tudi za vsakega od podizvajalcev posebej. Vsak podizvajalec mora tudi izkazati, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z izbranim ponudnikom naročniku v petih dneh od sklenitve posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi po tem javnem razpisu.
Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, s katero izbrani ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika in podizvajalca.
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.
6. Sposobnost ponudnika:
Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje od 42. do 45. člena ZJN- 2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju
sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izloči.
Omejitev poslovanja:
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Prepoved poslovanja velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju s temi določili, so nične.
Osnovna sposobnost:
1. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-
1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
2. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
3. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
4. pogoj:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika/partnerja v ponudbi
/podizvajalca, če:
⮚ je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
⮚ je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
⮚ je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
⮚ je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
⮚ mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil (za kar bo naročnik štel hudo kršitev pogodbenih določil ali
unovčen instrument finančnega zavarovanja),
⮚ je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
Opomba: Za navedbe, ki jih ni mogoče ali ji naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev.
5. pogoj:
Za ponudnika/partnerja v ponudbi/podizvajalca v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne velja prepoved poslovanja z naročnikom.
Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov. (OBR-7)
6. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v ponudbi se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
⮚ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
⮚ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov. (OBR-7)
7. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-8)
Poklicna sposobnost
8. pogoj:
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, oziroma ima posebno dovoljenje ali je član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava o sposobnosti. (OBR-6)
Ekonomska in finančna sposobnost:
9. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo:
Izvaja ponudnika/partnerja v skupni ponudbi, da ni imel blokiranih računov (OBR-9) in potrdilo poslovne banke (ali obrazec BON-2), da ponudnik/partner v skupni ponudbi/podizvajalec ni
imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih šestih mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji.
10. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-9)
11. pogoj:
Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-10)
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva od ponudnika, da predloži originalne dokumente, poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja.
Tehnična in kadrovska sposobnost:
12. pogoj: se nanaša za prijavo na Sklop 1: gradbeno obrtniška dela in instalacije Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti, tj. ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerimi bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-11)
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo ustrezno dokazilo o zagotovitvi tehničnih zmogljivosti.
13. pogoj – se nanaša za prijavo na Sklop 1: gradbeno obrtniška dela in instalacije Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca ter navedbo odgovornega vodje del.
Odgovorni vodja del mora:
- izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del s področja gradbeništva po Zakonu o graditvi objektov,
- imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- biti redno ali pogodbeno zaposlen pri ponudniku in
- imeti ustrezne reference (vodenje vsaj enega projekta, kjer so se izvajala dela obnove kulturnega spomenika, v zadnjih petih letih, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
Dokazilo:
⮚ Podatki o tehničnem osebju. (OBR-12),
⮚ Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-13),
⮚ Potrdilo o referencah odgovornega vodje del (OBR-14),
⮚ Potrdilo o: redni zaposlitvi (obrazec M1 ali pogodba), izobrazb , strokovnem izpitu in vpisu v imenik poklicne zbornice za odgovornega vodjo del.
Reference
14. pogoj - se nanaša za prijavo na Sklop 1: gradbeno obrtniška dela in instalacije: Ponudnik je sam ali s partnerji v skupni ponudbi v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno in po predpisih stroke zaključil najmanj eno istovrstno gradnjo, kot jo
prevzema v ponudbi, pri 400.000,00 EUR brez DDV.
čemer je vrednost posameznega izvršenega posla presegala
Kot istovrstno gradnjo navedeni višini.
bo naročnik štel obnovo objekta kulturne dediščine, v zgoraj
Dokazilo: Reference ponudnika - Seznam najpomembnejših izvršenih gradenj. (OBR-15)
Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na
predpisanem Obrazcu št. 16 – Referenčna potrdila, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno z
vrednostjo, datumom in krajem opravljenih gradenj (zaključenih pred rokom za oddajo
ponudb) ter kratkim opisom izvedenih gradenj in mnenjem naročnika referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščene osebe referenčnega naročnika.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v ponudbi skupaj. Pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalcem.
Dokazilo: Referenčno potrdilo. (OBR-16)
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika/partnerja v
ponudbi zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem,
obračun, potrdilo o izplačilu…) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oz. delodajalcu.
Temeljne okoljske zahteve:
15. pogoj: Sklop 1: gradbeno obrtniška dela in instalacije
Ponudnik mora pri izvedbi javnega naročil
• a) upoštevati rešitve iz projektne dokumentacije
b) zagotoviti, da se pri izvedbi javnega naročila ne uporabljajo: proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednosti več kot:
⮚ 30g/l, brez vode, za stenske barve,
⮚ 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
⮚ 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih
razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;
c) zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Dokazilo: pod a) in c) Izjava ponudnika, da bo zagotovil, da se pri gradnji izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-17); pod b) tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve ali Izjava ponudnika, da bo zagotovil,
da se pri gradnji izpolnijo t meljne okoljske zahteve (OBR-17).
Kadar se pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Dokazilo:
Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali potrdilo o vzpostavljenem
sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve (OBR-17).
Opomba: naročnik bo za izkaz pogoja upošteval katerokoli izmed zgoraj naštetih potrdil ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidno, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.
Dokazilo: Ponudnik priloži izjavo (OBR 17).
16. pogoj: se nanaša za prijavo na Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
Dokazilo: Ponudnik priloži izjavo (OBR 18).
Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali naslednje zahteve naročnika in da bomo v primeru izvajanja javnega naročila zagotovili:
1 – Da bo delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znašal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
2 – Da bo uporabljen les, ki izvira iz zakonitih virov. IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC24 ali PEFC25 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT26, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
3 – Da plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne bodo vsebovali dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
4 – Da premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne bodo vsebovali aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200827:
– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
– R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
– R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
– R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
– R28 (Zelo strupeno pri zaužitju.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Xxxxx povzroči raka.),
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
– R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Xxxxx povzroči raka pri vdihavanju.),
– R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),
– R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
– R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).
Premazom, ne bodo dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
5 – Da izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne bo višja od 8 mg/100 g suhe snovi. IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
– potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6 – Da adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
7 – Da bo embalaža:
– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
17. pogoj: se nanaša za prijavo na Sklop 3: Elektronska oprema
Dokazilo: Ponudnik priloži izjavo (OBR 19) in k izjavi priložiti spodaj navedena potrdila.
Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali naslednje zahteve naročnika in da bomo v primeru izvajanja javnega naročila upoštevali:
- Temeljne okoljske zahteve za osebne računalnike
Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost1, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
– Osebni računalniki z ohišji:
»small form factor«,
»mini tower faktor« ali
1 Standardi ENERGY STAR: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/.
»convertible mini tower«2
morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk3. Podatek mora biti označen z oznako LpAm4 v dB.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
– Temeljne okoljske zahteve za zaslone
Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
– Temeljne okoljske zahteve za opremo za slikovno obdelavo, vključno s fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optičnimi bralniki, telefaksi, večnamenskimi napravami in podobnim
Naprave s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 45 listov na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa). Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2 Več o tem v TED standardu (The Eco Declaration standard) ali TCO standardu.
0 Xxxx Xxxxx Operating.
4 LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.
Oprema za slikovno obdelavo mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Ostale zahteve:
18. pogoj - prijava na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije:
Ponudnik mora upoštevati veljavne predpise, skladno z navedbami v obrazcu št. 20.
Dokazilo: Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov (OBR-20)
19. pogoj - prijava na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije:
Ponudnik mora nuditi splošno triletno garancijo za kvaliteto in izvedbo vseh GOI del; garancijski rok prične teči od prevzema izvršenih del;
Dokazilo: Izjava o odpravi napak in garancijskem roku (OBR-21)
20. pogoj
Ponudnik mora podati izjavo, da je pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna upošteval vsa dela, material, storitve, stroške dela, prevoze, odvoze odpadnega materiala, stroške za deponijo materiala ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, skladno z navedbami v obrazcu št. 19.
Dokazilo: Izjava o popolnosti ponudbenih cen (OBR-22)
TUJI UDELEŽENCI:
Udeleženci in ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot udeleženci in ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če ima udeleženec ali ponudnik sedež v tuji državi, mora predložiti uradno listino, s katero dokazuje izpolnjevanje posameznih pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ.
Če navodilo ne zajema vseh primerov ali če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je udeleženec ali ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko udeleženec ali ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim državnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. Lastne pisne izjave, predložene v skladu s tem odstavkom, morajo biti predložene v originalu.
Tuji udeleženci morajo poleg vseh zahtevanih dokazil predložiti še lastno pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 6. točke in predložili vsa ustrezna in zahtevana dokazila. Ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali vseh zahtevanih pogojev iz 6. točke in predložili vseh ustreznih in zahtevanih dokazil, bo naročnik izločil.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu). Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za ponudnike. Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, tj. do vključno 30.1.2014, do 10. ure.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
8. Način, mesto in rok oddaje ponudbe:
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom naročnika: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO: ŠT. 430-0001/2014 – »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« in NAVEDBA SKLOPA, na katerega se
ponudnik prijavlja.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.
Ponudniki morajo ponudbo oddati v tajništvu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, do dne 5.2.2014 do 07.45 ure.
Ponudbe, poslane po pošti na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, morajo biti poslane priporočeno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 5.2.2014, do 07.45 ure.
9. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe:
Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo ponudbe ponudbo umakne / spremeni / dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO: ŠT. 430-0001/2014 – »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, in NAVEDBA SKLOPA in oznako UMIK / SPREMEMBA /
DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane ponudbe. Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb. Mogoča je edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu in kot je to pojasnjeno v točki 3. teh navodil.
V primeru, da ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe skladno s 74.a členom ZJN-2.
10. Način, mesto in rok odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 5.2.2014 ob 08.00 uri, na naslovu naročnika Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (sejna soba).
Ponudba ponudnika ali morebiten umik / sprememba / dopolnitev ponudbe bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če:
- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte skladno z določbami ZJN-2.
11. Ponudba za del javnega naročila:
Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, dva ali vse sklope!
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti za posamezen sklop, izločil iz ocenjevanja ponudb.
12. Dodatna naročila:
V skladu z določilom petega odstavka 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatne gradnje:
- ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo;
- če teh dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave ali
- če so dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30 % zneska prvotnega naročila.
13. Način ocenjevanja ponudb in izbor:
Za Sklop 1: Gradbena in obrtniška dela, instalacije in Sklop 3: Elektronska oprema
Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo »najnižja ponudbena cena« ter preveril, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša, popolna, prav tako pa bo preveril tudi ostale ponudbe ali so popolne.
Naročnik bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbral tisto ponudbo, ki bo na podlagi merila »najnižja cena« najugodnejša.
Najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« je za naročnika ponudba z najnižjo skupno končno ponudbeno vrednostjo z vključenim davkom na dodano vrednost.
Za Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
• Ponudbena cena (maksimalno število točk je 99 točk)
Upošteva se ponudbena cena v EUR z DDV iz predračunov. Formula:
Skupna ponudbena vrednost v točkah = najnižja ponudbena cena x 99
ponujena ponudbena cena
Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 99 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene cene v EUR z DDV od ponudbene cene v EUR z DDV najugodnejšega ponudnika.
• 1. delež recikliranega materiala (maksimalno število točk je 1)
Ponudba prejme 1 točko, če pohištvo vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov po teži.
Skupni izračun točk:
T = Cbmin/Cb x 99 + točka 1
T= skupno število točk
Cbmin = najnižja skupna ponujena cena blaga Cb = skupna ponujena cena blaga
14. Vrednost ponudbe, računske napake, neobičajno nizka cena, financiranje, plačila:
Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve decimalni mesti.
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa predmeta in zahteve naročnika - tehničnega dela, popisa dela in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti (material, prevozi, odvozi odpadnega materiala, stroški za deponijo materiala…).
Naročnik je v tehničnih specifikacijah navajal posamezne blagovne znamke le kot primer. Naročnik bo dopustil, da ponudnik izpolni tehnične zahteve naročnika z drugimi enakovrednimi blagovnimi znamkami, ki pa morajo v celoti izpolnjevati zahteve naročnika iz tehnične in razpisne dokumentacije.
Opomba: Xxxxxxxx si v tem primeru pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika zahteva dodatna dokazila (na primer: tehnično dokumentacijo proizvajalca itd.…) o izpolnjevanju naročnikovih tehničnih zahtev.
Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naročnika, ki so navedene v tehničnem opisu predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. Končna ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, tudi takšne, ki jih naročnik ni predvidel, pa so za izvedbo investicije nujno potrebna.
Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«.
Ponudbeni predračun se priloži v tiskani obliki in v elektronski obliki na CD, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Računske napake:
Popolne ponudbe bo naročnik pregledal ali so brez računskih napak. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako, bo ponudnika pozval k podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne bo podal pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru
in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v drugem in tretjem odstavku 78. člena.
Neobičajno nizka cena:
Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudnika, zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil (49. člen ZJN- 2)
Plačila:
Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in uvedbi v delo, na podlagi pisnega obvestila o začetku del.
Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval 30. dan od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, predhodno potrjenega s strani nadzornega organa. Račun s situacijo bo izvajalec izstavil do 5. dne v mesecu, in sicer v višini dejansko opravljenega dela v preteklem mesecu ter končni račun s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik pooblaščen, da na podlagi potrjenega računa s priloženo situacijo neposredno plačuje podizvajalcem.
Priloga pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto izvajalcu (izbranemu ponudniku) poravnaval podizvajalčevo terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika). Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s šestim odstavkom 71. člena ZJN-2 obvezna.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral k vsakemu računu s priloženo situacijo obvezno priložiti račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil.
Kot uspešen zaključek pogodbenih obveznosti se šteje zapisniško ugotovljen uspešno opravljen prevzem izvedenih del (prevzem izvedenih del s strani naročnika, brez pripomb in zadržkov, z opravljenim poskusnim zagonom). Rok za dokončanje investicije se lahko podaljša izključno in samo v primeru, če tako odloči naročnik, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za podaljšanje roka za izvedbo naročila.
15. Terminski plan:
Naziv sklopa | PREDVIDENI ZAČETEK IZVEDBE DEL | PREDVIDENI ZAKLJUČEK IZVEDBE DEL |
Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije | 1.4.2014 | 15.9.2014 |
Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center | 1.6.2014 | 15.9.2014 |
Sklop 3:Elektronska oprema | 1.7.2014 | 15.9.2014 |
16. Zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku:
Zavarovanje za resnost ponudbe – predložijo vsi ponudniki
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo ( O B R - 2 3 ) v višini 2.500,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je 7. aprila 2014.
Xxxxxx z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (pri prijavi na Sklop 1 in Sklop 2).
Naročnik bo unovčil menico tudi v primeru, da bi se v postopku javnega naročila izkazalo, da je ponudnik podal neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne na njihovo pisno zahtevo. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala originalne in po vsebini sprejemljivega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nepravilno!
Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti – velja za ponudnike, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije in Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 (deset) dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo do vključno 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del.
V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.
Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 24 – Izjava o izročitvi garancij in žigosan ter Obrazec št. 25 – Izjavo banke/zavarovalnice, ki bo izdala garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije
V petih dneh od prevzema del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika, bo moral izvajalec izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, v višini 10% (deset odstotkov) od končne obračunske vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak, z možnostjo podaljšanja (3 leta in 30 dni). Brez izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen.
V ta namen ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 24 – Izjava o izročitvi bančnih garancij in Obrazec št. 26 – Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
V kolikor se med izvajanjem pogodbene obveznosti spremenijo (podaljšajo) pogodbeni roki, bo naročnik pozval izvajalca, da dostavi novo bančno garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti in novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z novim datumom veljavnosti.
17. Možnost variantnih ponudb:
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
18. Rok veljavnosti ponudb:
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 60 dni od dneva za oddajo ponudb.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudbe in veljavnost zavarovanja. Zahteva naročnika in odgovor ponudnika morata biti podana v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje roka veljavnosti ponudbe in zavarovanja, toda s tem bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
19. Odločitev o oddaji naročila:
Po opravljenem pregledu ponudb in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila.
Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, in s tem obdobja mirovanja, bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila le v primeru, da bo naročnik pridobil nepovratna sredstva za izvedbo operacije.
Ta javni razpis se torej izvaja pod odloženim pogojem, saj mora naročnik za sklenitev pogodbe in izvedbo del pridobiti nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe.
20. Izločitev ponudb / ustavitev postopka / zavrnitev vseh ponudb / odstop od izvedbe javnega naročila:
Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom in upoštevaje prvi in drugi odstavek 41. člena ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne. V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik izločene ponudnike opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke, ki jih določa prvi odstavek 79. člena ZJN-2, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena ZJN-2.
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Morebitno že predložene ponudbe bo
naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih obvestil o ustavitvi postopka javnega naročila in jih opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o zavrnitvi vseh ponudb, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ. V obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb bo naročnik ponudnike opozoril tudi na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2.
Ta javni razpis se torej izvaja pod odloženim pogojem, saj mora naročnik za sklenitev pogodbe in izvedbo del pridobiti nepovratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bi postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.
21. Jamstvo za napake:
Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
22. Pravni pouk:
V skladu s 5. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2014), se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače.
Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se prizna:
vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,
zagovorniku javnega interesa
Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja
dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.
Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, Xxxxx, ki je skupaj z drugimi
osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. XX00 0000 0000 0000 000, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 – Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mes + 2 mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. Taksa znaša:
– 3.500 eurov, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo in je predmet naročila blago ali storitve
– 7.000 eurov, kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo in so predmet naročila gradnje.
V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.
Xxxxxx XXXXXXX,l.r.
ŽUPAN
PONUDBENI DEL
KAZALO PONUDBE:
1) Ponudba (OBR-1)
2) Pooblastilo osebi, pooblaščeni za podpis ponudbe, če ponudbe ne podpiše zakoniti zastopnik ponudnika
(Opomba:priloga je obvezna, če ponudbe ne podpiše zakoniti zastopnik ponudnika)
3) Podatki o podizvajalcu (OBR -2)
(Opomba: priloga je obvezna, če ima ponudnik podizvajalce)
4) Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-3) (Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
5) Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / xxxxxxxxxx (OBR-
4)
(Opomba: priloga je obvezna v primeru skupne ponudbe)
6) Podatki o soponudniku (OBR-5)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za vse soponudnike v primeru skupne ponudbe)
7) Izjava o sposobnosti (OBR-6)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
8) Izjava o omejitvi poslovanja po ZIntPK in posredovanju podatkov (OBR-7) (Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
9) Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-8)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
10) BON-2 ali potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun
(Opomba: priloge so obvezne tudi za vse podizvajalce in soponudnike v primeru skupne ponudbe )
11) Izjava o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-9) (Opomba: priloga je obvezna tudi za podizvajalce in soponudnike)
12) Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev (OBR-10)
(Opomba: priloga je obvezna tudi za vse soponudnike v primeru skupne ponudbe)
13) Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (OBR-11)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
14) Podatki o tehničnem osebju (OBR-12)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
15) Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-13)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
16) Potrdilo o referencah odgovornega vodje del (OBR-14)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
17) Dokazila o zaposlitvi, izobrazbi, strokovnem izpitu in vpisu v imenik poklicne zbornice za odgovornega vodjo del
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
18) Reference ponudnika - Seznam najpomembnejših izvršenih gradenj (OBR-15) (Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
19) Referenčno potrdilo (OBR-16)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
20) izjava ponudnika, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-17)
(Opomba: priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
21) izjava ponudnika, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-18)
(Opomba: priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center)
22) izjava ponudnika, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-19)
(Opomba: priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 3: Elektronska oprema)
23) Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov (OBR-20)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
24) Izjava o odpravi napak in garancijskem roku (OBR-21)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
25) Izjava o popolnosti ponudbenih cen (OBR-22)
26) Menična izjava izdajatelja menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (OBR-23)
27) Ena bianco podpisana in žigosana menica
28) Izjava ponudnika o izročitvi bančnih garancij (OBR-24)
29) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-25)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije in/ali Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center)
30) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR- 26)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije)
31) Vzorec pogodbe (OBR-27)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije.
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, žigosati in podpisati)
32) Vzorec pogodbe (OBR-28)
(Opomba: priloži ponudnik, ki se prijavi na Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center in/ali Sklop 3: Elektronska oprema. Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, žigosati in podpisati)
33) Predračun v tiskani in elektronski obliki na CD (OBR-29)
(Opomba: ponudnik mora vsako stran predračuna žigosati in podpisati)
Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 1
Naročnik: Občina Rogatec
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE
STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 2014, št. objave JN_ _/2014, vam dajemo naslednjo
PONUDBO
I.
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.
PRIJAVLJAMO SE ZA IZVEDBO DEL NASLEDNJIH SKLOPOV:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo za:
- Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
- Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
- Sklop 3: Elektronska oprema
-
II.
VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na popis del, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) znaša, za izvedbo javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«:
skupna končna vrednost naše ponudbe za Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
predračunska vrednost (brez DDV) |
| EUR |
popust: % = |
| EUR |
ponudbena cena (brez DDV): |
| EUR |
DDV: 22% = EUR
končna ponudbena cena (z DDV): EUR
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«.
skupna končna vrednost naše ponudbe za Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
predračunska vrednost (brez DDV) |
| EUR |
popust: % = |
| EUR |
ponudbena cena (brez DDV): |
| EUR |
DDV: 22% = EUR
končna ponudbena cena (z DDV): EUR
skupna končna vrednost naše ponudbe za Sklop 3: Elektronska oprema
predračunska vrednost (brez DDV) |
| EUR |
popust: % = |
| EUR |
ponudbena cena (brez DDV): |
| EUR |
DDV: 22% = EUR
končna ponudbena cena (z DDV): EUR
III.
ROK IZVEDBE:
Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE
UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, izvedli in jih dokončali v naslednjih rokih:
Naziv sklopa | PREDVIDENI ZAČETEK IZVEDBE DEL | PREDVIDENI ZAKLJUČEK IZVEDBE DEL |
Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije | 1.4.2014 | 15.9.2014 |
Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center | 1.6.2014 | 15.9.2014 |
Sklop 3:Elektronska oprema | 1.7.2014 | 15.9.2014 |
Obvezujemo se, da bomo – ponudnik za Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije
- za prevzem izvedenih del pripravili vso potrebno in predpisano dokumentacijo (atesti, izjave …),
- najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.
IV.
PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:
Naročniku, izjavljamo, da:
- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetega računa/situacije, in predhodno s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko
opravljenega dela v mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa,
- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom,
- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 05. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu
- bo vsaka mesečna situacija in končna situacija izstavljena v 3 (treh) izvodih na naslov naročnika, in predhodno potrjena s strani nadzornega organa,
- smo seznanjeni s tem, da xx xxxxxxxx, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim odstavkom
71. člena ZJN-2, plačeval neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.
V.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi) | |
naslov (kot bo naveden v pogodbi) | |
poštna številka in pošta (kot bo navedena v pogodbi) | |
telefon | |
telefaks | |
elektronska pošta | |
matična številka | |
ID za DDV | |
številka transakcijskega računa | |
banka |
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe | |
funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik | |
pooblaščena oseba za podpis ponudbe* | |
kontaktna oseba | |
telefon kontaktne osebe | |
telefaks kontaktne osebe | |
e-naslov kontaktne osebe | |
pooblaščena oseba za vročanje |
* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
VI. SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(Opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št. | naziv in naslov podizvajalca | dela, ki jih prevzema podizvajalec | vrednost oddanih del v EUR | vrednost oddanih del v % |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
Pooblaščamo naročnika, Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da na podlagi
potrjenega računa za javno naročilo »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO
OKOLJSKI VIDIKI« plačuje neposredno podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli.
VII. VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 60 dni od datuma, določenega za oddajo ponudb.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik/vodilni partner v skupni ponudbi obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 2
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA: NASLOV PODIZVAJALCA: POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: TELEFON:
TELEFAKS: ELEKTRONSKA POŠTA: MATIČNA ŠTEVILKA:
ID ZA DDV:
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
BANKA:
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:
KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC
VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA
PODIZVAJALEC EUR brez DDV
EUR DDV
EUR z DDV
DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V ODSTOTKU:
%
KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA
ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA
IZJAVA PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:
,
(naziv in naslov podizvajalca)
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da moramo kot podizvajalec izbranega ponudnika v postopku javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI
KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, pred podpisom pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe, če ni priložena že tej ponudbi.
Pogodba, s katero bomo (smo) z izbranim ponudnikom uredili obveznosti in pravice, povezane z izvedbo javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO
XXXXXXXX XXXXXX«, bo vsebovala (vsebuje) najmanj:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- vsako vrsto del, ki jih bomo izvedli kot podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- datum, žig in podpis obeh pogodbenih strank.
kraj:
datum: žig podpis zakonitega zastopnika podizvajalca
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:
,
(naziv in naslov podizvajalca)
xxxxxxxxx, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov s priloženimi situacijami, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računov s situacijami, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
kraj:
datum: žig podpis zakonitega zastopnika podizvajalca
Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v obrazcu št. 1 – ponudba.
Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 3
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA
O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročniku, Občini Rogatec, izjavljamo, da:
- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo
- pooblaščamo naročnika, da preveri v uradnih evidencah izpolnjevanje pogojev in
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika za podpis
ponudbe
podpis pooblaščene osebe ponudnika
Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik/partner v ponudbi/podizvajalec s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev / partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 4
POOBLASTILO
ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / XXXXXXXXXX
Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
Podpisani (ime in priimek, funkcija):
naziv in naslov podjetja:
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / partnerjev v ponudbi, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo za vodilnega partnerja:
naziv in naslov vodilnega partnerja:
in za podpis skupne ponudbe (ime in priimek, funkcija): ,
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO
XXXXXXXX VIDIKI«, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.
datum: žig ime in priimek pooblastitelja:
podpis pooblastitelja:
datum: žig ime in priimek pooblastitelja:
podpis pooblastitelja:
datum: žig ime in priimek pooblastitelja:
podpis pooblastitelja:
datum: žig ime in priimek pooblastitelja:
podpis pooblastitelja:
datum: žig ime in priimek pooblastitelja:
podpis pooblastitelja:
Ponudnik mora pooblastilo – obrazec št. 4 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblaščencev) vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov.
Ponudnik:
OBRAZEC ŠT. 5
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
PODATKI O SOPONUDNIKU
NAZIV SOPONUDNIKA: |
|
NASLOV SOPONUDNIKA: |
|
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: |
|
TELEFON: |
|
TELEFAKS: |
|
ELEKTRONSKA POŠTA: |
|
MATIČNA ŠTEVILKA: |
|
ID ZA DDV: |
|
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
BANKA: ZAKONITI ZASTOPNIK SOPONUDNIKA:
DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:
kraj:
datum: žig podpis zakonitega zastopnika soponudnika
Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / xxxxxxxxxx. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 6
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O SPOSOBNOSTI
Odgovorna oseba: , izjavljam, da za izvedbo
(ime in xxxxxxx odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi)
javnega naročila: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki
je bil
objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB; v nadaljevanju; KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 33. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da:
- nismo v postopku prisilne poravnave ali da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,
- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_ _, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka_ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano pri dne in smo člani naslednje organizacije:
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)
Izjavljamo (ustrezno obkrožiti):
- da ne potrebujemo posebnega dovoljenja oziroma članstva posebne organizacije za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila;
- da za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje oziroma moramo biti član posebne organizacije.
V kolikor ponudnik za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebuje posebno dovoljenje, je obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu.
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
kraj:
datum: žig ime in priimek osebe pooblaščene
za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe za podpis ponudbe
Ponudnik:
OBRAZEC št. 7
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA
PO ZAKONU O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE IN POSREDOVANJU PODATKOV
Odgovorna oseba ponudnika: , izjavljam, da za izvedbo
(ime in xxxxxxx odgovorne osebe ponudnik/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca)
javnega naročila: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki
je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, ne obstojijo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer:
- izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika, O bčine Rogatec, (župan, podžupan ali občinski
xxxxxxx) ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
⮚ ni pri nas udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma
⮚ ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;
- izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bomo morali, v kolikor bomo izbrani ponudnik, pred podpisom pogodbe z naročnikom, skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK in 13. odstavkom 71. člena ZJN-2 naročniku predložiti podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. kraj:
datum: žig ime in priimek osebe pooblaščene
za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik/podizvajalec/soponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. Zaradi večjega števila podizvajalcev ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 8
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Naročniku, Občini Rogatec, dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, št. objave JN_ _/2014, z
dne 2014, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za zastopanje:
ime in priimek zakonitega zastopnika:
naslov stalnega / začasnega bivališča:
datum in kraj rojstva: občina rojstva:
država rojstva:
EMŠO:
Državljanstvo: prejšnje osebno ime se je glasilo:
funkcija pri ponudniku: kraj in datum:
žig ime in priimek osebe pooblaščene za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe za podpis ponudbe
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora Obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe oziroma s strani zakonitega zastopnika podizvajalca / soponudnika. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v obrazcu. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 9
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH IN O NEBLOKIRANIH RAČUNIH
Naročniku, občini Rogatec, izjavljamo:
- da sprejemamo 30 (trideset) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem uradnega prejema pravilno izstavljenega računa
- da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik/soponudnik/podizvajalec Obrazec št. 9 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 10
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA
O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV
Naročniku, občini Rogatec, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjavljamo, da:
- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,
- smo seznanjeni s tem, da xx xxxxxxxx, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku, našo ponudbo izločil,
- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena ZJN-2, ki določa, da če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. člena zakona.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik/soponudnik obrazec št. 10 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini.
Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko kopira.
Ponudnik: OBRAZEC št. 11
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA – priložijo samo
ponudniki, ki se prijavljajo na sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Odgovorna oseba ponudnika, _, izjavljam, da smo, (ime in priimek odgovorne osebe)
glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE
UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in našo ponudbo.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Opomba: Xxxxxxxx si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila navedbe preveri ter zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo ustrezno dokazilo o zagotovitvi tehničnih zmogljivosti.
Izjavo priložijo ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije. Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.
OBRAZEC št. 12
Ponudnik:
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU
– priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Odgovorna oseba ponudnika, , izjavljam, da (ime in priimek odgovorne osebe)
zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:
- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih.
ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje pogodbe in skrbnik pogodbe s strani ponudnika (izvajalca):
ime in priimek: funkcija pri ponudniku: telefon:
telefaks:
elektronski naslov:
ODGOVORNI VODJA DEL:
(Opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov za odgovornega vodjo del, in:
- imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- biti redno ali pogodbeno zaposlen pri ponudniku in
- imeti ustrezne reference ((vodenje vsaj enega projekta, kjer so se izvajala dela obnove kulturnega spomenika, v zadnjih petih letih, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del. ime in priimek:
izobrazba: število let delovnih izkušenj telefon:
telefaks:
elektronski naslov:
vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID št.:
kraj: ime in priimek osebe, pooblaščene za podpis ponudbe
datum: žig
Podpis osebe, pooblaščene za podpis ponudbe
Izjavo priložijo ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije. Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe,
ki je podpisnik ponudbe.
Ponudnik: OBRAZEC št. 13
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL – priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Odgovorna oseba ponudnika, (ime in priimek), izjavljam, da bo odgovorni vodja del (ime in priimek), ki ima naslednjo izobrazbo ter izpolnjuje vse pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil vsaj 1 (en) projekt, kjer so izvajala gradbena dela obnove kulturnega spomenika, v zadnjih petih letih, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Vrednost pogodbe v EUR brez DDV | Leto realizacije |
1. | ||||
2. |
Opomba: Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-14).
kraj: datum:
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Izjavo priložijo ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije. Ponudnik
obrazec št. 13 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše vsaj 1 (eno) referenčno delo, ki ustreza pogoju in priloži ustrezno število referenčnih potrdil.
Naziv naročnika (investitorja) referenčnega dela:
OBRAZEC št. 14
Naslov:
Na prošnjo ponudnika
(naziv in naslov ponudnika)
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE
STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje
POTRDILO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL
– priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del:
(ime in priimek)
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal naslednje delo, ki se nanaša na gradbena dela obnove kulturnega spomenika.
Sklenjena gradbena pogodba:
(naslov, številka in datum)
Kraj opravljanja del:
v vrednosti: EUR brez DDV
v obdobju: od do _.
(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)
Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek:
telefon:
telefaks:
elektronska pošta:
Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.
kraj:
datum: podpis odgovorne osebe naročnika referenčnega dela:
Za tem obrazcem je potrebno priložiti:
Fotokopijo ustreznega potrdila o zaposlitvi, izobrazbi, strokovnem izpitu in vpisu v imenik poklicne zbornice za odgovornega vodjo del.
Izjavo priložijo ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije. Obrazec št. 14 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe naročnika. Obvezno je vsaj 1 (eno) pozitivno referenčno potrdilo. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec kopira.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 15
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
REFERENCE PONUDNIKA:
SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH IZVRŠENIH GRADENJ
– priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvedli vsaj 1 (eno) zaključen istovrstni posel, kot ga prevzemamo v ponudbi, pri čemer je bila vrednost posameznega izvršenega posla enaka ali večja od 400.000,00 EUR brez DDV.
Zap. št. | Naročnik | Kraj opravljenih gradenj | Vrsta gradnje | Leto (od..do) | Vrednost del brez DDV |
1. | |||||
2. | |||||
3. |
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Opomba: Kot istovrstno gradnjo bo naročnik štel obnovo kulturnega spomenika, v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
Opomba: Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-16).
Izjavo priložijo ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije. Ponudnik obrazec št. 15 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše vsaj 1 (eno) referenčno delo, ki ustreza pogoju in priloži ustrezno število referenčnih potrdil.
OBRAZEC št. 16
Naziv naročnika (investitorja) referenčnega dela: Xxxxxx:
Na prošnjo ponudnika
(naziv in naslov ponudnika)
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE
STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje
REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je ponudnik
(naziv in naslov ponudnika)
v letu _, in sicer v obdobju od do (dan.mesec.leto)
izvršil naslednje delo:
(Opomba: obvezno vpisati mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del),
ki se nanaša na zaključeno obnovo kulturnega spomenika.
Naziv referenčnega dela:
Lokacija in naziv objekta - EŠD:
Sklenjena gradbena pogodba:
(Opomba: navesti naslov, številko in datum gradbene pogodbe) Naslov :
Številka:
datum:
v vrednosti: EUR brez DDV
KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (navesti najmanj vrsto in obseg izvedenih del):
Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba: ime in priimek:
telefon: telefaks: elektronska pošta:
Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.
kraj:
datum: žig podpis odgovorne osebe naročnika referenčnega dela
Ponudnik
OBRAZEC št. 17
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRI GRADNJI ZAGOTOVIL, DA SE IZPOLNIJO TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE – priložijo samo
ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Odgovorna oseba ponudnika: , izjavljam, da bomo pri izvedbi (ime in priimek odgovorne osebe)
javnega naročila: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI««, ki
je bil objavljen na Portalu javnih naročil, upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov v skladu z določili priloge 7.2. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13), in sicer:
- izjavljamo, da bomo upoštevali rešitve iz projektne dokumentacije,
- izjavljamo, da bomo zagotovili, da se pri izvedbi javnega naročila ne uporabljajo:
• proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
• notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednosti več kot:
⮚ 30g/l, brez vode, za stenske barve,
⮚ 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
⮚ 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
• materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;
- izjavljamo, da bomo zagotovili, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v
uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu;
- izjavljamo tudi, da v kolikor se bo pri gradnji uporabil les, bo le-ta iz zakonitih virov.
- izjavljamo, da bodo stranišča imela dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.
Obvezna priloga:
- za izpolnjevanje pogoja pod drugo alinejo lahko ponudnik namesto izjave priloži tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve;
- v kolikor se bo pri gradnji uporabi les, ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (Opomba: naročnik bo za izkaz pogoja upošteval katerokoli izmed zgoraj naštetih potrdil ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidno, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov).
Izjavljamo tudi:
- da bomo po končanih gradbenih in obnovitvenih delih usposobili upravljavca stavbe za energijsko uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije (v skladu s programom in načinom usposabljanja upravljavca stavbe, ki ga prilagamo);
- da bomo pred primopredajo objekta izvedli preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotovili, da bodo doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829;
- da bomo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.
Izjavljamo, da smo seznanjeni, da v primeru, da v primeru, da bomo izbrani ponudnik, ne bomo izpolnjevali pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene
osebe
Ponudnik mora obrazec št. 17 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 18
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRI GRADNJI ZAGOTOVIL, DA SE IZPOLNIJO TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE – priložijo samo
ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
Odgovorna oseba ponudnika: , izjavljam, da bomo pri izvedbi (ime in priimek odgovorne osebe)
javnega naročila: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil, upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov v skladu z določili priloge 8. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12,24/12, 64/12 in 2/13), in sicer:
A. Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali naslednje zahteve naročnika in da bomo v primeru izvajanja javnega naročila zagotovili:
1 – Da bo delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znašal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
2 – Da bo uporabljen les, ki izvira iz zakonitih virov. IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC24 ali PEFC25 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT26, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
3 – Da plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne bodo vsebovali dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
4 – Da premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne bodo vsebovali aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200827:
– R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
– R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
– R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
– R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
– R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
– R28 (Zelo strupeno pri zaužitju.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Xxxxx povzroči raka.),
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
– R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Xxxxx povzroči raka pri vdihavanju.),
– R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),
– R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
– R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.),
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
– R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).
Premazom, ne bodo dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
5 – Da izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne bo višja od 8 mg/100 g suhe snovi. IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
6 – Da adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne vsebujejo več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
7 – Da bo embalaža:
– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.
IZJAVI PREDLOŽITI DOKAZILO:
– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
B. Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali vse okoljske zahteve in rešitve iz izdelane projektne dokumentacije.
C. Izjavljamo, da smo seznanjeni z obvezo naročnika, da v primeru neizpolnjevanja zahtevanih okoljskih obveznosti s strani izbranega ponudnika začne z ustreznimi postopki za prekinitev pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kraj in datum: :
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
(podpis pooblaščene osebe) Opomba: Izjavi morajo biti priložena ustrezna dokazila, navedena pod točkami 1 – 7.
OBRAZEC št. 19
Ponudnik:
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRI GRADNJI ZAGOTOVIL, DA SE IZPOLNIJO TEMELJNE
OKOLJSKE ZAHTEVE – priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 3: Elektronska oprema
Odgovorna oseba ponudnika: , izjavljam, da bomo pri izvedbi (ime in priimek odgovorne osebe)
javnega naročila: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« , ki
je bil objavljen na Portalu javnih naročil, upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov v skladu z določili priloge 4. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13), in sicer:
A. Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali naslednje zahteve naročnika in da bomo v primeru izvajanja javnega naročila zagotovili:
- Temeljne okoljske zahteve za osebne računalnike
Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost5, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
5 Standardi ENERGY STAR: xxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/.
Osebni računalniki z ohišji:
– »small form factor«,
– »mini tower faktor« ali
– »convertible mini tower«6
morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk7. Podatek mora biti označen z oznako LpAm8 v dB.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Temeljne okoljske zahteve za zaslone
Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Temeljne okoljske zahteve za opremo za slikovno obdelavo, vključno s fotokopirnimi stroji, tiskalniki, optičnimi bralniki, telefaksi, večnamenskimi napravami in podobnim
Naprave s funkcijo tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 45 listov na minuto za papir formata A4, morajo imeti funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa). Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja morajo vključevati možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
6 Več o tem v TED standardu (The Eco Declaration standard) ali TCO standardu.
0 Xxxx Xxxxx Operating.
8 LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.
Oprema za slikovno obdelavo mora izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I − ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
B. Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali vse okoljske zahteve in rešitve iz izdelane projektne dokumentacije.
C. Izjavljamo, da smo seznanjeni z obvezo naročnika, da v primeru neizpolnjevanja zahtevanih okoljskih obveznosti s strani izbranega ponudnika začne z ustreznimi postopki za prekinitev pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Kraj in datum: Ponudnik / partner:
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
(podpis) Opomba: Izjavi morajo biti priložena ustrezna dokazila, navedena v izjavi.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 20
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV
priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela, instalacije
Odgovorna oseba ponudnika , izjavljam, da: (ime in priimek odgovorne osebe)
- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
- v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta javnega naročila, bomo naročniku v roku 10 (desetih) dni od podpisa pogodbe izročili potrdilo – kopijo zavarovalne police o zavarovanju splošne civilne odgovornosti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
- upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj (Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve in vse podzakonske akte) in predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo pri izvedbi del upoštevali, da bomo vzpostavili objekt in zemljišče v prvotno stanje in lastniku na lastne stroške povrnili vso nastalo škodo, ki bi jo povzročili zaradi neupoštevanja predpisov,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevali, da je dela potrebno izvesti na način, da bo škoda na zemljiščih minimalna,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,
- bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
Kraj in datum:
žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik mora obrazec št. 20 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov.
Ponudnik: OBRAZEC št. 21
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKEM ROKU – priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije
Odgovorna oseba ponudnika, , izjavljam, da bomo v (ime in priimek odgovorne osebe)
garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI
KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:
- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost oseb – takoj,
- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.
V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu (kot dober gospodar), na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.
Izjavljamo, da dajemo naslednjo garancijo:
- splošno triletno garancijo za kvaliteto in izvedbo vseh del; garancijski rok prične teči od prevzema izvršenih del;
Izjavljamo, da bomo naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki so predmet te pogodbe, izročili vso dokumentacijo proizvajalcev glede garancijskih rokov za vgrajene naprave ter opremo.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik mora obrazec št. 21 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ponudnik:
OBRAZEC št. 22
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN
Zakoniti zastopnik ponudnika , izjavljam, (ime in priimek odgovorne osebe)
da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela, prevoze, odvoze odpadnega materiala, stroške za deponijo materiala ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke, in so navedene v razpisni dokumentaciji in ponudbenem predračunu.
Izjavljamo, da v primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali, so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah in da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik mora obrazec št. 2 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.
OBRAZEC št. 23
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE
IZDAJATELJ MENICE:
naziv: naslov:
Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN /2014, dne , za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika izdajatelja:
priimek in kot ime
podpis
priimek in kot ime
podpis
Pooblaščamo Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da izpolni bianco menico v višini 2.500,00 EUR (dvatisočpetsto EUR 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- naročnik (Občina Rogatec) ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Državno revizijsko komisijo, ugotovi, da je izdajatelj menice predložil neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV ob podpisu pogodbe (za prijavo na Sklop 1: gradbeno obrtniška dela, instalacije in Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center.)
Menična izjava je nepreklicna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.
Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.
Pooblaščamo Občino Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, da menico domicilira pri
banki: , ki vodi naš transakcijski račun številka: SI56
ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.
Veljavnost menične izjave začne teči s potekom roka, ki je določen za oddajo ponudb, to je 5.2.2014, ob 7.45 uri, in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, to je 60 dni od roka oddaje ponudb.
Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice. Menico mora Občina Rogatec na zahtevo izdajatelja, vrniti izdajatelju menice najpozneje v roku petih dni po prenehanju veljavnosti menične izjave in menice.
Priloga: bianco podpisana in žigosana menica
kraj: podpis izdajatelja menice datum: žig
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
OBRAZEC št. 24
Ponudnik:
Naročnik: Občina Rogatec
Javno naročilo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
IZJAVA O IZROČITVI BANČNIH GARANCIJ
priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije in Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
Naročniku, občini Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je bil objavljen
na Portalu javnih naročil:
- Velja za sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije in Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročili nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 25), plačljivo na prvi poziv, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno do vključno
30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe;
- Velj a za Sk lop 1 : v petih dneh od uspešnega prevzema izvedenih del s strani naročnika, za investicijo »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE
UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, ki je predmet javnega razpisa, naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 26), v višini 10 % (deset odstotkov) od končne obračunske vrednosti brez DDV, veljavno do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak (3 leta in 30 dni),
- naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez navedene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku dokončen prevzem izvedenih del s strani naročnika ni izvršen, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati končno obračunsko situacijo za garancijski rok v višini garancije ali unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Opomba: Kot dokaz mora ponudnik poleg te izjave priložiti s strani banke žigosan in podpisan vzorec garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ( Sklop 1 in sklop 2 ) in vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi ( Sklop 1 ) - (Obrazca št. 25 in št. 26).
Ponudnik mora obrazec št. 24 izpolniti! Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost navedbe.
OBRAZEC št. 25 - VZOREC
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI priložijo samo ponudniki, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije in Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center
- nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke/zavarovalnice: Upravičenec: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Garancija št.
V skladu z Gradbeno pogodbo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO
XXXXXXXX XXXXXX«, številka , z dne _, sklenjene med Občino Rogatec (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem:
, v vrednosti = EUR brez DDV, je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo do 15.9.2014 ter v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti b r e z DDV = EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. _/ _.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do vključno: 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbeni del. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po pravu Republike Slovenije.
Kraj: Banka/zavarovalnica
Datum: (žig in podpis)
IZJAVA BANKE/ZAVAROVALNICE
Naziv banke/zavarovalnice:
Kraj in datum: Upravičenec:
V zvezi z vlogo našega komitenta: _, s katero nas seznanja, da se namerava prijaviti na javni razpis za :
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, št. objave na Portalu JN
/2014, dne /2014,
IZJAVLJAMO,
da bomo zgoraj navedenemu ponudniku izdali garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije naročnika, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del, in sicer na podlagi predložitve ustrezne pogodbe.
BANKA/ZAVAROVALNICA
(žig, podpis)
OBRAZEC št. 26-VZOREC BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
- brezpogojna, nepreklicna, na prvi poziv
–velja za ponudnike, ki se prijavljajo na Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije
Naziv banke:
Upravičenec: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Garancija št.
V skladu z Gradbeno pogodbo: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO
XXXXXXXX XXXXXX«, številka , z dne _, sklenjeno med Občino Rogatec (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem:
v vrednosti = EUR brez DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave, v garancijskih rokih, določenih v zgoraj citirani pogodbi in garancijski izjavi.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek v višini 10% (deset odstotkov) od končne obračunske vrednosti brez DDV = EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. _/
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garancij unovčeni znesek.
Ta garancija velja do vključno 30 dni dalj kot je določen garancijski rok za odpravo napak, tj.
3 leta in 30 dni od dneva primopredaje in odpravljenih napak po primopredajnem zapisniku.
Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po pravu Republike Slovenije.
Kraj in datum: Banka
(žig in podpis)
IZJAVA BANKE:
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:
V zvezi z vlogo našega komitenta: , s katero nas seznanja, da se namerava prijaviti na javni razpis za :
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, št. objave na Portalu JN
/2014, dne /2014,
IZJAVLJAMO,
da bomo zgoraj navedenemu ponudniku izdali garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 3 leta in 30 dni od dneva primopredaje in odpravljenih napak po primopredajnem zapisniku, v višini 10% (deset odstotkov) od končne obračunske vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije naročnika, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv in sicer na podlagi predložitve ustrezne pogodbe.
BANKA
(žig, podpis)
OBRAZEC št. 27 – VZOREC POGODBE
za Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela in instalacije
Pogodbeni stranki
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ki jo zastopa: župan Xxxxxx XXXXXXX matična številka: 5883938000,
ID za DDV: SI47348429,
transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000, (v nadaljevanju: naročnik)
in
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika) matična številka:
ID za DDV: SI
transakcijski račun: (v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo
GRADBENO POGODBO, št. 430-0001/2014-1:
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« - Sklop 1: Gradbeno
obrtniška dela in instalacije
1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/13-UPB5) za projekt
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, za Sklop 1: Gradbeno
obrtniška dela in instalacije z objavo javnega razpisa po odprtem postopku na Portalu javnih naročil z dne 21.1.2014, št. JN . Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi merila najnižja cena, kot razvidno iz razpisne dokumentacije.
2. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
a. Izvajalec se zavezuje za investitorja zgraditi objekt iz točke 1 te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.
b. Naročnik bo ob uvedbi v delo predložil izvajalcu vso projektno dokumentacijo.
c. Sestavni del te pogodbe je predračun izvajalca št. z dne
, s specifikacijo in končno ponudbeno ceno, ki zajema vsa dela potrebna za izvedbo razpisanih del.
d. V petih dneh po uvedbi v delo mora izvajalec predložiti investitorju: detajlni terminski plan
e. Pred pričetkom del mora izvajalec predpisano označiti gradbišče z gradbiščno tablo, prometnimi oznakami.
f. Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti dokazilo, da ima svojo dejavnost zavarovano pri ustrezni zavarovalnici in za zakonsko zahtevano višino.
g. Izvajalec mora gradbišče zavarovati pri zavarovalnici za riziko odgovornosti proti tretjim osebam.
h. Upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2014, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
i. Hraniti celotno dokumentacijo, vezano na pogodbo ter omogočiti vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, spoštovati določila upravnega poslovanja ter za dokumentacijo zagotoviti revizijsko sled.
j. Izvajalec jamči, da bo izpolnil vse temeljne okoljske zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije naročnika, še posebej pa naslednje:
- po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije,
- najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidno, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve,
- pred primopredajo objekta izvedel preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotovil, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se bo izvedel v skladu s standardom SIST EN 13829.
k. Naročnik si pridržuje pravico med izvajanjem del po tej pogodbi od izvajalca zahtevati dokazila, da izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije naročnika in te pogodbe.
3. ROKI IZVEDBE DEL
a. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do 15.9.2014.
b. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne začne izvajalec voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
c. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
- iz razlogov iz 42. čl. posebnih gradbenih uzanc.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeni stranki iz razlogov za podaljšanje rokov izrecno in soglasno izključujeta vremenske nevšečnosti običajne za predvideno izvedbeno razdobje v kraju gradnje.
Samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.
4. MATERIAL IN DELOVNA SILA
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z obsegom del, projektom in popisom del in s to dokumentacijo soglaša, ter jo je upošteval v svoji ponudbi.
V enotnih cenah ponudbe izvajalca so vkalkulirani vsi stroški za pripravljalna in izvedbena dela, za vsa pomožna dela in energijo za izvršitev del, stroški za preiskave in ateste, stroški zavarovanja del, stroški za varstvo pri delu, tako da so te cene dokončne.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del dostaviti naročniku in investitorju ateste za vse vgrajene materiale in izdelke, za katere je to potrebno po veljavnih predpisih in razpisnih pogojih investitorja.
5. IZVEDBA DEL
Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi, opravil sam, brez podizvajalcev.
(Opomba: Navedeno besedilo bo vključeno v besedilo končne pogodbe v primeru, da ponudnik nastopa sam, brez podizvajalcev.)
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne
xxxx na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.
Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce. Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
- naziv:
- naslov:
- matična številka:
- ID za DDV:
- transakcijski račun št.: odprt pri
- ki ga zastopa:
- vodja del:
- vrsta del:
- predmet del:
- količina del:
- vrednost del:
- kraj izvedbe del:
- rok izvedbe: podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
(Opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)
Izvajalec je dolžan imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali njenim izvajanjem, ves čas sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(Opomba: Besedilo glede podizvajalcev bo vključeno v besedilo končne pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).
Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Xxxxxxxxxxx odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.
Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe.
Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in projektni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.
Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov
in metod gradnje v okviru te pogodbe.
6. CENA DEL
Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, po predračunu izvajalca št.
z dne znaša:
predračunska vrednost (brez DDV) |
| EUR |
popust: % = |
| EUR |
ponudbena cena (brez DDV): |
| EUR |
DDV: 22% = EUR
končna ponudbena cena (z DDV): EUR
(z besedo: eurov in
/100).
Davek ni obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1; obrnjena davčna obveznost. Skladno s 76. a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127.a člena PZDDV izjavljamo, da dela po tej pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje obdavčljive dejavnosti.
Ponudbene cene po enoti mere so fiksne.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2014, za obdobje 2014-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni potenciali«.
S sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj bo sofinanciranih 85% upravičenih izdatkov operacije.
Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017.
Izvajalec predloži v 10 dneh po podpisu pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, sicer se šteje, da pogodba ni začela veljati. Garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 3. točke te pogodbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe je potrebno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo del.
7. OBRAČUN IZVEDENIH DEL
Izvajalec bo izvedena dela obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije.
Naročnik je dolžan v nadaljnjih 8 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati 30. dan od prejema. Sporni del situacije pa mora pisno prerekati znotraj plačilnega roka, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.
Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek oz. aneks k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, velja cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. točki te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.
8. PLAČILA
Naročnik bo potrjene situacije s strani nadzornika plačeval v brezobrestnem roku 30. dan oziroma v skladu z 25. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012).
V primeru, da investitor situacije ne plača v brezobrestnem roku, je izvajalec upravičen, za čas do plačila situacije, zaračunati zamudne obresti.
(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci)
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije, kateri priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, neposredno plačuje podizvajalcem.
9. SPREMEMBA CENE DEL
a. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbenih del v skladu s 34. čl. posebnih gradbenih uzanc.
b. Izvajalec je dolžan za vsa nepredvidena in dodatna dela brez predhodnega poziva investitorja le temu dostaviti predračun teh del. Enako je dolžan investitorja opozoriti pisno na vsa dela, ki presegajo projektantske predizmere.
c. S stani investitorja nepotrjene tehnologije del, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov investitorja.
10. POGODBENA KAZEN
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu.
V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. ŠKODA
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
12. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN
a. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Pred prevzemom se opravi ogled, kjer se ugotovijo morebitne napake ter z zapisnikom določi rok za odpravo le- teh. Za dan zaključka se šteje dan, ko je uspešno opravljen prevzem pogodbenih del. Na dan vpisa v gradbeni dnevnik, da so dela končana mora izvajalec predložiti investitorju vso dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti za prevzem objekta. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- datume začetka in končanja del in datuma prevzema del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.
b. Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.
Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z Izročitvijo in prevzemom del.
c. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
d. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnemu roku,
e. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
13. RAZDRTJE POGODBE
a. Naročnik sme razdreti pogodbo:
- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni,
- če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročniku prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.
b. Izvajalec sme razdreti pogodbo
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji,pa so ta bistvena za izvedbo del.
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.
14. GARANCIJA
Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 3 leta. Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del.
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec v 5-ih dneh po prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 10 % končne obračunske vrednosti brez DDV.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
15. VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in Zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.
16. POOBLAŠČANCI STRANK
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je: . Nadzorni organ s pristojnosti po ZGO je: .
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: Xxxxxx Xxxxxx.
17. KONČNA DOLOČILA Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nična.
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče glede na sedež naročnika.
Določila ter pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list RS, št. 97/2007 – UPB1).
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda.
V , dne V Rogatcu, dne
Izvajalec: Investitor
Občina Rogatec Župan: Xxxxxx Xxxxxxx,xxxx.xxxx.xxx.
Priloge (po podpisu pogodbe):
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- pogodba o zavarovanju odgovornosti,
- terminski plan,
- popis del s cenami,
- ponudbena dokumentacija izvajalca, št. , z dne .
IZJAVA PONUDNIKA:
Izjavljamo:
- da smo seznanjeni z vsemi določili Gradbene pogodbe: »UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«,
- da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili gradbene pogodbe.
kraj:
datum: žig
ime in priimek pooblaščene osebe za podpis ponudbe
podpis pooblaščene osebe
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti in vsak list podpisati in žigosati! Pogodba mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.
OBRAZEC št. 28 – VZOREC POGODBE
za Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center in/ali Sklop 3: Elektronska oprema
Pogodbeni stranki
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, ki jo zastopa: župan Xxxxxx XXXXXXX matična številka: 5883938000,
ID za DDV: SI47348429,
transakcijski račun: XX00 0000 0000 0000 000, (v nadaljevanju: naročnik)
in
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika) matična številka:
ID za DDV: SI
transakcijski račun: (v nadaljevanju: izvajalec oz. dobavitelj)
sklepata naslednjo
POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA, št. 430-0001/2014-2/3
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, za
Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center in/ali Sklop 3: Elektronska oprema
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5; Ur. l. RS, št. 12/13) za
»UREDITEV ZAHODNEGA IN VZHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«.
Dobavitelj oz. izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za:
• Sklop 2: Pohištvo in oprema za obrtni center in/ali
• Sklop 3: Elektronska oprema
na osnovi obvestila o naročilu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave , dne .
2. člen
Sestavni deli te pogodbe so:
- Predračun, z dne za SKLOP 2, in/ali
- Predračun z dne za SKLOP 3.
3. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.
II. PREDMET POGODBE
4. člen
Naročnik in dobavitelj oz. izvajalec se dogovorita, da bo dobavitelj oz. izvajalec za naročnika izvedel:
- za SKLOP 2: Izdelavo, dobavo in montažo pohištva ter opreme (v nadaljevanju besedila: pohištvo) za ureditev obrtnega centra v zahodnem in vzhodnem gospodarskem poslopju graščine Strmol, skladno s podano ponudbo, in/ali
- Za SKLOP 2: Dobavo elektronske opreme (v nadaljevanju: oprema) za ureditev obrtnega centra v zahodnem in vzhodnem gospodarskem poslopju graščine Strmol, skladno s podano ponudbo.
III. DODATNE NABAVE BLAGA IN DODATNE STORITVE
5. člen
V skladu s 29. člena ZJN-2-UPB5 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih nabav blaga in dodatnih storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
IV. TRAJANJE POGODBE
6. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec opravljal dela po tej pogodbi ves še dve leti po izteku garancijske dobe iz 17. člena te pogodbe.
V. POGODBENA CENA
7. člen
Pogodbene cene za opremo so določene:
- za SKLOP 2: v Predračunu za SKLOP 1, EUR z DDV,
- za SKLOP 3: v Predračunu za SKLOP 2, EUR z DDV, ter so fiksne ves čas trajanja pogodbe.
Skupna pogodbena vrednost znaša EUR z DDV.
Davek ni obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1; obrnjena davčna obveznost. Skladno s 76. a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127.a člena PZDDV izjavljamo, da dela po tej pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje obdavčljive dejavnosti.
Ponudbene cene po enoti mere so fiksne.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2014, za obdobje 2014-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni potenciali«.
S sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj bo sofinanciranih 85% upravičenih izdatkov operacije.
Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2014 - 2017.
Dobavitelj potrjuje in jamči, da je seznanjen z dejstvom, da je investicija sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter se strinja, da se pri izvajanju investicije upoštevajo predpisi, ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov.
Dobavitelj bo vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Dobavitelj mora voditi vso predpisano dokumentacijo, zagotavljati ustrezno revizijsko sled in zagotoviti vpogled ter jo posredovati naročniku. Dokumentacijo mora dobavitelj hraniti najmanj deset let po zaključku investicije.
VI. PLAČILNI POGOJI
8. člen
Naročnik bo pohištvo in/ali opremo po tej pogodbi plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo dobavitelj oz. izvajalec izstavil po podpisu prevzemnega zapisnika, na transakcijski račun dobavitelja oz. izvajalca. Prevzemni zapisnik mora biti priložen računu.
Pri izstavitvi računa se mora dobavitelj oz. izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe
.
(navede naročnik po pravnomočno končanem postopku)
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je naročnik v primeru zamude s plačilom dolžan dobavitelju oz. izvajalcu plačati zakonske zamudne obresti.
VII. KRAJ DOBAVE IN MONTAŽE
9. člen
Za SKLOP 2 in 3:
Pohištvo in/ali oprema se dobavi in zmontira na naročnikovi lokaciji: zahodno in vzhodno gospodarsko poslopje graščine Strmol, Pot k ribniku 3,Rogatec.
VIII. ROK IZDELAVE, DOBAVE IN MONTAŽE OPREME
10. člen
Velja za SKLOP 2:
Izvajalec se zavezuje, da bo pohištvo po tej pogodbi izdelal, dobavil in zmontiral v obdobju od 1.6.2014 - 15.9.2014.
Velja za SKLOP 3:
Izvajalec se zavezuje, da bo opremo po tej pogodbi dobavil in zmontiral v obdobju od 1.7.2014
- 15.9.2014.
11. člen
Velja za SKLOP 2 in 3:
Pogodbeni rok iz prejšnjega člena te pogodbe se lahko spremeni zaradi izrednih dogodkov (višja sila) in dogodkov, ki vplivajo na izdelavo in dobavo blaga po tej pogodbi, in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob izdelavi in dobavi blaga ter jih ni povzročil dobavitelj oz. izvajalec.
Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo. Izvajalec oz. dobavitelj pisno obvesti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dneva od nastanka in 2 dni od prenehanja višje sile. K pisnemu obvestilu mora izvajalec predložiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike Slovenije.
Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi v ostalih nujnih primerih, po predhodnem soglasju naročnika.
IX. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
12. člen
Velja za SKLOP 2:
Dobavitelj oz. izvajalec je dolžan:
- priskrbeti ves material, pohištvo, delovno silo in vse drugo, kar je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti po tej pogodbi,
- izdelati, dobaviti in montirati opremo, ki v celoti ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije,
- sodelovati na vseh sklicanih sestankih, vezanih na predmet te pogodbe, do izteka garancijskega roka iz 17. člena te pogodbe,
- sodelovati z naročnikom.
Dobavitelj oz. izvajalec se zaveže vsaj 3 delovne dni pred naročilom materiala za izdelavo opreme naročniku predložiti vzorce in podatke o materialih in izdelkih, ki jih bo uporabil za izdelavo opreme, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo. Seznam vzorcev naročnik in dobavitelj oz. izvajalec predhodno uskladita. Naročnik je dolžan vzorce potrditi ali jih argumentirano zavrniti v roku 3 delovnih dni od dneva predložitve. V kolikor naročnik vzorce argumentirano zavrne, je dobavitelj oz. izvajalec dolžan naročniku predložiti nove vzorce.
Izvajalec predloži v 10 dneh po podpisu pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, sicer se šteje, da pogodba ni začela veljati. Garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo
posla iz 10. člena te pogodbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe je potrebno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo del.
X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
13. člen
Velja za SKLOP 2 in 3:
Naročnik je dolžan sodelovati na vseh sklicanih sestankih, vezanih na predmet te pogodbe, in dobavitelja oz. izvajalca sproti obveščati o morebitnih spremembah in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na predmet pogodbe.
XI. IZROČITEV IN PREVZEM OPREME
14. člen
Velja za SKLOP 2 in 3:
Po opravljeni montaži dobavljene opreme/pohištva na lokaciji pogodbeni stranki opravita prevzem.
Dobavitelj oz. izvajalec se obveže pisno obvestiti naročnika o datumu in uri prevzema.
15. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pohištvo/opremo pregledati in morebitne očitne napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpišejo v zapisnik in se jih dobavitelj oz. izvajalec zaveže odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem ogledu.
16. člen
Prevzem opreme/pohištva se ne opravi, če oprema ni dobavljena v zahtevani količini in izdelana v zahtevani kvaliteti.
XII. GARANCIJSKA DOBA
17. člen
Za SKLOP 2:
Dobavitelj oz. izvajalec daje garancijo za kvaliteto pohištva in montaže mesecev in začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.
Za SKLOP 3:
Dobavitelj oz. izvajalec daje garancijo za kvaliteto opreme mesecev in začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.
Potrjene garancijske liste proizvajalca opreme, oz. druge listine, na osnovi katerih bo lahko naročnik uveljavljal garancijo, preda dobavitelj naročniku ob zaključeni montaži. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in vzdrževanja.
Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
18. člen
Dobavitelj oz. izvajalec bo na prvi poziv naročnika, v roku, določenem na komisijskem ogledu, na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.
V primeru, da dobavitelj oz. izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na dobaviteljev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja oz. izvajalca.
XIII. POGODBENA KAZEN
19. člen
Velja za SKLOP 2, 3:
Dobavitelj oz. izvajalec je v primeru zamude roka iz 10. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 7. člena te pogodbe, vendar skupaj ne več kot 5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 7. člena te pogodbe.
Dobavitelj oz. izvajalec ne odgovarja za nepravočasno dobavo blaga in izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti.
Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je dobavitelj oz. izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj oz. izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude, in presega znesek pogodbene kazni, največ do skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 7. člena te pogodbe.
XIV. SKRBNIKI POGODBE
20. člen
Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Xxxxxx Xxxxxx
Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja oz. izvajalca za SKLOP 2 je ,
in/oz.
SKLOP 3 je ,
Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnike pogodbe.
Skrbniki sproti ocenjujejo kvaliteto ter razrešujejo morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je dobavitelj oz. izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.
XV. ODGOVORNOST
21. člen
Velja za SKLOP 2, 3:
Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja oz. izvajalca ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani izvajalca. Skupna odgovornost izvajalca za vse zahtevke, ki izhajajo iz ali so povezani z blagom ali storitvijo oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe, ne sme presegati zneska katerekoli dejanske neposredne škode v višini skupne pogodbene vrednosti iz 7. člena te pogodbe.
XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
XVII. PODIZVAJALCI
23. člen
(Opomba naročnika: to poglavje velja samo v primeru, če dobavitelj oz. izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci)
S to pogodbo dobavitelj oz. izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da namesto dobavitelja oz. izvajalca neposredno plačuje potrjene račune podizvajalcem po Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, na njihov transakcijski račun. Sestavni del te pogodbe so tudi Podatki o podizvajalcih in Soglasja podizvajalcev, da naročnik namesto dobavitelja oz. izvajalca