RAZPISNA DOKUMENTACIJA
naš znak: 4001-JPE-SDT-84/17 vaš znak: | datum: 11.04.2017 |
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNO NAROČILO ŠT. JPE-SDT-84/17
SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
EVIDENCA - 2. odstavek 21. člena ZJN-3
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
I. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
II. Opis naročila
III. Priloge
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1) Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4)
Podatki podizvajalca (Priloga 4/1) Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 5) Ovojnica (Priloga 6)
I. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.
1.1. VABILO
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, vabi k predložitvi ponudbe za
SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
1.2. PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:
- Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015); v nadaljevanju ZJN-3);
- ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
1.3. JEZIK IN DENARNA ENOTA
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli, in sicer za enoto brez DDV.
1.4. PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje do 19. 04. 2017 do 10.00. Ponudbo lahko predložite osebno v vložišče pri recepciji v pritličju poslovne stavbe naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo do zahtevanega datuma in ure prispele v vložišče naročnika na Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
1.5. KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba v zvezi z javnim razpisom je: Xxxxx Xxxxxx, tel.: x000 0 00 00 000,
elektronska pošta: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
1.6. POGOJI
Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:
1. Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva izdaje računa. Naročnik bo naročeno blago prevzel s podpisom dobavnice, izvedeno storitev pa s podpisom delovnega naloga. Datum podpisa dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika pomeni količinski oz. kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani ponudnika.
2. Z izbranim ponudnikom bo sklenjen okvirni sporazum za obdobje 2 (dveh) let.
3. Ponujene cene morajo vključevati vse stroške, ki bodo nastali ob izvedbi naročila.
4. Vse ponudbene cene, razen cen rezervnih delov in potrošnega materiala, ostanejo za čas veljavnosti okvirnega sporazuma nespremenjene.
5. Za blago, ki je predmet javnega naročila velja garancija enak čas in v enakem obsegu kot jo nudi proizvajalec blaga. Garancijski rok za izvedene storitve je 1 (eno) leto. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema blaga oz. izvedbe storitev. Prevzem blaga se izvede s podpisom dobavnice, prevzem storitev pa s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.
6. Rok dobave blaga/izvedbe storitev je največ 2 (dva) dni po posameznem pisnem nabavnem naročilu naročnika.
7. Rok dobave blaga za intervencijska naročila je največ 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti naknadno potrjen v pisni obliki.
8. Predračun: Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve (2) decimalni mesti. V primeru da bo ponudnik podal cene na več decimalnih mest kot dve (2), bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
1.7. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner ter podizvajalec) izpolnjevati pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
1. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih petih (5) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;
- gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- gospodarski subjekt na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- gospodarskemu subjektu v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- gospodarski subjekt ni kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, sredstev ali poslovanja gospodarskega subjekta ne upravlja upravitelj ali sodišče, poslovne dejavnosti gospodarskega subjekta niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države, nad gospodarskim subjektom ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- gospodarski subjekt ni zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana integriteta gospodarskega subjekta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
- gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU;
- gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;
- gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun,
- gospodarski subjekt mora imeti potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvedbo predmeta javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
- gospodarski subjekt se mora v celoti seznaniti z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, se strinjati z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem.
Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.
2. Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,
- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznostih,
- določila v primeru izstopa partnerja,
- pooblastilo vodilnemu partnerju,
- opredelitev deležev in področje dela.
V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Gospodarski subjekt (ponudnik, partner) kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.
3. Ponudba s podizvajalcem: V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem mora:
- v prilogi 4 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec izjave o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika,
- v prilogi 4/1 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec podatki podizvajalca.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
1.8. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
Podatke o ponudniku | Priloga 1 |
Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila | Priloga 1/1 |
Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.
Ponudbo | Priloga 2 |
Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta | Priloga 3/1 |
Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
Izjavo o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika | Priloga 4 |
Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
Podatke podizvajalca | Priloga 4/1 |
Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.
1.9. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.
1.10. PREGLED PONUDB
Naročnik bo po pogajanjih in pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
1.11. POGAJANJA
Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.
Ponudnik bo na povabilo naročnika oddal končno pisno ponudbo na način, kot bo določeno v povabilu na pogajanja.
1.12. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
Ponudnik se mora s priloženim vzorcem okvirnega sporazuma v celoti strinjati. V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti okvirni sporazum z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum bo sklenil v roku največ 5 (pet) delovnih dni po prejemu okvirnega sporazuma v podpis s strani naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca okvirnega sporazuma. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.
1.13. PREKINITEV NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in javnega naročila ne odda ali da javno naročilo prekine ali razveljavi.
II. OPIS NAROČILA
Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave in servisiranje IMP črpalk za vzdrževanje toplotnih postaj v obdobju 2 (dveh) let.
Predvidena količina črpalk v obdobju dveh let je razvidna iz spodnje tabele.
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v obdobju dveh let |
1 | ČRPALKA IMP NMT LAN 80F (PN 6) | kos | 1 |
2 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 80 /NMT 80 | kos | 4 |
3 | ČRPALKA IMP NMT LAN 65F | kos | 1 |
4 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 65 /NMT 65 | kos | 4 |
5 | ČRPALKA IMP SAN 20/40 -130 | kos | 3 |
6 | HOLANDEC MS 3/4" | kos | 4 |
7 | ČRPALKA IMP PV 32-2/80 | kos | 1 |
8 | ČRPALKA IMP CV 32-2/60 | kos | 1 |
Naročnik ocenjuje, da bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma potreboval tudi 10 servisnih ur za popravila črpalk.
III. PRILOGE
Podatki o ponudniku (Priloga 1)
Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1) Ponudba (Priloga 2)
Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)
Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4) Podatki podizvajalca (Priloga 4/1)
Okvirni sporazum (Priloga 5) Ovojnica (Priloga 6)
PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
Naziv ponudnika
Naslov ponudnika
Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma) |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Kontaktna oseba |
- funkcija |
- telefon |
- telefax |
Transakcijski račun |
Matična banka |
ID številka za DDV |
Matična številka |
(kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
PONUDBA | Priloga 2 |
PONUDBA št.:
JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
1. PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST
Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih, vključevati morajo vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. Ponudbena vrednost naj ne vsebuje DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.
Zap. št. | Opis | Enota mere | Predvidena količina v obdobju dveh let | Cena/enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
1 | ČRPALKA IMP NMT LAN 80F (PN 6) | kos | 1 | ||
2 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 80 /NMT 80 | kos | 4 | ||
3 | ČRPALKA IMP NMT LAN 65F | kos | 1 | ||
4 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 65 /NMT 65 | kos | 4 | ||
5 | ČRPALKA IMP SAN 20/40 -130 | kos | 3 | ||
6 | HOLANDEC MS 3/4" | kos | 4 | ||
7 | ČRPALKA IMP PV 32-2/80 | kos | 1 | ||
8 | ČRPALKA IMP CV 32-2/60 | kos | 1 | ||
9 | Servisna ura | ura | 10 | ||
10 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika)* | kpl | 1 | 750,00 | |
PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV ZA OBDOBJE DVEH LET: | |||||
*oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.
Vse ponudbene cene, razen cen rezervnih delov in potrošnega materiala, ostanejo nespremenjene ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga/izvedbe storitev s področja predmeta javnega naročila, ki v ponudbenem predračunu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago/storitve, ki so predmet tega javnega naročila, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago/storitev, navedeno v ponudbenem predračunu. Cene take dobave blaga/izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Naročnik in ponudnik bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorila ceno za take dobave blaga/izvedbe storitev.
Ponudnik bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen ponudnika.
Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov in potrošnega materiala, se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne predložene ponudbe potrjene s strani naročnika.
2. ROK PLAČILA
Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni od dneva izdaje računa.
Naročnik bo naročeno blago prevzel s podpisom dobavnice, izvedeno storitev pa s podpisom delovnega naloga. Datum podpisa dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika pomeni količinski oz. kvalitetni prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani ponudnika.
3. ROK IN KRAJ DOBAVE BLAGA OZ. IZVEDBE STORITEV
Ponudnik bo dobavil posamezno naročeno blago najkasneje v roku 2 (dveh) dni od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, na lokacijo naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Ponudnik bo izvedel posamezno naročeno storitev v roku največ 2 (dveh) dni od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.
Rok dobave blaga za intervencijska naročila je največ 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti naknadno potrjen v pisni obliki.
Naročnik bo zahtevo za izvedbo intervencijskega naročila naknadno potrdil ponudniku po elektronski pošti: .
4. GARANCIJA
Za blago, katerega dobava je predmet te ponudbe, ponudnik nudi garancijo enak čas in v enakem obsegu kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.
Garancijski rok za izvedene storitve je 1 (eno) leto. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih storitev, ki se izvede s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti dobave blaga oz. izvedenih storitev, jih mora ponudnik odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
5. ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA
Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma je
, tel: , e-naslov: ) v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje , tel: , e-naslov: ).
6. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let.
7. VELJAVNOST PONUDBE je do 31. 5. 2017 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.
V/Na , dne
(naziv ponudnika)
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :
v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH podajamo naslednje izjave:
1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZJAVLJAMO, DA:
- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 eurov ali več;
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IZJAVLJAMO, DA:
- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost
oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.
3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, DA:
- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila št. JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH , vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
- bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do dve (2) decimalni mesti;
- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
- da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
a. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
b. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Podatki o gospodarskem subjektu:
Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št. vložka): Matična številka podjetja: ID ZA DDV::
V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št. | Ime in priimek | Xxxxxx stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
… |
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
…. |
S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 4 |
Ponudnik: , izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH sodeloval z
naslednjim podizvajalcem:
NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU
Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.
V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago, ki je neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, xxxxxxxx Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
Opomba:
- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.
- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 4/1 |
JPE-SDT-84/17 – SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
NAZIV PODIZVAJALCA | |
POLNI NASLOV | |
TELEFON | |
KONTAKTNA OSEBA | |
VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI | |
MATIČNA ŠTEVILKA | |
DAVČNA ŠTEVILKA | |
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke | |
Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | |
Vrednost dobave blaga/izvedbe storitev | |
Kraj dobave blaga/izvedbe storitev | |
Rok dobave blaga/izvedbe storitev |
SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Podizvajalec (naziv in naslov)
⃞ zahtevam in soglašam, | ⃞ ne soglašam, |
da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.
kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
Priloga 5 |
OKVIRNI SPORAZUM
ZA SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH
ki ga skleneta
xx. xxxxxxxxx: JPE-SDT-84/17 št. dobavitelja:
NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica
62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxx (v nadaljevanju: naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI23034033 matična številka: 5226406000
in
DOBAVITELJ:
, ki ga zastopa
(v nadaljevanju: dobavitelj)
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:
I. UVODNO DOLOČILO
1. člen
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. JPE-SDT-84/17, v skladu z določili 2. točke 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Sukcesivne dobave in servisiranje IMP črpalk v toplotnih postajah«, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.
S tem okvirnim sporazumom se stranki okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih predmeta javnega naročila.
II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Predmet okvirnega sporazuma so sukcesivne dobave in servisiranje IMP črpalk v toplotnih postajah (v nadaljevanju: blago/storitve), v skladu s ponudbo dobavitelja št. z dne in ponudbo dobavitelja po pogajanjih št. z dne , ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SDT-84/17, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.
3. člen
Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.
Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.
III. CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU
4. člen
Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti EUR (z besedo:
evrov in /100) brez DDV.
Za cene na enoto mere za dobave blaga oz. izvedbe storitev po tem okvirnem sporazumu se naročnik in dobavitelj dogovorita na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. , z dne in ponudbe dobavitelja po pogajanjih z dne in sicer znašajo le-te v neto vrednosti:
Zap. št. | Opis | Enota mere | Cena na enoto mere v EUR brez DDV |
1 | ČRPALKA IMP NMT LAN 80F (PN 6) | kos | |
2 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 80 /NMT 80 | kos | |
3 | ČRPALKA IMP NMT LAN 65F | kos | |
4 | PLOŠČA DISTANČNA ZA GHN 65 /NMT 65 | kos | |
5 | ČRPALKA IMP SAN 20/40 -130 | kos | |
6 | HOLANDEC MS 3/4" | kos | |
7 | ČRPALKA IMP PV 32-2/80 | kos | |
8 | ČRPALKA IMP CV 32-2/60 | kos | |
9 | Storitvena ura | ura | |
10 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika) | kpl | 750,00 |
Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga/izvedbo storitev s področja predmeta naročila, ki v okvirnem sporazumu oz. v ponudbenemu predračunu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago/storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago/storitve, navedeno v tem členu oz. v ponudbenem predračunu. Cene take dobave blaga/izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma se bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili za ceno dobave in vrste blaga ter izvedbe storitev ter jo dodali na ponudbeni predračun.
5. člen
V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.
Cene na enoto mere vključujejo vse stroške dobave blaga/izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika, ter vsemi ostalimi stroški.
Dobavitelj bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago lahko naročnik zahteva znižanje cen dobavitelja.
IV. NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ DOBAVE
6. člen
Dobave blaga oz. izvedbe storitev bodo potekale sukcesivno, na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil naročnika, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.
Dobavitelj se zavezuje, da bo na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila s strani naročnika dobavljal blago oz. izvajal storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.
Dobavitelj bo dobavil posamezno naročeno blago najkasneje v roku 2 (dveh) dni od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, na lokacijo naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx.
Dobavitelj bo izvedel posamezno naročeno storitev najkasneje v roku 2 (dveh) dni od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.
Rok dobave blaga za intervencijska naročila je največ 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti naknadno potrjen v pisni obliki.
Naročnik bo zahtevo za izvedbo intervencijskega naročila naknadno potrdil dobavitelju po elektronski pošti: .
Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal blago oz. izvajal storitve v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse splošne in posebne pogoje.
O dobavi blaga oz. izvedbi storitev za posamezna naročila se dobavitelj zaveže obvestiti naročnika vsaj 1 (en) delovni dan pred izvršeno dobavo blaga oz. izvedbo storitev.
V. PODIZVAJALCI
7. člen
/ se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem /
Dobavitelj v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv podizvajalca | |
Polni naslov | |
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca | |
Matična številka podizvajalca | |
Davčna številka podizvajalca | |
Transakcijski račun podizvajalca | |
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | |
Količina/Delež (%) v podizvajanju | |
Vrednost dobave blaga/izvedbe storitev | |
Kraj dobave blaga/izvedbe storitev | |
Rok dobave blaga/izvedbe storitev |
Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SDT-84/17, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SDT-84/17. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SDT-84/17 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.
Dobavitelj mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SDT-84/17 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/
Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobave blaga/izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če dobavitelj naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/
Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:
– pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
– predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.
Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali
– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri storitvah iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.
ALI
/ se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem /
Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.
Dobavitelj mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav/storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SDT-84/17. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca
oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SDT-84/17. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.
8. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.
VI. PREVZEM IN NAČIN PLAČILA
9. člen
Dobavitelj bo naročniku na osnovi posamezne podpisane dobavnice (za dobavo blaga) oz. podpisanega delovnega naloga (za izvedene storitve) s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga oz. izvedeno storitev, v roku najkasneje 5 (petih) delovnih dni po dobavi blaga oz. izvedeni storitvi.
Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga oz. izvedenih storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja, pri čemer delovni nalog priloga k računu.
Naročnik poravna prejeti račun v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 5 (petih) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga oz. izvedene storitve.
VII. KVALITETA BLAGA OZ. STORITEV
10. člen
Reklamacije na kvaliteto dobavljenega blaga oz. izvedbo storitev se rešujejo sporazumno.
Če naročnik ugotovi, da dobava blaga oz. izvedena storitev ni kvalitetno opravljena, jo mora dobavitelj na svoje stroške nemudoma odpraviti oz. nadomestiti povzročeno škodo.
Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi s kvaliteto dobavljenega blaga oz. izvedene storitve v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki.
Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak ne odpravi na svoje stroške v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja s priporočeno pošiljko po pošti.
VIII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
11. člen
Dobavitelj odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči dobaviteljevo delovno osebje.
IX. KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM BLAGA OZ. IZVEDENE STORITVE
12. člen
Kvaliteta dobavljenega blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.
Količinski in kvalitetni prevzem blaga se opravi ob prevzemu s podpisom dobavnice s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika. Dobavnica, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enota mere, količina).
Prevzem izvedene storitve se opravi s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.
X. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU
13. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo:
− dobavljal blago in izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po dogovoru z naročnikom,
− izpolnil vse zahteve naročnika pri dobavi blaga in izvedbi storitev po okvirnem sporazumu, ki izhajajo iz sprejete razpisne dokumentacije št. JPE-SDT-84/17 in ponudbene dokumentacije dobavitelja, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma,
− prevzete obveznosti izvedel strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
− naročniku dobavljal natanko tiste vrste blaga, ki jih bo naročnik naročil,
− odgovarjal za kvaliteto dobavljenega blaga v roku, navedenem v okvirnem sporazumu,
− naročeno blago dostavil v skladišče naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x roku, določenem v tem okvirnem sporazumu,
− izvajal naročene storitve v roku, določenem v tem okvirnem sporazumu,
− tekoče obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev predmeta okvirnega sporazuma,
− sodeloval z naročnikom z namenom, da se prevzete dobave blaga oz. izvedene storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
− obveščal naročnika o znižanju cen,
− na vsakem izstavljenem računu navedel številko pisnega nabavnega naročila naročnika.
14. člen
Naročnik se zaveže, da bo:
− pravočasno ukrenil vse potrebno, da bo dobavitelj lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma,
− sodeloval z dobaviteljem, mu nudil potrebno pomoč in dajal ustrezna navodila,
− takoj obvestil dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma,
− prevzel dobavljeno blago oz. opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga,
− poravnal obveznosti do dobavitelja v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.
Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.
XI. JAMSTVO
15. člen
Dobavitelj jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od datuma podpisa dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika (jamčevalni rok).
Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu dobavnice oz. delovnega naloga ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti dobavitelja pisno čim prej obvestil (ime, tip in model blaga).
Če dobavitelj ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun dobavitelja in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga dobavitelj obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju zakonite zamudne obresti.
XII. GARANCIJA
16. člen
Za blago, katerega dobava je predmet tega javnega naročila, dobavitelj nudi garancijo najmanj toliko časa, kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika.
Pod garancijska popravila ne spada:
− odstranjevanje napak na blagu zaradi nepravilnega ravnanja z blagom;
− odstranjevanje napak na blagu zaradi mehanske poškodbe;
− odstranjevanje napak na blagu zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.
Garancijski rok za izvedene storitve je 1 (eno) leto. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih storitev oziroma dobave blaga, ki se izvede s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega pooblaščenega predstavnika.
Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti dobave blaga, jih mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka napake ne odpravi na lastne stroške ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave le-te, je dolžan naročniku neustrezno blago nadomestiti z novim blagom, ki ustreza vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije št. JPE-SDT-84/17. V nasprotnem primeru lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi brez obveznosti do dobavitelja, dobavitelj pa je naročniku dolžan povrniti tudi škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.
V primeru, da je napaka oziroma pomanjkljivost definirana s strani naročnika v garancijski dobi in jo dobavitelj ni uspel trajno odstraniti oziroma je napaka take narave, da njene odprave ni mogoče zagotoviti v garancijski dobi, jo je dobavitelj dolžan na svoje stroške odstraniti/odpraviti tudi po preteku garancijske dobe.
Glede garancijskih določil okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.
XIII. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA
17. člen
Sestavni deli tega okvirnega sporazuma so:
- razpisna dokumentacija št. JPE-SDT-84/17,
- ponudbena dokumentacija dobavitelja št. z dne in ponudba dobavitelja po pogajanjih št. , z dne .
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja zavezujočih si strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.
V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov okvirnega sporazuma s samim besedilom določil okvirnega sporazuma veljajo določila okvirnega sporazuma.
XIV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO OKVIRNEM SPORAZUMU
18. člen
Stranki po okvirnem sporazumu veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma g. Xxxxx Xxxxxxx, tel.: 01/ 000 00 00, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.
Pooblaščeni predstavnik naročnika potrdi dobavo blaga oz. izvedbo storitev in posreduje vse zahteve naročnika dobavitelju v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazumu je
, tel: e-mail v njegovi odsotnosti pa ga
zamenjuje tel: e-mail .
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma.
O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se stranki okvirnega sporazuma pisno obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.
XV. KAZNI PO OKVIRNEM SPORAZUMU
19. člen
V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in blaga ne dobavi oz. storitev ne opravi v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer:
- za interventna naročila v višini enega odstotka (1%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) za vsako uro zamude, vendar ne več kot dvajset odstotkov (20%) vrednosti posameznega naročila (z DDV);
- za redna naročila v višini enega odstotka (1%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot dvajset odstotkov (20%) vrednosti posameznega naročila (z DDV).
V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti računa posameznega naročila z DDV, lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi, brez obveznosti do dobavitelja.
Dobavitelj s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si naročnik kazen po okvirnem sporazumu obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.
Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.
XVI. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ODPOVED
20. člen
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridržuje pravico s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpovedati okvirni sporazum, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da je naročnik poravnal svoje zapadle obveznosti do dobavitelja. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti dobavitelju poslana s priporočeno pošiljko. V primeru statusnih ali lastniških
sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do dobavitelja.
Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje dobavljati blago/izvajati storitve do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in dobavitelj lahko pisno sporazumeta za drugačen, tj. daljši odpovedni rok.
XVII. ODSTOP OKVIRNEGA SPORAZUMA
21. člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, ki ga pošlje s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od okvirnega sporazuma. V tem primeru je naročnik dolžan dobavitelju povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj izvedene dobave/storitve.
Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:
− ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
− izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
− ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
− ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
− poviša cene v času veljavnost okvirnega sporazuma,
− prekine z dobavo blaga/izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.
Dobavitelj ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.
XVIII. XXXXX XXXX
22. člen
Dobavitelj ni dolžan dobaviti naročniku naročenega blaga oz. izvesti storitev v dogovorjenem roku v primeru višje sile, to je iz nepredvidljivih in neodklonljivih dogodkov, ki jih kot višjo silo priznava sodna praksa.
Dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti okvirnega sporazuma, če je to posledica višje sile.
Če so dobave blaga oz. izvedbe storitev delno ali v celoti motene oziroma preprečene zaradi višje sile, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.
O nastopu višje sile in nezmožnosti izpolnitve obveznosti po okvirnem sporazumu mora dobavitelj obvestiti naročnika pisno v 3 (treh) dneh od nastanka višje sile. Le v takem primeru naročnik zoper dobavitelja ne bo izvajal sankcij iz 18. člena tega okvirnega sporazuma.
XIX. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali dobavo blaga, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno dobavo blaga/izvedbo storitev.
24. člen
Vsa razmerja, ki jih stranki nista dogovorili v tem okvirnem sporazumu in ne izhajajo iz sestavnih delov okvirnega sporazuma bosta reševali skladno z veljavnimi predpisi.
25. člen
Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev okvirnega sporazuma ob spremenjenih okoliščinah.
Vse morebitne spremembe oziroma dopolnitve okvirnega sporazuma veljajo le s pisno potrditvijo obeh strank okvirnega sporazuma oz. s sklenitvijo aneksa k temu okvirnem sporazumu.
Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.
26. člen
Ta okvirni sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank tega okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.
Socialna klavzula
27. člen
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.
Reševanje sporov
28. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka a stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
Protikorupcijsko določilo
29. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Poslovna skrivnost
30. člen
Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi ostala dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
31. člen
Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge stranke tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov tega sporazuma v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke navedene v 4. odstavku tega člena.
Če obstaja možnost, da se kateri stranki okvirnega sporazuma povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet let po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.
Stranka okvirnega sporazuma zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi stranka okvirnega sporazuma mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.
Kot poslovna skrivnost po tem okvirnem sporazumu ne štejejo naslednji podatki:
- podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne stranke;
- podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam,
agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;
- podatki, ki jih je stranka okvirnega sporazuma dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si stranka okvirnega sporazuma v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno stranko okvirnega sporazuma:
- podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.
32. člen
Poslovno skrivnost po prejšnjem členu tega okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova tega okvirnega sporazuma, kot za sami sebe.
Odstop oziroma cesije denarnih terjatev
33. člen
Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.
Sklenitev okvirnega sporazuma in število izvodov
34. člen
Okvirni sporazum je sklenjen ter začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka okvirnega sporazuma po en (1) izvod.
Podpisano
, dne Ljubljana, dne
DOBAVITELJ: NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Samo Lozej direktor
OVOJNICA | Priloga 6 |
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!
Pošiljatelj (vlagatelj): | Xxxxxx xxxxx (izpolni prejemnik- žig prejemnika): | |
Naziv: | ||
Naslov: | ||
Ponudba Ponudba na pogajanjih Sprememba Umik | ||
Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : | |
SUKCESIVNE DOBAVE IN SERVISIRANJE IMP ČRPALK V TOPLOTNIH POSTAJAH | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS! | |
Številka JN: | JPE-SDT-84/17 | |
Rok za oddajo: | 19. 04. 2017 do 10.00 ure | |
JPE-MS | ||