ZA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ŠT. MAP2020/0666
ZA
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH
NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za nabavo telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH se izvaja v skladu z določili:
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/15 in 14/18, 69/00-xxx.XX, ULEU 279/19, ULRS 49/20-ZIUZEOP, 80/20-ZIUOOPE, 152/20-ZZUOOP, 175/20-ZIUOPDVE) in podzakonskih aktov,
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP- D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, št. 60/17, 72/19),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS št. 69/11-UPB2, 158/20).
- Drugih zakonov, podzakonskih predpisov in mednarodnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem oz. v prevodu v slovenskem jeziku, ki ga mora opraviti sodni tolmač. Tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material lahko ponudnik predloži v angleškem jeziku.
Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:
3.1 Izpolnjevanje vseh tehničnih razpisnih pogojev, ki so opredeljeni v dokumentu »Tehnični razpisni pogoji za nabavo telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH« (Priloga 2 k pogodbi). Ponudnik mora v ponudbi predložiti ustrezno izpolnjeni tabeli iz točk 2. in 3. tehničnih razpisnih pogojev, ter dokazila o kadrih in referencah iz točke 4. tehničnih razpisnih pogojev.
3.2 Ostali pogoji:
- Rok izvedbe nadgradnje je 5 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
- Obdobje vzdrževanja sistema bo trajalo 36 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema pogodbenih del.
- Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
- Garancijska doba je 12 mesecev od prevzema sistema. Za posamezne naknadno implementirane funkcionalnosti, velja garancijska doba 12 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema pogodbenih del.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje:
4.1 Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
4.2 Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).
4.3 Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne podpisan ESPD obrazec v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml za ostale sodelujoče v ponudbi (soponudnik, podizvajalec).
4.4 V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
4.5 Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.6 Izpolnjeno soglasje (1) – datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.7 Izpolnjeno soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka
75. člena ZJN-3 ni državljan RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.
4.8 Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun v pisni obliki, ki mora biti podpisan in žigosan na vsaki strani s strani ponudnika. Cene na enoto so na dve decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izločen iz nadaljnje obravnave.
4.9 V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti razvidna vrsta del in vrednost del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z
79. členom ZJN-3 ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. in v primeru zahteve po neposrednih plačilih tudi izpolnjeno asignacijo.
4.10 V primeru skupne ponudbe morajo vsi soponudniki predložiti dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3. 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.
4.11 Dokazila in listine navedene v točki 3. tega navodila.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodilo za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Ponudnik se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN, pred oddajo ponudbe, registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0,. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb “Oddaj”. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.
Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.
7. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu E-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in jo naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do dokumenta v pdf obliki, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudb.
9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbene cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV. Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.
11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:
št. | Merilo | Točke v % |
1. | Ponudbena cena v EUR (brez DDV) | 100,00 |
Najugodnejša bo ponudba, ki ustreza vsem razpisnim pogojem in bo dosegla najnižjo ponudbeno ceno v EUR (brez DDV).
V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo opravil žrebanje – vlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so dosegli enako najnižjo ponudbeno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban.
12. Izbrani ponudnik mora še pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.
13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (podpisano lastno bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku roka izvedbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost instrumenta zavarovanja.
14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (podpisano lastno bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak.
15. Rok veljavnosti zavarovanja je vsaj še za 30 dni daljši kot je garancijski rok za brezhibno izvedena pogodbena dela. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Unovčenje instrumenta zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke..
16. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem, priloženim k razpisni dokumentaciji.
17. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika.
18. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg naročila in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
19. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.
20. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te razpisne dokumentacije, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
21. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
22. Naročnik bo odločitev o izbiri objavil v skladu z zakonodajo.
23. Izbrani ponudnik mora po preteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe.
24. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
25. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. čl. ZPVPJN.
26. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z ZPosS. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.
Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.
V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.
S O G L A S J E (1)
Pravna oseba dovoljujem naročniku ELES, d.o.o.,
da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Ponudnik/zakoniti zastopnik: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:
Polno ime podjetja: ……………………………………………………………
Sedež podjetja: …………………………………………………………………
Občina sedeža podjetja: ………………………………………………………
Številka vpisa v sodni register(št. Vložka): …………………………………
Matična številka podjetja: ………………………………………………………
Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH.
S O G L A S J E (2)
Spodaj podpisani , dovoljujem naročniku ELES, d.o.o.,
da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Datum:
Podpis: …………………………
POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: …………………………………………………………………….
IME IN PRIIMEK: …………………………………………………………
DATUM ROJSTVA: ………………………………………………………
KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………….
OBČINA ROJSTVA: ……………………………………………………..
DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………..
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ………………………………………….
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ………………………………………
DRŽAVLJANSTVO: …………………………………………………….
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL :……………………………
Potrdilo potrebujem zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH.
Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika
Ponudnik:
Predmet naročila: | Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1.,2 in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Ponudnik:
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
Podizvajalec:
Predmet naročila: | Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH |
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1. , 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):
DA NE
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.
Datum:
Podizvajalec:
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20)
IZJAVA
Ponudnik:
(ime družbe, sedež in matična številka)
Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:
__
* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)
Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:
……………………………… …………………………………
P O N U D B A
št. ponudbe ……….…… z dne ……………
Obrazec ponudba I. del
PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika/soponudnika: …………………………………………………
2. Xxxxxx ponudnika/soponudnika: …………………………………………………
3. Zakoniti zastopnik(i):
(navesti vse, ki so vpisani v sodni register)
4. Matična številka …………………………………………………
5. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
6. TRR ponudnika: …………………………………………………
7. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: ....................................................................
8. Odgovorna oseba ponudnika/soponudnika: …………………………………………………
(podpisnik pogodbe)
- funkcija: …………………………………………………
9. Kontaktni podatki ponudnika/soponudnika: …………………………………………………
- telefon: …………………………………………………
- e-pošta: …………………………………………………
Navesti isto kot pri ponudbi v e-JN
10. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………
11. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
12. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje
Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
13. Ponudbena cena brez DDV: EUR
Ponudnik …………………………………………………… (naziv ponudnika) se prijavljamo na oddajo javnega naročila za nabavo telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH.
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
Obrazec ponudba II. del
(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.
PODATKI O PODIZVAJALCU (*):
1. Naziv (ime) podizvajalca: | ………………………………………………… |
2. Xxxxxx podizvajalca: | ………………………………………………… |
3. Matična številka podizvajalca: | ………………………………………………… |
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče | ………………………………………………… |
5. TRR podizvajalca: | ………………………………………………… |
6. Identifikacijska številka za DDV: | ………………………………………………… |
7. Vrednost ponudbe, ki bo oddana podizvajalcu v EUR brez DDV | ………………………………………………… |
8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: | ………………………………………………… |
Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.
V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.
P O G O D B A
št. POG2020/……………
ki jo sklepata:
NAROČNIK: in | ELES, d.o.o. 1000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, ki jo zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx matična št.: 5427223 identifikacijska št. za DDV: SI20874731 |
IZVAJALEC: | ……………………………………… ……………………………………… ki jo/ga zastopa direktor ……………………………………… matična številka: ……………………………………… identifikacijska št. za DDV: …………………………… |
PREDMET: | Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH |
1. UGOTOVITVE
Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil št. …………………………… z dne in v dodatku k Uradnemu listu Evropske
unije št. …………………………… z dne …………………………… ter razpisne dokumentacije št. MAP2020/0666 za nabavo telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH, izvajalec
……………………………………… izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila št. 894/ML/MAP2020/0666 z dne ……………………………po ponudbi št. ……………………………z dne
……………………………
2. PREDMET POGODBE
Predmet te pogodbe je nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.
Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
3. CENA
Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: EUR
z besedo: ……………………………………………………………………………………………………………
Cene na enoto so fiksne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Cena vsebuje vse neposredne in posredne stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.
Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca. Pogodbena cena vključuje tudi vrednost presežnih ali manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del.
4. OBRAČUN IN PLAČILO
Izvajalec bo po celotni dobavi in namestitvi sistema izstavil en račun po postavkah iz ponudbenega predračuna (poziciji 1 in 2). Račun mora biti izstavljen najkasneje v 8 koledarskih dneh od opravljene namestitve sistema. Prevzemni zapisnik mora biti priložen k izstavljenemu računu skladno s 6. točko te pogodbe.
Izvajalec bo račune za vzdrževanje izstavljal po dejansko opravljenih storitvah iz specifikacije pogodbene cene (pozicija 3), vendar ne več kot enkrat mesečno po opravljeni storitvi. Računi morajo biti izstavljeni najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Računom mora biti priložen kratek povzetek opravljenega vzdrževanja oz. asistence.
Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.
Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen.
V primeru vključenega podizvajalca …………………………………………………………, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku.
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.
V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti.
Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.
5. POGODBENI ROK
Rok dobave in namestitve sistema je 5 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
Obdobje vzdrževanja sistema bo trajalo 36 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema pogodbenih del.
6. PREVZEM
Prevzem od izvajalca se bo vršil na lokaciji sedeža naročnika: Haxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
Prevzem za opravljene storitve bo končan, ko naročnik in izvajalec zapisniško ugotovita, da so izpolnjeni vsi prevzemni kriteriji, kot tudi predana zahtevana dokumentacija ali izvedeno usposabljanje oseb, ki bodo določene v načrtu izobraževanj uporabnikov.
O prevzemu storitev se sestavi zapisnik, ki mora biti podpisan s strani pogodbenih predstavnikov obeh pogodbenih strank in morebitnih drugih sodelujočih pri prevzemu in mora biti priložen izstavljenemu računu.
7. VZDRŽEVANJE IN PODPORA
Po končani namestitvi sistema v polni funkcionalnosti in po izvedenem prevzemu, bo izvajalec začel izvajati storitev vzdrževanja in podpore skladne z dogovorom o nivoju izvajanja storitev, ki je priloga 2 k pogodbi. Dogovor o izvajanju storitev oz. pogoji vzdrževanja bodo sklenjeni za obdobje treh let.
8. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA
Izvajalec mora predložiti dokumentacijo v pisni in elektronski obliki ob vsaki zaključeni fazi:
- dokumentacijo o prevzemu opreme,
- tehnično in projektno dokumentacijo.
Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku, prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski. Kolikor pogodbeni predstavnik in ostali kadri izvajalca ne obvladajo slovenskega jezika, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti prevajalca.
9. LASTNIŠTVO IN PRAVICE NA PREDMETU POGODBE
Materialne avtorske pravice na dobavljeni standardni programski opremi ne preidejo na naročnika. Naročnik ima le trajno uporabniško pravico do uporabe dobavljene programske opreme.
Materialne avtorske pravice razvite programske opreme ostanejo v lasti naročnika v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
10. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:
- prevzeta pogodbena dela izvršil v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji (priloga 2 k pogodbi) in zahtevami za vzdrževanje sistema SI-EH (priloga 2 k pogodbi), strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,
- izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
- varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,
- se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
- tesno sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
- izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
11. PODIZVAJALEC
Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e:
…………………………………………………………………………………………………………………………… (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).
Podizvajalec bo izvedel naslednjo vrsto del: ………………………………………………………………………
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 4 te pogodbe).
Izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.
Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4. členom te pogodbe.
Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.
12. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
Naročnik se obvezuje:
- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
- tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana.
13. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku zavarovanje (bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV, kot pogoj za veljavnost te pogodbe.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.
V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
14. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI
Garancijska doba je mesecev (najmanj 12 mesecev) od začetka produkcijske uporabe sistema.
Za naknadno, po prehodu v produkcijo, implementirane funkcionalnosti velja enaka garancijska doba od dneva pisnega prevzema le-teh.
Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse pomanjkljivosti na lastne stroške.
15. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora ob končni primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV, kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.
Brez predloženega finančnega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.
Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe.
Unovčenje zavarovanja izvajalec ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.
16. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Naročnikov predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
g. Sašo Aš
e-pošta: xxxx.xx@xxxx.xx tel: x000 0 000 0000
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:
g. ………………………………………..
e-pošta: …………………………………..
tel ………………………………………..
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) dni po zamenjavi.
17. POGODBENA KAZEN
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. To velja za vse roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih sestankih in roke v dinamičnem terminskem planu.
Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.
18. XXXXX XXXX
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.
19. POSLOVNA SKRIVNOST
Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.
Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.
Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
20. RAZVEZA POGODBE
Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.
Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.
Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.
21. SPORI
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
22. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev xxxxx xxx
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je pogodba nična.
23. KONČNE DOLOČBE
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika.
Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: | specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. ……………………………z dne…………………………… |
PRILOGA 2: | tehnični razpisni pogoji za nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH |
PRILOGA 3: | podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) |
PRILOGA 4: | razpisna dokumentacija št. MAP2020/0666 s tehnično dokumentacijo in ponudba št. ……………………………z dne …………………………… |
Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.
IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
………………., dne ……………….. | Ljubljana, dne ……………….. |
ELES, d.o.o., | |
direktor družbe | |
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx |
PRILOGA 1
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
SKLADNO S PONUDBO ŠT. ……………………………Z DNE ……………………………
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH: Navodilo ponudnikom:
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
»REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”.
V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”.
V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek
»Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.
Rekapitulacija
Predmet | Ponudbena cena v EUR brez DDV |
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH |
SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN
SKLADNO S PONUDBO ŠT. ……………………………Z DNE ……………………………
(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
Nabava telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena / enoto (€) brez DDV | Cena (€) brez DDV |
1 | Strojna oprema | ||||
1.1 | centralni usmerjevalnik (strojna in programska oprema) | kom | 2 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | usmerjevalnik (strojna in programska oprema) | kom | 22 | 0,00 | 0,00 |
2 | Storitve | ||||
2.1 | namestitev, spuščanje v pogon, testiranje | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | izobraževanje uporabnikov | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | tehnična dokumentacija | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
3 | Vzdrževanje | ||||
3.1 | vzdrževanje sistema oz. asistenca opreme in storitev | mesec | 36 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00 | ||||
PRILOGA 2
TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI
za nabavo telekomunikacijske opreme in storitev za omrežje SI-EH
1. Tehnična specifikacija zahtevane opreme in storitev
ELES namerava zgraditi novo TK omrežje za izmenjavo obratovalnih podatkov za potrebe vodenja in izravnave delovne moči v EES med partnerji slovenskega EES. Obstoječe rešitve za izmenjavo podatkov ne izpolnjujejo več zahtev po razpoložljivosti, zanesljivosti in varnosti.
Po zgledu ENTSO-E TK omrežja Electronic Highway (EH) bomo zgradili sodobno TK omrežje, ki bo povezovalo vse centre vodenja elektroenergetskih družb v Sloveniji. Omrežje smo poimenovali Slovenski Electronic Highway (SI-EH). Omrežje bo popolnoma izolirano od ostalih TK omrežij in bo temeljilo na lastnih omrežjih IP-MPLS in DCN. S tem bo zagotovljena visoka razpoložljivost omrežja, ki se zahteva za sisteme vodenja (>99,98%). Omrežje bo poleg izmenjave obratovalnih podatkov za potrebe Elesovega centra vodenja omogočalo tudi izvedbo bilateralnih izmenjav podatkov med partnerji, ki bodo vključeni v omrežje. V začetni fazi bo omrežje SI-EH povezovalo ELES z devetimi (9) partnerji. Konfiguracija omrežja mora omogočati njegovo širjenje na večje število partnerjev (vsaj do 50).
Partnerji se bodo z ustrezno opremo povezali v omrežje SI-EH, rešitev mora omogočati redundantno vpetje, za izbiro ustreznih poti poskrbi usmerjevalni protokol OSPF. Vnaprej se določi naslovni prostor, ki ga bodo uporabljale naprave – s tem je omogočeno tudi omejevanje na dopustne naslove tako na eni kot na drugi strani.
Predmet nabave sta dva usmerjevalnika, ki predstavljata vhodni točki v omrežje Elesa pred požarnimi pregradami na lokacijah Hajdrihova in Beričevo, ter 22 usmerjevalnikov, ki predstavljajo vhodne točke partnerjev pred njihovim delom omrežja (po dva usmerjevalnika za vsakega partnerja, 4 za rezervo – bodoče partnerje). Usmerjevalniki nastopajo v parih, da ponujajo redundanten dostop do storitev SI-EH. Vsi usmerjevalniki morajo podpirati usmerjevalna protokola BGP in OSPF, ter možnost natančne kontrole prehajanja informacij iz enega v drugi usmerjevalni protokol. Ker ELES v svojem omrežju uporablja tudi tehnologijo Cisco SD-WAN, morajo vsi usmerjevalniki imeti možnost relativno enostavnega prehoda nanjo (npr. s spremembo nastavitev naprave ali s programsko nadgradnjo).
2. Tehnične zahteve za centralna usmerjevalnika
Tehnične zahteve centralnega usmerjevalnika | Ustreznost ponujene opreme |
1. Okoljski pogoji delovanja | |
Minimalna temperatura obratovanja (°C) 0 | DA/NE |
Maksimalna temperatura obratovanja (°C) +40 | DA/NE |
Minimalna relativna vlažnost % (RH) 5 | DA/NE |
Maksimalna relativna vlažnost % (RH) 85 | DA/NE |
2. Napajanje in izmenjava modulov | |
Vhodna napetost 220-240 VAC | DA/NE |
Usmerjevalnik ima redundantni napajalni sistem | DA/NE |
Usmerjevalnik zagotavlja redundantni sistem za odvajanje toplote (ventilatorji) | DA/NE |
Preklop med primarnim in redundantnim napajanjem mora biti omogočen brez prekinitve delovanja usmerjevalnika in brez napak v pretoku podatkov | DA/NE |
Module (SFP, SM, NIM), ki se vgrajujejo v usmerjevalnik, je moč odstranjevati in nameščati med delovanjem brez vpliva na delovanje ostalih modulov (hot-swap, OIR). | DA/NE |
3. Mehanska konstrukcija | |
Dimenzije usmerjevalnika omogočajo vgradnjo v komunikacijsko omaro dimenzij 800x800x2200 mm | DA/NE |
Višina naprave 1RU | DA/NE |
4. Možnosti nadgradnje | |
Možnost nadgradnje programske opreme | DA/NE |
Nadgrajevanje s strojno opremo (npr. dodajanje novih modulov) ne vpliva na obstoječe lastnosti usmerjevalnika | DA/NE |
Možnost vključitve v Cisco SD-WAN | DA/NE |
5. Zmogljivost | |
Skupna prepustnost vsaj 1 Gbps IPv4 prometa | DA/NE |
Skupna prepustnost vsaj 800 Mbps IPSec prometa | DA/NE |
Skupna prepustnost vsaj 500 Mbps IPv4 prometa s sledenjem sej (firewall) | DA/NE |
Minimalno 16 GB delovnega pomnilnika | DA/NE |
Minimalno 16 GB persistentnega (npr. flash, SSD, HDD) pomnilnika | DA/NE |
6. Vmesniki | |
Vsaj 4 L3 (routed) vmesniki s hitrostjo vsaj 1 Gbps, od tega vsaj 1 tipa 1000BASE-LX/LH (lahko z uporabo SFP) | DA/NE |
Vsaj 4 L2 (switched) vmesniki s hitrostjo vsaj 1 Gbps (RJ45) | DA/NE |
Namenski OOB (Out-of-band) vmesnik Ethernet 10/100/1000 Mb/s | DA/NE |
Podpora MDI-X na vseh RJ45 vmesnikih | DA/NE |
7. Storitve in protokoli | |
Upravljanje |
Upravljanje preko NETCONF protokola | DA/NE |
Upravljanje stikala preko namenskega vmesnika Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Out-of-band) | DA/NE |
Podpora upravljanja naprav preko protokolov SNMPv3 in SSHv2 | DA/NE |
Podpora zbiranju prometnih tokov skozi stikalo in pošiljanju na namenski strežnik (Netflow ali podobno) | DA/NE |
Podpora beleženju sistemskih dogodkov (syslog) z možnostjo pošiljanja na zunanji strežnik | DA/NE |
Možnost avtomatskega shranjevanja konfiguracij (ob spremembi, periodično) | DA/NE |
Podpora L2 storitvam | |
Podpora agregaciji mrežnih povezav 802.3ad (pasivna in aktivna) | DA/NE |
Podpora virtualnih omrežij (VLAN) s podporo 802.1Q | DA/NE |
Podpora STP protokolov IEEE, MST, Rapid-PVST | DA/NE |
Podpora L3 storitvam | |
Podpora virtualnim usmerjevalnikom (VRF) | DA/NE |
Podpora protokolu VRRP ali podobnem | DA/NE |
Varnost | |
Funkcionalnost požarne pregrade s sledenjem sej (stateful firewall) | DA/NE |
Podpora kriptografskim protokolom NGE (next generation encryption) | DA/NE |
Podpora za varnostne filtre (Access List) na fizičnih in logičnih vmesnikih | DA/NE |
Podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6 | DA/NE |
Podpora preslikovanju naslovov (NAT) | DA/NE |
Podpora filtriranju podatkov, dobljenih preko dinamičnih usmerjevalnih protokolov (npr. distribute-list) | DA/NE |
Podpora kontrolirane redistribucije iz enega dinamičnega usmerjevalnega protokola v drugega | DA/NE |
Podpora kontroliranja BPDU paketov (BPDU guard, BPDU filter ali podobno) na L2 vmesnikih | DA/NE |
Podpora IPv4 protokolom | |
OSPFv2 | DA/NE |
RIP v2 | DA/NE |
BGP | DA/NE |
Podpora IPv6 protokolom | |
OSPFv3 | DA/NE |
BGP | DA/NE |
3. Tehnične zahteve za usmerjevalnike na oddaljenih lokacijah (pri partnerjih)
Tehnične zahteve oddaljenega usmerjevalnika | Ustreznost ponujene opreme |
1. Okoljski pogoji delovanja | |
Minimalna temperatura obratovanja (°C) 0 | DA/NE |
Maksimalna temperatura obratovanja (°C) +40 | DA/NE |
Minimalna relativna vlažnost % (RH) 10 | DA/NE |
Maksimalna relativna vlažnost % (RH) 85 | DA/NE |
2. Napajanje in izmenjava modulov | |
Vhodna napetost 220-240 VAC | DA/NE |
Module (SFP), ki se vgrajujejo v usmerjevalnik, je moč odstranjevati in nameščati med delovanjem brez vpliva na delovanje ostalih funkcionalnih enot (hot-swap). | DA/NE |
3. Možnosti nadgradnje | |
Možnost nadgradnje programske opreme | DA/NE |
Možnost vključitve v Cisco SD-WAN | DA/NE |
4. Zmogljivost | |
Skupna prepustnost vsaj 900 Mbps IPv4 prometa | DA/NE |
Skupna prepustnost vsaj 200 Mbps IPSec prometa | DA/NE |
Skupna prepustnost vsaj 100 Mbps IPv4 prometa s sledenjem sej (firewall) | DA/NE |
Minimalno 8 GB delovnega pomnilnika | DA/NE |
Minimalno 8 GB persistentnega (npr. flash, SSD, HDD) pomnilnika | DA/NE |
5. Vmesniki | |
Vsaj 2 L3 (routed) vmesnika s hitrostjo vsaj 1 Gbps, od tega vsaj 1 tipa 1000BASE-LX/LH (lahko z uporabo SFP) | DA/NE |
Vsaj 8 L2 (switched) vmesnikov s hitrostjo vsaj 1 Gbps (RJ45) | DA/NE |
Podpora MDI-X na vseh RJ45 vmesnikih | DA/NE |
6. Storitve in protokoli | |
Upravljanje | |
Upravljanje preko NETCONF protokola | DA/NE |
Podpora upravljanja naprav preko protokolov SNMPv3 in SSHv2 | DA/NE |
Podpora zbiranju prometnih tokov skozi stikalo in pošiljanju na namenski strežnik (Netflow ali podobno) | DA/NE |
Podpora beleženju sistemskih dogodkov (syslog) z možnostjo pošiljanja na zunanji strežnik | DA/NE |
Možnost avtomatskega shranjevanja konfiguracij (ob spremembi, periodično) | DA/NE |
Podpora L2 storitvam | |
Podpora virtualnih omrežij (VLAN) s podporo 802.1Q | DA/NE |
Podpora STP protokolov IEEE, MST, Rapid-PVST | DA/NE |
Podpora L3 storitvam | |
Podpora virtualnim usmerjevalnikom (VRF) | DA/NE |
Podpora protokolu VRRP ali podobnem | DA/NE |
Varnost | |
Funkcionalnost požarne pregrade s sledenjem sej (stateful firewall) | DA/NE |
Podpora kriptografskim protokolom NGE (next generation encryption) | DA/NE |
Podpora za varnostne filtre (Access List) na fizičnih in logičnih vmesnikih | DA/NE |
Podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6 | DA/NE |
Podpora preslikovanju naslovov (NAT) | DA/NE |
Podpora filtriranju podatkov, dobljenih preko dinamičnih usmerjevalnih protokolov (npr. distribute-list) | DA/NE |
Podpora kontrolirane redistribucije iz enega dinamičnega usmerjevalnega protokola v drugega | DA/NE |
Podpora kontroliranja BPDU paketov (BPDU guard, BPDU filter ali podobno) na L2 vmesnikih | DA/NE |
Podpora IPv4 protokolom | |
OSPFv2 | DA/NE |
RIP v2 | DA/NE |
BGP | DA/NE |
Podpora IPv6 protokolom | |
OSPFv3 | DA/NE |
BGP | DA/NE |
4. Storitve, vzdrževanje sistema, dodatne zahteve ter reference za točki 1.1 in 1.2
V nadaljevanju so opredeljene storitve, vzdrževanje ter dodatne zahteve, ki jih mora ponudnik izpolniti.
4.1. Storitve
Ponudnik mora izvesti naslednje storitve:
Namestitev novega sistema in umestitev v naročnikovo okolje po navodilih naročnika. Vklop in konfiguriranje vseh zahtevanih varnostnih mehanizmov. Vključitev v naročnikov sistem za upravljanje (upravljavski sistem NSO (Network System Orchestrator) - preverba/dopolnitev obstoječih modelov). Priprava tehnične dokumentacije (shema postavitve sistema, dostop do sistema). Vključitev naprav v naročnikov sistem nadzora storitev (Nagios). Prenos znanja na zaposlene pri naročniku (izobraževanje).
4.2. Vzdrževanje sistema oz. asistenca opreme in storitev
Ponudnik mora za čas trajanja pogodbe zagotoviti:
- podporo za vso strojno in programsko opremo s strani pooblaščenega lokalnega partnerja v Sloveniji. Zahtevana je zamenjava okvarjene strojne opreme v režimu NBD (naslednji delovni dan).
- vse potrebne naročnine in licenčnine za programsko opremo in varnostne funkcionalnosti.
- asistenco oziroma vzdrževanje opreme in storitev.
Omogočeno mora biti:
- Napredni dostop do baze rešenih primerov
- Dostop do zadnjih popravkov in novih verzij
- Upravičenost do odpiranja vzdrževalnih zahtev (support cases) do principala
- Ponudnik mora nuditi lokalno podporo v režimu 24x7 vse dni v letu
- Enotno mesto za prijavo napak.
- Prednostna obravnava pri resnih zapletih in eskalacija problema.
- Redni mesečni pregled opravljenih aktivnosti
- Pomoč pri upravljanju sistema v obsegu 10 ur na mesec (izvedba sprememb konfiguracij na sistemu po želji oziroma na zahtevo naročnika.)
- Pomoč in svetovanje pri odpravi incidentov (reševanje incidentov: zaradi napake na programski opremi, odpovedi strojne opreme ipd. se ne upošteva pri mesečni kvoti 10 ur)
4.3. Dodatne zahteve
Tehnični viri/kadri ponudnika:
Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi in kadrovskimi viri, ki so potrebni za izvedbo projekta -najmanj eno osebo s certifikatom Expert in najmanj eno osebo s certifikatom Professional nivoja za upravljanje z mrežno opreme. Kot dokazilo mora predložiti kopijo certifikatov. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).
Izobraževanje:
Ponudnik mora organizirati izobraževanje o upravljanju ponujenega sistema (opreme in storitev) na lokaciji naročnika – v Ljubljani, na Avšičevi cesti 70. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku. Izobraževanje mora trajati vsaj 1 dan, število udeležencev do 10.
Poročanje:
Ponudnik mora zagotoviti periodična (vsaj 1x mesečno) poročila o delovanju sistema in morebitnih izpadih. Vsebovati mora poročilo o količini prometa, obremenjenosti naprav in številu napak na podatkovnih vodih.
Dokumentacija:
Ponudnik mora v okviru projekta izdelati in dostaviti naslednjo dokumentacijo:
- Visoko nivojski dizajn omrežja (HLD)
- Nižje nivojski dizajn omrežja (LLD)
- Izjave o skladnosti za opremo
Garancija:
Ponudnik mora zagotoviti garancijo za vso dobavljeno opremo in storitve v času trajanja najmanj 12 mesecev od obojestransko podpisanega zapisnika o prevzemu.
4.4. Reference
Kot dobavitelj lahko kandidira ponudnik, ki je v zadnjih štirih (4) letih pred rokom za prejem ponudbe uspešno izvedel vsaj en projekt postavitve kompleksnejšega omrežja, pri katerih je uporabil primerljivo opremo (usmerjevalniki). Vrednost reference mora biti vsaj 50.000 EUR brez DDV. Referenčne postavitve morajo biti izvedene v produkcijskem in ne v testnem okolju. Kot reference ne priznavamo postavitve pri ponudniku ali pri podjetju, ki je z ponudnikom lastniško povezan.
Upoštevane bodo samo reference za zadnja štiri (4) leta šteto od dneva prejema ponudbe kjer je bil končni naročnik z območja, kjer je sistemski operater polnopravni član združenja ENTSO-E.
PRILOGA 3
Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) št. ……………………………z dne……………………………
ASIGNACIJA
Št. ………………….….
Izvajalec (nakazovalec):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca)
Podizvajalec (prejemnik nakazila):
…………………………………………………………… (polni naziv)
…………………………………………………………… (naslov)
…………………………………………………………… (matična številka)
v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)
Naročnik (nakazanec):
ELES, d.o.o.
Haxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx
matična številka: 5427223
v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.
1. člen
……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan
naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št.
………….…. za ………………………………………………………………………...
2. člen
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča
…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do ……………………………………………………
(skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.
3. člen
ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št.
……………. za ……………………………………………………………. do izvajalca
…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).
4. člen
Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.
5. člen
Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
6. člen Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.
IZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
NAROČNIK:
Datum podpisa: ………………………………
ELES, d.o.o.
direktor družbe
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Izdajatelj menice Kraj izdaje in datum
(naziv in naslov)
matična številka:
davčna številka:
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE
(za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)
V skladu s pogodbo (številka
pogodbe, predmet, datum), sklenjene med ELES, d.o.o., Haxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx xn
……………………………………………………………………… (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za dobavo/izvedbo
…………………………………………………………………………………………………….. (predmet pogodbe) izroča
……………………………………………………………………….... (poln naziv in naslov izdajatelja menice) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti družbi ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:
Ime in priimek funkcija (podpis)
S podpisom te menične izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, da izpolni bianco menico do višine …………………………. EUR in jo predloži na unovčenje do ,
v primeru če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago/opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Če datum izteka unovčitve menice pade na dan, ki v kraju predložitve zahteve za plačilo ni poslovni dan, se rok izteka podaljša do prvega naslednjega poslovnega dne v tistem kraju.
Izdajatelj menice se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.
Menica je brezpogojna, neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski/poslovni račun.
Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.
Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
Priloga:
- podpisana bianco menica
(žig in podpis
zakonitega zastopnika)
Izdajatelj menice Kraj izdaje in datum
(naziv in naslov)
matična številka:
davčna številka:
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE
(za odpravo napak v garancijskem roku)
V skladu s pogodbo (številka
pogodbe, predmet, datum), sklenjene med ELES, d.o.o., Haxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx xn
……………………………………………………………… (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za dobavo/izvedbo
…………………………………………………………………………….………………………………. (predmet pogodbe) izroča (poln naziv in naslov izdajatelja
menice) za odpravo napak v garancijskem roku družbi ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:
Ime in priimek funkcija (podpis)
S podpisom te menične izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, da izpolni bianco menico do višine …………………………. EUR in jo predloži na unovčenje do ,
v primeru če dobavitelj/izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti tj. po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpravil vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisiral opremo in dobavljal brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
Če datum izteka unovčitve menice pade na dan, ki v kraju predložitve zahteve za plačilo ni poslovni dan, se rok izteka podaljša do prvega naslednjega poslovnega dne v tistem kraju.
Izdajatelj menice se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.
Menica je brezpogojna, neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski/poslovni račun.
Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.
Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
Priloga:
- podpisana bianco menica
(žig in podpis
zakonitega zastopnika)