RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka: 430-233/2014- Oznaka JN: 0000-00-000000

Datum: 21.3.2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za izbiro izvajalca za izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 344 v Ljubljani

I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

1. Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.

2. Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 5) navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

3. Pravna podlaga

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 18/11, 43/12 Xxx.XX: U-I-211/11-26, 90/12 in 12/13 – UPB-5) – v nadaljevanju: ZJN-

2) izvede postopek s pogajanji po predhodni objavi.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izvedel pogajanja in izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte najkasneje do 28.3.2014 do 12:00

ure preko Portala JN.

5. Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni:

Številka priloge

Naziv priloge

Navodila za izpolnjevanje obrazcev

PRILOGA 1

Prijavni obrazec

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi.

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

PRILOGA 2

Izjava

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi.

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

PRILOGA 3

Izjava pravne osebe

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi.

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

PRILOGA 4

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika.

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi.

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

PRILOGA 5

Ponudba

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.

- Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večih ponudbah.

- Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pisno izpolnjen in natisnjen obrazec »popis del« in CD z izpolnjenimi popisi del v MS Excel formatu.

- V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

- Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izločil kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

- V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal naknadno

določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

PRILOGA 6

BON obrazec

- Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec.

- V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

PRILOGA 7

Referenčna tabela in potrdila

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

- Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana potrdila.

PRILOGA 8

Seznam kadrov, ki bodo dela vodili

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.

- Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana dokazila.

PRILOGA 9

Kopija zavarovalne police

- Kopijo zavarovalne police priloži ponudnik sam.

- V primeru skupne ponudbe, predloži zavarovalno polico vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

PRILOGA 10

Podizvajalci

- Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani in priloži sporazume o

medsebojnem sodelovanju.

PRILOGA 11

Skupna ponudba

Ponudniki v skupni ponudbi predložijo:

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi,

- sporazum o medsebojnem sodelovanju in

- ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana

PRILOGA 12

Finančno zavarovanje za

resnost ponudbe

V višini 2.000,00 EUR z DDV.

6. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od odpiranja ponudb.

7. Jezik, valuta

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih.

8. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

9. Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

10. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

11. Skupna ponudba

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 11.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

12. Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti:

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 10/1),

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 10/2),

- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 10/3),

- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 10/4)

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 10/4A) in

- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 10/5).

Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Podizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe posredovati naročniku. Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN- 2.

13. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN - 0000-00-000000 – Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 344 v Ljubljani«. Ponudnik lahko na ovojnico/ovojnice prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE« (priloga C).

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 4.4.2014 do 10.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure.

14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 0000-00-000000 – IZVEDBA RUŠITVE OBJEKTOV NA NASLOVU POLJE 344-345 IN POLJE 344 V

LJUBLJANI – z oznako UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naročnik ravnal v skladu s 1. odstavkom 74. a člena ZJN-2.

15. Način, mesto in rok odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 4.4.2014 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb.

16. Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

17. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.

Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.

Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

18. Postopek s pogajanji

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del, v kolikor se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki obveščeni.

19. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

20. Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/2013, v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 7.000,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 344 v Ljubljani.

Količina in obseg naročila sta razvidna iz projektne naloge in popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).

Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Xxxxxx Xxxxxxxx nabrežje 2, Ljubljana, soba 221 pri /xx. Xxxx Xxxxx Hočevar Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306 46 74, 01/306 46 65.

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42 do 45 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Kot to določata trinajsti in štirinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

‐ svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

‐ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V osnutku RD so poleg pogojev, ki jih zahteva ZJN-2 navedeni še dodatni pogoji, ki se jih lahko uporablja pri javnem naročanju gradenj, vendar pa je potrebno pri določanju pogojev za naročanje gradenj, blaga in storitev upoštevati zahteve predmeta naročila in na osnovi le-teh smiselno določiti posamezne pogoje.

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ministrstvu pristojnem za pravosodje.

DOKAZILI:

- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in

- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

xxxxxxxxxx z negativnimi referencami iz 77. a

člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec).

DOKAZILO:

- Naročnik dokazilo od pristojnega urada DURS pridobi sam

4. Ponudnik zagotavlja, da:

- proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;

- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;

- ni v stečaju;

- z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče;

- ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika

preveri.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe

mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od

DOKAZILO (priloga 6):

- ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja

dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.

V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

10. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

11. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti

skupno).

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

12. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla t.j. odstranitev objekta, katerega skupna minimalna brutto etažna površina (za posamezni objekt) je P=500 m2 ter minimalne višine treh etaž (K+P+1 ali P+1+M ali K+P+M ali več).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma

delodajalcu.

DOKAZILO:

- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).

13. Kadrovske zmogljivosti

Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se lahko izkaže z vsaj eno referenco izvedbe odstranitve objekta, katerega skupna minimalna brutto etažna površina (za posamezni objekt) je P=500 m2 ter minimalne višine treh etaž (K+P+1 ali

P+1+M ali K+P+M ali več).

DOKAZILO:

- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1)

- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti: # potrdilo o izobrazbi

# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici

- # vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)

14. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki ter da bo v primeru pridobitve posla

naročniku predhodno predložil seznam odlagališč z vsemi dovoljenji, ki jih bo v času gradnje

DOKAZILO:

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

uporabljal za začasno oz. trajno deponijo materiala	- Okoljevarstveno dovoljenje materialov, ki vsebujejo azbest	za	odstranjevanje
Za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest (kritina, cevi ipd.) mora imeti ponudnik vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja s področja varovanja okolja: pri ARSO mora biti vpisan v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki in mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest oz. mora predložiti dogovor o skupnem nastopanju z izvajalcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje
(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).
15. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za	DOKAZILO: Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9).
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam - 33. člen ZGO-1 (v primeru
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
16. časovni načrt izvedbe. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 40 koledarskih dni od uvedbe v delo.	DOKAZILO: - Izjava (priloga 2) - Časovni načrt izvedbe bo izbrani ponudnik predložil ob uvedbi v delo.

IV. MERILO

Merilo za izbiro je najnižja skupna ponudbena cena.

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje. Cena mora biti oblikovana po sistemu »KLJUČ V ROKE«.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

V. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:

• Bančno garancijo za resnost ponudbe ali

• Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

• Varščino za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v višini 2.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

V kolikor bo ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži varščino, se le ta nakaže na TRR MOL – IZVRŠEVANJE PRORAČUNA, ŠT. 01261-0100000114, sklic na MFERAC številka

– (brez črk) 0000-00-000000 odprt pri banki SLOVENIJE.

DOKAZILA:

Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi na mesto :

Priloge Finančna zavarovanja – D/1: Bančna garancija za resnost ponudbe ali Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe ali

Potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe.

VRAČILO FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOT PONUDBE:

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali kavcijska zavarovanja se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru plačila varščine, bo naročnik vsem neizbranim ponudnikom le to vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Varščina bo vrnjena brezobrestno, na zahtevo ponudnika. V primeru, da ponudnik ne zahteva vračila varščine, MOL ne prevzema nobene krivde oziroma posledic.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovči oz. zdržal varščino, če ponudnik:

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali

- zavrne sklenitev pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

VI. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Projektna naloga (priloga A)

- Vzorec pogodbe (priloga B)

- Označba ponudbe (priloga C)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2)

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Številka priloge	Naziv priloge
PRILOGA 1	Prijavni obrazec
PRILOGA 2	Izjava
PRILOGA 3	Izjava pravne osebe
PRILOGA 4	Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe
PRILOGA 5 in 5/1	Ponudba in popisi del
PRILOGA 6	BON obrazec
PRILOGA 7 in 7/1	Referenčna tabela in potrdila
PRILOGA 8 in 8/1	Seznam kadrov, ki bodo dela vodili
PRILOGA 9	Kopija zavarovalne police
PRILOGA 10	Podizvajalci
PRILOGA 11	Skupna ponudba
PRILOGA A	Projektna naloga
PRILOGA D/1	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

PRILOGA 1

PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik:

se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«

2. Imena odgovornih oseb v podjetju:

3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:

4. Transakcijski račun:

5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):

6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:

7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v

davčni register:

8. Matična številka ponudnika:

Datum: Žig: Podpis:

PRILOGA 2

PONUDNIK:

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;

- da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

- da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več;

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehaja;

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka;

- da nismo v postopku prisilnega prenehanja;

- da nismo v postopku prisilne poravnave

- da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju;

- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;

- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

- da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki ter da bomo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložili seznam odlagališč z vsemi dovoljenji, ki jih bomo v času gradnje uporabljali za začasno oz. trajno deponijo materiala

- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku – 30 koledarskih dni od uvedbe v delo;

- da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa;

- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);

- da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Datum: Žig: Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

IZJAVA PRAVNE OSEBE

PRILOGA 3

V zvezi z javnim naročilom »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. z

dne …………………, izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz 1.

odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Polno ime pravne

osebe

Sedež pravne osebe Občina sedeža pravne

osebe Številka vpisa v sodni register (št. xxxxxx):

Matična številka pravni

osebe

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum: Žig: Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA 4

PONUDNIK:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. ……………..

z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Ime in priimek: EMŠO (obvezen podatek): Datum rojstva: Kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

ulica in hišna številka: Številka pošte in pošta: Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek in / ali ime se

je glasilo:

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum: Žig: Podpis:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA 5

PONUDNIK:

ki ga zastopa

dajem naslednjo

PONUDBO št. …………………….

za izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite) Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

Cena pogodbenih del

Rušitev objektov Polje 344-345 in Polje 343 Skupaj ponudbena cena v EUR brez

DDV po sistemu »ključ v roke«

EUR

DDV 22%

Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV

Ponudba velja do vključno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum: Žig: Podpis:

Za ponudbo ponudnik priloži ponudben predračun s popisi del v pisni in elektronski verziji!

PRILOGA 5/1

POPISI DEL

(popise del ponudnik priloži v tiskani in elektronski obliki na CD-ju)

Ponudniki pri izpolnjevanju popisov del ne smejo posegati in spreminjati elementov popisov del (opisa postavk, enote mere, količine in formul v celicah), kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino popisov del izločil kot neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

PRILOGA 6

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV

- ponudnik priloži BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razviden podatek o številu dni blokad na transakcijskem/ih računu/ih za obdobje 6- mesecev pred njegovo izdajo

(xxxxxxx xxxxxxxx)

PRILOGA 7

REFERENČNA TABELA

PONUDNIK:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) t.j. odstranitev objekta z minimalno brutto etažno površino P=500 m2 in hkrati minimalno višino objekta 3 etaž (K+P+1 ali P+1+M ali K+P+M ali več ) za posamezen posel.

Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla	Predmet referenčnega posla – kratek opis del	Datum začetka in končanja posla	Brutto etažna površina	Število etaž

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih petih let. Datum: Žig: Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 7/1

Priloga k referenčni tabeli

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

……………………………………………………………………….......………....…..............

....................................................................................................………............………..............

za ponudbo na javni razpis za »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrsten posel (kot je predmet tega naročila).

Naziv objekta:

Lokacija objekta: Ponudnik je izvedel naslednja dela:

Brutto površina odstranjenega objekta

Število etaž

Datum začetka posla: Datum končanja posla:

Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

Naziv in naslov naročnika:

...……………....................................................…………................................................…........

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.............................

Datum:......................... Podpis odgovorne osebe naročnika:

…………………………………….

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 8

SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI

PONUDNIK:

Zap. št.

Funkcija pri projektu

Ime in priimek

Izobrazba

Delovna doba

(v letih)

Strokovni izpit (št. potrdila)

ODGOVORNI VODJA DEL

Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1.

Datum: Žig: Podpis:

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:

- potrdilo o izobrazbi

- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici

- vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 8/1

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

…………………………………………………………………................………....…..............

....................................................................................................………............………..............

za ponudbo na javni razpis za »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«

POTRJUJEMO

da je bil (ime in priimek)

- odgovorni vodja del

odstranitve

objekta

(naziv in lokacija objekta)

katerega skupna minimalna brutto etažna površina je (vpišite površino) ter število etaž (vpišite etaže).

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnjih 5. let):

od …………………………… do ……….…………………….…

Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Naziv in naslov naročnika:

...…………….....................................................…………................................................…........

...........…………....................................................................................................…………........

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

…………………………….…………………………………………………...………………

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.............................

Datum:......................... Podpis odgovorne osebe naročnika:

.........................................................

Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 9

Kopija zavarovalne police

(Priloži ponudnik)

PRILOGA 10

PODIZVAJALCI

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 10/1),

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 10/2),

- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 10/3),

- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 10/4)

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 10/4A) in

- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga 10/5)

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

PRILOGA 10/1

V zvezi z javnim naročilom »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

Podizvajalec (naziv) bo izvedel (vrsta del)

v količini

v vrednosti EUR brez DDV

kraj izvedbe rok izvedbe del podizvajalca

Podizvajalec (naziv) bo izvedel (vrsta del)

v količini

v vrednosti EUR brez DDV

kraj izvedbe rok izvedbe del podizvajalca

Podizvajalec (naziv) bo izvedel (vrsta del)

v količini

v vrednosti EUR brez DDV

kraj izvedbe rok izvedbe del podizvajalca

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. Obrazec se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 10/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
PRISTOJNI URAD DURS-a:
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, s katerim bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 10/3

SPORAZUM

O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – xxxxxxx xxxxxxxx)

PRILOGA 10/4

PODIZVAJALEC:

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13-220011«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

- da bomo naročniku, Mestni občini Ljubljana, posredovali kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom /tj. ponudnikom, in sicer v petih dneh od sklenitve te pogodbe;

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 10/4 A

PODIZVAJALEC:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanaj iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Ime in priimek: EMŠO (obvezen podatek): Datum rojstva: Kraj rojstva: Občina rojstva: Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

ulica in hišna številka:

številka pošte in pošta: Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek in / ali ime se

je glasilo:

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum: Žig: Podpis:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

PRILOGA 10/5

Ponudnik:

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel (priloga 10/1) in zanje priložil podatke (priloga 10/2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»Izvedbo rušitve objektov na naslovu Polje 344-345 in Polje 343 v Ljubljani – JN-7560-13- 220011«,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. dne .

Datum: Žig Podpis ponudnika:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.

PRILOGA 11

SKUPNA PONUDBA

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi

- sporazum o medsebojnem sodelovanju in

- naslednja ponudbena dokumentacija:

POSAMIČNO

(vsak ponudnik)

• Prijavni obrazec (priloga 1)

• Izjava (priloga 2)

• Izjava pravne osebe (priloga 3)

• Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4)

• Bonitetno potrdilo (priloga 6)

• Kopija zavarovalne police (priloga 9)

SKUPNO

(vsi ponudniki)

• Ponudba (priloga 5)

• Referenčna tabela (priloga 7)

• Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 8)

• Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Projektna naloga (priloga A)

- Vzorec pogodbe (priloga B)

- Označba ponudbe (priloga C)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2)

PRILOGA A

PROJEKTNA NALOGA

(Ponudnik natisne priloženo Projektno nalogo, parafira in žigosa vse strani ter jo priloži k ponudbeni dokumentaciji. Projektna naloga postane sestavni del pogodbe.)

Številka: 430-233/2014-2 Datum: 27. 2. 2014

PROJEKTNA NALOGA

za izvedbo rušenja objektov na naslovu Polje 343 in Polje 344-345 v Ljubljani

1. UVOD

Za potrebe izgradnje razširitve Zaloške ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo na odseku od priključka na vzhodno obvoznico do vključno z ureditvijo križišča z Zadobrovško cesto v Ljubljani, je skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno obvoznico in Zadobrovško cesto MT 8/1 (Ur.l. RS št. 72/98, 78/10 in 9/13), potrebno odstraniti dva kompleksa objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344-345.

2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati naslednjo dokumentacijo:

- Odlokom o lokacijskem načrtu za za Zaloško cesto med vzhodno obvoznico in Zadobrovško cesto MT 8/1 (Ur.l. RS št. 72/98, 78/10 in 9/13),

- Projekt PZI »Obstoječi objekti Polje 344 in 345«, številka 020813 z datumom oktober 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.,

- Projekt PZI »Obstoječi objekti Polje 343«, številka 020713 z datumom oktober 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.,

- PZI Načrt prestavitve TK omrežja-Telemach, št. 13-048 z datumom julij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Novera d.o.o.,

- PZI Načrt elektrokabelske kanalizacije, št. 09-172/EKK z datumom junij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Noverra d.o.o. in je sestavni del PZI načrta za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto, št. 6856, ki ga je izdelal LUZ d.d.

- PZI Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. ELR2 1010-09 z datumom junij 2013, ki ga je izdelal Elektro Ljubljana d.d. in je sestavni del PZI načrta za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto, št. 6856, ki ga je izdelal LUZ d.d.

- PZI Načrt vodovoda, št. 07/09_V z datumom junij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Hidroprojekt d.o.o. in je sestavni del PZI načrta za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto, št. 6856, ki ga je izdelal LUZ d.d.

- PZI Načrt začasne prestavitve TK omrežja Telekom, št. ……., z datumom , ki ga je izdelalo

projektantsko podjetje ,

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 020713-GO z datumom julij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 010713-GO z datumom julij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.

- Varnostni načrt za gradbišče Polje 343, št. 57-VN/2013 verzija 1 z datumom 27. 8. 2013, ki ga je izdelalo podjetje Projekt Varnost d.o.o.

- Varnostni načrt za gradbišče Polje 344 in 345, št. 58-VN/2013 verzija 1 z datumom 27. 8. 2013, ki ga je izdelalo podjetje Projekt Varnost d.o.o.

- Gradbeno dovoljenje, št. 351-1861/2013-5 z datumom 18. 9. 2013, ki ga je izdala UE Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- Gradbeno dovoljenje, št. 351-1800/2013-7 z datumom 27. 9. 2013, ki ga je izdala UE Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- Pogoji in soglasja upravljalcev komunalnih vodov,

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1

- Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/08)

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS št. 41/2004 in spremembe)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08)

- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 60/06),

- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS št. 85/98, 50/01 in 25/08),

- Zakonodajo iz področja varnosti pri delu na premičnih gradbiščih.

3. OPIS OBJEKTOV

Predmet javnega naročila je odstranitev naslednjih dveh kompleksov objektov na naslovih:

3.1. Polje 343 v Ljubljani

3.1.1. Opis objektov

Kompleks objektov na naslovu Polje 343 v Ljubljani predstavlja dvostanovansko stavbo-stavba št. 1728 in dve gospodarski poslopji, stoječe na parc.št. 732/1, 732/2, 732/3, 732/4 in 732/5 vse

k.o. Slape. Kompleks objektov se nahaja neposredno v križišču Zaloške ceste in Zadobrovške ceste.

Kompleks objektov obsega naslednje objekte:

1. Dvostanovanjska stavba, stavba št. 1728 k.o. Slape predstavlja štirinadstropni samostojen klasično grajen objekt v kompleksu, zgrajen v letu 1910, adaptiran v letu 1950. Objekt je služil prebivanju, v pritličju pa so gostilniški prostori. Objekt je delno podkleten, vendar klet ne sega izven tlorisnega gabarita objekta. Etažnost objekta je tako K+P+1+M. Tlorisna velikost objekta na stiku z zemljiščem je 18,05 m x 12,10 m. Najvišja višina objekta je približno 10,4 m. Orientacija slemena je: zahodni del objekta: S-J, vzhodni del objekta: Z-V.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 686,80 m2

- Bruto prostornina objekta: V=2.100,00 m3

- Konstrukcija objekta

Objekt je klasično grajena stavba iz opeke s cementnimi vezmi. Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temeljenje je pasovno, verjetno kamnito

• nosilni in predelni zidovi so kamniti, debeline 38-45 cm

• stropovi so leseni

• predelne stene so opečne in ometane

• ostrešje je lesena konstrukcija s kapnimi, več vmesnimi in slemenskimi legami in špirovci

• strešna kritina je sestavljena iz opečnih zareznikov, naklon 41°

• okna in vrata so lesena

• xxxxxxxxx in ključavničarski izdelki

2. Gospodarsko poslopje, stavba št. 1720 k.o. Slape predstavlja stavbo, zgrajeno okoli leta 1920. Gre za gospodarsko poslopje. Oblika objekta je pravokotna z izrazito podolgovatim tlorisom.

Dimenzije objekta so 14,40 m x 4,60 m. Objekt je delno podkleten, etažnost objekta je K+P, najvišja višina objekta je 6,42 m. Orientacija slemena je Z-V.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 153,80 m2

- Bruto prostornina objekta: V=426,00 m3

- Konstrukcija objekta

Objekt je klasično grajena stavba iz opeke s cementnimi vezmi. Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temeljenje je pasovno, verjetno kamnito

• vertikalne konstrukcije so opečne stene debeline 20 in 30 cm

• predelne stene so opečne in ometane

• ostrešje je lesena dvokapna konstrukcija, naklona 41°

• strešna kritina je sestavljena iz cementnih in opečnih zareznikov, naklon 41°

• okna in vrata so lesena

3. Gospodarsko poslopje, stavba št. 1720 k.o. Slape predstavlja stavbo, zgrajeno okoli leta 1950. Gre za gospodarsko poslopje. Oblika objekta je pravokotna. Dimenzije objekta so 18,90 m x 3,65

m. Objekt ni podkleten, etažnost objekta je P. Orientacija slemena je Z-V.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 140,00 m2

- Bruto prostornina objekta: V=450,00 m3

- Konstrukcija objekta

Objekt je klasično grajena stavba iz opeke s cementnimi vezmi. Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temelji so betonski pasovni

• vertikalne konstrukcije so opečne stene debeline 30 cm

• predelne stene so opečne in ometane

• ostrešje je enokapnica, naklona 9°

• strešna kritina je iz cementno azbestne plošče

• okna in vrata so lesena

3.1.2. Priključenost objektov na gospodarsko javno infrastrukturo

- Kanalizacija

Na območju ni javnega kanlizacijskega omrežja. Stanovanjski objekt je priključen na greznico, ki jo je potrebno pred rušenjem izprazniti, očistiti in odstraniti.

- Vodovod

Objekti so priključeni ja javni vodovod LZ DN 200, ki poteka po Zadobrovški cesti. Priključek se pred odstranitvijo ukine z blindiranjem na navrtnem zasunu na javnem vodovodu. Priključek se odstrani do vodomernega jaška na zahodni strani ob Zadobrovški cesti. Pred ukinitvijo priključka se mora izvajalec uskladiti s pristojnim soglasodajalcem JP VO-KA.

- Elektrika

Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje. Omrežje na območju do stanovanjskega objekta poteka podzemno, nato pa do okoliških objektov s prostozračnimi NN vodi, ki se jih pred ostranitvijo ukine in fizično odstrani. Nadomestitev omrežja se izvede skladno s projektno dokumentacijo PGD, PZI, št. 6856 za Izgradnjo Zaloške ceste, Načrt elektrokabelske kanalizacije št. in Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. ELR2 1010-09 z datumom oktober 2013, ki ga je izdelalo podjetje Noverra d.o.o. Predmet naloge je izvedba vseh gradbenih del za izgradnjo kabelske kanalizacije. Elektro montažna dela izvede upravljalec elektro vodov Elektro Ljubljana.

- Telefon

Javno TK omrežje poteka do stanovanjskega objekta podzemno, nato pa do okoliških objektov s prostozračnimi TK vodi, ki se jih pred odstranitvijo ukine in fizično odstrani. Začasna nadomestitev se izvede skladno s PZI načrtom……., ki ga je izdelal……….. Pred izvedbo prevezave TK voda se mora izvajalec uskladiti z upravljalcem voda.

3.2. Polje 344-345 v Ljubljani

3.2.1. Opis objektov

Kompleks objektov na naslovu Polje 344-345 v Ljubljani obsega enostanovanjsko pritlično stavbo- stavba št. 1710, avtomehanično delavnico in gospodarsko poslopje, stoječe na parc.št. 731 k.o. Slape. Kompleks objektov se nahaja v območju križišča Zaloške ceste in Zadobrovške ceste.

Kompleks objektov obsega naslednje objekte:

1. Enostanovanjska stavba, stavba št. 1710 k.o. Slape predstavlja klasično grajen objekt v kompleksu, zgrajen v letu 1850. Objekt je služil prebivanju. Objekt je pravokoten z izrazito podolgovatim tlorisom. Etažnost objekta je pritlična (P). Tlorisna velikost objekta na stiku z zemljiščem je 20,20 m x 7,10 m. Najvišja višina objekta je približno 7 m. Orientacija slemena je: S-J.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 241,00 m2

- Bruto prostornina objekta: V=514,00 m3

- Konstrukcija objekta

Objekt je klasično grajena stavba.

Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temeljenje je pasovno, verjetno kamnito

• nosilni in predelni zidovi so kamniti, debeline 70 cm

• stropovi so leseni

• predelne stene so opečne in ometane

• ostrešje je lesena konstrukcija s kapnimi, več vmesnimi in slemenskimi legami in špirovci

• strešna kritina je sestavljena iz opečnih zareznikov, naklon 41°

• okna so iz PVC, vrata so lesena

• xxxxxxxxx in ključavničarski izdelki

2. Avtomehanična delavnica, stavba št. 1710 k.o. Slape predstavlja stavbo, zgrajeno okoli leta 1850 in v letu 1995 adaptirano. Gre za nestanovanjsko stavbo, prvotno kot gospodarsko poslopje, kasneje predelano v avtomehanično delavnico. Oblika objekta je pravokotna z izrazito podolgovatim tlorisom. Dimenzije objekta so 4,54-10,5 m x 21,70 m. Objekt je pritličen (P), najvišja višina objekta je 6,3 m. Orientacija slemena je Z-V.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 381,20 m2

- Bruto prostornina objekta: V=1.154,00 m3

- Konstrukcija objekta

Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temeljenje je pasovno, verjetno kamnito

• vertikalne konstrukcije so opečne stene debeline 50 cm

• horizontalne konstrukcije so opečni oboki v zahodnem delu in AB plošča v vzhodnem delu

• ostrešje je lesena dvokapna konstrukcija, naklona 41°

• strešna kritina je sestavljena iz cementnih in opečnih zareznikov, naklon 41°

• stavbno pohištvo: Copylit fiksne zasteklitve, lesena okna in kovinska zastekljena vrata in predelne stene, lesena notranja vrata

3. Gospodarsko poslopje, stavba št. 1725 k.o. Slape predstavlja stavbo, zgrajeno okoli leta 1850. Gre za gospodarsko poslopje. Oblika objekta je pravokotna. Dimenzije objekta so 5,5 m x 9,10 m.

Objekt je podkleten, etažnost objekta je K+P+M. Orientacija slemena je S-J.

- Bruto tlorisna površina objekta: P= 176,00 m2

- Bruto prostornina objekta: V=210,00 m3

- Konstrukcija objekta

Objekt je klasično grajena stavba iz opeke s cementnimi vezmi. Glavni gradbeni in obrtniški elementi objekta so:

• temelji so pasovni, verjetno kaniti

• vertikalne konstrukcije so opečne ali kamnite stene debeline 50 cm

• Horizontalne konstrukcije so plitvi oboki nad kletjo, delno nad pritličjem in lessen strop na podsrehi.

• ostrešje je lesena konstrukcija s kapnimi, več vmesnimi in slemenskimi legami in špirovci, naklona 41°

• strešna kritina so cementni in delno opečni zarezniki

• okna in vrata so lesena

3.2.2. Priključenost objektov na gospodarsko javno infrastrukturo

- Kanalizacija

Na območju ni javnega kanalizacijskega omrežja. Stanovanjski objekt je priključen na greznico. Pred pričetkom del je potrebno greznico sprazniti, očistiti in odstraniti.

Ker gre v navedenem primeru za odstranitev objekta, v katerem se opravlja dejavnost avtomehanične delavnice, obstaja možnost, da bi se ob tem našlo ostanke vnetljivih tekočin, goriv in olj, zato je potrebno le-te pazljivo očistiti in pri tem upoštevati vse varnostne ukrepe. Odstranjevanje teh odpadkov lahko izvedejo le organizacije, pooblaščene za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uničenje ostankov vnetljivih tekočin, goriv in fekalij. Pri tem je potrebno poleg ostalih določil zakonodaje s področja ravnanja z odpadki, upoštevati tudi določila Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS št. 85/98).

- Vodovod

Objekti so priključeni ja javni vodovod LZ DN 80, ki poteka po Zadobrovški cesti. Priključek se pred odstranitvijo ukine z blindiranjem na navrtnem zasunu na javnem vodovodu LZ DN 80. Priključek se odstrani do vodomernega jaška na vzhodni strani objekta Polje 344. Pred ukinitvijo priključka se mora izvajalec predhodno uskladiti z upravljalcem JP VO-KA d.o.o.

- Elektrika

Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko zračnega NN voda. Elektro priključek je potrebno ukiniti in odstraniti zračni vod. Predno se to izvede, je potrebno izvesti nadomestitev omrežja, ki se izvede skladno s projektno dokumentacijo PGD, PZI, št. 6856 za Izgradnjo Zaloške ceste, Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. ELR2 1010-09 z datumom oktober 2013, ki ga je izdelalo podjetje Noverra d.o.o. Predmet naloge je izvedba gradbenega dela za EKK. Elektro montažna dela izvede upravljalec voda Elektro Ljubljana d.d..

- Telefon

- TK Kabelska/Telemach

Objekt je priključen na TK Kabelsko omrežje Telemach, Zaradi rušitve objekta je potrebno vode zaščititi in prestaviti TK omrežje Telemacha, skladno s PGD načrtom št. 020713 z datumom julij 2013, ki ga je izdelalo podjetje Noverra d.o.o.

V obeh primerih kompleksov objektov so odmiki od preostalih objektov v vplivnem območju zadostni, da za zaščito le-teh niso predvideni posebni ukrepi. V kolikor se izkaže, da se na sosednjih objektih pojavijo poškodbe, za katere bi se izkazalo, da so posledica rušitvenih del, je ponudnik te poškodbe dolžan sanirati na svoje stroške!

Ravno tako je v obeh primerih omogočen neposreden dostop na javno cesto.

4. PREDMET NALOGE

Predmet naloge je odstranitev kompleksov objektov na naslovih Polje 343 in Polje 344-345 ter izvedba vseh potrebnih opravil, povezanih z rušitvijo. Odstranitev objektov se izvaja na podlagi projektne dokumentacije PZI, št. 020813 z datumom oktober 2013, PZI št. 010813 z datumom oktober 2013 in PZI projektom za Izgradnjo Zaloške ceste na odseku od VAC do Zadobrovške ceste, št. 6856 z datumom junij 2013, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d. ki ju je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d. ter na podlagi pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev ter pridobljenih gradbenih dovoljenj za rušitev, št. 351-1800/2013-7 z datumom 27. 9. 2013 in 351- 1861/2013-5 z datumom 18. 9. 2013, ki ju je izdala UE Ljubljana, Izpostava Moste-Polje.

Naloga se sestoji iz naslednjih opravil:

- vsa dela, ki se nanašajo na odklop objektov iz omrežja javne gospodarske infrastrukture ter izvedba prestavitev oz. nadomestitev elektro in TK omrežja, skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI in pogoji upravljalcev teh komunalnih vodov. Pri tem je izvajalec dolžan izvesti vsa gradbena dela, za izvedbo prevezav in nadomestitev (elektro montažna dela) pa je dolžan na lastne stroške angažirati predstavnike upravljalcev teh vodov (JP VO-KA, Elektro Ljubljana, Telemach, Telekom) ter čiščenje in odstranitev greznic,

- izdelava načrta cestne zapore, pridobitev potrebnih soglasij ter postavitev in vzdrževanje cestne zapore ves čas izvajanja del oz. kolikor časa je to potrebno,

- izvedba rušitev objektov kot celote, vključno s temelji skladno s projektno dokumentacijo PGD, PZI, NAČRT ODSRANITVE OBJEKTOV št. 020813-OD in NAČRT ODSRANITVE

OBJEKTOV št. 010813-OD, ki ju je izdelala Anina d.o.o.

- začasno deponiranje odpadkov na gradbišču, ločevanje, odvoz na trajno deponijo in deponiranje gradbenih odpadkov (vključno z izpolnjevanjem evidenčnih listov o količini in vrsti odloženih odpadkov), skladno z zakonodajo s področja varovanja okolja, Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. 020713-GO in 010713-GO vse z datumom julij 203, ki ju je izdelala Anina d.o.o. in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, pri čemer mora izvajalec predložiti potrdilo o vpisu v evidence ARSO za odstranjevanje in odvoz odpadkov, ki vsebujejo azbest oz. dogovor o skupnem nastopanju z izvajalcem, ki je imetnik tega pooblastila,

- za primer, da bi se pri odstranitvi objekta Polje 344-345 našlo ostanke vnetljivih snovi, odpadnih olj, mora izvajalec odstranitev odpadkov izvesti na lastne stroške s pomočjo angažiranja pooblaščene organizacije za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uničenje ostankov vnetljivih tekočin, goriv in fekalij,

- izvedbo novega začasnega priključnega mesta (začasne betonske omarice) za nadomestitev obstoječe na objektu Polje 344 TK priključka Telemach, skladno s projektno dokumentacijo PGD, za prestavitev TK omrežja Telemach ter navodili upravljalca voda,

- koordinacija varnosti in zdravja pri delu,

- varovanje, sanacija in čiščenje gradbišča po končani rušitvi objekta, izdelava geodetskega posnetka končnega stanja po rušitvi in prestavitvi komunalnih vodov in izdelava elaborata (PVE) za izbris objektov iz uradnih evidenc in vris novega stanja komunalnih vodov v kataster GJI, priprava poročila o ravnanju z odpadki pri rušenju predmetnih objektov,

- ostala opravila, izdelava dokumentacije in dejanski stroški, ki so neposredno povezani z rušitvijo objekta in ukinitvami priključkov iz distribucijskega omrežja komunalnih vodov.

Dela se obračunavajo po sistemu »ključ v roke«, s čimer se izvajalec zavezuje, da bo izvedel vsa opravila, ki so potrebna, da se odstrani objekt ter da se izvede nadaljnja nemotena oskrba z elektriko, telefonom in Kabelskim omrežjem za objekte v območju, ki se po rušitvi ohranjajo in katerih napajanje je pred rušitvijo omogočeno preko objektov, ki so predmet rušitve. Na podlagi dogovorjenega sistema »ključ v roke« vsebuje ponudbena cena tudi vsa tista nepredvidena in presežna dela, ki se pojavijo za izpolnitev naloge, izključuje pa vpliv manjkajočih del.

5. OBLIKOVANJE CENE:

Ponudnik je pri oblikovanju svoje ponudbene cene po sistemu »ključ v roke« poleg nalog iz prejšnje točke ter iz popisa del za izvedbo rušitve objektov Polje 343 in Polje 344-345, dolžan upoštevati tudi stroške za naslednja opravila, ki jih mora ravno tako izvesti v okviru predmetne naloge, ki so potrebne za izpolnitev naloge kot celote:

- zagotoviti zemljišče, kamor bo trajno odvažal gradbene odpadke, nastale pri odstranitvi objektov. Deponije, ki jih bo uporabljal pri svojem delu, morajo imeti vsa ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, ki morajo biti veljavna ves čas izvajanja del. Seznam pooblaščenih deponij, ki jih bo uporabljal pri svojem delu, mora predložiti naročniku v roku 2 dni po podpisu pogodbe. Za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in izpolnitev evidenčnih listov bo naročnik pooblastil izbranega izvajalca;

- vsa opravila v zvezi z izvajanjem koordinacije varnosti in zdravja pri delu (VZD), skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pri delu na premičnih gradbiščih ter varnostnima načrtoma št. 58-VN/2013 in 57-VN/2013 z datumom avgust 2013, ki ju je izdelalo podjetje Projekt Varnost d.o.o. in izdelava vse ostale potrebne dokumentacije;

- morebitno vključitev pooblaščene organizacije, ki je skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji pooblaščena za odstranjevanje in deponiranje oziroma predelavo ali uničenje ostankov vnetljivih tekočin, goriv in fekalij

- ker se objekti, ki so predmet rušenja nahajajo v zelo urbaniziranem območju mora izvajalec izvesti vse potrebne ukrepe za zavarovanje varnosti okolice med rušenjem z varovalno ograjo v okviru ureditve gradbišča in zapore ceste, dela izvajati tako, da se preprečijo emisije prahu in drugih nevarnih snovi pri rušenju objektov in skrbeti za čiščenje cest, ki jih bo v okviru organizacije gradbišča uporabljal kot transportne poti;

- izdelava načrta organizacije gradbišča;

- ves čas izvajanja del zagotoviti brezhibno delujočo gradbeno mehanizacijo;

- poskrbeti za zavarovanje gradbišča tako, da se ves čas izvajanja del prepreči nepooblaščenim osebam dostop na gradbišče;

- sodelovanje z upravljalci komunalnih vodov.

Naročnik šteje, da si je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe ogledal lokacijo gradbišča in objekte, ki so predmet rušenja in so mu okoliščine v povezavi z izvajanjem del poznane ter jih je vključil pri oblikovanju svoje ponudbene cene.

6. ROKI:

Vsa dela v zvezi z odstranitvijo objektov in prevezavo komunalnih vodov, morajo biti izvedena v roku 40 dni od dneva uvedbe izvajalca v delo.

PRILOGA B

POGODBA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Xxxxxx xxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, ki jo zastopa župan Xxxxx Xxxxxxxx

matična številka: 5874025

identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: naročnik)

……………………………, ………………………, ………………., ki ga zastopa ………….

(navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, pooblaščene za zastopanje) matična številka: ……………

identifikacijska številka za DDV: SI………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec) skleneta

P O G O D B O

o izvedbi rušitve objektov Polje 343 in Polje 344-345 v Ljubljani

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je v načrtih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena izgradnja Zaloške ceste v Ljubljani na odseku od priključka na vzhodno avtocesto do Zadobrovške ceste, NRP 0000-00-0000;

- je za gradnjo iz prejšnje alineje tega člena potrebno odstraniti dva kompleksa stanovanjski objekt s pripadajočim gospodarskim poslopjem na naslovih Polje 343, stoječi na parc.št. 732/1, 732/2, 732/3, 732/4 in 732/5 vse 1772 k.o. Slape ter Polje 344-345, stoječ na parc.št. 731 1772 k.o. Slape v Ljubljani, katerih odstranitev je opredeljena v Odloku o Lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno obvoznico in Zadobrovško cesto MT 8/1 (Ur.l. RS št. 72/98, 78/10 in 9/13);

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka s pogajanji po predhodni objavi skladno s

5. točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo) z odločitvijo o oddaji javnega naročila št…… z dne… ;

- je naročnik objavil obvestilo o javnem naročanju na Portalu javnih naročil pod številko objave JN………. z dne ;

- da je bil izvajalec s svojo ponudbo št……… z dne …………, dogovorjeno na neposrednih pogajanjih dne ……………….. in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. 430-233/2014 z

dne ………………… izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo rušitve objektov Polje 343 in Polje 344-345 v Ljubljani,

- da ima naročnik Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije za dela po tej pogodbi predvidena sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2014 na proračunski postavki 045133, konto 4204, v okviru NRP 0000-00-0000.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo odstranitev dveh stanovanjskih objektov s pripadajočimi gospodarskimi poslopji na naslovih Polje 343 in Polje 344-345 ter druga dela, potrebna za odstranitev tega objekta, vse v skladu z izvajalčevo ponudbo za izvedbo rušenja, številka …………. z dne , ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

III. OBSEG IN VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Projektno nalogo št. 430-233/2014-2 z datumom 27. 2. 2014,

- Ponudbo izvajalca št. ……… z dne ……. in predračunom izvajalca z dne ……………

- Projektno dokumentacijo PZI št. 010813 z datumom oktober 2013, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.,

- Projektno dokumentacijo PZI št. 020813 z datumom oktober 2013, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.,

- pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. 351-1861/2013-5 z datumom 18.9.2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. 351-1800/2013-7 z datumom 27. 9. 2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje

Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Vrednost in obseg del iz 2. člena pogodbe je razviden iz potrjene ponudbe izvajalca št… z

dne ……………… , katerih vrednost je vrednost dogovorjena po sistemu fiksne/nespremenljive cene, določene v skupni vrednosti po sistemu »ključ v roke«

Izvedba del za rušitev objekta Polje 344-345 in Polje 343 EUR

Skupaj: EUR

DDV 22 % EUR

SKUPAJ VREDNOST z DDV EUR

(z besedo: ………………………………….. EUR 00/100)

Izvajalec prevzema pogodbena dela v izvedbo po sistemu »ključ v roke«. S tem se izvajalec zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za to, da se v celoti izpolni predmet te pogodbe in s katerimi bo zagotovil, da bo ob izteku pogodbenega roka in za nespremenjeno pogodbeno vrednost, naročniku izročil vsa pogodbena dela-odstranjeni objekti, ukinjeni hišni priključki in prestavljeni komunalni vodi ter sanirano zemljišče po izvedeni rušitvi, vse v skladu s PZI dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe.

Na podlagi dogovorjenega sistema «ključ v roke« vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključujejo pa vpliv manjkajočih del nanjo. Nepredvidena dela po tej pogodbi so tista dela, ki niso zajeta v ponudbenem popisu del, pa se morajo izvesti za uspešno izvedbo naloge, več dela po tej pogodbi pa so količine izvedenih del, ki presegajo pogodbeno

količino (oz. količino iz popisa del). Manjkajoča dela po tej pogodbi so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine.

Pogodbena cena je fiksna.

Izvajalec jamči, da fiksnost pogodbene vrednosti v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih izpolnitev.

IV. PODIZVAJALCI

5. člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka.

…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ,

transakcijski račun …………, bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od ………… .

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, izvajalec pooblašča naročnike, da na podlagi potrjene podizvajalčeve situacije izvršijo plačilo neposredno podizvajalcu.

Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti originalno podpisane izjave vseh nominiranih podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil, oziroma podpisano izjavo podizvajalca/ev, naslovljeno na Naročnika o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljeno situacijo izvajalca oz. pri delih, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec ter da podizvajalec iz naslova te situacije nima in ne bo imel do Naročnika nobenih zahtevkov.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalcem/ci. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi vse naročnika pisno obvestiti in mu predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

V razmerju do Xxxxxxxxx, Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preverijo, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročniki oz. njihov pooblaščeni nadzorni organ ugotovijo, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico

odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na gradbišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela.

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

6. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunaval v deležu (%) od pogodbene vrednosti teh del glede na dejansko napredovanje del, in sicer:

- do 90% pogodbene vrednosti sme izvajalec obračunati do zaključka vseh pogodbenih del v zvezi z odstranitvijo predmetnih objektov,

- preostanek pogodbene vrednosti do 10% sme izvajalec obračunati po izvedeni odstranitvi objektov in predaji celotne dokumentacije o izvedenih delih ter uspešni primopredaji saniranega zemljišča Naročniku, kar stranki ugotovita zapisniško.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije. Pri izstavitvi situacije, se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko (spisa) 430-233/2014 in številko pogodbe C7560-14-220011, sicer bo naročnik le-to zavrnil.

VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunavali v deležu (%) od pogodbene vrednosti teh del glede na dejansko napredovanje del, in sicer:

- do 90% pogodbene vrednosti smejo izvajalec in podizvajalci obračunati do zaključka vseh pogodbenih del v zvezi z odstranitvijo predmetnih objektov,

- preostanek pogodbene vrednosti do 10% smejo izvajalec in podizvajalci obračunati po izvedeni odstranitvi objektov in predaji celotne dokumentacije o izvedenih delih ter predaji saniranega zemljišča Naročniku, kar stranki ugotovita zapisniško.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela Xxxxxxxxx in Podizvajalci obračunajo z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije.

7. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo (obračun), ki bo vsebovala opravljena obračunana dela. Končno situacijo izstavi Izvajalec po končanem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec mora situacijo za opravljeno delo poslati naročniku na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, Xxxxxx xxx 0, Xxxxxxxxx.

Pri izstavitvi situacije, se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko (spisa) 430-233/2014 in številko pogodbe C7560-14-220011, sicer bo naročnik le-to zavrnil.

Od 1.1.2015 dalje je izvajalec dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Naročnik oz. njegov nadzorni organ je dolžan posamezne situacije izvajalca pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročniki v roku 15 (petnajst) dni situacije niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.

Kot dan prejema situacije se šteje dan, ko naročnik prejme pravilno situacijo, ki jo je dolžan plačati, v svojem vložišču, na naslovu, ki je določen v drugem odstavku tega člena.

Naročnik bo plača opravljena dela 30. (trideseti) dan od prejema situacije. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru zamude plačila se obračunajo zakonite zamudne obresti v skladu z določili Xxxxxx o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/2003).

Začasne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ker se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji. Morebitni sporni znesek morata pogodbeni stranki uskladiti do izdaje naslednje začasne situacije.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunaval v deležu (%) od vrednosti pogodbenih del, glede na napredovanje del in skladno z dinamiko iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka

…………….., odprt pri………..

VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena, če bo izvajalec nastopal s skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Končno situacijo izstavi Izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo Podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij Podizvajalca mora Izvajalec utemeljiti.

Potrjene situacije Podizvajalcev mora Izvajalec predložiti Naročniku skupaj s svojo situacijo in originalnim izvodom Izjave podizvajalca, da le-ta soglaša z obračunanim zneskom na situaciji, do

20. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu.

Na vseh situacijah mora biti navedena številka (spisa) 430-233/2014 in številka pogodbe C7560-14-220011, sicer bo naročnik le-te zavrnil.

Situacije za opravljeno delo se naročniku pošljejo na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, za Službo za razvojne projekte in investicije, 1000 Ljubljana

Naročnik oz. njegov nadzorni organ je dolžan posamezne situacije Izvajalca in Podizvajalcev pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v

roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij niti ne potrdi niti jih ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so situacije potrjene.

Rok plačila situacije je za MOL 30. (trideseti) dan in prične teči dan po prejemu situacije. Kot dan prejema situacije se šteje dan, ko Xxxxxxxx prejme pravilno situacijo, ki jo je dolžan plačati, v svojem vložišču, na naslovu, ki je določen v drugem odstavku tega člena. Če zadnji dan roka plačila situacije sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačevali na transakcijski račun izvajalca številka

…………………………. odprt pri ………………………….

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunavali v deležu (%) od vrednosti teh del, glede na napredovanje del in skladno z dinamiko iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.

Naročniki bodo potrjene situacije podizvajalcev poravnali neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- 1 (en) izvod potrjene projektne dokumentacije,

- pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1800/2013-7 z datumom 27. 9. 2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1861/2013-5 z datumom 18. 9. 2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- prosto gradbišče - zemljišča, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- situacijo obstoječih komunalnih naprav,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- varnostni načrt in fotokopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo, vendar šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 15 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

Pogodbo je možno razdreti samo s pisno izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno na podlagi česa se pogodba razdre.

Če pride do razveze pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa že opravljena dela in nabavljen material.

9. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti se naročnik obvezuje:

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- da bo izvajalca sprotno obveščal o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena del v dogovorjenih rokih.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10.člen

Izvajalec izjavlja, da si je stanje na gradbišču predhodno ogledal in mu je poznan predmet pogodbe ter vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami naročnika, ter da so razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

11.člen

Izvajalec se obvezuje izdelati in izročiti naročniku v roku dveh (2) dni po podpisu pogodbe:

- detajlni terminski plan izvajanja del;

- shemo ureditve gradbišča s prikazom varnostnih ukrepov na gradbišču, v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov v območje gradbišča,

- seznam pooblaščenih deponij oz. odlagališč materiala z vsemi dovoljenji, kamor bo skladno z zakonodajo s področja varovanja okolja odvažal in odlagal gradbene in druge odpadke, nastale pri odstranitvi objektov.

Izvajalec je dolžan:

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja,

- delo opraviti po projektni nalogi in zahtevah naročnika,

- predhodno na svoje stroške zagotoviti deponije za odvoz in odlaganje gradbenega in drugega materiala, nastalega pri rušitvenih delih,

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in začasne deponije na gradbišču,

- po potrebi poskrbeti za zaporo ceste v času izvajanja del, vključno s pridobitvijo ustrezne dokumentacije za izvedbo le-te, kar je strošek izvajalca,

- zagotoviti izvedbo vseh odklopov objekta iz distribucijskega omrežja komunalnih vodov pred pričetkom rušenja ter zavarovati in prestaviti komunalne vode skladno z navodili upravljalcev posameznih vodov,

- opraviti odstranitev predmetnega objekta, vključno s temelji v skladu s projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem, veljavnimi predpisi, standardi in po pravilih stroke;

- pri odstranitvi objekta in izvedbi vseh del povezanih z odstranitvijo objekta, pravočasno ukreniti vse kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost samih del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka,

- z vsemi odpadki ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, oddati gradbene in druge odpadke zbiralcu ali obdelovalcu posamezne vrste odpadkov in ob vsaki oddaji pošiljke gradbenih in drugih odpadkov pri zbiralcu ali obdelovalcu izpolniti evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki ter izpolnjene evidenčne liste priložiti k računu, ki ga bo predložil naročniku,

- izvesti vsa ustrezna začasna zavarovalna dela (podpiranje, ograditev,…),

- po odstranitvi objekta vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje in počistiti gradbišče,

- v času izvajanja del skrbno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter po končanih delih naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z odstranitvijo objekta (izpolnjene evidenčne liste o oddaji vsake pošiljke odpadkov, fotokopijo gradbenega dnevnika, elaborat prestavitve komunalnih vodov, geodetski posnetek končnega stanja za izbris objektov iz uradnih evidenc,….),

- pri delu upoštevati naročnikove ekonomske interese,

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- prijaviti pričetek del pristojnemu organu,

- pisno obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del,

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo,

- izvajati dela po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi in zakonodajo,

- izvajati del ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenih s predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta	Polne ure dneva
1. januar – 27. januar	8.00 – 17.00 h
28. januar – 19. februar	8.00 – 17.00 h
20. februar – 8. marec	7.00 – 17.00 h
9. marec – 22. marec	7.00 – 18.00 h
23. marec – 23. april	6.00 – 18.00 h
24. april – 21. avgust	6.00 – 19.00 h
22. avgust – 21. september	6.00 – 19.00 h
22. september – 30. september	6.00 – 19.00 h
1. oktober – 24. oktober	7.00 – 17.00 h
25. oktober – 13. november	7.00 – 17.00 h
14. november – 31. december	8.00 – 17.00 h

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo izvajalec poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico način izvedbe in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev oz. kooperantov,

- sodelovati pri primopredaji,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ugotovljene v zapisnikih v roku določenem kot dokončanje del,

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela,

- opraviti tudi druga morebitna dela, ki so funkcionalno vezana na realizacijo del po tej pogodbi.

VIII. ODSTOP OD POGODBE

12.člen

Kakršnokoli spreminjanje projektnega opisa del brez pisnega soglasja naročnika ali nadzornika se ne bo upoštevalo.

Za vse morebitne spremembe projektov, detajlov itd. je izvajalec dolžan pridobiti pisno soglasje naročnika oz. njegovega nadzornika.

Če izvajalec ne izvaja del skladno s terminskim planom, je dolžan povečati delovno silo in izboljšati organizacijo dela do te mere, da bo rok dokončanja zagotovljen.

Če izvajalec po pisnem obvestilu naročnika ne sprejme takojšnjih ukrepov za odpravo nastale zamude, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter pogodbena dela oddati drugemu izvajalcu. Vse nastale stroške v tem primeru nosi izvajalec.

Če izvajalec ne izvaja del kvalitetno, je dolžan napake na zahtevo nadzornika odpraviti na lastne stroške.

V kolikor so napake takega značaja, da ogrožajo varnost, stabilnost in rok dokončanja del, lahko naročnik razdre pogodbo.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti izvajalca lahko naročnik razdre pogodbo, vendar šele po tem, ko je dal izvajalcu primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 15 dni, izvajalec pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

IX. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

13.člen

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas, do izročitve zemljišča naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda, ipd.).

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Naročniku mora pred pričetkom del predložiti ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju, sicer z deli ne sme pričeti.

X. ROKI

14.člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo in jih dokončati v roku 40 dni od uvedbe v delo, vendar najkasneje do… , in sicer se za dan

končanja šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi zaključek del, naročnik pa potrdi dokončanje del. V ta rok, poleg izvedene rušitve objektov in prestavitve/ukinitve komunalnih vodov, sodi tudi pridobitev in predaja celotne zahtevane dokumentacije o izvedenih delih ter sanacija zemljišča po izvedbi rušenja.

Primopredaja opravljenih del se bo vršila zapisniško s podpisom obeh pogodbenih strank je pogoj za izplačilo zadržanega zneska 10% iz 6. člena te pogodbe.

15. člen

Izvajalec je seznanjen z lokacijo in pogoji na gradbišču, kakor tudi z vremenskimi razmerami in podnebjem v kraju izvajanja del in je temu dolžan prilagoditi pričetek, plan napredovanja del in rok dokončanja del.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka izvajanja del v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc (Ur. list SFRJ št. 18/77) in sicer zaradi:

- zamude pri uvedbi izvajalca v posel

- naravnih dogodkov (požar, poplava, potres, izjemno slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo)

- ukrepov, določenih z akti pristojnih organov

- pogojev za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki s tehnično dokumentacijo niso bila predvidena.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni od dneva nastanka vzroka za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanje ne more več zahtevati. Za podaljšanje roka se sklene dodatek k pogodbi.

16.člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POGODBENA KAZEN

17.člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dve promili) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Pogodbena kazen se obračuna z izstavljenim računom.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. FINANČNO ZAVAROVANJE

18.člen

Izvajalec mora predložiti naročniku v 15 dneh po sklenitvi te pogodbe brezpogojno in nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tj. EUR.. plačljivo na prvi poziv. S to garancijo

se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti te pogodbe in mora veljati vsaj še trideset (30) dni po preteku pogodbenega roka za dokončno izvedbo vseh pogodbenih del.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

19.člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika je Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, ki je tudi skrbnica te pogodbe.

Nadzornik odstranitvenih del je ………………………………………..

Pooblaščeni predstavnik izvajalca in odgovorni vodja del je: …………………………….

20.člen

Nadzornik opravlja delo v skladu z Zakonom o graditvi objektov, po pravilih stroke.

Nadzornik je v soglasju z naročnikom pooblaščen polnopravno dajati tudi naloge in naročila za vsa morebitna nepredvidena in poznejša dela.

Izvajalec je dolžan redno voditi gradbeni dnevnik, v katerega mora poleg ostalega vpisovati vsa sporočila nadzorniku. Gradbeni dnevnik mora biti redno pregledan s strani nadzornika in obojestransko podpisan.

21.člen

Pogodbeni stranki lahko svoje predstavnike in nadzornike zamenjata, vendar morata najmanj 8 dni pred zamenjavo pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

Zamenjava ne sme vplivati na kvaliteto in potek del v smislu roka izvajanja del in organizacije del.

XII. REŠEVANJE SPOROV

22.člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, oz. razvezo te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanje ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23.člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIV. KONČNE DOLOČBE

24.člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil pisnega soglasja naročnika.

25.člen

Posebne gradbene uzance veljajo (Ur. list SFRJ št. 18/77), če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

26.člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- ponudba izvajalca št. …………. z dne ,

- detajlni terminski plan izvajanja del,

- Projektna naloga

- pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1800/2013-7 z datumom 27. 9. 2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-1861/2013-5 z dne 18. 9. 2013, ki ga je izdala Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje,

- Projektno dokumentacijo PZI št. 010813 z datumom oktober 2013, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.,

- Projektno dokumentacijo PZI št. 020813 z datumom oktober 2013, ki jo je izdelalo projektantsko podjetje Anina d.o.o.

27.člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te pogodbe.

28.člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvode.

Številka: Datum:

IZVAJALEC

Številka spis: 430- 233/2014-1

Št.pogodbe: C7560-14- 220011

Datum:

NAROČNIK

Mestna občina Ljubljana

Župan

Xxxxx Xxxxxxxx

PRILOGA C

OZNAČBA PONUDBE

PREJEM PONUDBE:

OSEBNO PO POŠTI

Datum:

Ura:

Številka: 430-233/2014- Zaporedna številka ponudbe:

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEMNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Služba za javna naročila

Dalmatinova 1, II. nadstropje 1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:

»NE ODPIRAJ PONUDBA IZVEDBO RUŠITVE OBJEKTOV NA NASLOVU POLJE 344- 345 IN POLJE 343 V LJUBLJANI – JN-7560-13-220011«

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!

PRILOGA D

FINANČNA ZAVAROVANJA

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:

• Bančno garancijo za resnost ponudbe ali

• Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

• Varščino za resnost ponudbe.

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (D/2)

PRILOGA D/1

BANČNA GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za posel:

za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

• zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Banka (žig in podpis)

PRILOGA D/2

BANČNA GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem in izvajalcem za posel v vrednosti EUR, je izvajalec obvezan opraviti:

v skupni vrednosti EUR (z besedo ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.

Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali

EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Banka (žig in podpis)

Document Metadata

Table of Contents

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Document Metadata